广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定
2018-2019-关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见(广东省高院)-word范文 (7页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见(广东省高院)篇一:广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见-地方司法规范综合法律门户网站广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见为了正确审理建设工程施工合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》、最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》等有关规定,结合审判工作实践,提出如下意见:(一)当事人约定工程款实行固定价,而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的,可在确认固定价的基础上,参照合同约定对增减部分进行结算,再根据结算结果相应增减总价款。
不应撇开合同约定,对整个工程造价进行重新结算。
(二)当事人已对政府投资项目进行结算的,应确认其效力。
财政部门事审计部门对工程款的审核,是监控财政拨款与使用的行政措施,对民事合同当事人不具有法律的约束力。
发包人以财政部门或审计部门未完成竣工决算审核、审计为由拒绝支付工程款或要求以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据的,不予支持。
但双方当事人明确约定以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据或双方当事人恶意串通损害国家利益的除外。
(三)建设工程施工合同无效,但按照《解释》第二条的规定可参照合同约定计算工程价款的,如承包人存在延期完工或者发包人存在延期支付工程款的情形,当事人应参照合同约定赔偿对方因此造成的损失。
(四)没有证据证明当事人已同意不计算结算前的违约金和垫资款利息,一方当事人在结算完毕后再主张结算前的违约金和垫资款利息的,可予支持。
但如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间有约定的,应从约定支付之日起计算诉讼时效期间;如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间没有约定的,应从工程结算之日起计算诉讼时效期间。
广东省高级人民法院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见

广东省高级人民法院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见篇一:广东高院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见广东高院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见发表时间:20XX-7-613:01:00阅读次数:279所属分类:民商裁判由于受全球金融危机影响,发包人因资金周转困难拖欠工程款的现象十分普遍,从而引发发包人拖欠承包人工程款,承包人拖欠劳务分包人工程款、材料供应商材料款、施工设备企业设备租赁款等一系列纠纷。
此类案件涉及众多主体利益,关系到多个企业的生存发展,处理不当易引起连锁反应,引发群体事件,影响社会稳定。
审判实践中遇到的问题主要有:1、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条的适用问题其一是发包人对实际施工人承担责任的范围。
该条规定,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,因此,在审理实际施工人以转包人、违法分包人和发包人作为共同被告提起诉讼的案件中,必须查明发包人与转包人或违法分包人之间的工程款结算事实,如果他们之间的工程款尚未结算,或者对工程款数额有争议,那么法院必须先行解决发包人与转包人或违法分包人之间的结算问题。
这样一来,不仅案件审理周期长,不利于及时保护实际施工人的合法权益。
如果整个工程仍在施工中,尚未达到发包人与承包人约定的整体结算的条件,则无法认定发包人应对实际施工人承担的责任范围。
对此,我们认为,最高人民法院作出该条司法解释是为了保护实际施工人及广大农民工的经济利益,因此,从这一目的出发,建议在发包人与转包人或违法分包人的工程结算关系不明确或有争议的情况下,可以考虑由发包人对转包人或违法分包人拖欠实际施工人的工程款先行承担责任,然后将发包人向实际施工人支付的工程款作为其已向转包人或违法分包人支付的工程款,并在发包人与转包人或违法分包人的工程款结算关系中进行核算。
如此安排,可将各工程结算关系分开处理,避免在一个案件中先后处理多个工程结算关系,及时保护实际施工人的合法利益。
广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同

广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见粤高法发【2011】37号二Ο一一年七月二十六日为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》等有关规定,结合我省审判实际,制定本意见。
一、工程欠款纠纷案件中,发包人以建设工程质量不符合合同约定为由主张付款条件未成就的,可以作为抗辩处理。
发包人以建设工程质量不符合合同约定为由,请求承包人承担违约责任的,应当提起反诉。
二、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定的“实质性内容不一致”主要指的是工程计价标准、工程质量标准等主要条款内容差距较大。
建设工程施工过程中,当事人以补充协议等形式约定的正常的工程量增减、设计变更等,一般不认定为“实质性内容不一致”。
三、经过招投标程序订立的建设工程施工合同与当事人另行订立的“实质性内容不一致”的建设工程施工合同都被认定为无效的,参照当事人实际履行的合同结算工程价款。
四、建设工程施工合同约定以政府相关文件的规定作为结算标准和依据,不能因该文件被修改、撤销或失效而否定合同相关条款的效力。
当事人主张按合同约定结算工程价款的,应予支持,但符合《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十六条规定的除外。
五、建设工程施工合同约定工程款实行固定价,如建设工程尚未完工,当事人对已完工工程造价产生争议的,可将争议部分的工程造价委托鉴定,但应以建设工程施工合同约定的固定价为基础,根据已完工工程占合同约定施工范围的比例计算工程款。
当事人一方主张以定额标准作为造价鉴定依据的,不予支持。
六、当事人于诉前或者诉讼中共同选定具有相应资质的鉴定机构对建设工程进行造价鉴定并出具了鉴定结论,一方当事人要求重新进行鉴定的,不予支持,但有证据证明该鉴定结论具有最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定的情形除外。
广东省高院《关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》

