风电项目前期总包合同
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（投资方）：____________________乙方（承建方）：____________________鉴于甲方有意投资建设风电项目，乙方具备风电项目的设计、建设和运营能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方投资、乙方承建的风电项目事宜，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目总投资：____________________第二条项目投资2.1 甲方负责项目的全部投资，投资金额为第一条第1.4款约定的总投资额。
2.2 甲方应按照项目进度，及时足额提供所需资金。
第三条项目建设和运营3.1 乙方负责风电项目的设计、建设和运营。
3.2 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行设计和建设，确保项目质量和安全。
3.3 乙方应确保项目按期完成，并达到预期效果。
3.4 乙方在项目运营期间，应确保风电场的正常运行，并按约定向甲方支付电费。
第四条项目收益分配4.1 项目运营期间，电费收入归乙方所有。
4.2 项目运营期间，如产生其他收益，双方按照约定比例进行分配。
第五条项目风险承担5.1 项目建设和运营期间的风险，由乙方承担。
5.2 因甲方原因导致项目不能按期完成或达到预期效果，甲方应承担相应责任。
第六条合同期限6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 项目建设和运营期限为_______年，自项目开工之日起计算。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
风电发电投资合同三篇
风电发电投资合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（投资方）：____________乙方（受资方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资乙方风电发电项目的事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条投资项目概述1.1 项目名称：____________风电发电项目1.2 项目地点：____________1.3 项目规模：____________1.4 项目投资总额：____________第二条投资金额及投资方式2.1 甲方同意向乙方投资人民币____________元（大写：____________元整），作为甲方对乙方风电发电项目的投资。
2.2 甲方以资金投入的方式进行投资，投资款项将在本合同签订后__个工作日内，由甲方一次性汇入乙方指定的银行账户。
2.3 乙方应按照甲方的投资金额，向甲方开具合法有效的收款凭证。
第三条投资收益及回报3.1 乙方应保证甲方的投资本金安全，并承诺自投资之日起，按照年化收益率__%计付甲方投资收益。
3.2 投资收益的计算方式如下：甲方投资收益 = 投资本金× 年化收益率× 投资期限（年）3.3 投资期限自甲方实际投资之日起计算，至风电发电项目并网发电之日起__年届满。
3.4 乙方应在每年__月__日前，向甲方支付上一年度的投资收益。
3.5 投资收益的支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：____________账号：____________开户行：____________第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）按照本合同约定，向乙方投资相应的资金。
（2）按照本合同约定，收取乙方的投资收益。
（3）对乙方风电发电项目的经营、管理、财务等情况进行监督，并提出合理化建议。
（4）不得干预乙方的正常经营活动，不得要求乙方支付与投资无关的费用。
风电epc合同范本
风电epc合同范本《风电项目 EPC 总承包合同》甲方（业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包商）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设一座风电项目，并愿意将该项目的设计、采购、施工等工作以 EPC 总承包的方式交由乙方承担，乙方具备相应的资质和能力并愿意承接该项目。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______兆瓦二、工作范围乙方负责本风电项目的工程设计（包括初步设计、施工图设计等）、设备采购、施工安装、调试、试运行、竣工验收等工作，直至项目达到商业运行条件并交付甲方使用。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______________________）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
设计完成并经甲方确认后，支付合同总价的______%；设备采购完成并到货验收合格后，支付合同总价的______%；施工完成并通过验收后，支付合同总价的______%；项目调试完成并通过试运行后，支付合同总价的______%。
（3）质量保证金：合同总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方无息支付给乙方。
四、项目工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 工期总日历天数：______天五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对项目的设计、施工等工作进行监督和检查。
风电项目运维外包服务合同
a.在对方严重违约，无法实现合同目的时，另一方有权立即解除合同。
b.合同解除后，双方应按照合同解除时的实际情况，相互返还已收到的财物，并支付相应的违约金和赔偿金。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：
本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
2.变更：
a.任何一方要求变更合同内容的，应提出书面变更请求，经双方协商一致后，签订书面变更协议。
