停工通知书模板3篇
工地施工停工通知书四篇
工地施工停工通知书四篇停工，指停止工作或生产。
那么工程停工通知书格式是怎样的呢?下面店铺给大家带来工地施工停工通知书，供大家参考!工地施工停工通知书范文一：你单位施工的工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：违反了第条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。
特此通知。
签发人：质量监督站(盖章)年月日签收人：年月日注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。
2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。
工地施工停工通知书范文二监督备案号：编号：江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：兴化市建筑安全监察站工地施工停工通知书范文三：你单位施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患：。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止部位的施工。
企业停工的通知书
企业停工的通知书（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、致辞讲话、条据书信、合同范本、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, speeches, policy letters, contract templates, rules and regulations, emergency plans, insights, teaching materials, essay encyclopedias, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!企业停工的通知书企业停工的通知书10篇我们需要使用通知的情况越来越多，通知一般由标题、主送单位、正文、落款四部分组成。
工程施工停工函(3篇)
第1篇尊敬的施工单位：您好！我单位（以下简称“我方”）与贵单位（以下简称“贵方”）就（项目名称）建设工程（项目编号）达成合作协议，项目合同编号为（合同编号）。
在项目实施过程中，我方发现贵方存在以下问题，经多次协商，贵方仍未采取有效措施予以整改，为确保工程质量和安全，维护我方合法权益，现决定暂停贵方在该项目上的施工活动，特此函告如下：一、停工原因1. 贵方施工过程中，存在严重违反施工规范、质量标准的行为，工程质量问题突出。
2. 贵方施工进度严重滞后，未按合同约定的时间节点完成相关工作。
3. 贵方施工现场管理混乱，存在安全隐患，对工程质量和安全构成威胁。
4. 贵方在项目实施过程中，存在拖欠工程款、劳务费等问题，严重损害我方利益。
二、停工范围自本函送达之日起，贵方在（项目名称）建设工程（项目编号）项目上的所有施工活动暂停，包括但不限于以下内容：1. 土建施工、安装施工、装饰装修施工等。
2. 临时设施搭建、拆除及维护。
3. 施工现场的管理、监督、协调等工作。
三、停工期限1. 停工期限为（停工期限），自本函送达之日起计算。
2. 在停工期限内，贵方需对上述问题进行全面整改，并提交整改方案及整改措施。
3. 停工期限届满后，如贵方未完成整改，我方有权继续暂停施工，直至问题得到妥善解决。
四、责任承担1. 停工期间，贵方应承担因停工造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等。
2. 停工期间，贵方不得以任何理由要求我方支付工程款、劳务费等费用。
3. 停工期间，如因贵方原因导致工程延误，贵方应承担相应的违约责任。
五、后续处理1. 停工期限届满后，如贵方已完成整改，我方将组织验收，并视情况决定是否恢复施工。
2. 如贵方未完成整改，我方有权解除合同，并追究贵方违约责任。
请贵方收到本函后，认真对待上述问题，积极采取有效措施予以整改。
如对本次停工有异议，请在收到本函之日起（异议处理期限）内向我方提出，逾期视为放弃。
特此函告！（单位名称）（单位地址）（联系人姓名）（联系电话）（日期）第2篇尊敬的施工单位：您好！我方代表项目业主单位，在此就我单位管辖范围内的[项目名称]工程，就近期发生的情况发出停工函，具体内容如下：一、停工原因1. [具体原因一]：由于[原因说明]，为确保工程质量和安全，避免事故发生，我方决定对该工程进行停工。
停工通知书15篇
停工通知书15篇停工通知书15篇在我们平凡的日常里，越来越多人会去使用通知，通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文。
那么你有了解过通知吗？下面是小编为大家整理的停工通知书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
停工通知书1编号:xx单位：你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。
经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。
经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
(以上打勾项为唯一选项)在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。
逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。
西峡县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日停工通知书2江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
