同类更换实例和变更种类实例.docx
变更及案例分析
•
(3)对业主(工程师)的口头变更指令, 承包商必须遵照执行,但应在7天内书面向工 程师索取书面确认。如果工程师在7天内未予 书面否决,则承包商的书面要求即可作为工程 师对该工程变更的书面指令。 • (4)工程变更不能超过合同规定的范围, 否则,承包商有权不执行变更或坚持先商定价 格后再进行变更。 • 工程施工过程中以工程变更最为普遍,因 此,承包商研究和管理的重点一般以工程变更 为主。。
3、变更策略
3.1 对主动变更,在商务条款 苛刻时,要设法从技术方案上 取得突破
• (1)发挥专家权威,科学决策,将 投标亏损项目变为赢利项目
• 瓦屋山大坝标开工之初,项目部聘请集团 公司权威专家周厚贵、陈笑霖等人到工地考察, 向业主提出料场变更方案,从而使上坝填筑料 运距减少2公里,仅此一项节约施工费用650万 元。专家组同时向业主提出上坝填筑料运距太 远,工期保证压力大,建议运输道路由泥结路 面改为砼路面,增加工程款500万元,仅此一 项又为项目部减少运输成本500万元。以上两 项共为项目部节约成本1150万元。
云龙河土石方开挖变更索赔典型案例 某堤防工程承包商修改设计变更补偿
• 5)、改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置 或尺寸; • 6)、改变合同中任何一项工程的完工日期或改变 已批准的施工顺序; • 7)追加为完成工程所需的任何额外工作。 • 因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失, 由发包人承担,延误的工期相应顺延。 • 要注意这些变更是与招标文件对比发生的。
•
项目部将此项目作为合同外新增项目编制变 更报价,同时积极与业主、监理协商沟通,并通 过第三方做业主的工作。最后业主审批的单价为 517.49元/m,比投标时308.50元/m的高压旋喷单 价还要高,达到了事先期望满意的单价。因为单 价高,项目部采取在施工中尽量多布设些置换灌 浆孔,以增加施工量。项目部仅一期工程共施工 置换灌浆2557m,结算产值为123.29万元,取得较 好的经济效益。且该项目在二期工程中还将继续 发生,其工程量也不会少于一期工程施工量。
工程变更实例
工程变更实例:
某住宅小区原设计为钢筋混凝土结构,共3栋楼,每栋楼30层。
在施工过程中,建设单位提出要求,希望将原设计的钢筋混凝土结构改为钢结构,以增加建筑的艺术感和独特性。
此变更涉及到结构形式的大修改,需要对整体结构重新设计计算,并对已施工的部分进行拆除和改造。
由于钢结构的设计和制作需要一定的周期,以及考虑到工期的压力,最终确定变更的完成时间为4个月。
经过此次变更,该住宅小区的建筑外观和结构形式都得到了优化,得到了业主的好评。
请注意,这是一个简单的例子,实际情况中的工程变更可能会涉及到更复杂的技术和经济问题。
工程变更方案案例
工程变更方案案例一、引言工程项目的变更是指在工程项目实施过程中,由于设计、工程施工等原因,需要对已经确认的工程设计或者实施方案进行调整或者修改的行为。
一般来说,工程项目的变更是不可避免的,因为在项目实施过程中可能会出现各种原因导致项目需要进行调整或者修改。
因此,对于工程变更的管理和控制是非常重要的,可以保证工程项目能够在预算、时间和质量要求范围内顺利完成。
本文以一实际工程变更案例为例,介绍了如何进行工程变更的管理和控制。
二、案例描述某工程项目为A公司承接的一条高速公路项目,项目总投资为10亿元,总工期为3年。
项目实施过程中,由于交通量变化、地质情况变化等原因,项目设计方案需要进行调整。
经过设计方案的修改和技术交底后,需要进行相关手续的变更审批,并进行后续的施工调整。
下面对该工程项目的变更方案进行详细描述。
1. 变更原因由于高速公路项目所在地区的交通量发生变化,原设计方案中的路基和桥梁设计需要进行调整;同时,考虑到工期和施工造价的控制,原设计方案中的部分结构设计也需要进行调整。
因此,项目管理团队决定对原设计方案进行调整,并提出了工程变更方案。
2. 变更内容根据变更原因,工程项目的变更内容主要包括以下几个方面:1)路基设计调整:原设计方案中的路基设计需要进行调整,包括路基的设计标高和横断面、边坡和排水设计等内容。
2)桥梁设计调整:原设计方案中的桥梁设计需要进行调整,包括桥梁的跨径和桥墩、桥面板和栏杆的设计等内容。
3)结构设计调整:原设计方案中的部分结构设计需要进行调整,包括框架梁、箱梁等结构设计的调整等。
3. 变更程序在确定了工程项目的变更内容后,需要进行相应的变更程序,主要包括以下几个环节:1)方案提出:项目管理团队提出了工程项目的变更方案,并进行了技术交底,明确了变更方案的调整内容和施工要求。
2)变更审批:根据项目管理的规定,提交了工程变更审批申请,并经过了审批程序,获得了变更方案的批准。
3)施工调整:根据变更方案,对施工计划进行了调整,并安排了施工队进行相应的设计调整和施工调整。
施工单位工程变更案例(3篇)
第1篇项目背景:某住宅小区项目,位于我国东部沿海地区,总建筑面积约12万平方米,包括多层住宅、商业配套及地下车库。
该项目由某知名施工单位承建,合同工期为24个月。
在施工过程中,由于设计变更、材料价格波动等因素,施工单位提出了多项工程变更申请。
案例一:设计变更在施工过程中,由于地质勘察报告显示地下水位较高,原设计地下室防水等级不符合实际需求。
施工单位向监理单位提出设计变更申请,建议提高地下室防水等级。
监理单位组织专业监理工程师进行审查,认为该变更合理,并报建设单位审批。
经建设单位同意后,施工单位按照新设计要求进行了地下室防水施工。
案例二:材料价格波动在施工过程中,部分材料价格出现较大波动,导致工程成本增加。
