延期交房赔偿协议书
延期交房补充协议
延期交房补充协议一、协议背景根据《销售合同》第X条的约定，甲方承诺按照合同约定时间交房，但由于某种特殊原因，甲方无法按期交付房屋。
经双方协商，达成本延期交房补充协议，以便明确双方义务和权利。
二、具体约定1.房屋交房日期的延期甲方和乙方协商一致，将原合同约定的房屋交房日期从XXXX年XX月XX 日延期至XXXX年XX月XX日。
2.延期交房补偿费用为弥补乙方因房屋交房延迟所带来的经济损失，甲方同意向乙方支付延期交房补偿费用。
具体补偿费用计算方式为：–延期交房天数不超过X天，则甲方每延期一天支付给乙方Y元。
–延期交房天数超过X天，则甲方每多延期一天支付给乙方Z元。
3.补充协议成立条件本补充协议的成立，需满足以下条件：–双方合同生效且未解除。
–双方同意签署本补充协议。
4.协议生效与解除本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等效力。
双方同意在本补充协议生效后，不得再行解除。
5.其他事项–双方在履行本补充协议过程中，如发生争议，应友好协商解决。
如协商无果，则双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
–本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议经双方签字盖章后生效。
三、附则本补充协议的解释、效力和履行均适用中华人民共和国相关法律的规定。
本补充协议的任何修改、补充或者变更，需履行写入补充协议的形式，且需经双方的书面同意并签署盖章。
双方确认，在未尽事宜上，可重新协商以达成一致意见。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：XXXX年XX月XX日。
逾期交货索赔合同模板
逾期交货索赔合同模板甲方（供货商）：______________（甲方名称）地址：______________（甲方地址）联系方式：______________（联系方式）乙方（采购商）：______________（乙方名称）地址：______________（乙方地址）联系方式：______________（联系方式）鉴于甲方与乙方就商品交货事宜已达成一致意见，为维护双方合作关系，特订立本合同，共同遵守并履行如下条款：一、交货约定1. 甲方同意按照乙方订购的商品种类、数量以及交货时间进行生产和交货。
2. 乙方同意在接到商品后进行验收，如有发现商品质量问题或数量不符，应及时通知甲方以便进行处理。
二、交货时间1. 甲方应在本合同约定的交货时间之前将商品送至乙方指定地点。
2. 若因不可抗力或其他不可抗拒的情况导致交货延迟，甲方应及时通知乙方并双方商定新的交货时间。
三、逾期交货索赔1. 若甲方未能在约定的交货时间内将商品送达乙方指定地点，乙方有权要求甲方支付逾期交货费用。
2. 逾期交货费用计算方式为：每延迟一天，按照商品总价的5%计算。
3. 逾期交货费用应在双方协商一致后，在7个工作日内由甲方支付给乙方。
四、其他约定1. 本合同一经签署即生效，对双方具有法律约束力。
2. 本合同争议由双方友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（供货商）签字：______________ 日期：______________乙方（采购商）签字：______________ 日期：______________以上为逾期交货索赔合同的内容，双方应遵守并履行约定，确保合作顺利进行。
延期交房合同协议书
延期交房合同协议书甲方（购房者）：________________身份证号码：_____________________地址：________________________乙方（开发商）：________________营业执照注册号：_______________地址：________________________鉴于甲方购买乙方开发的位于________________（项目地址）的房产（以下简称“该房产”），原定交房日期为____年__月__日。
由于__________________（交房延期原因，例如：不可抗力因素、施工进度调整等），乙方无法按照原定时间交付该房产。
经甲乙双方协商一致，同意对交房日期进行延期，并就相关事宜达成以下协议：1. 延期交房日期双方同意将原定的交房日期延期至____年__月__日。
2. 延期补偿乙方同意向甲方支付延期交房补偿金，补偿金额为已付房款的__%，计人民币________元（大写：_________________________元整），该补偿金将在延期交房日期前支付给甲方。
3. 延期责任若乙方未能在新的交房日期交付该房产，除按照本协议第2条支付补偿金外，还需按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延期一日，按已付房款的____%计算。
4. 甲方权利甲方在延期交房期间有权了解该房产建设进度，并可要求乙方定期提供建设进度报告。
5. 通知与送达双方同意，任何关于本协议的通知均应以书面形式，通过挂号邮件或快递服务，送达到对方在本协议中列明的地址。