3.免责范围：
因不可抗力事件导致无法履行或部分履行合同的，受影响方不承担违约责任，但应尽最大努力减轻不可抗力事件的影响。
4.双方在不可抗力事件下的权利和义务：
a.不可抗力事件发生后，双方应立即协商，根据实际情况采取适当措施减少损失。
b.不可抗力事件持续期间，受影响方应定期向对方报告事件进展和合同履行情况。
5.若乙方未按约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.05%×逾期天数。同时，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。
四、履行因素
1.履行期限：
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同到期后，如双方一、合同相关方信息
甲方（委托方）：
名称：____________________
住所：____________________
联系人：____________________
联系方式：____________________
乙方（服务方）：
名称：____________________
2.知识产权归属：
乙方在提供服务过程中产生的知识产权，归乙方所有。甲方使用乙方提供的知识产权时，应遵守相关法律法规，未经乙方书面同意，不得擅自使用、转让或许可第三方使用。
分布式风电项目EPC总承包合同范本
分布式风电项目EPC总承包合同范本合同背景该合同是为了规定风力发电项目的各方之间的权利和义务，确保项目的顺利进行和安全完工。
本合同范本适用于分布式风电项目的总承包合同。
合同主要内容1. 定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
2. 项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
3. 总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
4. 付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
5. 工期和里程碑: 定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
工期和里程碑:定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
6. 质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
7. 风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
8. 合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
9. 合同解除：设定了合同解除的条件和程序，保护了双方的权益，防止恶意解约。
风电场建设合同三篇
风电场建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场建设合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲方有意建设风电场，并委托乙方进行风电场的建设，双方经充分协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1 本合同所指风电场建设项目位于____省/市/自治区____县/市/区____风电场，项目总装机容量为____兆瓦____，包括但不限于风力发电机组、基础工程、输电系统、升压站等相关工程。
1.2 乙方应根据相关法律法规及行业标准，按照甲方的要求，完成风电场的建设。
第二条合同价格2.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，相应的建设服务。
合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同款项。
第三条工程质量3.1 乙方应确保风电场建设项目的质量符合国家及行业相关标准和规定，并保证风电场的安全稳定运行。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度。
第四条技术支持和培训4.1 乙方应完整的技术支持和售后服务，确保风电场的正常运行。
4.2 乙方应对甲方人员进行必要的操作和维护培训，确保甲方人员能够独立操作和维护风电场。
第五条合同的履行和验收5.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成风电场的建设。
5.2 工程完成后，乙方应向甲方完整的工程资料，并按照甲方的要求进行验收。
第六条付款方式和付款时间6.1 本合同价款支付方式为____期支付。
6.2 甲方应按照本合同约定的付款时间，向乙方支付相应的合同款项。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
风电基础总承包合同3篇
风电基础总承包合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设风电基础项目，乙方具备相应的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础建设项目。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点确定。
3. 工程内容：风电基础的设计、采购、施工、调试等总承包工作。
二、工程承包范围及方式1. 承包范围：本工程的风电基础部分，包括但不限于基础设计、材料采购、施工安装、质量检测、调试运行等全部内容。
2. 承包方式：乙方采用工程总承包方式，全面负责本工程的实施和管理。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：根据工程规模和难度，工期为______日历天。
3. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
如遇特殊情况，双方协商调整进度计划。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额按双方约定执行。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准、规范及合同约定，确保安全、可靠。