施工单位向监理单位提出材料价格调整申请,要求按照合同约定进行调整。
监理单位组织专业监理工程师进行审查,认为该申请符合合同约定,并报建设单位审批。
经建设单位同意后,施工单位按照调整后的材料价格进行了结算。
案例三:施工方案变更在施工过程中,施工单位发现原施工方案存在不合理之处,可能导致工程质量问题。
施工单位向监理单位提出施工方案变更申请,建议优化施工方案。
监理单位组织专业监理工程师进行审查,认为该变更合理,并报建设单位审批。
经建设单位同意后,施工单位按照新施工方案进行了施工。
案例四:工程量增加在施工过程中,由于现场实际情况与原设计图纸不符,导致部分工程量增加。
施工单位向监理单位提出工程量增加申请,要求按照实际工程量进行结算。
监理单位组织专业监理工程师进行审查,认为该申请符合实际情况,并报建设单位审批。
经建设单位同意后,施工单位按照实际工程量进行了结算。
案例分析:1. 施工单位在施工过程中,根据实际情况提出多项工程变更申请,监理单位按照相关程序进行了审查,建设单位也给予了批准。
这充分体现了施工过程中对变更管理的重视。
2. 施工单位在提出变更申请时,充分考虑了合同约定、实际情况及工程效益,确保了变更的合理性和可行性。
同类更换实例和变更种类实例
大堆物料不利于该非热稳定材料分解生成热的散热。物料堆中的温度可能超过固体自加速分解的温度
在仓库码头临时存储一些与水能发生反应的物料
容器保护措施和防止雨水进入该临时储罐的措施不足
为获得价格折扣而购买和存储超常规数量的桶装可燃液体
可能超过仓库针对该可燃液体的防火系统的能力
将工艺管道的流速提升到设定上限以上
可能会增加冲蚀或者静电的生成
将一个容器清洗步骤的操作温度提升到设定上限以上
可能会超出容器内剩余原料的分解温度。可能会超出清洗剂的闪点
将一个真空操作的过程步骤换位常压以上条件下进行以增加生产率
高压可能引起并可能导致温度超过反应的最高安全操作温度。如果发生泄漏,高压会导致更大的泄漏速度
从另一个供应商处采购符合所有采购规范的原料
使用由以前的供应商建设的具有更强催化活性的催化剂
较高的反应速率可能会超过反应器的冷却能力,从而导致失控反应的发生
为了节约成本而购买那些并不满足采购标准的原料
可能造成很多安全相关的过程问题,例如较高的腐蚀速率导致材料的损失火灾潜在的副反应的发生
重置仓库位置,但使其人就能够满足关于安全问题而设立的标准:库存限制、物料兼容性问题、防火系统能力
可能会影响安全阀(PSV)的设计基础。在发生火灾的情况下,可能会降低化学反应速率达到最大值所需的时间
工艺控制
重设安全连锁系统的设定值,但仍将其保持在原先安全分析所确定的安全操作范围之内
重设的设定值超出了安全操作范围
可能导致不安全的工艺状况
增添一个报警器(例如,在反应器上增加高温报警器)
需要就信的报警器对操作员工进行应对措施培训。可能导致已经存在的报警泛滥情况的恶化
合同的变更、转让和终止的案例
合同的变更、转让和终止的案例案例一:合同变更。
背景。
老张开了个小饭馆,和食材供应商小李签了个合同,每周小李给老张供应50斤新鲜蔬菜,价格是每斤2元,合同期为一年。
变更情况。
过了几个月,老张的饭馆生意突然火爆起来,原来的50斤蔬菜不够用了。
老张就给小李打电话说:“兄弟啊,我这饭馆现在客人多得像蚂蚁搬家似的,我这蔬菜用量得增加啊,你看能不能每周给我供应80斤啊?”小李呢,想着多做点生意也好,就说:“行是行,但是最近菜价涨了一点,每斤得2.5元了。
”老张想了想,虽然价格涨了点,但为了饭馆能继续顺利经营,就同意了。
结果。
他们俩就达成了一个口头协议,对原来的合同进行了变更。
从那以后,小李每周按照新的数量和价格给老张供应蔬菜,双方继续愉快地合作着。
这就是一个比较简单的合同变更的例子,根据实际情况,双方协商一致,对合同的数量和价格条款进行了改变。
案例二:合同转让。
背景。
小王是个健身爱好者,他在镇上的一家健身房办了一张两年的会员卡,花了2000元。
这个健身房有各种先进的健身设备,还有专业的教练指导。
转让情况。
可是过了半年,小王因为工作调动要去外地了,这健身卡还有一年半才到期呢。
小王就想把这卡转让出去。
他在健身房的会员群里发了个消息:“各位兄弟姐妹,我要去外地工作了,这健身卡还有一年半的时间,1200元低价转让,有谁想要的吗?”群里的小赵看到了这个消息,他一直想办卡健身,觉得这个价格很划算,就联系了小王。
转让手续。
他们俩一起到健身房前台,和健身房的经理说明了情况。
经理查看了小王的会员卡使用情况,又看了小赵的身份证等相关证件,然后拿出一份合同转让协议让小王和小赵签字。
协议上写明了从签字之日起,这张健身卡的所有权益由小赵享有,小王不再对这张卡有任何权利和义务。
结果。
这样,通过合法的手续,小王成功地把他和健身房之间的合同权益转让给了小赵。
小赵可以拿着这张卡继续在健身房健身,而小王也避免了因为自己离开而造成健身卡浪费的损失。
变更同类与非同类举例
3)用候补公司的一种具有相当等级和规格的试剂替代某种试剂(即来自某候补供应商的化学纯试剂)。
1)试验规程的修改。
2)用于操作规定或报警的数值的修改。
3)报告格式的改变。
4)技术人员培训计划的改变。
13.实验室设备
1)用相同的备件更换设备的零件,例如更换一玻璃容器、一色谱柱等。
非同类例子(更改)
1.建筑物
1)同类材料(例如,钢筋混凝土与钢筋混凝土,砖与砖等。)
1)更改可能影响过程区域空气流通的一堵墙的位置
2)更改过程区域内或周围的排水沟。
2.催化剂化学品-添加剂化学品-试剂
1)在已确定的范围内,更改化学品的推荐浓度。
1)使用不同的化学品,不在批准的化学品制造商名单上的制造商提供的化学品,在MSDS需要替换或修改的场合,用于不同性能的反应。
