建筑工程施工合同(GF—2013—0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同一、合同主要内容甲方（施工单位）和乙方（业主）在坚持合法、公正、公平、诚实守信原则的基础上，遵循相关法律法规和建设工程有关标准及国家建设工程质量安全管理制度，本着互惠、互利、友好协商的原则，共同签订本合同。
本合同是双方共同意愿的有关建设工程施工的法律文件，具有合同效力。
1、建设工程基本情况2、工程的作用与重要性3、工程的总包范围及责任界定4、投标文件的编制、审核、评审及中标程序5、合同签订的条件、内容、标的及变更6、工程款项的支付、保函的提供7、工程的履约保障8、发生索赔索偿的处理方式9、合同的解除和终止10、本合同的附件二、附件一：施工方资格审查文件1、申请资格审查文件2、施工企业合法经营证明3、资金、技术、机械设备的证明4、施工企业行业质量信用评价证书5、施工企业在建项目情况的说明6、承诺书三、附件二：工程图纸及资料1、工程结构图、施工平面图及立面图2、主要构建构件的参数、材质等3、土方平面图、剖面图、勘探资料和地质报告4、设计说明及设计变更说明四、附件三：施工方案和技术资料1、施工方案及施工进度计划2、技术资料3、安全监测预案4、施工质量保证书五、附件四：合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法1、施工进度受阻解决办法：合同双方协商并及时调整施工计划。
2、质量问题解决办法：建立质检部门进行工程质量检测，按照要求进行整改，确保工程质量。
3、安全问题解决办法：加强施工安全培训，安排专人进行安全巡查，确保施工安全。
六、附件五：法律名词及注释1、建筑法：中华人民共和国建筑法2、建设工程质量安全管理制度：建设工程质量安全管理办法3、工程款项支付：指按照合同约定的条件和时间支付工程款项。
4、履约保函：指保证债务人履行其合约义务的保函。
5、索赔索偿：指因合同履行发生争议，合同双方要求对方进行赔偿或要求返还工程款项的法律程序。
七、文档结尾1、所涉及附件如下：附件一：施工方资格审查文件附件二：工程图纸及资料附件三：施工方案和技术资料附件四：合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方（以下简称“甲方”）拟对某建设项目进行施工，乙方（以下简称“乙方”）具备相应的施工能力、技术水平和相关经验，双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规，就本工程的施工事项达成如下协议：第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称：1.2 建设地址：1.3 甲方单位：1.4 乙方单位：第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容：2.2 工程标准及质量要求：2.3 工程变更：2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款：3.2 付款方式：3.3 价款变更：3.4 预付款与进度款：3.5 最终付款：第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队：4.2 施工计划：4.3 施工安全：4.4 施工交底：第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准：5.2 质量保证措施：5.3 验收：5.4 保修期：第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限：6.2 履行地点：6.3 违约责任：6.4 解除合同：第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决：7.2 仲裁解决：7.3 诉讼解决：第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护：8.2 保密协议：8.3 合同变更：8.4 合同生效与解释：8.5 其他约定：一、所涉及附件如下：1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程法：“中华人民共和国建设工程法”的简称，是为了保障建设工程的安全、质量和进度，规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法：“中华人民共和国合同法”的简称，是为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
gf-2013-0201建设工程施工合同
gf-2013-0201建设工程施工合同在现代建筑业中，施工合同是确保项目顺利进行的关键文件。
GF-2013-0201建设工程施工合同作为一份标准合同范本，旨在为建筑施工项目提供一个全面的法律框架。
以下是根据该标题生成的内容：一、合同概述本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定，旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利与义务。
甲方为建设单位，乙方为施工单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程施工事项达成如下协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程内容：[具体施工内容]5. 工程标准：[具体施工标准]三、合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式]3. 付款时间：[具体付款时间点或阶段]四、施工期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期延误：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量要求1. 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