2. 工程验收标准：按照国家相关标准及双方约定的验收标准执行。
3. 乙方应提供必要的质量证明文件，确保工程质量合格。
六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供必要的施工条件和环境。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量、安全和进度符合合同约定。
（2）乙方应提供必要的技术支持和服务。
（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
风力发电总承包合同模板
风力发电总承包合同模板《风力发电总承包合同》甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟建设风力发电项目，并委托承包商承担该项目的总承包工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：____风力发电项目1.2 项目地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡镇____村1.3 项目规模：____兆瓦1.4 项目内容：主要包括风力发电机组及附属设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保等服务。
第二条合同金额2.1 本项目的总承包合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 合同金额包含：设备采购费、安装费、调试费、培训费、质保费等所有费用。
2.3 合同金额支付方式及进度详见附件《支付方式及进度》。
第三条合同期限3.1 项目开工日期：____年__月__日。
3.2 项目竣工日期：____年__月__日。
3.3 质保期：自项目竣工验收合格之日起____年。
第四条双方的权利和义务4.1 业主的权利和义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）提供项目实施所需的土地、水源、电源、交通等基础设施；（3）协助承包商办理项目相关审批手续；（4）按照合同约定接收并妥善保管合同约定的设备、文件等；（5）对承包商的施工过程进行监督，并提出合理化建议。
4.2 承包商的权利和义务：（1）按照合同约定完成项目的设计、设备采购、安装、调试等工作；（2）确保项目质量符合国家及相关行业标准；（3）按照合同约定提供培训和技术支持；（4）在质保期内负责项目的维修、保养和故障排除；（5）对业主提供的场地、设施等进行爱护，确保施工安全。
第五条违约责任5.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
5.2 双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同甲方：（全称、地址）乙方：（全称、地址）鉴于甲方拟建设风电项目，为确保项目质量、进度和安全，经双方友好协商，达成以下合同：一、合同目的及范围1.1 合同目的：本合同的目的是为了明确双方在风电项目施工总承包工程中的权益、责任和义务，并约定合同履行的具体要求和标准。
1.2 合同范围：本合同的合同范围包括风电项目的设计、采购、施工、调试等全过程的工作。
二、工程规模及概况2.1 工程规模：风电项目于（具体日期）开始施工，总装机容量为（具体数字）兆瓦，并按照相关技术标准进行布局和施工。
2.2 工程概况：风电项目包括风力发电机组、风力发电塔基、配套设施等，详见附件一。
三、合同价款及付款方式3.1 合同价款：本合同的合同价款为（具体数字）人民币，包括设计、采购、施工、调试等工作的费用。
3.2 付款方式：甲方按照合同约定的进度和工程量向乙方支付合同价款，具体付款计划详见附件二。
四、工期及保证期4.1 工期：乙方应按照合同进度计划完成施工任务，工期为（具体工期），如因不可抗力或其他合同约定的因素导致延期，双方可协商调整工期。
4.2 保证期：工程竣工后，乙方承诺提供合格的工程质量保证期为（具体保修期限），期满后由甲方负责维护保养。
五、技术要求及质量保证5.1 技术要求：施工过程中，乙方应按照国家法律法规、相关技术标准和合同约定的要求进行工程设计、施工和验收，并提供相应的技术方案和技术文件。
5.2 质量保证：乙方承诺提供的工程质量符合相关标准，如存在质量问题，乙方应负有必要的修复责任，并按合同约定的方式进行调整。
六、安全管理及环境保护6.1 安全管理：乙方应按照国家相关法律法规和安全管理规定，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全，并保证工人工资、工时、劳动保护等问题符合法律要求。
6.2 环境保护：乙方应按照国家相关法律法规和环保要求，采取必要的环境保护措施，减少施工过程中对环境的影响。
风电施工总承包合同协议书
风电施工总承包合同协议书合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要进行风电项目的施工，乙方具有相应的资质和能力承担该施工任务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方风电施工项目的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：风电项目施工工程1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：包括但不限于风电机组基础施工、塔筒吊装、电气安装、调试等（具体工程内容详见附件一《工程量清单》）。
1.4 工程规模：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单确定。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，承担以下工程承包范围：2.1 风电机组基础施工；2.2 塔筒吊装；2.3 电气系统安装；2.4 工程调试；2.5 甲方交办的其他相关工作。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）______________元（￥______________）。
3.2 支付方式：3.2.1 预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。
3.2.2 进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方已完成工程量对应价款的_______%。