5)改变测量单位(即加俞/分改为磅〃J、时等)。
6)超出正常的高限和低限,重新设定控制参数。
7)类型改变。
8)大小改变。
9)等级改变。
10)用“改进的样式”替换某个仪表。
11)改变测量装置的类型(即孔板对质量流量计,即使两者量程相同)。
12)改变装置大小(即4”控制阀对6”控制阀)。
13)改变变送器的范围。
2)用一种被证明具有可追溯性的新的诊断标准代替某种诊断标准。
1)用不同制造商提供的仪器替换某台仪器。
2)对实验室内的某台仪器进行修改。
14.维修保养
1)在目前确认推荐的维修保养方法范围内的程序更改。
1)装配规程更改(即尺寸/类型吊索、钩环、平压、起重
2)机等)。
3)焊接规程更改(即预先/后热处理、焊条组成、阳光电弧对棒状电极等)。
变更的常见类型与案例分析
变更的常见类型与案例分析随着社会的发展,变更在各个领域都扮演着重要的角色。
变更是指事物在发展过程中所发生的变动和改变。
在商业、法律、工程、项目管理等领域,变更都是常见的,而这些领域中的变更类型与案例分析为我们提供了宝贵的经验和教训。
本文将围绕变更的常见类型展开,通过案例分析的方式,深入探讨变更管理的重要性以及如何应对各类变更。
一、合同变更合同变更是商业领域中最为常见的一种变更类型。
当原先达成的合同条件无法满足双方的需求时,双方可以通过协商与合同变更来寻求解决方案。
例如,在房地产领域中,若买卖双方对于交付时间、物业配置等方面的要求发生变化,双方可以通过签订补充协议来进行合同变更。
案例分析:近期,A公司与B公司签订了一份合作协议,约定了合作期限、合作内容和报酬等相关条件。
然而,在合作过程中,A公司由于市场需求变化,需要调整合作产品的交付时间。
经过双方协商,签订了一份合同变更协议,在原有合同的基础上对交付时间进行了修改。
这一合同变更的灵活性和应对及时性,使得A公司能够更好地适应市场变化,与B公司的合作关系得以顺利推进。
二、技术变更在工程领域,技术变更是非常常见的。
随着科技的进步和工程项目的不断演进,技术变更频繁发生。
技术变更可以包括施工方案的修改、设备的更换以及工艺流程的调整等。
合理应对技术变更,能够在项目实施过程中提高效率,保证工程质量。
案例分析:在一项工程项目中,工程师发现原设计的施工方案可能存在安全隐患,于是及时与业主进行沟通,并提交了新的施工方案。
经过充分的讨论和评估,新的施工方案得到了批准并进行了调整。
通过合理的技术变更管理,项目顺利进行,并避免了潜在的安全风险。
三、项目变更在项目管理中,项目的变更经常发生。
项目变更可以涉及范围、时间、成本和风险等方面的调整。
当项目需要适应新的需求、应对风险或改进目标时,项目经理可以通过变更管理来灵活应对,确保项目的成功实施。
案例分析:一家电子公司正在进行一项新产品的开发项目。
工程施工变更案例
工程施工变更案例一、背景本项目为某地一大型综合体建筑,主要包括商场、办公楼和酒店等三个部分。
项目占地面积约为3万平方米,总建筑面积约为15万平方米。
施工单位为某知名建筑集团有限公司,该公司具有丰富的施工经验和技术实力。
项目原定于2019年6月开工,2021年12月竣工。
二、变更原因在项目施工过程中,由于以下几个原因,导致工程施工发生了变更:1. 设计调整:根据业主需求,项目在施工图设计阶段对部分功能进行了调整,包括商场布局、办公楼户型和酒店客房数量等。
这些调整导致原施工图纸和施工计划需要进行相应的修改。
2. 政策影响:在项目施工期间,我国政府出台了一系列环保政策,要求施工现场采取更为严格的环保措施。
为了满足政策要求,施工单位不得不对原有的施工计划进行调整,包括增加环保设施和调整施工工艺。
3. 工程量增加:在施工过程中,业主方提出了增加部分工程量的需求,如增加商场营业面积、提高酒店客房装修标准等。
这些增加的工程量导致施工周期和施工成本发生变化。
三、变更过程1. 设计调整:在施工图设计阶段,业主方与设计单位进行了多次沟通,对项目进行了功能调整。
施工单位根据调整后的设计图纸,重新编制了施工计划,并对施工方案进行了相应修改。
2. 政策影响:施工单位在了解到相关政策后,立即组织相关部门进行研究,制定了一系列环保措施。
同时,施工单位与设计单位沟通,对施工图纸进行了调整,确保项目符合政策要求。
3. 工程量增加:业主方在项目施工过程中提出了增加工程量的需求。
施工单位在接到需求后,立即对原有施工计划进行了分析,重新制定了施工进度计划和成本预算。
同时,施工单位与业主方、设计单位进行了沟通,确保增加的工程量得到充分认可。
四、变更效果1. 设计调整:经过调整后的设计图纸和施工计划,项目功能更加完善,满足了业主方的需求。
同时,施工单位在施工过程中严格遵循设计图纸,确保项目质量。
2. 政策影响:通过采取一系列环保措施,项目在施工过程中得到了政府部门的认可,取得了相应的环保手续。
合同变更 典型案例 裁判观点
合同变更典型案例裁判观点一、合同变更典型案例。
案例一:房屋租赁合同变更。
老张把自己闲置的房子租给了小李,合同约定租金每月1500元,租赁期为两年。
结果租了半年后,老张发现周围房租都涨了不少,自己租得太便宜了。
他就和小李商量,说想把租金涨到1800元。
小李一开始不太乐意,但老张说可以把房子里的一些老旧家具都换成新的,还答应给小李延长一个月的免租期用于装修调整(如果小李想自己装修的话)。
小李想了想,觉得还可以接受,就同意了。
案例二:工作合同变更。
小王在一家公司做销售,原来的合同规定他主要负责本地市场的开拓,提成是销售额的5%。
公司业务调整,打算进军周边几个城市的市场,就和小王商量,想让他也负责周边城市的业务拓展。
但是呢,因为市场开拓难度加大,公司承诺把他的提成提高到销售额的8%,而且给他配一个小助理帮忙处理一些杂事。