3. 工程验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后[具体时间]内完成验收。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工对周边环境的影响。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
八、争议解决双方在合同执行过程中发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
九、合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇特殊情况需变更或解除合同，双方应协商一致，并签订书面协议。
十、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)
建设工程施工合同(GF20130201)建设工程施工合同(GF20130201)1. 引言本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）订立，旨在确保双方在建设工程施工过程中的权益和责任。
双方应在诚实、公正和互惠互利的原则下履行合同的条件和约束。
2. 合同概述本合同适用于甲方与乙方间的建设工程施工项目，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程进度、付款条件等相关内容。
2.1 工程名称工程名称为 GF20130201。
2.2 工程地点工程地点为（填入具体地点）。
2.3 工程规模工程规模包括但不限于：总标的额：（填入具体金额）建筑面积：（填入具体面积）工程期限：（填入具体期限）2.4 工程内容本合同约定的工程内容包括：设计阶段：具体设计、图纸制作等；施工阶段：土建施工、装修工程、安装调试等；后期维护：保修期、定期检查等。
2.5 工程进度工程进度按照约定的工期进行，具体工期为（填入具体时间）。
2.6 付款条件根据工程进度和付款方式，双方确定以下付款条件：预付款：合同签订后的（填入具体时间）内支付总标的额的（填入比例）。
进度款：根据工程进度完成情况，支付总标的额的（填入比例）。
完工结算款：工程竣工验收合格后，支付总标的额的（填入比例）。
3. 合同条款3.1 合同生效本合同自双方代表在合同上签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
3.2 工程变更除非经双方书面协商一致，否则不得擅自更改工程的规模、内容或进度。
3.3 质量要求乙方应根据相关法律法规、行业标准和工程设计要求，确保工程施工过程中质量符合标准要求。
如出现质量问题，乙方应承担相应的责任和修复费用。
3.4 计划管理双方应合理规划和组织工程施工进度，确保按时完成工程，避免人力、物力和时间的浪费。
3.5 付款方式按照付款条件规定，业主应按时支付乙方的合理工程款项。
乙方应提供相应的付款证明和发票。
3.6 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因违约所造成的损失。
GF-2013-0201-建设工程施工合同
ｇｆ－2013-0２0１－建设工程施工合同【目录】1.合同背景1．1 甲方信息1.２乙方信息1．3 合同目的１．4 工程概述2.合同条款2.1 本合同条款的适用范围2.２合同签订方式2.3 工程合同价款2．4 工期及交付时间2.５工程规模及要求2.６材料与设备的选用2.7 工程施工责任2．8 工程验收标准2．9 风险和责任承担2．1０违约责任2.１1 合同变更与解除3.合同附件附件 1:甲方资格证明文件附件２:乙方资格证明文件附件 3：工程设计图纸4．法律名词及注释4.1 法律名词１－注释14.２法律名词2－注释2【合同背景】1.1 甲方信息甲方名称：法定代表人：地址：方式:1．2 乙方信息乙方名称:法定代表人:地址：方式:1．３合同目的本合同目的在于明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。
1．4 工程概述工程名称:工程位置:工程规模:【合同条款】2．1 本合同条款的适用范围本条款适用于甲乙双方签署的建设工程施工合同。
2.２合同签订方式本合同采用书面形式签署,双方代表签字方为合同生效。
2．3 工程合同价款工程合同价款为:支付方式：付款时间:2．4 工期及交付时间工程工期约定为:工程交付时间约定为：2.5 工程规模及要求工程规模及要求详见附件3的工程设计图纸。
2.6 材料与设备的选用工程材料与设备的选用应符合相关法律法规和规定。
2.7 工程施工责任甲方责任:乙方责任：２．８工程验收标准工程验收标准详见附件３的工程设计图纸。
2．9 风险和责任承担在工程施工过程中,甲方、乙方承担各自的风险和责任。
２．10 违约责任对于违约行为,按照相关法律法规和约定承担相应的责任。
2．１１合同变更与解除合同变更或解除需双方协商一致,并按照相关法律法规和约定执行。
【合同附件】附件 1：甲方资格证明文件附件 2：乙方资格证明文件附件3：工程设计图纸【法律名词及注释】4.1 法律名词1注释1：对法律名词１的解释。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章：总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章：合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章：合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章：合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章：合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章：争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章：其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章：附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下：1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释：1. 