3.2.3 最终结算：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付至合同总价款的_______%，剩余_______%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方必须严格按照国家有关施工质量标准和甲方要求进行施工。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后_______日内组织验收。
风电总包合同协议书
甲方（发包方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于甲方拟投资建设位于[项目地点]的风电项目，乙方具备相应的技术能力和施工资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目规模：[项目规模，如：总装机容量为XX兆瓦]1.4 项目总投资：[项目总投资额]1.5 项目建设内容：[项目建设内容，如：风力发电机组安装、电力线路建设、升压站建设等]第二条承包范围2.1 乙方负责项目的整体施工、安装、调试及验收，包括但不限于以下工作：（1）风力发电机组及其基础的建设、安装；（2）电力线路的架设、调试；（3）升压站的施工、调试；（4）项目配套设施的建设；（5）项目所需材料、设备的采购、运输、保管；（6）项目施工过程中的技术指导、培训；（7）项目竣工后的试运行、验收及保修。
2.2 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成项目施工，确保项目质量符合国家及行业相关标准。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款：[合同价款总额]3.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金[保证金金额]；（2）项目施工过程中，按进度支付工程款；（3）项目竣工并验收合格后，支付尾款[尾款金额]。
第四条工期及延期4.1 项目施工总工期为[总工期]天，自合同签订之日起计算。
4.2 如因以下原因导致工期延误，乙方有权申请工期延期：（1）甲方未按约定提供施工场地、资料、设备等；（2）设计变更、工程量增加；（3）不可抗力因素等。
第五条质量标准5.1 项目质量应符合国家及行业相关标准，确保达到合格工程标准。
5.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
海上风电总承包合同模板
合同编号：________________签订日期：________________签订地点：________________甲方（业主）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（总承包商）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1. 甲方拟在________________地区建设海上风电项目，需要乙方进行总承包；2. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：________________海上风电项目1.2 项目地点：________________1.3 项目规模：________________MW1.4 项目投资：________________万元1.5 项目建设周期：________________第二条乙方责任2.1 乙方负责本项目的全部工程设计和施工，包括但不限于：（1）海上风电场的设计、设备采购、运输、安装、调试和验收；（2）海上风电场的运营和维护；（3）提供技术支持和人员培训；（4）按照甲方要求完成其他相关工作。
2.2 乙方应按照国家标准、行业规范和合同约定，确保工程质量、安全、进度和环境保护。
2.3 乙方应配备充足的技术人员和施工队伍，确保项目按时、按质完成。
2.4 乙方应按照甲方要求，及时提供项目进度报告、工程量清单、财务报表等相关资料。
第三条甲方责任3.1 甲方负责提供项目所需的土地使用权、海域使用权等相关手续，确保乙方正常施工。
3.2 甲方负责项目所需资金的管理和支付。
3.3 甲方负责协调解决项目施工过程中遇到的问题。
3.4 甲方负责项目验收和投入使用。
风力发电工程总包合同三篇
风力发电工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于发包方拥有风力发电工程的开发权，并拟将其工程总包给承包方，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________风力发电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的购置、安装、调试、运行维护及配套基础设施的建设等。
第二条合同价格2.1 承包方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。
合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后7个工作日内，发包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，发包方支付合同总价款的40%。
第三条工程质量3.1 承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。
3.3 工程质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。
4.1 承包方应按照本合同约定的工程内容，保证工程在约定的工期内完成。
4.2 由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，承包方应提前通知发包方，并协商确定延期时间。
第五条违约责任5.1 承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。
5.2 发包方未按照约定支付合同价款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
风电项目前期总包合同
合同编号：XXX项目前期总包合同甲方：乙方：二○一年月XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