小王觉得这是个不错的机会,既能增加收入又能扩大自己的业务范围,就同意了这个合同变更。
二、裁判观点。
(一)关于房屋租赁合同变更的裁判观点。
1. 自愿平等协商原则。
法官会这么看,老张和小李的这个租金调整和相关条件的变更,只要是双方自愿平等协商达成的,那就没问题。
就像两个人做买卖,只要双方都点头,没有谁强迫谁,那这个新的约定就是有效的。
比如说,如果老张威胁小李说“你不同意涨租我就把你赶出去”,那这肯定不行,这就不是平等协商了。
但像他们实际的这种情况,一方提出合理的利益调整,另一方接受并且还有其他的补偿性条件,这种就是符合自愿平等协商原则的。
2. 不得损害第三方利益。
如果老张的房子是抵押出去的,他和小李变更租赁合同可能会影响到抵押权人的利益。
比如说,抵押权人本来是根据原来的租赁情况评估风险的,现在租金变了,房子的使用情况可能也有变化,要是这种变更损害了抵押权人的利益,那这个变更可能就会被判定无效。
就好比你不能因为自己的小算盘,把涉及别人利益的事情给搅乱了。
(二)关于工作合同变更的裁判观点。
1. 合理性与公平性。
项目变更案例
项目变更案例
以下是一个项目变更的案例:
某公司决定开发一款新的智能手机应用程序。
在项目开始时,项目计划要求在3个月内完成应用程序的开发和测试。
但是,在项目进行到一半时,公司市场部门提出了一些新的需求,要求在应用程序中增加一些新的功能,如社交媒体分享和个性化推荐。
项目团队评估了这些变更的影响,并发现它们需要更多的开发时间和资源来完成。
因此,项目团队与公司管理层协商,请求将项目完成时间延长2个月。
管理层同意了项目团队的请求,并提供了所需的额外资源。
项目团队继续开展工作,并在延长的期限内完成了应用程序的开发和测试。
最终,应用程序成功发布,并受到了市场的欢迎。
虽然项目完成时间有所延长,但公司市场部门的新需求使得应用程序更加具有吸引力,从而增加了其商业价值。
这个案例表明,项目变更可能导致项目进度和资源的调整,但它们也可能带来商业机会和竞争优势。
项目团队需要灵活应对变更,并与相关利益相关者进行有效的沟通和协商,以确保项目的成功完成。
法律关系内容变更案例(3篇)
第1篇一、案情简介某房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)拟在某市开发一大型住宅小区项目,经过招投标程序,选定某建筑工程有限公司(以下简称“建筑公司”)作为该项目的施工单位。
双方签订了《建设工程施工合同》,约定由建筑公司承建该住宅小区的建设工程,合同总价为人民币伍亿元。
合同签订后,双方按照约定履行了合同义务,工程进度顺利。
然而,在工程进行到一半时,由于房地产市场行情的变化,开发商的经营状况出现困难,资金链出现断裂。
此时,开发商因无力支付剩余工程款,与建筑公司就合同履行产生纠纷。
建筑公司遂向法院提起诉讼,要求开发商支付剩余工程款及违约金。
在诉讼过程中,开发商提出抗辩,认为由于市场行情变化,原合同约定的工程总价已经不再合理,请求法院变更原合同约定的工程总价。
建筑公司则认为,合同是双方真实意思表示,且已履行部分,不同意变更合同。
二、争议焦点本案的争议焦点在于开发商提出的变更合同请求是否成立,即:1. 市场行情变化是否构成合同变更的法定理由?2. 开发商提出的变更合同请求是否符合法律规定和合同约定?三、法院判决1. 法院认为,根据《中华人民共和国合同法》第一百三十八条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失。
”在本案中,开发商以市场行情变化为由请求变更合同,但市场行情变化并非不可抗力,不属于合同法规定的免除责任情形。
2. 法院认为,根据《中华人民共和国合同法》第一百七十六条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
但是,当事人一方因不可抗力不能履行合同,应当采取合理措施,减轻可能给对方造成的损失。
”在本案中,开发商未采取合理措施减轻建筑公司的损失,因此,其变更合同请求不符合法律规定。
3. 法院认为,根据《中华人民共和国合同法》第一百七十七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任。
合同变更举例说明模板
合同变更举例说明模板合同变更举例说明模板版本号:____________本次合同变更由以下双方共同签署,旨在更好地明确双方权利和义务,确保合同的顺利执行。
甲方:(公司/个人名称)_______________注册地址:________________________营业执照号码:___________________法定代表人/个人身份证号码:___________________联系人/电话:______________________乙方:(公司/个人名称)_______________注册地址:________________________营业执照号码:___________________法定代表人/个人身份证号码:___________________联系人/电话:______________________鉴于以下事项,双方经过友好协商一致,对原合同进行如下修改:一、合同项⽬[名称] 第[X] 条第[Y] 项修改修改前:(原内容)______________________________________________________ _______________________________________________________________________ __________________________________修改后:(新内容)______________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _________________二、其他修改/补充双方在原有合同的基础上,对以下条款进行修改/补充:1._________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _________________2._________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __________________________________三、法律效力和可执行性1.