工程施工标准：指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排：指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案：指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用：指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更：指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任：指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式：指工程款的支付方式，可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径：指合同争议解决的方式，可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序：指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工期限延迟：可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)《2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)》第一章总则第一条目的与基本原则第二条定义和解释第三条合同补充文件第四条合同文件的立法地位与适用法律第五条合同标的的确定第六条权利和义务第七条合同价款第八条支付方式和时间第九条材料的供应第二章承包人的权利和义务第十条项目管理组织与管理费第十一条承包人的协助责任第十二条风险责任第十三条安全生产管理第十四条环境保护第十五条设备、材料和施工方法的选择第十六条工程质量保证第十七条工期第十八条工程变更第十九条竣工验收第二十条履行保证第二十一条违约责任第二十二条保密义务第三章业主的权利和义务第二十三条建设条件第二十四条施工组织设计第二十五条施工监察第二十六条工程变更第二十七条结算与支付第二十八条竣工验收第二十九条强制停工与解除合同第三十条保密义务第四章违约和争议解决第三十一条违约责任第三十二条争议解决第三十三条其他约定事项第三十四条本合同的效力第三十五条附则第一章总则第一条目的与基本原则本合同是承包人和业主就建设工程施工事项所订立的协议，目的在于明确各方的权利和义务，规范工程施工活动，确保工程的顺利进行，并达到设计要求和质量标准。
第二条定义和解释本合同中，以下术语的定义如下：1. 承包人：指受业主委托，负责承揽工程施工的单位或个人。
2. 业主：指建设工程项目的所有者或法定代表人。
3. 建设工程：指按照特定的设计要求和技术标准建造，改造的设施、物体或系统，包括土木工程、金属结构工程、机电工程等。
4. 合同价款：指业主向承包人支付的工程施工费用。
5. 工程设计文件：指设计单位按照法律规定提交给业主的工程设计文件。
6. 施工组织设计：指承包人根据工程设计文件，制定的施工方案、施工计划及相关措施。
7. 竣工验收：指业主对工程项目进行验收，确认工程是否符合设计要求和质量标准。
8. 强制停工：指业主根据法律法规或合同约定，要求承包人停止施工活动的情况。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件，依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范，规定双方在施工过程中的权利和义务。
第二条甲方为本工程的建设单位，乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。
双方必须按照本合同要求，保证工程质量，确保施工进度。
【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式，并由甲乙双方的授权代表签字盖章。
第四条本合同生效后，双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。
乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。
【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中，乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求，严格控制工程质量。
如发现施工质量问题，乙方应立即采取补救措施。
第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成，如需变更工期，甲乙双方应协商一致，并及时将变更结果通知相关部门。
【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度，甲方应及时支付相应款项。
乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。
第八条工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录，并进行结算。
甲方应对结算结果进行审核。
【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，并按照相关法律法规进行赔偿。
第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工，双方应协商解决，并经相关部门确认。
【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可申请相关部门进行调解或仲裁。