1．定义1.1.甲方：指XXXX，或其合法受让人。
1.2.乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。
1.3.双方：甲方和乙方合称双方。
1.4.项目：指位于XXX项目。
1.5.合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。
1.6.技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。
1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。
1.8.技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。
1.9.合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。
1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。
1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。
2．技术服务的内容、质量标准2.1.技术服务的内容：2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。
2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、国家安全批文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。
风电工程施工总承包合同
风电工程施工总承包合同一、合同基本信息本合同由甲方（业主单位）与乙方（承包单位）共同签订，涉及的风电工程项目位于XX省XX市XX区，项目预计装机容量为XX兆瓦，包括但不限于风力发电机组安装、塔筒制造与安装、基础建设、电力接入系统建设及相关配套设施的施工与调试工作。
二、工程内容及范围乙方负责的工程内容包括但不限于以下几个方面：风电机组的采购与安装、塔筒的制造与安装、风机基础的建设、电力接入系统的建设以及所有必要的土建工程和辅助设施的建设。
同时，乙方还需负责上述工程的调试、测试直至交付使用。
三、工程质量要求乙方必须严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。
所有设备和材料必须符合国家标准及行业规定，未经甲方同意，不得使用任何替代品。
四、工期与进度安排工程自合同签订之日起XX个月内完成。
乙方需在合同生效后XX天内提交详细的工程进度计划，并在整个施工过程中严格执行该计划。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
五、合同价格与支付方式本工程的总承包价格为人民币XX万元，支付方式分为三个阶段：预付款、进度款和竣工款。
预付款占总价的XX%，在合同签订后XX天内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；竣工款在工程验收合格后XX天内支付。
六、双方的权利与义务甲方有权监督乙方的施工质量与进度，乙方有义务按照约定的标准和时间完成工程。
甲方应按照合同约定及时支付工程款项，乙方应保证施工安全，对施工过程中的任何安全事故负责。
七、违约责任若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，将承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、重做或补修不合格工程等。
若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付逾期利息。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
风电工程施工总承包合同
风电工程施工总承包合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________风电项目1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________兆瓦1.4 工程内容：包括但不限于风电场的设计、采购、施工、调试、验收等。
第二条合同范围2.1 乙方承担本风电项目的施工总承包工作，包括但不限于：（1）风电场的土建工程；（2）风电场的安装工程；（3）风电场的调试和验收工作；（4）风电场的保修工作。
2.2 乙方负责本风电项目的施工组织和协调，确保工程按时、按质、按量完成。
第三条合同价格3.1 本风电项目的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），包括但不限于工程设计费、采购费、施工费、调试费、验收费、保修费等。
3.2 合同价格采用固定总价方式，不再调整。
3.3 乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的工程预算，甲方应在十个工作日内审核并回复乙方。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照约定的时间、质量、安全标准完成本风电项目的施工。
4.2 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程进度报告，甲方应按照约定的时间对工程进度进行审核。
4.3 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程结算报告，甲方应按照约定的时间对工程结算进行审核。
4.4 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程验收报告，甲方应按照约定的时间对工程进行验收。
第五条合同的变更和解除5.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前十个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。
5.2 因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定的时间、质量、安全标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同一、合同背景为促进可再生能源的发展和利用，满足电力市场的需求，乙方作为甲方的风电项目施工总承包商，双方签订本合同，共同完成风电项目的施工工程。