本合同的任何有关争议均应在友好协商基础上解决;如无法达成协议,任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
道路施工工程变更的案例(3篇)
第1篇一、背景XX市某路段是一条重要的交通要道,日均车流量大,交通拥堵严重。
为了缓解交通压力,提高道路通行能力,市政府决定对该路段进行改造工程。
工程原计划于2021年5月开工,2022年5月完工。
然而,在施工过程中,由于各种原因,工程出现了多次变更。
二、变更原因及过程1. 变更原因(1)地质条件变化:在施工过程中,发现地下存在大型溶洞,对道路基础稳定性造成严重影响。
(2)周边环境影响:部分居民反映,施工期间产生的噪音、粉尘等对周边环境造成较大影响。
(3)设计不合理:部分路段设计存在不合理之处,如部分路段排水不畅,易造成积水。
2. 变更过程(1)地质条件变化:在发现溶洞后,施工单位立即停止施工,并向相关部门报告。
经专家论证,决定调整施工方案,采用深层搅拌桩加固溶洞区域。
(2)周边环境影响:为减少施工对周边环境的影响,施工单位调整了施工时间,避开居民休息时间,并采取洒水、覆盖等措施减少粉尘和噪音。
(3)设计不合理:针对排水不畅的问题,施工单位在原有设计方案的基础上,增加了一套完善的排水系统,确保雨水顺利排出。
三、变更效果1. 保证了工程质量:通过调整施工方案,解决了地质条件变化带来的问题,确保了道路基础稳定性。
2. 减少了周边环境影响:通过调整施工时间、洒水、覆盖等措施,降低了施工对周边环境的影响。
3. 提高了道路通行能力:通过增加排水系统,解决了排水不畅的问题,提高了道路的排水能力。
四、总结道路施工工程变更在施工过程中是不可避免的。
针对XX市某路段改造工程,施工单位在遇到变更时,能够及时调整施工方案,确保工程质量,减少周边环境影响,提高了道路通行能力。
这为类似工程提供了宝贵的经验。
在今后的道路施工中,施工单位应充分认识到变更的重要性,做好变更管理工作,确保工程顺利进行。
第2篇一、项目背景随着城市化进程的加快,我国各地道路建设规模不断扩大,施工过程中不可避免地会遇到各种问题。
为了确保工程顺利进行,项目方往往需要对原设计方案进行变更。
同类更换实例和变更种类实例
附录 A 同类更换实例和变更种类实例本附录中的表提供了同类更换(RIK)的例子和变更种类的例子。
变更种类的顺序是按照预期的使用频率列出来的:● 工艺设备变更● 过程控制变更● 操作和技术变更● 操作规程变更● 安全系统变更● 维护和检查要求变更● 工程基础设施变更● 组织结构变更● 政策变更● 其他工艺安全要素的变更同类更换变更潜在风险工艺设备将碳钢管道换为不锈钢管道在管道内有氯化物的情况下,可能会造成管道内点蚀将管道壁厚从8mm换为 10mm 原先进行的管道应力分析可能因管道变重而无效更换与当前设备直径较小的管道可能需要承受较高的具有相同尺寸、流阻 / 腐蚀性。
较大直径管道中较低的结构、金相、壁改变管道直径流量可能会导致固体以泥浆流的形式厚、压力和真空流出悬浮液等级、设计温度、可能会导致清洗容器时顶部出现惰化热处理等特性的重新定位容器放空管的位置不足的情形容器或管道用一个等体积但不同长径比的反应器导致容器内混合和热传导特征发生改去替代原有反应器变将法兰的压力等级从 ANSI900 换为由于法兰变重,对管道系统其他部件带ANSI1500来的应力将一个被腐蚀的为和管壁厚度的降低保持一致,降低容需要根据放空能力上的下降调整泄压容器修复到原先器的操作压力阀的等级器壁厚度更换一个同原先用一个四分之一开度球阀替换一个上使得员工原先通过旋转阀门手柄一定一模一样的阀升杆闸阀圈数来控制流量的操作规程变得无效门,或者用一个其他在阀门种类上的变更(例如,用一在关闭时的密闭性、堵塞、对维护的要满足所有涉及规个蝶阀来替换一个球阀,造成物流特性求、流量 / 压力降特性等方面的潜在变格的阀门来替代的变化)化原先的阀门用一个具有相同改变材质,包括内部零件腐蚀 /侵蚀的材料、容量、下游设备可能无法承受可能增加的流法兰等级、密封增大叶轮尺寸量。
增加的压力会提升对下游PSV(压设计、传动器类力安全释放阀)的要求型、功率等特性在泵中使用单密封来变更串联密封造成不同的备件和维修需求。
设备变更-同类替换
同样单位:rpm-rpm,m3/h-m3/h,等
同样的额定值:对因进料流量、产品规格等变化而需要经常性调整的警报的上下限进行改动。
除紧急应变系统与中央控制室以外的,其它电话号码的改变。
不同量程:0-50-0-100, 250-300-250-500,等
同样的物料:必须是完全相同,包括制造商,有同样的功能,进行同样的反应。
不同的催化剂:不同的制造商,不同的菜单现,或不同的反应过程,安全技术说明书需要更换或修改,等
不同物料:不同制造商,不同菜单现,或不同反应
类型
同类替换
非同类替换(变更)
仪表/电气
同量程:0-50-0-50, 200-250-200-250,等
工艺物料,催化剂,添加剂或反应物的替代供应,例如临时桶或槽
改变罐内安全出货液位的设定值.