工地停工的通知书
工地停工的通知书通知单，又叫通知书，是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书，通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。
下面是小编为大家整理的工地停工的通知书，如果大家喜欢可以分享给身边的朋友。
工地停工的通知书（精选篇1）各建筑、市政施工、监理企业，各房地产开发企业，有关建设单位，局属有关单位：为配合做好高考工作，避免施工噪声污染，为高考创造安静的环境，根据《临朐县招生委员会关于20__年高考各部门工作分工的安排》，现就有关事项通知如下：一、停工范围严格落实《临朐县招生委员会关于20__年高考各部门工作分工安排》中“每个考点（考点设在临朐一中、实验中学、临朐六中、新华中学共四处）及考生住宿地点（散布在全县城）周围1000米之内建设工地停止一切作业”的要求，决定县城范围内（西环路以东、东泰路以西、北环路以南、南环路以北）的所有建筑、市政、装饰施工现场必须停止所有作业。
二、停工时间20__年6月6日12∶00至20__年6月8日18∶00。
三、监督检查各建设单位特别是房地产开发企业一定要从维护广大考生的根本利益出发，认真落实暂停施工的范围和时间要求，并做好停工期间职工外出活动等事项的管理工作。
监理单位要严格督促施工企业落实停工措施。
施工企业要利用暂时停工之际，全面检查施工现场的围挡、防尘降噪、不扰民措施、临时用电、安全防护以及暑雨季施工等措施的制定和落实情况，发现隐患及时整改，确保施工现场安全防护规范有效。
同时加强务工人员的管理，组织开展培训学习等活动，坚决杜绝务工人员出现酗酒、赌博等违法违规行为。
局属各职能单位要按分工加强巡查，房地产开发项目由开发办负责，其它建筑施工现场由质监站负责，市政项目由市政处、城建处负责，自6月6日下午开始，派出检查组对施工现场实行不间断巡查，对巡查发现的问题要立即处理，对接到或转来的投诉要按分工随时处理，确保施工现场停工到位、保持安静。
同时要做好巡查记录，包括巡查人员、巡查路线、所查工程、巡查时间、存在问题及处理措施等要记录在案，有据可查。
工地施工停工通知书四篇
工地施工停工通知书四篇停工，指停止工作或生产。
那么工程停工通知书格式是怎样的呢?下面橙子给大家带来工地施工停工通知书，供大家参考!工地施工停工通知书范文一：你单位施工的工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：违反了第条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。
特此通知。
签发人：质量监督站(盖章)年月日签收人：年月日注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。
2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。
工地施工停工通知书范文二监督备案号：编号：江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：兴化市建筑安全监察站工地施工停工通知书范文三：你单位施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患：。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止部位的施工。
停工通知书模板3篇_通知_
停工通知书模板3篇你知道关于停工怎么写吗?它又有哪些讲究?下面小编给大家带来停工通知书范文，供大家参考!停工通知书范文一建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人停工通知书范文二尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
年月日停工通知书范文三公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
停工通知书模板3篇
接受人
停工通知书范文二
尊敬的业户/施工单位：
20XX年中秋节将至， 为让广大业主过一个祥和安静的节日， 我司 将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工）， 现提醒阁下注意以下事项：
停工时间：
20XX年9月15日一20XX年9月17日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发 火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止 被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
xxxx
年月日
停工通知书范文三
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近， 监理工程项目将陆续停工， 经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日（农历正月二十二）。除公司机关及公司安排工作的人员外， 原则上 依据监理项目停工或复工情况， 各项目监理人员放假和复工时间由总 监安排并报公司综合部备案， 否则考勤无效。 放假期间公司给予职工
员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。 停工提示：
1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆 放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏 水事故。
停工通知书模板
你知道关于停工通知书怎么写吗?它又有哪些讲究?下面橙子给 大家带来停工通知书范文，源自大家参考!停工通知书范文一
公司停工通知书范文格式（精选8篇）