二、合同内容1. 项目概述乙方将按照甲方提供的风电项目规划和设计方案，负责风电设施的施工工程。
施工范围包括土建、设备安装、电气工程等。
2. 工期要求施工期限为XX年月日开始，至XX年月日完成。
双方可根据项目实际情况，在书面协商一致的情况下，对工期进行调整。
3. 技术要求乙方在施工过程中，应按照甲方提供的设计文件和技术要求，严格执行并保证施工质量。
如发现技术问题或需要调整设计方案，应及时与甲方进行沟通协商。
4. 施工费用及支付方式施工费用总额为XX万元，具体支付方式如下：（1）首期款：合同签订后的X个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的X%作为首期款；（2）进度款：甲方在验收合格后的X个工作日内支付乙方已完成工程额的X%作为进度款；（3）验收款：甲方在全面验收合格后的X个工作日内支付乙方已完成工程额的X%作为验收款；（4）尾款：甲方在乙方完成全部工程，并交付符合要求的竣工文件后的X个工作日内支付乙方剩余款项。
5. 质量保证和维护乙方在工程竣工验收合格之后，负责提供X年的质保期。
在质保期内，如发现工程质量问题，乙方将负责无偿修复。
6. 合同变更双方在履行合同过程中，如有需要变更合同内容的情况，应遵循书面协商一致的原则，并进行合同补充协议的签订。
7. 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方协商解决；若协商不成，可提交给有管辖权的人民法院进行裁决。
8. 合同终止合同在以下情况下可以提前终止：（1）经双方协商一致；（2）丙方出现违约情况，经甲方书面通知后XX日内未予改正；（3）甲方出现违约情况，经丙方书面通知后XX日内未予改正。
三、合同生效1. 本合同经双方盖章后生效，并取得法律效力。
同时，双方各自保留一份原件。
2. 本合同的附件包括：工程规划、设计方案、付款计划等，附件与本合同具有同等效力。
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（投资方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资建设风电项目，乙方承包该项目的设计、采购、施工、调试及运行维护等事项，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目规模：_______1.4 项目总投资：_______二、承包范围2.1 乙方负责风电项目的设计、采购、施工、调试及运行维护等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，完成风电项目的各项工程内容，确保项目质量、进度、安全等符合国家和行业的相关标准。
三、合同价款3.1 本合同价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定范围内的全部工作所需的费用。
3.2 合同价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.3 甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后_______日内，甲方支付合同价款的_______%作为预付款；（2）乙方完成设计、采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同价款的_______%；（3）乙方完成施工、调试工作并经甲方确认后，甲方支付合同价款的_______%；（4）项目投运后_______日内，甲方支付合同价款的剩余部分。
四、工期4.1 乙方应在合同签订后_______日内完成设计、采购工作；4.2 乙方应在设计、采购工作完成后_______日内完成施工、调试工作；4.3 乙方应在施工、调试工作完成后_______日内完成项目投运。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家和行业的相关标准，确保风电项目的质量。
5.2 乙方应提供项目的设计、采购、施工、调试及运行维护等阶段的详细质量保证措施。
5.3 项目投运后，乙方应按照甲方的要求提供_______年的质保期。
六、违约责任6.1 甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金；（2）甲方未按约定提供项目所需资料的，导致乙方无法按时完成工作的，甲方应承担由此产生的额外费用。
2024年大型风力发电项目EPC总承包合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年大型风力发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC总承包1.4 项目范围1.5 工程设计1.6 设备采购1.7 施工安装1.8 调试及验收1.9 技术支持与服务1.10 合同价格1.11 支付方式1.12 工期1.13 违约责任1.14 争议解决2. 合同文件的优先顺序2.1 合同协议书2.2 中标通知书2.3 投标文件2.4 专用合同条款2.5 通用合同条款2.6 技术规格书2.7 设计文件2.8 施工图纸2.9 工程量清单2.10 其他文件3. 合同的生效、变更与解除3.1 合同生效条件3.2 合同变更3.3 合同解除4. 发包人的义务与责任4.1 提供施工场地4.2 办理施工许可4.3 支付合同价款4.4 协调关系4.5 法律法规规定的其他义务与责任5. 承包人的义务与责任5.1 按照合同约定完成工程5.2 保证工程质量5.3 保证工程安全5.4 提交相关资料5.5 法律法规规定的其他义务与责任6. EPC总承包范围内的责任划分6.1 设计责任6.2 采购责任6.3 施工责任6.4 调试与验收责任7. 技术支持与服务7.1 技术培训7.2 技术咨询7.3 售后服务8. 合同价款及支付8.1 合同总价8.2 预付款8.3 进度付款8.4 竣工结算8.5 质量保证金9. 工期及进度9.1 开工日期9.2 竣工日期9.3 进度计划9.4 工期延误10. 违约责任10.1 发包人的违约10.2 承包人的违约10.3 违约赔偿11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 合同的终止与解除12.1 合同终止12.2 合同解除13. 不可抗力13.1 不可抗力的定义13.2 不可抗力的后果14. 合同的继承与转让14.1 合同继承14.2 合同转让第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC总承包乙方作为EPC总承包方，负责本项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等工作。