广东省高院《关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》[粤高法(2017) 151号]广东省高级人民法院办公室 2017年8月1日印发为统一建设工程合同纠纷案件的审理标准,根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《建设工程司法解释》)等相关法律的规定,结合我省法院审判工作实际,提出如下解答意见:一、合同效力1.建设工程依法必须进行招标的范围如何确定工程建设项目包括项目的施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,符合《中华人是共和国招标投标法》第三条第一款规定的三种条件之一,并达到《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相应范围和标准,应依法进行招标。
但根据国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(2017年第19号),在民间投资的建设工程项目中,可由建设单位自主决定发包方式。
本条突破是在民营企业的招投标方式。
但是涉及大型基础设施、社会公共利益公众项目,全部或部分使用国有投资的项目,使用国际组织、外国政府援助贷款的项目,必须经过招投标,否则,视为合同无效。
因在征求意见时,提出民营企业应当放开,从实践中实际上民营企业对于安全会更加慎重,且国务院的规定属于管理型的规定,所以我们在整理时考虑到了这个因素。
2.家庭室内装修和农村建房合同的效力如何认定家庭室内装修和农村、建制镇、集镇规划区内自建低层住宅(二层以下、含两层)、建设工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的合同纠纷,当事人以施工人没有施工资质而主张合同无效的,一般不予支持。
本条也是一个突破,在征求意见时得到了各方面的肯定。
现实生活中此类现象非常多,普通住宅聘请有资质的装修队进行装修不符合现实,但没资质又会导致合同无效,必须要解决此类现实问题,所以,该条设定了几个条件,比如因通过调查,我们发现宅基地的建设一般也就是两层半,约300平方,我们就设定建筑面积在300平方米以下这个条件。
广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院关于审理建设工程合

广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》的通知【法规类别】法制工作综合规定建设综合规定【发文字号】粤高法[2017]151号【发布部门】广东省高级人民法院【发布日期】2017.07.19【实施日期】2017.07.19【时效性】现行有效【效力级别】地方司法文件广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》的通知(粤高法〔2017〕151号)全省各级人民法院:现将《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
执行中遇到的问题请及时层报省法院环资庭。
特此通知。
广东省高级人民法院2017年7月19日广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答为统一建设工程合同纠纷案件的审理标准,根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《建设工程司法解释》)等相关法律的规定,结合我省法院审判工作实际,提出如下解答意见:一、合同效力1.建设工程依法必须进行招标的范围如何确定工程建设项目包括项目的施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,符合《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款规定的三种条件之一,并达到《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相应范围和标准,应依法进行招标。
但根据国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(2017年第19号),在民间投资的建设工程项目中,可由建设单位自主决定发包方式。
2.家庭室内装修和农村建房合同的效力如何认定家庭室内装修和农村、建制镇、集镇规划区内自建低层住宅(二层以下、含两层)、建设工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的合同纠纷,当事人以施工人没有施工资质而主张合同无效的,一般不予支持。
3.施工许可证是否影响建设工程施工合同的效力认定建设工程施工许可证是行政主管部门对建设施工行为的行政管理措施,发包人未依法领取施工许可证的,不影响当事人签订的建设工程施工合同效力。
广东省高级人民法院印发《关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引》的通知