【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效，自施工竣工验收之日起终止。
【文档结尾】1、所涉及附件如下：- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释：- 中华人民共和国相关法律法规：指与建设工程施工相关的法律法规，包括《中华人民共和国建筑法》等。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)
建设工程施工合同(GF-2013-0201)建设工程施工合同(GF-2013-0201)第一章总则1.1 合同目的本合同旨在明确建设工程施工的各项要求和约定，确保合同双方的权益，并保障项目的顺利进行。
1.2 合同双方甲方：(甲方名称、法定代表人、地址、联系方式等详细信息)乙方：(乙方名称、法定代表人、地址、联系方式等详细信息)1.3 定义在本合同中，以下术语的定义如下：(常用术语及其定义)1.4 合同编号本合同的编号为GF-2013-0201，在合同履行过程中作为唯一的标识。
第二章工程内容及要求2.1 工程范围(详细描述施工工程的范围，包括建筑物结构、设备安装、土建工程等方面的要求)2.2 施工时间和工期本工程的施工时间为：________年月日至________年月日，工期为________天/月/年。
2.3 施工标准(描述施工工程所需达到的标准要求，包括国家标准、行业标准等)2.4 施工进度计划(详细描述施工工程的进度安排，包括关键节点、里程碑事件等)2.5 施工方案(详细描述施工工程的方案，包括施工方法、施工流程等)第三章施工责任和义务3.1 甲方责任和义务甲方应提供以下支持和协助：(甲方应提供的支持和协助)甲方应按时支付工程款项，并提供必要的施工资金。
3.2 乙方责任和义务乙方应完成以下工作：(乙方的主要责任和工作)乙方应按时完成工程，并保证施工的质量和安全。
3.3 保险责任乙方应根据合同约定购买相应的施工意外险和第三者责任险，以保障工程和第三方的安全。
第四章质量管理4.1 质量验收标准(描述工程质量验收的标准和要求)4.2 质量控制措施(详细描述乙方对工程质量的控制措施，包括材料检验、施工过程中的质量控制等)4.3 质量保证期(规定乙方对工程质量的保修期限，以及在保修期内乙方应承担的责任)第五章付款方式及结算5.1 工程款支付方式(详细描述工程款的支付方式和支付条件)5.2 预付款(规定预付款的比例和支付条件)5.3 进度款(规定进度款的支付条件和支付比例)5.4 最终结算(描述最终结算的条件和要求，包括验收、变更、索赔等方面的规定)第六章变更和索赔6.1 变更管理(规定变更管理的程序、条件和责任)6.2 索赔管理(规定索赔管理的程序、条件和责任)第七章违约与争议解决7.1 违约责任(规定违约方应承担的责任以及违约的条件)7.2 争议解决(规定发生争议时的解决方式，如协商、仲裁、诉讼等)第八章其他条款8.1 保密条款(规定双方在合作过程中的保密义务和保密内容)8.2 解除合同(规定合同解除的条件和程序)8.3 知识产权(规定工程中涉及的知识产权归属和使用方式)附件：本合同涉及的附件详见附件清单。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)建设工程施工合同合同编号：GF—2013—0201甲方：姓名/单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系乙方：姓名/单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系一、合同目的本合同为甲方委托乙方进行建设工程施工，并约定双方的权益及相应的义务。
二、工程概况项目名称：工程地点：建设单位：总工期：总造价：工程范围及规模：工程质量要求：工程安全要求：三、合同内容1.合同的履行期限2.合同价款及支付方式3.工程的交付时间和交付形式4.工程的质量及验收标准5.工程变更及索赔处理6.工程保修责任期7.违约责任及解除合同的条件8.争议解决方式9.其他约定事项四、附件1.工程规划图纸及设计文件2.合同价款支付计划3.安全生产管理协议4.施工进度计划5.工程质量验收标准6.材料供应合同7.施工现场平面图8.施工组织设计文件五、法律名词及注释1.合同履行期限：指合同双方约定的工程施工工期。
2.合同价款及支付方式：指合同约定的工程施工总价款及相应的支付方式。
3.工程交付时间和交付形式：指工程竣工验收并交付使用的时间及形式，可以是分批交付、整体交付等。
4.工程质量及验收标准：指工程施工过程中应达到的技术标准及验收标准。
5.工程变更及索赔处理：指工程施工过程中发生变更或产生索赔的处理方式。
6.工程保修责任期：指工程施工后的维修责任期限。
7.违约责任及解除合同的条件：指违反合同约定时所承担的责任及解除合同的条件。
8.争议解决方式：指双方在合同履行中出现争议时的解决方式，可以是协商、仲裁或诉讼等。
六、困难及解决办法在实际执行过程中，可能遇到以下困难及解决办法：1.材料供应延迟：乙方应及时与材料供应商沟通，并寻找其他供应商以确保施工进度。
2.人力资源不足：乙方可以增加人员配备或与其他施工队合作，以保证工程的按时完成。
3.设计变更：甲方应及时提供变更的设计图纸，并与乙方商讨变更后的施工方案。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的，用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定，诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成，经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下：1. 施工图纸及设计文件：包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准：包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单：详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划：明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件：包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更，应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算，双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的，应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中，承包人应按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