6. 争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他本协议一经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8. 附加条款_____________________________________________________________ _________________甲方（购房者）签字：________________日期：____年__月__日乙方（开发商）签字：________________日期：____年__月__日（以上内容仅为模板，具体条款需根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士审核。
延期交房赔偿协议书范本
延期交房赔偿协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________________身份证号码/护照号码：_______________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了关于位于________________（以下简称“房产”）的买卖合同，合同编号为：________________。
根据原合同约定，甲方应于____年____月____日向乙方交付房产。
由于________________（具体原因）导致甲方无法按时交付房产，经双方协商一致，现就延期交房及赔偿事宜达成如下协议：第一条延期交房1. 甲方同意将房产的交付日期延长至____年____月____日。
2. 延期交房期间，甲方应保证房产的完好无损，并继续承担房产的维护责任。
第二条赔偿责任1. 甲方同意向乙方支付延期交房赔偿金，赔偿金额为人民币________________元（大写：________________）。
2. 赔偿金的支付方式为：________________（如一次性支付、分期支付等）。
3. 赔偿金的支付时间：________________（具体支付时间点或时间段）。
第三条违约责任1. 如甲方未能在本协议约定的延期交房日期内交付房产，甲方应按日向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：房产总价款的____‰/日。
2. 如乙方在收到甲方支付的赔偿金后，无正当理由拒绝接收房产，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：房产总价款的____‰/日。
第四条协议的变更与解除1. 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
楼房延期补偿协议书
楼房延期补偿协议书1. 引言本楼房延期补偿协议书（以下简称“协议书”），由甲方（业主）和乙方（开发商）双方共同订立。
双方经友好协商一致，为解决因楼房交付延期而可能带来的损失，特制定本协议。
2. 背景由于不可抗力或其他原因，导致楼房建设工程延期竣工交付使用，给业主造成了一定的经济和时间上的损失。
为了维护双方的合法权益、促进双方之间的和谐发展，乙方同意对此给予相应的补偿。
3. 延期补偿方式根据双方协商一致，乙方同意向甲方提供以下延期补偿措施：1.赔偿金：甲方享有延期交付每天赔偿金人民币（以下简称“元/天”），自合同约定的原交付日期之后的每一自然日起计算，直至实际交付日期止。
赔偿金将在交付房屋时一次性支付给甲方。
2.临时住所安排：如果甲方在延期期间无法使用已购房屋，乙方将提供合适的临时住所，保障甲方正常生活。
3.利息补贴：如甲方在房款支付期限内按时付款，乙方将按照延期期间的存款利率给予相应利息补贴。
4. 甲乙双方的权利和义务甲方权利和义务：1.按时支付房款：甲方应按照合同约定的付款方式和期限，按时支付房款。
2.签署本协议：甲方同意签署本协议，并在收到赔偿金后不再追究乙方延期交付的责任。
3.维护房屋：甲方应合理使用和维护房屋，在房屋交付后认真履行合同义务。
乙方权利和义务：1.延期交付：乙方应提前告知甲方楼房建设工程延期的具体原因和预计交付时间，并及时通知甲方交房的最新情况。
2.提供补偿：乙方应按本协议约定提供延期补偿，保障甲方的权益。
3.临时住所安排：乙方应合理安排甲方的临时住所需求，提供舒适、安全的居住环境。
4.保密义务：乙方应对甲方的个人信息和房屋交易等相关信息予以保密。
5. 协议的生效与解除本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至双方各自履行完毕协议约定的义务。
除非双方一致同意，否则任何一方不得擅自解除协议。
6. 争议解决双方如因本协议的履行发生争议，应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉解决。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
2024年延期交房违约赔偿协议书范文
2024年延期交房违约赔偿协议书范文甲方（开发商）：______________________地址：______________________电话：______________________乙方（购房者）：______________________地址：______________________电话：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方应于2024年____月____日前向乙方交付位于____的商品房（以下简称“该房屋”）。