广东省高级人民法院印发《关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引》的通知文章属性•【制定机关】广东省高级人民法院•【公布日期】2017.09.12•【字号】粤高法〔2017〕199号•【施行日期】2017.09.12•【效力等级】地方司法文件•【时效性】失效•【主题分类】其他合同正文广东省高级人民法院印发《关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引》的通知全省各级人民法院:现将《广东省高级人民法院关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
对执行中遇到的问题,请及时报告我院民一庭。
特此通知。
广东省高级人民法院2017年9月12日广东省高级人民法院关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引粤高法〔2017〕199号为正确审理建设用地使用权合同纠纷案件,统一裁判尺度,提高审判质量,根据有关法律和司法解释的规定,结合审判实践,制定本指引。
一、根据行政诉讼法第十二条第一款第十一项和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政讼法>若干问题的解释》第十一条的规定,政府征收部门与被征收人签订的土地、房屋征收征用补偿协议属于行政协议。
一方当事人不履行补偿协议约定的义务,另一方当事人提起诉讼的,不属于民事案件受理范围。
集体经济组织或者房地产开发企业等其他主体与被征收人签订征收补偿协议的,依照《广东省高级人民法院关于明确土地、房屋征收征用补偿协议纠纷案件作为行政案件处理的通知》(粤高法〔2017〕148号)处理。
二、土地使用者未依照建设用地使用权出让合同约定的期限和条件开发、利用土地,土地管理部门依法给予警告、罚款、征缴土地闲置费或者无偿收回土地使用权的,属于行政机关的具体行政行为,由此产生的纠纷不属于民事案件受理范围。
出让方起诉请求受让方依照合同约定交纳土地出让金、违约金,或者受让方起诉请求出让方依照合同约定交付土地、办理土地使用权登记的,属于民事案件受理范围。
三、政府或者相关行政部门对外签订的招商引资合同,因合同约定的协助办理建设用地使用权出让手续、完成土地前期开发等民事权利义务内容产生的纠纷,属于民事案件受理范围。
审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见

广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见粤高法发〔2011〕37号 2011年7月26日为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》等有关规定,结合我省审判实际,制定本意见。
一、工程欠款纠纷案件中,发包人以建设工程质量不符合合同约定为由主张付款条件未成就的,可以作为抗辩处理。
发包人以建设工程质量不符合合同约定为由,请求承包人承担违约责任的,应当提起反诉。
二、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定的“实质性内容不一致”主要指的是工程计价标准、工程质量标准等主要条款内容差距较大。
建设工程施工过程中,当事人以补充协议等形式约定的正常的工程量增减、设计变更等,一般不认定为“实质性内容不一致”。
三、经过招投标程序订立的建设工程施工合同与当事人另行订立的“实质性内容不一致”的建设工程施工合同都被认定为无效的,参照当事人实际履行的合同结算工程价款。
四、建设工程施工合同约定以政府相关文件的规定作为结算标准和依据,不能因该文件被修改、撤销或失效而否定合同相关条款的效力。
当事人主张按合同约定结算工程价款的,应予支持,但符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十六条规定的除外。
五、建设工程施工合同约定工程款实行固定价,如建设工程尚未完工,当事人对已完工工程造价产生争议的,可将争议部分的工程造价委托鉴定,但应以建设工程施工合同约定的固定价为基础,根据已完工工程占合同约定施工范围的比例计算工程款。
当事人一方主张以定额标准作为造价鉴定依据的,不予支持。
六、当事人于诉前或者诉讼中共同选定具有相应资质的鉴定机构对建设工程进行造价鉴定并出具了鉴定结论,一方当事人要求重新进行鉴定的,不予支持,但有证据证明该鉴定结论具有最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定的情形除外。
广东省高级人民法院关于印发《关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定》的通知

广东省高级人民法院关于印发《关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定》的通知文章属性•【制定机关】广东省高级人民法院•【公布日期】2000.07.28•【字号】粤高法发[2000]31号•【施行日期】2000.07.28•【效力等级】地方司法文件•【时效性】失效•【主题分类】审判机关正文广东省高级人民法院关于印发《关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定》的通知(粤高法发[2000]31号)全省各中级人民法院、广州海事法院、广州铁路运输中级法院:为了维护、规范建设工程市场经济秩序,正确审理建设工程合同纠纷案件,本院结合审判实践经验,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,拟定了《关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定》,并在今年四月份召开的全省经济审判工作为经济发展服务座谈会上进行了讨论。
会后,又根据各中级法院提出的意见,作了进一步的修改。
现将此件印发给你们,供在审判工作中参照执行。
执行中遇到问题,请认真研究,并提出意见,及时报告我院。
二000年七月二十八日关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见为了维护、规范建设工程市场经济秩序,正确审理建设工程合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合审判实践经验,特作如下暂行规定。
诉讼主体1.建设工程合同纠纷案件的当事人通常为建设工程的发包人和承包人。
人民法院应根据不同的情况来具体确定该类纠纷案件当事人的诉讼地位。
2.因拖欠工程款引起的纠纷,承包人将承包的建设工程合同转包而由实际施工人起诉承包人的,可不将发包人列为案件的当事人;承包人提出将发包人列为第三人,并对其主张权利而发包人对承包人又负有义务的,可将发包人列为第三人,当事人根据不同的法律关系承担相应的法律责任;如转包经发包人同意,即属合同转让,应直接列发包人为被告。
3.因工程质量引起的纠纷,发包人只起诉承包人,在审理中查明有转包的,应追加实际施工人作共同被告,实际施工人与承包人对工程质量承担连带责任。
广东省高级人民法院印发《关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的