工程竣工后，承包人应组织工程验收，并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收，如发现不符合要求的情况，承包人应及时进行整改。
整改不合格的，承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元（大写）。
第十条支付方式如下：合同签订后，由发包人按照工程进展支付工程进度款项，最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中，承包人应严格遵守建设工程安全操作规程，采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故，承包人应负责处理，并承担相应责任。
gf-2013-0201建设工程施工合同
三、合同价款
3.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。
3.2合同价款支付方式：
a)合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
c)工程进度达到90%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
d)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%。
四、工程质量和标准
4.1乙方应按照国家及地方有关工程质量的法律、法规、规范和标准进行施工，确保工程质量符合规定。
4.2工程质量标准：__________
4.3工程质量保证期：自工程竣工验收合格之日起计算，共计____年。
五、施工期限
5.1乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。
十、其他
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日
7.3乙方应遵守国家及地方有关施工管理的法律、法规、规范和标准。
八、违约责任
8.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
8.2甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付为止。
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
9.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
gf-2013-0201建设工程施工合同
一、工程概况
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-02011. 合同双方信息本合同由以下双方进行订立：甲方：法定代表人：单位：地址：联系：乙方：法定代表人：单位：地址：联系：2. 合同背景甲方计划进行建设工程，并需要寻找一个合适的乙方承担工程的施工任务。
双方经协商一致，达成如下合同。
3. 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于以下项目：- 工程名称：- 工程地点：- 工程内容及技术要求：- 工程进度计划：- 工程质量要求：- 工程安全措施：4. 工期及付款4.1 工期本合同规定的工期为：开始日期：结束日期：4.2 付款方式根据工程进度，甲方将按照以下方式进行付款：- 首次付款：- 分期付款：- 最终付款：5. 保证金及违约责任5.1 保证金乙方应向甲方支付保证金，金额为：5.2 违约责任如果乙方违反本合同的任何条款，甲方有权采取以下措施：- 终止合同；- 暂停工程进展；- 要求乙方承担违约金。
6. 变更和解释任何对本合同内容的变更都必须经过双方书面协商并达成一致意见。
本合同的解释权归属于双方共同。
7. 合同附件本合同所涉及的附件如下：- 所有的设计文件；- 施工图纸；- 技术规范；- 安全措施文件；- 工程进度计划；- 合同付款安排表等。
8. 法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下：- 建设工程：指按照工程项目的设计要求进行的建设、改建、扩建、装修或者其他行为；- 甲方：合同中指定的要求承担工程建设的主体；- 乙方：与甲方达成协议，承担工程施工任务的主体等。
9. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，本合同可能遇到以下困难：- 资金不足：乙方可以寻找其他资金来源，或与甲方商议调整付款方式；- 土地争议：双方可以共同寻找土地权属证明，或进行法律诉讼解决争议；- 工程质量问题：乙方应按照技术要求进行施工，如有质量问题，可协商解决或进行仲裁等。
gf-2013-0201建设工程施工合同
gf-2013-0201建设工程施工合同创建一份建设工程施工合同是一个复杂的过程，需要考虑许多法律和技术细节。
GF-2013-0201是中国的一份标准施工合同示范文本，由中国建设工程造价管理协会和中国建筑业协会共同制定。