风电基础总承包合同5篇
风电基础总承包合同5篇篇1风电基础总承包合同一、合同双方甲方：乙方：二、合同背景为了加快风电项目的建设进度，确保风电基础工程质量和安全，甲方与乙方就风电基础工程的总承包事宜达成如下协议。
三、项目名称及地点项目名称：XXX风电场基础工程总承包合同项目地点：XXXX四、工程范围1. 基建工程：包括场址平整、道路硬化、桩基（含水泥搅拌桩、钻孔灌注桩等）、基础混凝土浇筑等。
2. 工程质量：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
3. 工程进度：按照项目计划书和施工组织设计要求进行施工，加快工程进度。
4. 环境保护：施工过程中要严格执行环境保护方案，保护环境，确保风电项目的可持续发展。
五、合同金额及支付方式1. 合同金额：XXXX万元2. 支付方式：根据施工进度完成情况及质量验收情况，分期支付。
六、工程质量保证1. 乙方要严格按照工程设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，质保期为一年。
七、工程安全保证1. 乙方要严格遵守相关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 在施工中，要采取有效措施保障工人的安全，并加强安全教育和培训。
3. 如发生安全事故，乙方要承担相应的责任。
八、违约责任1. 若乙方未按合同规定履行责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素造成工程延期或质量问题，双方协商解决。
九、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁。
十、合同终止1. 本合同解除后，双方应按照约定的方式和程序进行工程交接，并结算尾款。
2. 合同解除后，乙方应做好工程的后续维护工作，确保风电基础工程的质量和安全。
十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
以上为风电基础总承包合同内容，双方应严格按照合同内容执行。
愿双方合作愉快，共同推动风电项目的建设进程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：XXX项目前期总包合同甲方：乙方：二o—年月XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
1．定义1.1. 甲方：指XXXX或其合法受让人。
1.2. 乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。
1.3. 双方：甲方和乙方合称双方。
14 项目：指位于XXX项目。
1.5. 合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。
1.6. 技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。
1.7. 技术服务成果：指合同第3 条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。
1.8. 技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。
1.9. 合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。
1.10. 日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24 小时；“周”是指7 天。
1.11. 元：指合同中作为货币单位的人民币元。
2．技术服务的内容、质量标准2.1. 技术服务的内容：2.1.1. 进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。
完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、国家安全批2.1.2.文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。
22 本合同技术服务执行以下质量标准：2.2.1. 中华人民共和国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规程》及其他的国家标准和行业标准。
2.2.2. 技术服务成果应通过专家会议评审，并获得相应主管部门批复同意/登记备案。
2.2.3. 技术服务应同时符合本合同约定的质量标准、国家及行业标准；以上标准不一致的以最严格、最保守、最高规格的标准的规定为准。
4. 合同总价及支付方式合同总价：人民币______________________ 元整（Y ______________ ）。
（本合同履行过程当中，如经甲乙双方协商，某项批文或证明文件由甲方自行获取，则该项费用在合同总额中剔除）. 支付方式合同生效且乙方提交相应金额的发票后10天内，甲方向乙方支付合同总价的20%（即元整）作为预付款。
甲方根据合同规定的履行时间划分三个时间段，第一个时间段为合同签订日至XXXX年XX月XX日，第二个时间段为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，第三个时间段为XXXX 年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
乙方完成1~16项（不含第7项）中单项工作，并提供相应金额的发票后，甲方分三次向乙方支付各时间段内已完成单项工作剩余80%勺费用，支付时间为各时间段结束之日起10天内。
乙方在XXXX年XX月XX日前完成核准所需所有工作（不含第7项）并提供相应金额发票后，甲方根据本合同第款规定向乙方支付合同剩余费用（不含第7项）;乙方在XXXX年XX月XX日之后45天内完成1-16项（不含第7项）所有工作并提供相应金额发票后10天内，甲方按照本合同第款在未付款内扣除相应的违约金后向乙方支付剩余款项。