广东省高级人民法院印发《关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引》的通知【法规类别】建设综合规定【发文字号】粤高法[2017]199号【发布部门】广东省高级人民法院【发布日期】2017.09.12【实施日期】2017.09.12【时效性】现行有效【效力级别】地方司法文件广东省高级人民法院印发《关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引》的通知(粤高法[2017]199号)全省各级人民法院:现将《广东省高级人民法院关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
对执行中遇到的问题,请及时报告我院民一庭。
特此通知。
广东省高级人民法院2017年9月12日广东省高级人民法院关于审理建设用地使用权合同纠纷案件的指引为正确审理建设用地使用权合同纠纷案件,统一裁判尺度,提高审判质量,根据有关法律和司法解释的规定,结合审判实践,制定本指引。
一、根据行政诉讼法第十二条第一款第十一项和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第十一条的规定,政府征收部门与被征收人签订的土地、房屋征收征用补偿协议属于行政协议。
一方当事人不履行补偿协议约定的义务,另一方当事人提起诉讼的,不属于民事案件受理范围。
集体经济组织或者房地产开发企业等其他主体与被征收人签订征收补偿协议的,依照《广东省高级人民法院关于明确土地、房屋征收征用补偿协议纠纷案件作为行政案件处理的通知》(粤高法〔2017〕148号)处理。
二、土地使用者未依照建设用地使用权出让合同约定的期限和条件开发、利用土地,土地管理部门依法给予警告、罚款、征缴土地闲置费或者无偿收回土地使用权的,属于行政机关的具体行政行为,由此产生的纠纷不属于民事案件受理范围。
出让方起诉请求受让方依照合同约定交纳土地出让金、违约金,或者受让方起诉请求出让方依照合同约定交付土地、办理土地使用权登记的,属于民事案件受理范围。
三、政府或者相关行政部门对外签订的招商引资合同,因合同约定的协助办理建设用地使用权出让手续、完成土地前期开发等民事权利义务内容产生的纠纷,属于民事案件受理范围。
广东高院关于建工合同审理的相关规定

广东高院关于建工合同审理的相关规定下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!第一部分:引言。
建筑工程合同是建筑工程领域中的重要法律文件,其内容的合理性与否直接影响到建筑工程的质量、安全和经济效益。
最高院关于审理建设工程合同纠纷(2024精)

最高院关于审理建设工程合同纠纷一、前言建设工程合同纠纷是在建设工程实施过程中,由于合同的解释、履行等方面出现争议而引发的诉讼或仲裁案件。
建设工程合同作为建设工程实施过程中的一种法律约束工具,其合法性、有效性对于维护建设工程参与各方的权益具有重要意义。
为了保障建设工程合同纠纷案件的审理质量,最高人民法院对于此类案件的审理提出了一系列的指导意见和规定。
本文将从最高院的立场和角度,探讨关于审理建设工程合同纠纷的相关内容并进行梳理。
二、最高院关于审理建设工程合同纠纷的指导意见2.1 合同解释原则在审理建设工程合同纠纷时,合同法上的解释原则是最高法院审理工程建设合同案件的重要依据。
最高人民法院在指导意见中明确了合同解释的原则,即根据合同的实际商定意图进行解释。
2.2 合同约定的重要性最高人民法院强调合同约定的重要性。
在审理建设工程合同纠纷时,应当维护各方当事人依法订立的合法合同权益,尊重各方当事人的意思自治原则,不能随意修改或变更合同约定。
同时,最高人民法院强调要考虑合同约定与实际履行的具体情况相结合,不能只看合同条款的表面意义,更要注重合同背后的实际意图和合理解释。
2.3 施工合同的解除与履行针对建设工程合同解除与履行的问题,最高人民法院明确指出,当发生合同违约情况时,应判断是否属于严重违约,如果是严重违约,可以解除合同,但解除合同时应给予适当的补偿。
如果违约情况不属于严重违约,最高人民法院鼓励双方当事人协商解决争议,并为协商解决提供了相关的法律支持和保障。
2.4 违约责任的认定在建设工程合同纠纷中,违约责任的认定是一个重要的问题。
最高人民法院指出,应当根据合同约定、实际履行情况以及法律规定对违约责任进行认定。
当双方都存在违约行为时,应当根据违约行为的严重程度进行责任的分担和赔偿的判定。
2.5 直接经济损失的赔偿当建设工程合同纠纷发生时,受损害方往往会要求对方承担相应的经济损失赔偿责任。
最高人民法院明确指出,对于受损害方的直接经济损失,应根据实际情况进行赔偿。
对《广东高院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》要点解读