临时管线---只是用在停用的设备上做清洗用途,在设备投运前应将其恢复原状。
不同材料:碳钢—不锈钢,碳钢—5络钢,等
不同压力等级:300#-150#, 300#-600#, 600#-900#,等
不同尺寸:4"-6", 6"-8", 10"-12",等
不同法兰密封面:凸面-对接,对接-凸面,等
不同厚度等级:Sch. 40-Sch. 80, Sch. 80-Sch. 120,等
润滑:制造商相同,同样的规格
不同材料(包括内部材料)如:碳钢-不锈钢,Fra bibliotek锈钢-碳钢,等
不同法兰:压力等级,尺寸,密封面不同
不同能力:200 m3/h-300 m3/h, 2000 l/min-1500 l/min,等
不同密封:不同的实际规格,不同的维护程序,等
典型变更分级例举对比用05
GMP相关的厂房设施、公用设施布局的改变
GMP相关的计算机系统的改变
其他评估认为对产品质量无重大影响的一般变更
2
重大变更
对产品质量有或可能有重大影响的变更
需要验证/确认
制剂生产场地或分析实验室更改
变更/增加关键起始物料厂家
放宽起始物料(如API)的质量标准的限度,可能对成品总体杂质情况的质量或数量有重大影响
标签变更
公共设施变更
药品规格变更
其它评估认为对产品质量有重大影响的变更
备注:各级变更的药政注册应参照各国各地区有关法规要求进行。
级别
定义
验证/确认
典型变更例举
0
微小变更
对产品生产/测试/分发/注册等几乎没有影响
无需验证
同类型设备变更
批量改变小于10%验证批量范围的更改
分析方法及实验过程的微小变动,如柱长或柱温改变,但柱子类型及方法不变
成品制造增加新的中控检测和限度,或提高中控检测限度(非生产过程异常引起)
生产工艺微小变化,如缩小参数限度范围
原辅料、中间体、成品质量标准的紧缩
删除成品制造中不重要的中控检测和限度(非生产过程异常引起)
删除成品/原辅料/中间体一个不重要的质量标准参数,或删除中间体/试剂检测程序
因法规更新而照做的更改,如药典方法的更新
原辅料/中间体检测方法的变更(包括取代或增加)
增加原辅料/中间体标准
中间体储存期或贮存条件的更改
非关键物料供应商的改变(新增或取消)
取消或减少物料复测期
改变物料或产品贮存条件至更为严格
产品外包装的更改
其它评估认为不影响产品质量的微小变更
工程合同更改具体案例
工程合同更改具体案例某建筑公司(以下简称甲方)与一家工程承包商(以下简称乙方)签订了一份工程施工合同,合同金额为5000万元,工程内容包括一座商业大厦的建设和装修。
在合同执行过程中,由于设计变更,甲方提出需要增加一项新的施工内容,涉及到的额外费用大约为300万元。
为此,甲乙双方需要对原合同进行更改。
甲方应当明确提出变更需求。
在本案例中,甲方提出了增加新施工内容的需求,这是触发合同变更的第一步。
甲方需要详细描述新增工程的范围、质量要求以及预期的完成时间等,以便乙方能够准确评估变更所涉及的工作量和成本。
乙方根据甲方的需求,进行详细的成本核算和工期评估。
乙方需要考虑到新增工程可能带来的材料、人工、机械使用等方面的成本变化,同时也要评估是否会影响到原有的工程进度。
在本案例中,乙方经过计算后,确认新增工程将导致成本增加约300万元,并且工期将延长两个月。
随后,双方进入协商阶段。
在这一阶段,甲乙双方需要就新增工程的内容、成本、工期等关键问题进行充分的沟通和协商。
甲方可能会对成本和工期提出自己的预期,而乙方则需要根据实际情况给出合理的解释和建议。
通过协商,双方最终达成一致意见。
一旦协商达成一致,接下来就是合同变更的具体操作。
在本案例中,甲乙双方决定签署一份合同变更协议,明确列出新增工程的具体内容、增加的成本、调整后的工期以及双方的权利和义务等。
合同变更协议应当作为原合同的附件,具有同等的法律效力。
双方还需要根据合同变更协议调整项目管理计划和资金支付计划。
这包括更新施工图纸、调整施工进度表、重新安排材料采购和人力资源分配等。
同时,甲方需要按照新的合同条款调整资金支付计划,确保乙方能够顺利开展新增工程的施工。
通过上述案例的分析,我们可以看到,工程合同的变更是一个涉及多个环节的复杂过程。
从提出变更需求到最终签署变更协议,每一步都需要双方的密切合作和充分沟通。
只有精确把握合同变更的要点,才能确保工程顺利进行,同时保障双方的合法权益不受损害。
变更的变更协议书范本与样式
变更的变更协议书范本与样式一、甲方与乙方为履行原合同(以下简称“原合同”)中约定的各项义务以及双方的共同利益,经友好协商,就原合同的某些条款进行变更,达成以下协议:二、原合同信息(在此处应列明原合同的基本信息,包括但不限于合同名称、合同编号、签约日期、各方信息等)三、变更的内容及理由(在此处详细阐述变更的具体内容及其背景和理由,可以使用分条列举的方式,如下所示)1. 变更内容:(具体描述变更的条款、要点以及对应的内容)理由:(详细解释此次变更的原因,可以包括但不限于市场情况变化、法律法规调整、双方协商一致等)2. 变更内容:(具体描述变更的条款、要点以及对应的内容)理由:(详细解释此次变更的原因,可以包括但不限于市场情况变化、法律法规调整、双方协商一致等)(根据实际情况,可以增加或删除变更条款及理由)四、变更的条款及约定(在此处逐条列举变更的具体条款,并对其作出解释和约定,可以使用类似下方的格式)1. 变更条款一:(具体描述变更的内容及要求)双方约定:(详细解释对此变更条款的理解、履行方式、期限等)2. 变更条款二:(具体描述变更的内容及要求)双方约定:(详细解释对此变更条款的理解、履行方式、期限等)(根据实际情况,逐条列举变更的具体条款及约定)五、其他约定1. 本变更协议书对原合同的有关条款作出的变更是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本变更协议书自双方签字盖章之日起生效,至原合同终止之日止。
3. 如双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