以下是根据GF-2013-0201示范文本起草的一份简化版的建设工程施工合同的大致框架：合同编号： [合同编号]合同名称： [项目名称] 建设工程施工合同甲方（发包人）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包人）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]合同协议：1. 工程概况：- 工程名称：[具体工程名称]- 工程地点：[具体工程地点]- 工程内容：[工程的具体内容和范围]- 工程规模：[工程的规模或面积等]2. 工程承包范围：- 详细描述乙方承包的工程范围。
3. 合同工期：- 开工日期：[具体日期]- 竣工日期：[具体日期]- 总日历天数：[总工期天数]4. 质量标准：- 工程质量应达到的标准。
5. 合同价款：- 合同总价：[金额]- 计价方式：[固定总价/固定单价/成本加酬金等]6. 付款方式：- 预付款：[金额及支付条件]- 进度款：[支付时间和条件]- 最终付款：[支付时间和条件]7. 甲方责任：- 提供施工条件、批准施工方案等。
8. 乙方责任：- 按期完成施工、保证工程质量等。
9. 工程变更：- 变更的程序、费用和工期调整。
10. 工程验收：- 验收标准、程序和时间。
11. 质量保证和保修：- 保修期限、范围和责任。
12. 违约责任：- 违约的定义、责任和赔偿。
13. 争议解决：- 争议解决的方式和程序。
14. 保险：- 双方应投保的险种和责任。
15. 其他条款：- 根据项目具体情况增加的其他条款。
附件：- 工程量清单- 施工图纸- 技术规范- 其他相关文件签字盖章：甲方代表：____________________乙方代表：____________________日期：____年____月____日请注意，这只是一个简化的模板，实际合同应由专业的法律顾问根据具体情况起草，以确保合同的合法性和有效性。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件：1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释：1.违约责任：因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。
2.竣工验收：建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动，以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。
3.恢复工程：在工程停工期间，受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。
全文结束。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【合同编号】GF-2013-0201【甲方】（以下简称“甲方”）公司名称：公司地址：法定代表人：联系：【乙方】（以下简称“乙方”）公司名称：公司地址：法定代表人：联系：鉴于甲方拟在项目名称：地点：项目编号：通过公开招标/邀请招标方式选定乙方作为工程施工总承包商，双方本着平等、自愿、公开、诚实信用的原则，经友好协商达成如下合同：第一条施工内容与范围1. 乙方应按照合同约定负责项目的工程施工及相关配套服务，确保按照项目计划、质量要求、安全规范、环境保护要求和相关法律法规的要求完成施工工作。
2. 甲方提供的项目设计文件和技术规范是乙方施工的依据和参考文件，乙方应进行认真研究，并在施工过程中做出合理的调整和安排。
如有必要，乙方应提交相关技术方案给甲方审核并确认。
3. 施工范围包括但不限于：。
第二条工程期限与进度管理1. 甲方与乙方协商确定工程开工日期和竣工日期，并按照约定的工期编制施工计划。
2. 乙方应按照施工计划进行施工，并及时向甲方汇报施工进度。
如遇不可抗力或其他特殊情况，乙方应按照约定的程序向甲方报备并提出相应的解决方案。
3. 甲方可以根据工程实际情况，要求乙方进行进度调整，并与乙方重新协商确定新的工期和施工计划。
第三条质量管理1. 乙方应组织具有相应资质和经验的工作人员进行工程施工，并严格按照相关标准和规范进行施工。
如有需要，乙方应成立质量管理小组，负责施工过程中的质量控制和问题解决。
2. 乙方应定期向甲方提交施工质量检测报告和验收资料，并配合甲方进行质量验收工作。
如发现质量问题，乙方应及时采取措施进行整改，并承担相应的责任和后果。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程质量事故或其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任，并配合甲方进行事故调查和处理。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为元。
根据工程进度和质量验收情况，分批支付合同价款。
支付方式和具体支付时间以双方另行签订的《工程款支付计划》为准。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的目的和背景本建设工程施工合同（下称“本合同”），由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签订。
本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权责关系，规范双方的义务和权益，确保项目的顺利进行。
二、合同的约定内容本合同约定以下内容：1. 工程概况双方在本合同中对工程概况进行了简要描述，包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息。
2. 合同价款2.1 业主将根据合同约定，按照工程进度向承包商支付合同价款。
2.2 如果在施工过程中发生变更或额外工作，双方将协商确定相应的价款调整。
3. 工程质量和安全3.1 承包商应确保施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。
3.2 业主有权对施工质量进行检查和验收，如发现质量问题，承包商应及时整改并承担相应责任。
3.3 双方应共同落实施工安全措施，确保工程施工过程中的安全。