对《⼴东⾼院关于审理建设⼯程合同纠纷案件疑难问题的解答》要点解读以下系尹育之律师对《⼴东⾼院关于审理建设⼯程合同纠纷案件疑难问题的解答》中实务常见争议要点的归纳与解读。
建设⼯程纷繁复杂,实务中出现争议的点较多,在深耕相关法律法规和司法解释、法院答疑、会议纪要等审判依据和标准的同时,⼯程当事⼈要特别注意对相关证据的固定和保全,以备不时之需。
⼀、室内装修及农村⼆层以下住宅是否需要资质的问题?⼴东⾼院认为,室内装修300平⽶以内,投资额30万元以内的,当事⼈以施⼯⼈没有资质主张合同⽆效的,⼀般不予⽀持。
⼆、建设⼯程施⼯合同⽆效的情形?1、承包⼈未取得相应资质或超越资质;2、借⽤他⼈资质(挂靠);3、必须招标的未进⾏招标或中标⽆效。
4、承包⼈⾮法转包、违法分包建设⼯程的⾏为⽆效;5、借⽤资质者借⽤该资质企业名义与他⼈签订合同的⾏为⽆效。
三、约定以审计结果为⼯程结算的条件⽆法成就时?⼴东⾼院认为先按约定,⽆法审计时,通过司法鉴定确定⼯程价款。
四、利息、违约⾦、损害赔偿⾦是否属于⼯程价款优先受偿权的范围?不属于。
依据解释⼆第21条第2款。
五、挂靠⼈和被挂靠⼈是否承担连带责任?⼴东⾼院认为,挂靠⼈以被挂靠⼈的名义对外签订分包或转包合同的,承担连带责任;挂靠⼈以⾃⼰的名义对不签订分包或转包合同的,由挂靠⼈承担付款责任。
六、被挂靠⼈对发包⼈⽋付的⼯程款是否承担连带责任?⼴东⾼院认为,除⾮双⽅间有明确约定,否则不承担连带责任,但是被挂靠⼈应该⽀付发包⼈已经⽀付,其尚未转付的⼯程款。
七、多次分包或转包的诉讼主体的确定?⼴东⾼院认为,实际施⼯⼈以合同相对⼈和发包⼈为被告,应该追加总承包⼈为第三⼈,其余违法分包⼈、转包⼈如未参与实际施⼯,可不追加为诉讼主体。
⼋、发包⼈向实际施⼯⼈⽀付⼯程款能否在与承包⼈结算时予以扣减?⼴东⾼院认为,不能扣减,除⾮有合同约定,或承包⼈授权,或有证据证明其有正当理由。
相关判例:⼀、中标备案合同是否当然优先适⽤?合法的中标合同(⽆论备案与否)应该优先适⽤,即使双⽅都同意以另签合同结算,仍应以中标合同结算;⽆效的中标合同不享有,应以实际履⾏的合同进⾏结算。
广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答

