电力线路施工合同范本
电力线路施工合同-(多篇)
电力线路施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担电力线路施工项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3.工程内容：电力线路施工（包括但不限于电缆敷设、设备安装、调试等）4. 工程规模：____________________5.工程期限：______年______月______日至______年______月______日二、甲方权利和义务1. 提供施工图纸及技术资料，对乙方施工人员进行技术交底。
2. 提供施工所需的场地、水、电等条件。
3. 按约定支付工程款项。
4. 协助乙方办理施工所需的相关手续。
5. 对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。
三、乙方权利和义务1. 严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工。
2. 保障施工过程中的安全、环保，遵守国家及地方相关规定。
3. 按约定完成工程，确保工程质量。
4. 配合甲方进行工程验收，提供验收所需的技术资料。
5.对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，并提出解决方案。
四、工程变更1.施工过程中如需变更设计，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程量增加或减少，相应调整工程款项。
五、工程款项1.工程总金额：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
2. 付款方式：按工程进度支付，具体支付比例及时间a. 工程开工后______日内支付合同总金额的______%；b. 工程进度达到______%时支付合同总金额的______%；c. 工程验收合格后支付合同总金额的______%；d. 工程质保期满后支付剩余的______%。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力公司施工安全合同5篇
电力公司施工安全合同5篇篇1电力公司施工安全合同一、合同双方甲方：电力公司（以下简称“甲方”）乙方：施工单位（以下简称“乙方”）二、合同目的为了保障电力公司施工项目的安全施工，保障人身和财产安全，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，达成如下合同：三、合同内容1. 工程性质：本合同所述工程是指甲方委托乙方进行的电力设施建设或改造项目。
2. 施工条件：（1）乙方应严格按照相关法律法规和施工标准要求进行施工，确保施工质量。
（2）乙方应根据工程要求，提供合格的施工人员和施工设备。
（3）乙方应制定施工方案和安全措施，提前进行安全风险评估，并按时向甲方报备。
（4）乙方应根据甲方要求购买施工人员的人身意外伤害保险，确保施工人员的安全。
3. 安全责任：（1）甲方责任：提供施工现场的必要安全防护措施，协助乙方进行施工，及时解决施工过程中遇到的安全问题。
（2）乙方责任：严格执行安全施工规范，保证施工现场的安全，并承担施工过程中的安全风险。
4. 施工期限：乙方应按合同约定的时间完成施工任务，如有延期需提前向甲方申请并得到同意。
5. 费用结算：乙方应按照合同约定的报价和结算标准向甲方提交结算申请，并按时收取款项。
6. 违约责任：（1）如乙方严重违约，致使甲方遭受经济损失，甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
（2）如甲方未按合同要求提供必要的支持，致使乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应责任。
7. 其他约定：本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商。
四、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为工程完工日期后。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为电力公司施工安全合同的内容，希望双方能够严格履行合同约定，共同保障施工项目的安全，确保工程质量和人身安全。
祝愿合作愉快！篇2电力公司施工安全合同一、甲方：_______________（合同提供方全称），统一社会信用代码____________（组织机构代码），注册地址_____________，联系人____________，联系电话____________。
电力线路施工合同范本6篇
电力线路施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力线路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力线路施工工程2. 工程地点：具体地址依据甲方提供的施工图纸确定3. 工程内容：包括电力线路的铺设、设备安装、调试等二、合同工期1. 工程开工日期：依据甲方通知确定2. 工程竣工日期：依据合同约定的工期及实际情况确定三、合同造价1. 工程总造价：依据施工图纸及工程量清单确定，具体金额为大写：____________________元整，小写：￥____________________元。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应当在接到通知后及时组织验收。
3. 工程质量不符合约定的，乙方应当无偿返修，并承担由此造成的损失。
五、工程变更与调整1. 施工过程中如遇设计变更，双方应当书面确认并签字盖章。
重大设计变更导致工程量增加的，双方应当签订补充协议。
2. 甲方在施工过程中需要调整工程进度的，应当以书面形式通知乙方，乙方应当按照新的进度安排进行调整。
六、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：分期支付。
乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付工程总造价的百分之XX；完成全部工程并经竣工验收合格后支付工程总造价的百分之XX；剩余百分之XX作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
2. 结算方式：依据施工图纸、变更签证及合同约定进行结算。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应当按照安全施工规范进行施工，确保工程安全。
如因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应当文明施工，保持施工现场整洁有序。
输电线路工程施工合同三篇