六、附则(在此处可以加入其他需要附带的事项,如保密条款、通知方式、争议解决方式等)七、协议解释本变更协议书如涉及解释问题,适用中华人民共和国法律。
八、协议生效本变更协议书以正式印章盖章或双方签字为凭据,经双方共同确认后生效。
甲方(单位/个人):_________________法定代表人/签字盖章:_________________日期:_____________________乙方(单位/个人):_________________法定代表人/签字盖章:_________________日期:_____________________以上为《变更的变更协议书范本与样式》,甲、乙双方应根据实际情况,在此基础上进行具体内容的修改和补充。
工程I类变更设计案例
I类变更设计案例I类变更设计审查主要指路局(部管公司)审查和铁道部鉴定中心审查。
以下XX、XX等项目I类变更设计审查情况,供参考:1.审查权限:1.1路局(部管公司)主要负责审查不涉及建设项目主要技术标准、建设规模、重大方案的I类变更设计。
如:隧道常规围岩类别变更、一般桥渡方案、个别区段软基处理、普通土石方换填和运距调整等,路局(部管公司)按规定程序自行组织审查,建设单位根据审查结果签订补充协议,同时将审查结果报部核备。
1.2铁道部鉴定中心主要负责审查技术标准、建设规模、重大方案调整的I类变更设计。
如:梁型变化、大型区段路改桥或桥改路,改线、开通速度提高、四电标准变化等,铁道部鉴定中心组织审查后,建设单位依据鉴定中心审查批复意见与施工单位签订补充协议并办理验工计价。
1.3由建设单位组织设计、监理、施工单位研究认定为重大复杂Ⅰ类变更设计。
如大面积拆迁、重要文物、重大地质引起的线路方案变化、隧道、桥梁重大方案变化,按规定程序报部鉴定中心后分两阶段审批I类变更设计,第一阶段审查确定变更设计方案和概算编制要求,审查通过后,建设单位可按概算编制要求框算值的70%对施工单位计价;第二阶段完成变更设计审批。
2.审查机构及人员2.1路局审查机构一般以路局建设处为主,计划处配合。
主要成员为建设处下属的预算管理部门人员和路局内部专家组。
2.2部管公司(京福、沪昆、南广、贵广、成绵乐)审查机构以公司分管的副总经理或总工程师负责,计财部主责,工程部、安质部配合。
主要成员为公司分管领导和各部门负责人或主管人员。
2.3 铁道部审查机构由鉴定中心负责。
主要成员为各专业处和概预算处项目分管人员。
3.审查依据和原则:3.1审查依据:国家政策性文件,铁道部批准的原初步设计方案,铁道部正式文件传真电报(含铁建设、铁运、经规院标准),省部纪要,各省市(自治区直辖市)行政主管部门与铁路建设有关的文件或批复意见等(含交通、水利、航运、海事、环保、国土资源部门),施工合同,现行铁路预算定额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
可能降低灰尘通过系统到达其收集点的线速度
用一个具有不同电器分类的电动机替换原先的电动机或使用临时电缆连接临时泵
新安装的电气设施也许无法满足区域内的电气分类要求
临时将永久管道保温层换为玻璃纤维棉
更换的保温层的吸水性可能会导致保温层下腐蚀
将容器保温层更换为非防火隔热型,或将保温层防火隔热盖更换为非防火隔热盖
塑料管替代钢管
可能产生静电聚集,可能点燃易燃蒸气或可燃粉尘
将一个强化玻璃纤维聚四氟乙烯垫片替换为一个非强化的聚四氟乙烯垫片
当冷流流过垫片时,可能导致法兰泄漏
在易燃液体系统中将缠绕垫片更换为传统的板材垫片
板材垫片更可能在暴露在火灾的情况下失效,从而可能进一步恶化事故
将蒸汽伴热方式更换为电伴热
可能产生新的公用工程失效模式。可能需要提供过热保护的方法
修改过程操作参数但仍将其保持在由原先安全分析所确定的安全操作范围内,这些参数包括但不限于:流量、温度、压力、组成、时间(混合、沉降、反应)、PH值、速度/每分钟转数、生产率、容积、重量、液体、密度、振动设备振幅和频率、电压/电流/功率
将过程产量提升到当前设定的单元的额定能力以上
可能对泄压系统能力要求有一定影响。较高的操作压力或者库存可能会使先前的工厂布局的分析结果无效
重新定位容器放空管的位置
可能会导致清洗容器时顶部出现惰化不足的情形
用一个等体积但不同长径比的反应器去替代原有反应器
导致容器内混合和热传导特征发生改变
将法兰的压力等级从ANSI900换为ANSI1500
由于法兰变重,对管道系统其他部件带来的应力
将一个被腐蚀的容器修复到原先器壁厚度
为和管壁厚度的降低保持一致,降低容器的操作压力
先前DCS失败情形的评价分析可能是给予原先模块的功能描述的,因此需要对其进行进一步更新
将一个现场信号从一个输入模块调换到另一个
重置输入信号可能会消除原先DCS系统构架中的冗余量(例如,该重置操作可能会将两个对同一容器的液位信号绑定在同一个输入模块中,从而可能造成在这个公用的输入模块失效的情况下,这2个液位信号同时丢失的结果)
需要根据放空能力上的下降调整泄压阀的等级
更换一个同原先一模一样的阀门,或者用一个满足所有涉及规格的阀门来替代原先的阀门
用一个四分之一开度球阀替换一个上升杆闸阀
使得员工原先通过旋转阀门手柄一定圈数来控制流量的操作规程变得无效
其他在阀门种类上的变更(例如,用一个蝶阀来替换一个球阀,造成物流特性的变化)
在关闭时的密闭性、堵塞、对维护的要求、流量/压力降特性等方面的潜在变化
从另一个供应商处采购符合所有采购规范的原料
使用由以前的供应商建设的具有更强催化活性的催化剂
较高的反应速率可能会超过反应器的冷却能力,从而导致失控反应的发生
为了节约成本而购买那些并不满足采购标准的原料
可能造成很多安全相关的过程问题,例如较高的腐蚀速率导致材料的损失火灾潜在的副反应的发生
重置仓库位置,但使其人就能够满足关于安全问题而设立的标准:库存限制、物料兼容性问题、防火系统能力
超出了非热稳定性固体存储的最大允许的容量
大堆物料不利于该非热稳定材料分解生成热的散热。物料堆中的温度可能超过固体自加速分解的温度
在仓库码头临时存储一些与水能发生反应的物料
容器保护措施和防止雨水进入该临时储罐的措施不足
为获得价格折扣而购买和存储超常规数量的桶装可燃液体