现因甲方原因导致无法按期交付，甲乙双方经协商一致，就延期交房事宜达成如下协议：第一条延期交房期限甲方承诺于2024年____月____日前向乙方交付该房屋。
若甲方未能在此期限内交付，甲方将按照本协议约定承担违约责任。
第二条违约赔偿1. 若甲方未能在2024年____月____日前交付该房屋，甲方同意自2024年____月____日起至实际交付之日止，按日向乙方支付违约金。
违约金的计算方式为：乙方已支付购房款总额的万分之____（0.____%）/日。
2. 违约金的支付方式为：甲方应于每月的第____个工作日前，将当月的违约金支付至乙方指定的银行账户。
第三条甲方权利与义务1. 甲方应确保该房屋在延期交付期间的工程质量符合原合同约定的标准。
2. 甲方应于延期交付期限届满前，书面通知乙方办理房屋交付手续。
3. 若甲方在延期交付期限届满后仍未能交付该房屋，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
第四条乙方权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本协议约定支付违约金。
2. 乙方应在接到甲方交付通知后____个工作日内，配合甲方办理房屋交付手续。
第五条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
逾期交房还款协议书范本
逾期交房还款协议书范本甲方：（出借人/房屋所有人）乙方：（借款人/购房人）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商达成以下协议：一、协议背景甲方为房屋所有人，乙方为购房人，双方于xxxx年xx月xx日签署了购房合同，约定乙方购买甲方的名下房产，并按合同规定支付相应的购房款项。
二、逾期交房还款情况乙方根据购房合同约定应在xxxx年xx月xx日前支付全部购房款项，但到约定日期乙方未支付购房款项。
甲方与乙方协商后，同意乙方延期交房还款。
三、逾期交房还款协议1.乙方应在本协议签署之日起xx日内支付逾期还款，并按照双方约定的还款方式进行付款。
具体还款方式详见附表一。
2.逾期还款应按照约定的付款金额计算利息，利息计算方式详见附表二。
3.乙方如果再次出现逾期还款的情况，甲方有权要求乙方支付一定的违约金。
4.如乙方因故无法按时履行本协议约定的还款责任，应提前告知甲方并提供合理的解释和证明文件。
5.本协议经双方签字盖章后生效，并作为购房合同的附件，具有同等法律效力。
四、协议解除1.乙方在约定的期限内按照本协议约定的还款方式和金额进行还款，且全部还款金额到账后，本协议自动解除，甲方不追究乙方的逾期还款责任。
2.如乙方未按照本协议支付全部逾期款项，则甲方有权解除购房合同，并追究乙方逾期还款的法律责任。
五、争议解决本协议如发生争议，应由双方协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项1.本协议未约定事项，由双方协商决定。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，并在每份协议上签字盖章。
甲方（出借人/房屋所有人）：_________________乙方（借款人/购房人）：_________________附表一：还款方式1. 还款方式：（如按月等额本息还款、按季等额本息还款等）2. 还款周期：（每月、每季度等）3. 还款金额：（具体金额）4. 还款日期：（每月、每季度的具体日期）附表二：利息计算方式1. 利率：（按年计算）2. 计息开始日期：（逾期还款开始计算利息的日期）3. 计息方式：（按日计息、按月计息等）4. 利息计算公式及示例：（根据利率和计息方式进行计算）注：本协议自双方签字盖章之日起生效。
延期交房赔偿的协议书范例
延期交房赔偿的协议书范例
甲方(出卖人)：______________________有限公司
乙方(买受人)：__________________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月
_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金
_______万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________ 签订时间：_______________签订时间：_______________
精品资料欢迎下载。
未交房施工协议书模板
【安居房延期未交房施工协议书】甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方开发的安居房项目（项目名称：__________）因__________原因导致延期交付，双方经友好协商，达成如下协议：一、延期交付原因及时间1. 甲方因__________原因导致安居房项目延期交付。
2. 延期交付时间为：自原约定交付之日起__________个月。