输电线路工程施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输电线路工程施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________输电线路工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路的设计、设备材料采购、施工、调试、验收等。
第二条工程期限2.1 工程的预计开工日期为：____________年____________月____________日。
2.2 工程的预计竣工日期为：____________年____________月____________日。
2.3 工程实际开工日期和竣工日期以双方签订的《工程开工通知书》和《工程竣工验收报告》为准。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图、技术规范、标准和要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程一次性通过验收，达到合格标准。
3.3 乙方应承担因施工原因导致工程质量问题的整改和修复工作。
第四条工程造价及支付4.1 乙方向甲方提交《工程预算书》，甲方审批后双方确认工程造价。
4.2 甲方按照双方确认的工程进度，向乙方支付相应的工程进度款。
4.3 工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方支付剩余的工程款。
4.4 乙方向甲方开具合法的税务发票。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。
5.3 甲方未按照约定的进度支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
电力线路施工合同协议书5篇
电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方达成如下协议：一、工程名称及地点1. 工程名称：电力线路施工工程2. 施工地点：（具体地址）二、工程范围1. 施工内容：包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程；2. 工程规模：（工程规模描述）三、合同价款及支付方式1. 合同价款：（人民币大写）（￥多少），合同价款包括工程造价、税金及其他费用；2. 价款支付方式：工程分次完成，按进度支付。
甲方应支付合同价款的50%作为预付款，在工程完工验收合格后支付尾款。
四、工程质量要求1. 施工标准：按照国家相关标准和规定进行，严格保证工程质量；2. 完工标准：工程竣工后应符合国家相关规定，通过相关验收合格。
五、工期及延期处理1. 工期：工程开始日期为（具体日期），完工日期为（具体日期），工期为（具体天数）；2. 延期处理：若工程因不可抗力等原因延期，双方应及时协商解决，延期时间须经甲方书面同意。
六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失，应由承包方承担相应责任；2. 工程完工后如因质量问题导致事故，承包方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。
八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规，严格按照合同规定履行各自义务；2. 若双方有其他补充协议，应经双方签署生效。
九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束，任何一方未经对方书面同意，不得擅自解除或修改本协议。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：年月日以上为《电力线路施工合同协议书》，经双方协商一致签署生效。
愿双方在合作中相互信任、互惠互利，推动工程的顺利进行，共同取得成功！篇2电力线路施工合同协议书甲方（委托方）：__________（全称）、法定代表人：__________、地址：__________。
线路施工合同范本(8篇)
线路施工合同范本（8篇）线路施工合同范本（精选8篇）线路施工合同范本篇1甲方:乙方:因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容：1、临时安装1台变压器。
备注：以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：1、本协议审核预算费用：整(￥.00元)2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX地点。
3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。
4. 工程规模：具体规模详见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延情形：因不可抗力因素导致的工期延误，经甲乙双方协商可相应顺延工期。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXXXXXXX元（大写：XXXXXXXXX元整）。
具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，待工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的相关标准进行验收。
3. 验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。
4. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。
六、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权监督乙方施工过程中的质量、进度和安全。
2. 甲方应按时支付乙方工程进度款。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期。
2. 乙方应接受甲方的监督，遵守相关规定和制度。
七、违约责任及赔偿损失范围合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXX公司篇2合同编号：XXXXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX电力有限公司乙方（承包方）：XXXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电力工程施工项目工程地点：XXXXXXXXXXXX工程内容：电力设备的安装、调试及维修等工程规模：具体详见合同附件的工程量表技术标准：按照国家相关标准及规范进行施工二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力因素导致工期延误的除外）三、合同价格及支付方式合同总价：人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
电力工程施工承包合同(集合5篇)