广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题
的解答
2017年7月19日,广东省高级人民法院发布了《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》(粤高法[2017]151号),以下简称《解答》。
《解答》分为合同效力、工程价款结算、工程价款优先受偿权、工期、民事责任承担五个部分,共28条。
《解答》对建设工依法必须进行招标的范围进一步予以明确;说明中标合同即使未备案也应作为结算工程价款的依据;对于承包人逾期提交竣工结算文件、提交的竣工结算文件不符合合同约定或法律规定条件的情形,说明了应如何认定与处理;说明了对委托代建合同能否依据委托合同规定进行处理;列举了多种应认定属于承包人对建设工程价款依法行使优先受偿权的方式;承包人未依约提出工期顺延申请的,能否视为放弃工期顺延权利,《解答》作出了说明;发包人支付实际施工人的工程款,能否在发包人与承包人结算时抵扣,《解答》在最后也作出了说明。
说明:《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》属于广东省高级人民法院制定的审判业务文件,系供广东省内各级人民法院和专门人民法院审判人员审判业务工作参考、带有指导性意义的非涉及具体应用法律问题的规范性文件。
广东省高级人民法院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见

广东省高级人民法院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见篇一:广东高院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见广东高院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见发表时间:20XX-7-613:01:00阅读次数:279所属分类:民商裁判由于受全球金融危机影响,发包人因资金周转困难拖欠工程款的现象十分普遍,从而引发发包人拖欠承包人工程款,承包人拖欠劳务分包人工程款、材料供应商材料款、施工设备企业设备租赁款等一系列纠纷。
此类案件涉及众多主体利益,关系到多个企业的生存发展,处理不当易引起连锁反应,引发群体事件,影响社会稳定。
审判实践中遇到的问题主要有:1、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条的适用问题其一是发包人对实际施工人承担责任的范围。
该条规定,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,因此,在审理实际施工人以转包人、违法分包人和发包人作为共同被告提起诉讼的案件中,必须查明发包人与转包人或违法分包人之间的工程款结算事实,如果他们之间的工程款尚未结算,或者对工程款数额有争议,那么法院必须先行解决发包人与转包人或违法分包人之间的结算问题。
这样一来,不仅案件审理周期长,不利于及时保护实际施工人的合法权益。
如果整个工程仍在施工中,尚未达到发包人与承包人约定的整体结算的条件,则无法认定发包人应对实际施工人承担的责任范围。
对此,我们认为,最高人民法院作出该条司法解释是为了保护实际施工人及广大农民工的经济利益,因此,从这一目的出发,建议在发包人与转包人或违法分包人的工程结算关系不明确或有争议的情况下,可以考虑由发包人对转包人或违法分包人拖欠实际施工人的工程款先行承担责任,然后将发包人向实际施工人支付的工程款作为其已向转包人或违法分包人支付的工程款,并在发包人与转包人或违法分包人的工程款结算关系中进行核算。
如此安排,可将各工程结算关系分开处理,避免在一个案件中先后处理多个工程结算关系,及时保护实际施工人的合法利益。
广东高院关于建工合同审理的相关规定

广东高院关于建工合同审理的相关规定In regard to the adjudication of construction contracts, the Guangdong High People's Court has established several relevant provisions. These regulations aim to ensure fair and efficient resolution of disputes arising from construction contracts in Guangdong province.The first provision concerns jurisdiction, stating that the court with jurisdiction over the dispute is determined based on factors such as the location of the project or the parties' agreement. This means that if both parties agree on a specific court to resolve their dispute, that court will have jurisdiction.Another important provision deals with evidence submission. The court requires both parties to provide complete and authenticated evidence when submitting their claims or defenses. This includes contractual documents, invoices, project records, and any other relevant materials that can support their arguments. Failure to submit such evidence may result in adverse consequences for the partyresponsible.Additionally, the Guangdong High People's Court emphasizes the importance of mediation and encourages parties to attempt mediation before proceeding with litigation. Mediation can be conducted through a mediator appointed by the court or by agreement between both parties. If successful, a mediated settlement agreement will be binding and enforceable.Furthermore, there are provisions regarding expert opinions. In complex construction cases involving technical issues, either party may request an expert opinion from an accredited institution or individual recognized by the court. The cost of obtaining such expert opinions is generally borne by the requesting party unless otherwise decided by the court.Regarding legal representation, individuals involved in construction contract disputes have the right to chooselegal counsel to represent them in court proceedings or engage in negotiations on their behalf. The courtsencourage parties to retain competent lawyers whospecialize in construction law to ensure effective representation.It is worth mentioning that according to these regulations, judgments rendered by lower courts can be appealed within 15 days after receipt of a written copy of judgment if one disagrees with it. However, certain judgments are considered final and cannot be appealed further.Overall, these provisions set out clear guidelines for handling construction contract disputes in Guangdong province. They aim to promote fairness, efficiency, and consistency in the resolution of such disputes, ultimately contributing to a more stable and predictable business environment for the construction industry in Guangdong.【译文】广东高院关于建工合同审理的相关规定确立了一系列规章。
广东高院关于建工合同审理的相关规定