4. 施工进度和变更4.1 双方约定工程的施工进度，并在合同中详细列出各阶段的工作内容和完成时间。
4.2 如需变更施工进度或工程范围，双方应及时协商并签订变更协议。
5. 材料和设备5.1 承包商应按照合同约定提供符合质量标准的施工材料和设备。
5.2 业主有权对提供的材料和设备进行检查和验收，如发现质量问题，承包商应承担相应责任。
6. 建设工程的移交和验收6.1 工程竣工后，承包商应通知业主进行验收。
6.2 业主有权对工程进行验收，如发现问题，承包商应及时修复。
6.3 工程验收合格后，业主将支付尾款并办理竣工手续。
7. 违约责任7.1 如一方违约，应承担相应的违约责任。
7.2 如双方均违约，应按照法律的规定处理。
8. 争议解决本合同的争议解决将遵循相关法律法规的规定，并协商解决。
9. 其他约定双方可根据实际情况约定其他事项。
三、合同的履行和变更本合同一经双方签字盖章后生效，双方应按照合同的约定进行履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（GF—2013—0201）建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 ................................ (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1 承包人的一般义务 (23)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (26)3.4 承包人现场查勘 (27)3.5 分包 (27)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (30)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (32)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (40)6.3 环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.2 施工进度计划 (43)7.3 开工 (44)7.4测量放线 (44)7.5工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7异常恶劣的气候条件 (47)7.8 暂停施工 (47)7.9 提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7 材料与工程设备的替代 (54)8.8 施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (57)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)9.4 现场工艺试验 (58)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.2 变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5 承包人的合理化建议 (60)10.6 变更引起的工期调整 (61)10.7 暂估价 (61)10.8 暂列金额 (63)10.9 计日工 (64)11. 价格调整 (64)11.1 市场价格波动引起的调整 (64)11.2 法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1 合同价格形式 (68)12.2 预付款 (69)12.3 计量 (70)12.4 工程进度款支付 (72)12.5 支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1 分部分项工程验收 (76)13.2竣工验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (81)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1 竣工结算申请 (83)14.2 竣工结算审核 (83)14.3 甩项竣工协议 (84)14.4 最终结清 (84)15. 缺陷责任与保修 (86)15.1 工程保修的原则 (86)15.2 缺陷责任期 (86)15.3 质量保证金 (87)15.4 保修 (88)16. 违约 (90)16.1 发包人违约 (90)16.2 承包人违约 (92)16.3 第三人造成的违约 (94)17. 不可抗力 (94)17.1 不可抗力的确认 (94)17.2 不可抗力的通知 (95)17.3 不可抗力后果的承担 (95)17.4 因不可抗力解除合同 (96)18. 保险 (97)18.1 工程保险 (97)18.2 工伤保险 (97)18.3 其他保险 (98)18.4 持续保险 (98)18.5 保险凭证 (98)18.6 未按约定投保的补救 (98)18.7 通知义务 (99)19. 索赔 (99)19.1 承包人的索赔 (99)19.2 对承包人索赔的处理 (100)19.3 发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (101)19.5 提出索赔的期限 (101)20. 争议解决 (102)20.1和解 (102)20.2调解 (102)20.3争议评审 (102)20.4仲裁或诉讼 (103)20.5争议解决条款效力 (103)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更 (118)11. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20. 争议解决 (129)附件........................................................ .. (131)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。