二、双方权利义务1. 甲方应于延期交付期限届满前，将安居房项目交付乙方使用。
2. 甲方应承担因延期交付给乙方造成的损失，包括但不限于：（1）房屋装修损失；（2）搬家费用；（3）因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学等损失。
3. 乙方应积极配合甲方完成延期交付后的各项验收工作。
三、赔偿及补偿1. 甲方应按照合同约定或双方协商，对乙方因延期交付造成的损失进行赔偿。
2. 若因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学，甲方应协助乙方办理相关手续，并承担相应费用。
四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________注：本模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改。
在签订协议前，请务必咨询专业法律人士，确保协议内容合法有效。
逾期交房调解协议书
逾期交房调解协议书
协议书编号：[编号]
签订日期：[日期]
甲方：
身份证号码/营业执照号码：[甲方身份证号码/营业执照号码]
住所地/公司注册地：[甲方住所地/公司注册地]
乙方：
身份证号码/营业执照号码：[乙方身份证号码/营业执照号码]
住所地/公司注册地：[乙方住所地/公司注册地]
鉴于以下事实：
1. 甲方与乙方于[date]签订了房屋交付协议，约定将于[date]完成房屋的交付。
2. 根据约定，截止到[date]，乙方应当交付甲方房屋。
3. 然而，乙方未能如约将房屋交付给甲方，导致甲方无法按原计划使用房屋。
为了解决上述纠纷，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：
一、乙方将于[date]前向甲方交付房屋，确保房屋交付过程的顺利进行。
二、甲方同意在收到房屋后，进行仔细检查，确保房屋的质量与数量符合合同约定，并及时通知乙方如有发现任何瑕疵的情况。
三、若甲方在接收房屋后发现瑕疵或质量问题，甲、乙双方同意进行友好协商解决。
如协商未果，甲方有权采取其他合法手段维护自身合法权益。
四、若乙方未能在约定的时间内将房屋交付给甲方，并未提供合理的解释或补救措施，甲方有权要求违约金的支付，违约金的金额为合同总金额的[date]%，乙方应在[date]日内支付违约金。
五、根据合同约定，双方同意于本协议签订后，终止原房屋交付协议。
双方对于上述纠纷不再追究责任。
六、本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
协议一式两份，甲、乙双方各持一份，并于签字后即行生效。
甲方（盖章/签字）：
日期：
乙方（盖章/签字）：
日期：。
交房延期赔偿合同协议书
交房延期赔偿合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！交房延期赔偿合同协议书甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________鉴于甲方开发的____项目（以下简称“该项目”），乙方已按照合同约定支付购房款，原定于____年__月__日交付房屋，但甲方因故未能按期交付。
为维护双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，就交房延期赔偿事宜达成如下协议：一、延期交付房屋的情况1.1 甲方原定于____年__月__日交付房屋给乙方。
1.2 甲方实际交付房屋给乙方的时间为____年__月__日。
二、延期交付房屋的赔偿2.1 甲方应向乙方支付购房款总额的__%作为延期交付的赔偿金。
2.2 赔偿金计算方式如下：赔偿金 = 购房款总额 × __% × 延期交付天数其中，延期交付天数为实际交付日期与原约定交付日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。
三、赔偿金的支付3.1 甲方应在签署本协议之日起__个工作日内，将赔偿金支付给乙方。
3.2 赔偿金支付方式为____（现金、转账等）。
四、其他约定4.1 甲方应保证房屋质量符合国家相关法律法规及标准，如因房屋质量问题导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
4.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。
4.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________签订日期：____年__月__日这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
延期交房赔偿协议书模板
签订日期：__________________
b)赔偿金额累计最高不超过房屋总价的5%。
2.2赔偿金的支付方式如下：
a)自本协议签署之日起__________日内，卖方一次性支付赔偿金。
b)赔偿金支付至买方指定的以下账户：
户名：__________
开户行：__________
账号：__________
第三条交付房屋
3.1卖方应在赔偿金支付完毕后，立即将房屋交付给买方。
第五条争议解决