广东高院关于建工合同审理的相关规定关键信息项:合同名称:建工合同甲方:____________________________乙方:____________________________工程名称:____________________________工程地点:____________________________合同金额:____________________________工程期限:____________________________付款方式:____________________________违约责任:____________________________争议解决方式:____________________________协议书内容:本协议书由甲方和乙方于________年____月____日签订,旨在明确双方在建工合同项下的权利和义务。
甲方为工程的发包方,乙方为承包方,双方均同意按照本协议的条款进行履行。
合同名称及工程信息本合同名称为建工合同,工程名称为____________________________,工程地点为____________________________。
合同金额及付款方式双方同意本合同的总金额为____________________________。
付款方式为____________________________,具体付款节点和金额双方另行商议并确认。
工程期限工程的开工日期为________年____月____日,完工日期为________年____月____日,任何一方如需更改工程期限,应提前书面通知对方。
违约责任如甲方或乙方未按照本协议履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失。
争议解决如在本协议履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可向____________________________进行仲裁。
广东建设工程合同纠纷解决方案

广东建设工程合同纠纷解决方案
一、了解相关法律法规
双方当事人应充分了解《中华人民共和国民法典》及《建筑法》等相关法律法规的规定,
明确自己的权利和义务。
同时,还应关注广东省及地方政府发布的有关建设工程合同管理
的政策法规,确保自己的行为符合法律法规的要求。
二、协商解决
当发生合同纠纷时,双方当事人应首先尝试通过友好协商的方式解决问题。
在协商过程中,双方应本着公平、公正的原则,充分沟通,寻求共识。
如能达成一致意见,可签订补充协
议或变更协议,对原合同进行修改。
三、调解途径
如果协商无果,双方可以向有关部门申请调解。
在广东地区,可以向当地的建设行政主管
部门、工商行政管理部门或人民调解委员会等机构申请调解。
这些机构通常会组织专业人
士对纠纷进行调查、分析,并提出调解建议。
如果双方接受调解建议,可以签订调解协议书,达成和解。
四、仲裁方式
若调解仍未能解决纠纷,双方可以选择仲裁方式。
在签订合同时,双方可以约定如发生纠
纷选择仲裁解决,并明确仲裁机构和仲裁地点。
一旦发生纠纷,任何一方均可向约定的仲
裁机构申请仲裁。
仲裁裁决具有法律效力,双方应自觉履行。
五、诉讼途径
如果以上途径均无法解决纠纷,最后的选择是诉讼。
当事人可以向人民法院提起诉讼,请
求法院依法判决。
在诉讼过程中,双方应提供充分的证据支持自己的主张,并积极配合法
院的审理工作。
最终,法院将根据事实和法律作出判决。
广东建设工程合同纠纷怎么处理

