钢结构加工安装合同

钢结构加工安装合同

钢平台施工合同

发包人：项目部

承包人：施工班组

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称： **钢平台

2、工程地点：工地

3、工程内容：

4、质量标准：合格

5、工程工期：开工日期 2012.5.31 竣工日期 2012.6.20

合同有效工期 21 天。

二、工程造价及付款方式

1、工程总造价： 450，000.00

（大写）人民币肆拾伍万元

2、其中钢平台制作费壹拾伍万元，安装费壹拾伍万元

钢平台拆除壹拾伍万元。

3、付款方式：主要构件制作完成后， 5 日内支付制作费的 80 %；149米临时钢平台安装完成后， 5 日内支付安装费的 80 %；永久性钢平台安装完成后， 5 日内再支付安装

费的 10 %；制作、安装费余款待制作安装工程全部验收合格、主体封闭后一次性支付。

钢平台拆除视主体施工进度而定，拆除队伍进入施工现场后支付拆除工程款的20%，拆除结束、双方共同验收合格后一次性结清余款。

4、发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需现金支付，必须由承包人财务出具支付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任及损失。

三、双方责任

（一）、发包方

1、开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点、高程控制点等技术资料，并与承包人技术人员进行技术交底。

2、负责提供水电、仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平”，保证施工期间的使用需要。

3、停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和未安装的成品。

4、按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。

（二）、承包方

1、按合同约定时间，组织施工人员进场。

2、确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工。

3、委派驻工地代表刘艳君全权负责本工程。

四、工程质量及验收

1、按图纸施工，工程质量符合现行国家标准。

2、竣工验收以现行国家标准为依据。竣工后，承包人向发包人提交竣工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收，双方签署验收证明书，工程移交发包方使用。发包人无正当理由不验收，视为合格。

五、设计变更

1、工程有设计变更时，发包人应提前天以书面形式通知承包人。增减工程量按照合同约定的单价据实调整。

2、因变更导致价款增减及造成的承包人损失，有发包人承担，延误的工期相应顺延。

六、工期延误

1、未能提供图纸及开工条件；未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

2、工程量增加。

3、非承包人原因停水、停电造成停工。

4、不可抗力。

七、违约责任

1、工程质量不符合合同规定的，承包方无偿返修，如不能达到合同要求，承包方承担由此造成的损失。

2、工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料积压等所造成的损失。

3、发包方不按合同约定支付工程款，应承担同期银行贷款利息并承担 %违约金。

4、工期每拖延一天，罚款元，最多不超过合同总价的1.5%。

八、争议

双方在执行合同过程中发生争议时，由双方协商解决或由有关部门调解，协商或调解不成时，可向诉讼方所在地人民法院起诉。

九、其它约定事项

本工程不包含土建、门窗及墙体维护部分。

十、未尽事宜，双方协商后，另行签订补充合同。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结清后终止。

十二、本合同一式份，发包人执份，承包人执份。具有同等法律效力。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

法人代表：法人代表：

委托代理：委托代理：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

地址：地址：

2011年月日 2011年月日