乙方在XXXX年XX月XX日之后45天内仍未完成1-16项（不含第7项）所有工作，甲方按照本合同第款规定处理。
乙方在XXXX年XX月XX日前完成第7项评审工作，并提供相应金额的发票后10天内，甲方向乙方支付该单项工作60%勺费用，乙方获取该项工作最终批文并提供相应金额的发票后10天内，甲方向乙方支付该单项工作20%勺费用。
5. 知识产权5.1. 乙方保证对向甲方提交的技术服务成果享有完全的知识产权，乙方向甲方交付合同约定的技术服务成果时，则技术服务成果的所有权（含技术服务成果所附的着作权等知识产权）转移至甲方。
5.2. 乙方利用甲方提供的技术文件和工作条件所完成除按合同要求外的其他技术成果，归甲乙双方共同所有。
5.3. 甲方利用乙方提交的技术服务成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
5.4. 乙方的知识产权保证义务：乙方保证甲方不会因使用乙方提交的技术服务成果而遭到来自任何第三方的关于知识产权方面的侵权指控、权利主张或提出异议；乙方应保护甲方免受由此产生的任何诉讼、索赔、要求、费用（含律师费）等损害。
6. 保密6.1. 保密内容及要求：乙方保证对在本合同谈判、签订及履行过程中获悉的属于甲方或其关联公司的且无法从公开渠道获得的文件及资料（包括本合同、技术文件、设计图纸、商业秘密、经营信息、技术服务成果等）予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
62 保密期间：至该等保密内容可以通过公开渠道获取为止。
7. 转包、分包、转让7.1. 合同约定的可行性研究报告技术服务内容，应当由乙方完成，未经甲方的书面同意，乙方不得将合同约定的行性研究报告技术服务内容转包或分包给任何第三方。
7.2. 乙方有权将除风电场可行性研究报告外其他专题报告委托给第三方。
7.3. 甲方有权将合同或其在合同中的任一或所有权利转让给甲方的关联公司。
& 违约责任甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任；若因乙方原因，乙方未按合同规定要求提交专题报告批文，每拖延一天，应向甲方支付合同总价的千分之一的违约金；累计迟延期限超过45天，甲方可以单方面终止合同，停止支付剩余合同款项，并要求乙方返还相关的预付款及赔偿因设计方延误给甲方所造成的损失；若甲方不能按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应向乙方支付合同总价的千分之一的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延；逾期超过45天（非工作日）以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（除本合同第款规定的情形），甲方将根据乙方已进行的实际工作量支付费用。
在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍退还甲方已付的全部设计费。
9.联系人9.1. 双方确定，在合同有效期内，甲方指定 ___________ （电话：____________ 邮箱： _______________ ）为甲方联系人，乙方指定 ____________ （电话：_______________ 邮箱： ___________________ 为乙方联系人。
9.2. 联系人承担以下责任：9.2.1. 沟通技术服务进度；9.2.2. 提交及接收技术文件和技术服务成果。
9.3. 一方变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。
一方未及时通知另一方上述变更，给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
10．不可抗力10.1. 不可抗力指火灾、地震、洪水、暴乱、战争等不能预见、不能克服、无法避免的客观情况。
10.2. 因不可抗力原因造成合同一方无法履行合同的，根据不可抗力的影响，遭受不可抗力的一方全部或部分免责。
设计方无正当理由单方迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。
10.3. 遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后尽快通知对方，并于事件发生后10 天内，以书面形式向对方提交有关政府就该不可抗力的发生出具的证明文件。
11．合同的变更11.1. 合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
但有下列情形之一的，甲方可以向乙方提出变更合同的请求，乙方应当在7 天内书面答复；逾期未予答复的，视为同意：11.1.1. 国家政策发生变化；11.1.2. 项目发生原则性变化。
12．争议解决12.1. 双方因履行合同而发生的争议，应协商解决。
协商不成的，提交长沙市仲裁委员会仲裁，仲裁地点为长沙市。
12.2. 由仲裁委员会根据该委员会届时有效的仲裁程序/ 规则进行仲裁。
12.3. 仲裁裁决为终局裁定，对双方都有约束力。
12.4. 由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。
12.5. 在进行仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同仍应继续履行。
13．其他13.1. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，协商解决，并签订补充协议。
13.2. 合同签订、履行过程中所涉及的所有文件均应采用书面形式，若书面文件内容涉及变更、调整、补充、确认本合同内容，则该书面文件在盖章并经法定代表人或其授权人签字后生效。
13.3. 合同自双方盖章并由法定代表人或其授权人签字之日起生效。
13.4. 合同一式八份，正本二份，副本六份，若正本与副本不一致的，以正本为准；双方各持有正本壹份、副本三份。
（以下无正文）合同签署页 甲方名称：法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人 地址：地 址邮政编码： 邮政编码：电 话： 电话传真：传真开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 税 号： 税 号日期：年 月日日期：（或委托代理人） （盖章）乙方名称:。