电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
2023电力施工合同范文(七篇)
2023电力施工合同范文甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、工程概况：工程名称：工程内容：工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：)二、工程质量标准：安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务：按期开工。
四、乙方的权利和义务：不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。
施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任：六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。
条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。
面协议签订前，本合同继续有效。
甲方(签字)：_____ 乙方(签字)：_____ ____年 ____月 ____日 ____年 ____月 ____日2023电力施工合同范文（二）合同编码：签订日期：甲方：乙方：单位：元工程名称合计1、施工地点：2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。
5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后____日内付清。
6、合同履行地为甲方施工现场。
7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。
8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。
电力架空线路施工合同4篇
电力架空线路施工合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力架空线路施工合同一、签订合同1.1 甲方与乙方根据双方自愿，经友好协商一致，就甲方委托乙方承担电力架空线路施工项目的具体事宜，经双方共同确认后签订本合同。
1.2 甲方：____________，法定代表人：____________，地址：____________，联系电话：____________。
1.3 乙方：____________，法定代表人：____________，地址：____________，联系电话：____________。
1.4 项目名称：电力架空线路施工项目。
1.5 合同金额：____________(大写)，结算方式：一次性付清。
二、项目内容2.1 项目包括但不限于：电力架空线路的设计、施工、安装、调试等一系列工作。
2.2 甲方应提供项目的具体要求和技术标准，乙方按要求完成相关工作。
2.3 乙方应按时交付项目，并保证项目质量符合国家相关标准。
三、合同履行3.1 乙方在签订本合同后，应按合同约定时间和地点开始电力架空线路施工工程。
3.2 甲方应按合同规定支付工程款项，并提供相关技术支持，保证施工工程的顺利进行。
3.3 乙方应加强现场管理，严格遵守相关安全规定，确保施工过程中没有发生任何事故。
3.4 乙方应按要求完成工程，保证项目按时完工，并交付验收。
四、质量保证4.1 乙方应遵守国家相关法律法规和标准，按照甲方要求完成电力架空线路施工工程。
4.2 乙方应保证项目的质量符合国家相关标准，确保电力系统的正常运行。
4.3 乙方应对自己所提供的产品和服务承担相应的保修及维护责任。
五、违约责任5.1 若乙方未按照合同约定时间和要求完成工程，甲方有权要求违约金。
5.2 若乙方在施工过程中发生事故，应承担相应的赔偿责任。
5.3 若乙方在工程质量上存在问题，必须立即整改，否则甲方有权终止合同。
六、争议解决6.1 甲、乙双方如就本合同倘发生争议，应友好协商解决，若不能协商解决，应提交有管辖权的法院解决。
电力线路施工合同范本3篇
电力线路施工合同范本3篇篇1电力线路施工合同范本甲方（甲方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方（乙方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国招投标法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承建电力线路施工项目，达成如下合同：一、项目名称及位置：电力线路施工项目（具体工程名称），位于（具体位置），项目编号：（编号）。
二、项目内容：1. 项目范围：包括但不限于电力线路设计、施工、调试等工作。
2. 工程量与计算方法：详见附件《工程量清单》。
3. 施工周期：计（天/月/年）自（日期）起至（日期）止。
4. 工程款项：总造价为（具体金额），分期支付。
5. 施工注意事项：详细内容见附件《施工注意事项》。
6. 工程变更：如因不可抗力或人为原因需变更工程内容，双方协商解决。
三、合同款项：1. 工程款项：甲方根据实际工程进度，将工程款项支付给乙方。
2. 违约金：当一方违反合同规定导致损失时，另一方有权获得违约金。
四、合同履行：1. 甲方应按照合同约定，提供必要的支持与协助，并支付合同款项。
2. 乙方应按照合同要求，保质保量地完成工程，并确保工程质量符合相关标准。
五、保证事项：1. 甲乙双方保证遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法规，确保本合同的有效履行。
2. 甲乙双方负责保管好各自的文件和资料，并配合有关部门的检查与审计。
六、纠纷解决：1. 若因本合同发生的争议，应由双方共同协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 双方如有解除合同的需要，需提前书面通知对方，并履行相关程序。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定工程完成并经验收合格后终止。
2. 本合同正本一式叁份，甲乙双方各执壹份，经办双方共同附印合同章，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人：签字日期：乙方（盖章）：法定代表人：签字日期：附件：1. 工程量清单2. 施工注意事项以上为电力线路施工合同范本，各项内容均需双方遵守并执行，如有违反将承担相应的法律责任。
电力施工合同（4篇）
电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）为了明确双方在电力施工过程中的责任和义务，保证项目的顺利进行，特签订本协议。
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的为了安全、高效、顺利地完成电力施工项目，甲乙双方在本合同签订之后，共同遵守该协议中的规定，保证项目顺利进行。