可能超过仓库针对该可燃液体的防火系统的能力
在原先没有阀门的地方安装一个阀门
可能造成原先的操作规程失效。成为低流量或者无流量的新原因。新的泄漏/释放点(特别是放空和倒淋)。可能在管道局部造成堵塞,从而使该部位需要增加超压保护
通过捆扎或者采用注射密封剂的工程钳来修复一个公用工程介质或者工艺介质泄漏
需要确认针对该临时修理所采用的压力等级是否足够;密封剂和工艺物料之间可能不相容
用一个具有相同的材料、容量、法兰等级、密封设计、传动器类型、功率等特性的新设备来替换原先的旋转设备(泵)
改变材质,包括内部零件
腐蚀/侵蚀
增大叶轮尺寸
下游设备可能无法承受可能增加的流量。增加的压力会提升对下游PSV(压力安全释放阀)的要求
在泵中使用单密封来变更串联密封
造成不同的备件和维修需求。更有可能造成密封泄漏的情形
在没有做危害性评价的情形下开始存储的化学物质
可能会把这一新化学物质存放到与其不相容原料的旁边
程序
对操作或维护规程进行编辑上的微小改动或对其中的错别字进行修改
修改材质规程以减少操作人员到现场的次数
操作员到现场检查的益处将不复存在,例如泄露探测和对其他非正常工况的警示
修改应急联系人员的电话号码
需要通知所有受变更影响的人员。需要确保更新所有紧急响应手册都包括修改的电话号码
在没有设定足够的隔离条件情况下,为高压可燃物质新增加一条流路
泄漏发生时可能出现可燃物质的不可控泄漏情形
为生产变更而使用的管道跳线(工艺或公用工程设施中)
流路得编号可能会导致一些先前未被评估过且缺乏工程或管理控制的工艺异常
添加新的注入点以向往过程增加化学处理剂(例如,腐蚀抑制剂)
化学处理剂和工艺物流质检可能存在着不相容的情形。肯能会加速注入点上的腐蚀,从而会加速注入点上的腐蚀,次那个人导致物料的损失
修改原料、中间体火灾产品的包装,但保持新的包装能够满足对材料安全控制的要求(例如,将一个塑料桶替换为一个不锈钢桶以适应腐蚀性溶液,当对该容器的要求至少采用抗腐蚀材料时)
用一个1t的塑料柔性集装袋(FIBC)替代原先使用的50%b的纸袋来装有机粉末
操作和卸载较大、较重包装所带来的机械危害。需要对FIBC的卸载速度做一定控制以防止静电生产量超标和潜在可燃性蒸气的点燃
可能会影响安全阀(PSV)的设计基础。在发生火灾的情况下,可能会降低化学反应速率达到最大值所需的时间
工艺控制
重设安全连锁系统的设定值,但仍将其保持在原先安全分析所确定的安全操作范围之内
重设的设定值超出了安全操作范围
可能导致不安全的工艺状况
增添一个报警器(例如,在反应器上增加高温报警器)
需要就信的报警器对操作员工进行应对措施培训。可能导致已经存在的报警泛滥情况的恶化
修改现有的代表授权章程以授权给一个在企业组织结构中具有较低职位的人员
确保对相关人员进行适当的培训以使其能够承担所分配的责任
修改采购批准顺序以删除某一特定部门参与批准的一个步骤
确保管理系统仍旧能够遵从适当准则并在整个批准过程中有充分的专业人员的参与
对某一过程流路采样工作由一个星期2次改为1星期1次
可能无法监测到短期内的过程偏差情形
采用OEM的手工维修规程
采用一个工厂自己制定的维护程序来替代原先的OEM手工维护规程
需要确认该工厂规程能狗完成所有针对其所涉及设备的是可能和必要的维护任务。需要就信的规程培训所有受影响的维护人员
根据之前的授权程序将某项职责(例如,审批工单的权限)授权给一个符合资格的代表
将工艺管道的流速提升到设定上限以上
可能会增加冲蚀或者静电的生成
将一个容器清洗步骤的操作温度提升到设定上限以上
可能会超出容器内剩余原料的分解温度。可能会超出清洗剂的闪点
将一个真空操作的过程步骤换位常压以上条件下进行以增加生产率
高压可能引起并可能导致温度超过反应的最高安全操作温度。如果发生泄漏,高压会导致更大的泄漏速度
利用DCS系统旁路掉安全联锁系统
丧失了安全联锁系统保护。使用DCS系统来旁路安全联锁系统很容易实现,并且操作人员越来越有这么做的倾向
调整一个控制器参数以加强对过程变量的控制
在传统的启动控制系统中添加新的现场硬件设施以在船及控制方案中将多个控制回路整合起来
需要更新操作规程和培训操作人员,更新PID流程图。
增加驱动功率
增加对电机电力要求
用蒸汽轮机替换电动机(反之亦然)
在应急程序中需要考虑公用工程系统故障的情况
在原来的离心泵停止工作的情况下,临时将其替换为一个容积泵
需要为下游管道设计一个可靠的泄压路径
以完全符合原先设计细节规格的方式来执行一个管道系统的修复工作
将一段管道用软管替代
软管所能承受的压力等级可能较低,更可能造成物理损失。软管在高压工况下可能断开发生甩打
将一个有机过氧化物的聚合诱发剂的溶剂装入(或重新装入)一个较大容器中
较大容器在该热不稳定性材料的分解导热上并不是十分有效。容器内上市的温度可能会超过过氧化溶剂的自加速分解速度
临时采用一个灌装卡车来接受高有毒物质,而非采用评审所用的火车
使用长途罐装卡车相比于火车而言具有更高的运输风险。较小的运输装置在卸载时需要更多的连接和断开,从而增加了泄露失误的可能性。针对火车的工程保护措施可能并不适用于灌装卡车的卸载(例如,联锁于卸载线路上限离阀的汽车运动检测器)
变更
潜在风险
工艺设备
更换与当前设备具有相同尺寸、结构、金相、壁厚、压力和真空等级、设计温度、热处理等特性的容器或管道
将碳钢管道换为不锈钢管道
在管道内有氯化物的情况下,可能会造成管道内点蚀
将管道壁厚从8mm换为10mm
原先进行的管道应力分析可能因管道变重而无效
改变管道直径
直径较小的管道可能需要承受较高的流阻/腐蚀性。较大直径管道中较低的流量可能会导致固体以泥浆流的形式流出悬浮液
将一个容器液位提升到设定上限以上以临时提升其库存
可能会超过以规定的容积上限。可能是容器地位部分的压力超限
减少在单体产品中聚合抑制剂的浓度
可能在储存或者运输过程中造成失控聚合情形
将反应器沉降时间或者相分离时间减少到设定下线以下
产品损失或者水相废液中有机携带物超标,从而增大废物处理装置的负荷
将滚筒、卷缩机和挤压机上的设备设置参数调到设定的上限之上
修改DCS系统中的程序,以串联控制方式将多个控制回路整合起来