5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他
6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（卖方）：__________________
延期交房赔偿协议书模板
鉴于甲方（以下简称“卖方”）与乙方（以下简称“买方”）于__________年__________月__________日签订的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），双方就卖方延期交付房屋事宜，经友好协商，达成以下赔偿协议：
第一条延期交房情况
1.1原合同约定卖方应于__________年__________月__________日前将房 Nhomakorabea交付买方。
3.2买方应自房屋交付之日起，按照原合同约定承担房屋的维修、养护等费用。
3.3双方确认，除本协议另有约定外，原合同其他条款继续有效。
第四条违约责任
4.1如卖方未按本协议约定支付赔偿金，应承担逾期支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付赔偿金金额的万分之五（0.05%）每日。
延迟交房补充协议
延迟交房补充协议一、背景由于某些不可抗力的原因，原定于（日期）交付的房屋项目（以下简称“项目”），现出现交房延迟的情况。
为了明确双方的权利和义务，保证双方共同利益，特就延迟交房事宜达成以下补充协议：二、延迟交房期限1. 原定交房日期为（日期）。
双方经协商同意将交房期限延迟至（日期）。
2. 如果因为不可抗力因素导致延迟交房，交房期限的延长将根据实际情况进行协商确定。
三、延迟交房的责任和补偿1. 若延迟交房是由于乙方的原因，乙方将承担由此产生的一切损失和责任。
乙方应向甲方支付每延迟一天的违约金为合同总金额的（X%）。
2. 若延迟交房是由于甲方的原因，甲方将承担由此产生的一切损失和责任。
甲方应向乙方支付每延迟一天的赔偿金为合同总金额的（X%）。
3. 若延迟交房是由于不可抗力的原因，双方应友好协商解决，并互不承担违约责任和赔偿责任。
四、变更交付条件由于交房期限的延迟，双方同意对原有的交付条件做出如下变更：1. 甲方提供的房屋交付时应符合原合同约定的质量标准和装修配置，但对交付时间在原定期限延长的情况下，乙方有权自行变更一部分装修配置和工程标准。
2. 原合同中约定的质量保修期、装修保修期等有关时间条款将相应延长至交房后。
五、其他事项1. 本补充协议自双方签字之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，双方可通过友好协商进行解决，解决不成的，可由双方共同决定通过仲裁或诉讼方式解决。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________日期：____________________。
延期交房赔偿协议最新范本
延期交房赔偿协议最新范本随着城市化进程的加快，房地产行业也迎来了空前的发展机遇。
然而，在购房者与开发商之间，常常因为交房时间的延期而产生纠纷。
为了解决这一问题，延期交房赔偿协议应运而生。
本文将为大家介绍一份最新的延期交房赔偿协议范本，以供参考。
协议标题：延期交房赔偿协议协议双方：购房者（以下简称“甲方”）和开发商（以下简称“乙方”）协议背景：甲方与乙方签订了购房合同，约定于xxxx年xx月xx日交付房屋，但由于乙方在工程建设中遇到了不可抗力因素，导致交房时间无法如期履行。
为了解决双方的纠纷，达成以下协议。
一、延期交房时间1. 乙方承诺将在xxxx年xx月xx日之前完成房屋的交付工作。
2. 若乙方无法在约定时间内交付房屋，乙方应在延期交房前提前xx个工作日书面通知甲方，并说明延期原因。
3. 乙方延期交房的最长期限为xx个月，超过该期限，乙方应承担相应的违约责任。
二、延期赔偿方式1. 由于乙方的原因导致的延期交房，乙方应向甲方支付延期赔偿金。
2. 延期赔偿金的计算方式为：每延期一天，乙方应向甲方支付房屋总价款的xx%作为赔偿金。
3. 延期赔偿金应在房屋交付时一次性支付给甲方。
三、不可抗力情况1. 如果延期交房是由于不可抗力因素引起的，如地震、火灾等，双方应友好协商解决，并不承担相应的违约责任。
2. 不可抗力因素应由乙方提供相关证明材料，经甲方认可后方可免除乙方的延期赔偿责任。
四、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代之前任何与本协议相抵触的约定。
2. 本协议的任何修改或补充应以书面形式进行，并由双方签字确认后生效。
3. 如果本协议中的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性。
4. 本协议的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（签字）：_____________ 日期：_____________乙方（签字）：_____________ 日期：_____________以上是一份最新的延期交房赔偿协议范本，供购房者与开发商参考使用。
延期交房违约赔偿协议书