第二条合同内容1.乙方责任：乙方将按照甲方要求，负责全面、细致地制定电力施工的工程计划，并且承担工程建设过程中的安全、质量等方面的责任。
2.甲方责任：甲方提供必要的施工条件和协助，确保乙方工程施工的顺利进行。
3.项目范围：本次电力施工项目的具体内容和范围详见附件一。
第三条合同履行1.签订日期：本协议自甲、乙双方签字盖章之日生效。
2.履行期限：甲、乙双方在本协议签订后，应按照约定的工程计划进行施工，并按照约定的时间完成。
3.违约责任：任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。
第四条保密条款1.甲乙双方在合作期间应保守对方的商业秘密，未经对方允许不得向任何第三方透露。
2.如因一方违反保密义务造成损失的，应承担相应的责任。
第五条争议解决本协议如有争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构解决。
第六条其他事项1.本协议以书面形式签署，附件与本文具有同等法律效力。
2.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程施工完成之日终止。
3.本协议未尽事宜，应经双方友好协商解决。
甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日附件一：电力施工项目内容及范围1.项目名称：XXX电力施工项目2.施工地点：地点详见附件一地图3.施工内容：包括但不限于线路建设、设备安装、调试等工作。
4.项目周期：计划工期为XX个月，具体时间安排详见附件一工程计划表。
以上为电力施工协议书范本内容，甲、乙双方应严格按照协议的规定履行各自的责任，确保项目的安全、质量和进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力线路施工合同范本
甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处
地址：廊坊市新华路80 号
联系人：某某
联系电话：
乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司
地址：廊坊市新华路105 号
联系人：某某
联系电话：（自愿退股协议书）
丙方：廊坊明源电力工程有限公司
地址：廊坊经济技术开发区金源道
联系人：某某
联系电话：
传真：
开户银行：工商银行廊坊曙光道支行
帐号：
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。
根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。
依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖
的高压输电线路实行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料； 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的 合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便；
4 、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1 、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作；
2 、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路实行验收；对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求；
3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1 、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；
2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工， 按照本协议约定的工期完成施工；
3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力 行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；
1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用；
2、
3、
4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人
员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界
内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9 处输电线路设施的迁改工作。
详见设计文件）
八、工程费用及付款方式
1 、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00 元。
大写：叁仟叁佰万整。
由丙方包干使用。
该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2 、付款方式
（1）甲方应在本协议签字生效之日起5 日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00 元，大写：叁仟万元；
（2）甲方在线路迁改工程竣工后15 天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
1 、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70 天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；
2 、因以下原因，造成施工延误的，工期相对应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
2）因甲方未即时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；
3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼
解决。
一、其他事项
1 、其他未尽事宜，另行协商；
2 、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3 、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。
甲方：廊
沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：
授权委托人：
时间：20XX年月日
乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司（盖章）
负责人：
授权委托人：
时间：20XX年月日。