广东建设工程合同纠纷怎么处理在广东省,随着经济的迅速发展和城市建设的不断推进,建设工程项目日益增多。
伴随着项目的增多,合同纠纷也不可避免地发生。
这些纠纷可能涉及工程质量、工期延误、费用结算等多方面问题。
对于参与建设的各方而言,了解如何处理这些纠纷显得尤为重要。
当建设工程合同出现纠纷时,首先推荐双方通过协商解决。
协商是最为直接且成本较低的解决方式,它能够帮助双方找到共同点,达成和解,避免事态进一步恶化。
在协商过程中,双方应本着公平、公正的原则,充分考虑对方的立场和利益,寻求双赢的解决方案。
如果协商未能达成一致或一方不愿意协商,那么调解成为下一步的选择。
调解通常由第三方机构或个人主持,他们凭借专业知识和中立立场,帮助双方理清事实、明确责任,并推动双方向和解方向努力。
在广东,有专门的建设行业调解组织,它们对建设工程领域的法律法规和行业标准有着深刻的理解,能够提供专业的调解服务。
若调解也无法解决问题,仲裁则是另一种途径。
仲裁相对于诉讼来说,程序更为简便快捷,且保密性更强。
广东的仲裁委员会拥有一批经验丰富的仲裁员,他们能够根据合同约定和相关法律,做出具有约束力的裁决。
选择仲裁的双方应当在合同中提前约定仲裁条款,包括仲裁机构的选择、仲裁地点等。
最后的手段是诉讼。
诉讼是通过法院来解决纠纷的一种方式,它具有强制性和权威性。
在广东,建设工程合同纠纷通常由经济法庭审理。
提起诉讼的一方需要准备充分的证据,包括合同文本、往来函件、工程进度记录、质量检验报告等,以证明其主张的合理性。
法院将根据证据和法律规定,做出公正的判决。
无论是协商、调解、仲裁还是诉讼,处理建设工程合同纠纷都应遵循合法、合理、公正的原则。
同时,预防纠纷的发生比解决纠纷更为重要。
因此,建议在签订合同之初,就应由专业律师参与,确保合同条款的明确性和可执行性,为双方的权益提供坚实的保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷
案件的暂行规定
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
篇一:广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见-地方司法规范
综合法律门户网站
广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见为了正确审理建设工程施工合同纠纷案件,根据〈〈中华人民共和国合同法》、最高人民法院〈〈关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称〈〈解释》等有关规定,结合审判工作实践,提出如下意见:
(一)当事人约定工程款实行固定价,而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的,可在确认固定价的基础上,参照合同约定对增减部分进行结算,再根据结算结果相应增减总价款。
不应撇开合同约定,对整个工程造价进行重新结算。
(二)当事人已对政府投资项目进行结算的,应确认其效力。
财政部门
事审计部门对工程款的审核,是监控财政拨款与使用的行政措施,对民事合同当事人不具有法律的约束力。
发包人以财政部门或审计部门未完成竣工决算审核、审计为由拒绝支付工程款或要求以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据的,不予支持。
但双方当事人明确约定以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据或双方当事人恶意串通损害国家利益的除外。
(三)建设工程施工合同无效,但按照〈〈解释》第二条的规定可参照合同约定计算工程价款的,如承包人存在延期完工或者发包人存在延期支付工程款的情形,当事人应参照合同约定赔偿对方因此造成的损失。
(四)没有证据证明当事人已同意不计算结算前的违约金和垫资款利
息,一方当事人在结算完毕后再主张结算前的违约金和垫资款利息的,可予
支持。
但如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间有约定的,应从约定
支付之日起计算诉讼时效期间;如果当事人对违约金和垫资款利息的支付
时间没有约定的,应从工程结算之日起计算诉讼时效期间。
如双方未白行结
算需委托中介机构进行造价鉴定的,从收
到中介机构的鉴定报告之日起计算诉讼时效期间。
(五)发包人在工程款结算后不按期支付工程款,承包人请求发包人按照
合同约定支付逾期付款违约金的,应予支持。
当事人未结算需委托中介机构进行造价鉴定,如果双方在合同中约定了工
程预算价或支付工程进度款的时间和数额的,在中介机构作出造价鉴定报
告前,对超出合同约定的价款部分不计算违约金,但可按中国人民银行同
期同类贷款利率计算未付工程款的利息;如果双方在合
同中未约定工程预算价,也未约定支付工程进度款的时间和数额的,在中介
机构作出造价鉴定报告后,按合同约定计算违约金。
(六)人民法院在审理20XX年1月1日以前受理的建设工程施工合同纠纷案件时,对相关问题的处理,如以前的法律法规和司法解释没有明确规定的,可参照〈〈解释》的规定处理。
20XX年11月1日
来源:http:///fg/detail306995.html
法律家•法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查
询服务。
法律家http://
篇二:广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规
定
广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定发
文单位:广东省高级人民法院文号:粤高法[2000]31号发布日期:
2000-7-28 执行日期:2000-7-28
为了维护、规范建设工程市场经济秩序,正确审理建设工程合同纠纷案件,根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合审判实践经验,特作如下暂行规定。
诉讼主体
1. 建设工程合同纠纷案件的当事人通常为建设工程的发包人和承包
人。
人民法院应根据不同的情况来具体确定该类纠纷案件当事人的诉讼地位。
2. 因拖欠工程款引起的纠纷,承包人将承包的建设工程合同转包而由
实际施工人起诉承包人的,可不将发包入列为案件的当事人;承包人提出将发包人列为第三人,并对其主张权利而发包人对承包人又负有义务的,可将发包人列为第三人,当事人根据不同的法律关系承担相应的法律责任;如转包经发包人同意,即属合同转让,应直接列发包人为被告。
3. 因工程质量引起的纠纷,发包人只起诉承包人,在审理中查明有转包的,应追加实际施工人作共同被告,实际施工人与承包人对工程质量承担连。