延期交房违约赔偿协议书甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于________________（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
现因甲方原因，导致无法按照原合同约定的时间交付该房屋给乙方，甲乙双方经友好协商，就延期交房及违约赔偿事宜达成如下协议：第一条延期交房期限1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期延期至____年____月____日。
1.2 若甲方在上述延期交房期限内仍无法交付该房屋，甲方应继续按照本协议的约定承担违约责任。
第二条违约赔偿2.1 甲方同意按照以下方式向乙方支付延期交房违约金：2.1.1 延期交房期限内，甲方应按日向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=总房价款×0.01%×延期天数。
2.1.2 若延期交房期限届满，甲方仍未能交付该房屋，甲方应自延期交房期限届满之日起至实际交房之日止，继续按日向乙方支付违约金。
第三条违约金支付方式3.1 甲方应于每月____日前向乙方支付上月的违约金。
3.2 甲方支付违约金的账户信息如下：户名：_____________________账号：_____________________开户行：______________________第四条房屋交付4.1 甲方应在满足原合同约定的交房条件后，及时通知乙方进行房屋交付。
4.2 甲方应确保交付的房屋符合原合同约定的交付标准。
第五条其他约定5.1 甲乙双方应继续履行原合同约定的其他条款。
延期交房车位赔偿协议书
延期交房车位赔偿协议书
甲方（以下简称“业主”）：____________________（填写业主姓名）乙方（以下简称“开发商”）：____________________（填写开发商
名称）
鉴于：
1. 业主与开发商已就车位交付事宜达成协议，协议签署日期为
_____________。
2. 业主已向开发商支付了相应的车位费用。
3. 开发商由于各种原因未能按约定时间交付车位。
根据上述情况，双方经友好协商一致，达成以下协议：
一、延期交付车位
1. 开发商承诺将原定于_____________（填写原交付车位日期）交
付的车位延期至_____________（填写新交付车位日期）交付给业主。
2. 延期交付的车位需具备与合同约定一致的质量和功能，并且符合
相关法律法规的要求。
二、车位赔偿
1. 鉴于开发商延期交付车位给业主，开发商应向业主支付车位延期
赔偿金，总金额为_____________（填写金额）。
2. 车位延期赔偿金应在新交付车位的交付之日起_____________
（填写天数）内支付给业主。
三、其他约定
1. 若车位延期交付期超过本协议规定的日程，业主有权要求开发商
按照约定支付违约金。
2. 本协议自双方签署之日起生效，有效期至车位交付完毕。
3. 本协议正本一式两份，业主与开发商各持一份。
甲方（业主）签字：_____________ 日期：_____________
乙方（开发商）签字：_____________ 日期：_____________
注意：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
交房违约合同6篇
交房违约合同6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买甲方所售房屋达成一份购房合同，为确保双方权益，特就交房违约事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景双方于______年______月______日签订购房合同，约定甲方应于______年______月______日前交付房屋。
现由于甲方原因，未能按期交房，导致乙方合法权益受到损害。
为明确责任，保障双方权益，特签订此交房违约合同协议。
二、违约事实及责任1. 甲方未能按照购房合同约定的时间交付房屋，构成违约行为。
2. 甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此产生的经济损失、支付违约金等。
三、违约责任及赔偿方式1. 甲方应按照购房合同总价款的百分之____（___%）向乙方支付违约金。
2. 甲方应自违约之日起至实际交房之日止，按照购房合同总价款的百分之____（___%）向乙方支付滞纳金。
滞纳金自违约之日起计算，每月支付一次。
3. 甲方应赔偿乙方因违约产生的其他经济损失，包括但不限于租房费用、搬家费用等。
具体金额由双方根据实际情况协商确定。
四、交房期限及条件1. 甲方应于本协议签订后______日内交付房屋。
2. 交付房屋时，甲方应确保房屋符合购房合同约定的交付标准，并出示相关证明文件。
3. 乙方应在房屋交付时验收房屋，如发现房屋存在质量问题，有权要求甲方修复。
五、双方权利义务1. 甲方应按时交付房屋，履行相关义务。
2. 乙方应按时接收房屋，并按照约定支付购房款。
3. 如因不可抗力因素导致甲方无法按时交付房屋，甲方应及时通知乙方，双方可协商延期交房。
六、争议解决1. 如因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
郑州延期交房合同范本
郑州延期交房合同范本
合同编号：【编号】
甲方（开发商/房东）：【甲方名称】
乙方（购房者/租客）：【乙方名称】
鉴于甲方与乙方就位于郑州市的【房屋地址】的交房事宜进行
协商，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守并履行相关约定，以维护双方合法权益，特订立如下：
第一条房屋交付时间
1.1 甲方承诺于【原定交房时间】前将位于【房屋地址】的房
屋按照相关合同约定交付给乙方。
1.2 由于特殊情况，甲方无法在原定交房时间前完成房屋交付，经双方协商同意，延期交房至【延期交房时间】。
第二条延期交房补偿
2.1 甲方延期交房的，应向乙方支付违约金，违约金金额为延
期交房期间每日房屋租金/按揭利息的【具体比例】。
2.2 乙方有权在延期交房期间选择暂时居住其他房屋，相关费
用由甲方承担。
第三条合同解除
3.1 若甲方无法在延期交房时间内完成交房，乙方有权解除合
同并要求甲方返还已支付的房款/押金，并支付违约金。
3.2 若乙方在延期交房期间未能按时支付相关款项，视为乙方
违约，甲方有权解除合同并没收乙方已支付的房款/押金。
第四条其他约定
4.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
4.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：年月日
以上为郑州延期交房合同范本，如有需要请根据实际情况进行修改完善。
延期交房赔偿协议书
延期交房赔偿协议书一、协议的缘由近年来，随着房地产市场的快速发展，购房者和开发商之间的纠纷也逐渐增多。
其中，延期交房成为了一种常见的问题。
由于各种原因，开发商未能按照合同规定的时间交付房屋，给购房者带来了一定的经济和生活上的困扰。
为了解决这一问题，购房者和开发商需要签订延期交房赔偿协议书，明确双方的权益和责任。
二、协议的目的本协议的目的在于明确购房者和开发商在延期交房情况下的权益和责任，为双方提供一个公平、合理的解决方案。
三、协议的内容1. 延期交房的原因购房者和开发商应当明确延期交房的原因，包括但不限于自然灾害、政策调整、施工进度等。
双方应当在协议中详细列出延期交房的原因，并提供相应的证明材料。
2. 延期期限购房者和开发商应当明确延期交房的期限，双方可以根据实际情况协商确定延期的具体时间。
延期期限应当合理，不能过长，以免给购房者带来不必要的经济和生活上的困扰。
3. 赔偿方式购房者和开发商应当明确延期交房的赔偿方式。
赔偿方式可以包括但不限于延期交房期间的利息补偿、租金补偿、房屋装修费用补偿等。
双方应当在协议中明确具体的赔偿金额和支付方式。
4. 协议的生效购房者和开发商应当在协议中明确协议的生效日期和签署方式。
协议应当由双方的法定代表人或授权代表签署，并加盖公章或个人签章，以确保协议的合法性和有效性。
四、协议的履行购房者和开发商应当按照协议的约定履行各自的义务。
购房者应当按时支付房款，并配合开发商的工作。
开发商应当按时交付房屋，并按照协议的约定进行赔偿。
五、协议的变更和解除如果购房者和开发商需要变更或解除协议，双方应当通过友好协商的方式解决。
变更或解除协议应当经过双方的书面确认，并按照协议的约定进行。
六、协议的争议解决购房者和开发商在履行协议过程中发生争议，双方应当通过友好协商的方式解决。
如果协商不成，双方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、协议的终止本协议在以下情况下终止：1. 双方达成书面协议解除协议；2. 双方根据协议约定的条件履行完毕；3. 双方根据法律法规解除协议；4. 双方发生重大违约行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延期交房协议书
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：栋单元房业主根据甲方双方于年月日共同签订的《房屋认购合同》，乙方购买位于，由甲方开发建设的“”项目，按照合同约定甲方应于年7月1日前将房屋交付乙方，现由于小区内道路、供水、燃气等具体事项尚未能达到交房标准等因素影响，为了保障乙方的权益，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房及赔偿事宜达成如下协议、以资共同信守：
一、甲方承诺于年月日可以交房，乙方应接到甲方交房通知后，及时与甲方办理完成房屋交接手续。
二、甲乙双方协商一致，确认：因本次迟延交房，甲方自愿一次性支付乙方违约金元（大写：），此违约金系一次性、终结性赔付，乙方承诺自愿放弃主张《房屋认购合同》约定的全部违约责任及其他赔偿金及违约金的权利。
三、本协议自双方签字盖章之日起生效，自签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
四、双方应对本协议内容进行保密（见双方签订的《保密协议》），任何一方对外泄露应支付对方违约金元。
五、甲乙双方再无任何纠纷。
六、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出卖人）：乙方（买受人）：
栋单元号
业主：
签订时间：年月日签订时间：年月日
附件：《保密协议》。