公司停工通知书范文格式（精选8篇）公司停工通知书范文格式（精选8篇）在现在的社会生活中，我们可以使用通知的机会越来越多，通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。
想学习拟定通知书却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的公司停工通知书范文格式，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司停工通知书格式篇1建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知！xxxx公司停工通知书格式篇2xx户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的'现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
xxxx公司停工通知书格式篇3尊敬的业户：您好！为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。
2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。
3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。
4、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。
5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。
如上信息烦请广大业户相互知照，谢谢！如需其他帮助，请咨询物业服务中心24小时服务热线、或者致电您的凤凰管家。
xxxx公司停工通知书格式篇4尊敬的业户：春节将至，为了给各业户营造一个祥和的节日环境，根据国家法定假期的安排，现对苑区内装修施工和维修施工时间做如下安排：20xx年01月27日至20xx年02月11日(即农历大年三十至正月十五)期间，禁止所有装修工程车辆进入苑区，任何施工单位及装修人员不得进入苑区进行施工，同时暂停办理装修手续，于20xx年2月12日恢复正常办理。
施工停工通知书_通知_
施工停工通知书通知，是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。
下面小编给大家带来施工停工，供大家参考!施工停工通知书范文篇一平安府停〔20xx〕号建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：XXXXXXXXXXXXXXXX施工停工通知书范文篇二________________________：经查实，您(单位)从事___________________________行为，违反规定，现管理处勒令：请立即停止上述行为：1.限期_____天恢复或____________处理好。
2.赔偿经济损失____________元(人民币)。
3.没收__________________。
4.______________________。
限于_______天内到_________接受处理，逾期加倍处罚，并按规定强制执行。
若有疑问或异议，请于_________年____月____日前到__________查询或复议。
检查员：证号：___________________管理有限公司_________________________管理处___________年________月______日施工停工通知书范文篇三工程施工停工通知书编号：施工：你在施工，因违反规定，经检查组(安全检查员)检查，施工危及营业线行车安全。
应立即停工并措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我，复查合格后才能复工。
发出通知：姓名; ：接收通知：姓名：：附注：本通知书一式五份，主送施工，抄送建设、铁路局安监室、主管处，自存。
公司停工通知书格式
公司停工通知书格式公司停工通知书范文格式第一篇敬重的业主：您好！春节长假将至，为维护苑区的整体环境，给业主营造一个安静祥和、干净优美的居住环境，度过快乐祥和的春节，根据国家法定节假日相关规定，现我物业服务中心于20xx年1月27日至2月11日(除夕至正月十五)期间，暂停苑区内一切装修施工，同时停止全部的单项工程及各项装修办理，请业主及各装修施工单位在20xx年1月26日前将装修垃圾清运走，将装修材料整齐堆放于装修单位内并盖好。
敬请各业主/住户、施工负责人知会及协作！不便之处，敬请谅解，感谢您的支持和协作！祝广大业主春节欢乐！xxxx公司停工通知书范文格式第二篇建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发觉你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。
你的行为违背了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户马上停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承当。
特此通知！xxxx公司停工通知书范文格式第三篇敬重的业户：春节将至，为了给各业户营造一个祥和的节日环境，依据国家法定假期的支配，现对苑区内装修施工和修理施工时间做如下支配：20xx年01月27日至20xx年02月11日(即农历大年三十至正月十五)期间，禁止全部装修工程车辆进入苑区，任何施工单位及装修人员不得进入苑区进行施工，同时暂停办理装修手续，于20xx年2月12日恢复正常办理。
敬请各业户/施工单位节前做好各自单元的垃圾清理、材料堆放，施工现场围蔽等相应的安全防范和卫生清洁工作，详情请致电：xxxxxxxxxxxx，物业服务中心将竭诚为您服务。
特此通知，请各业户/施工单位互相周知！感谢您对xxx物业的支持与理解。
顺祝：生活开心！xxxx公司停工通知书范文格式第四篇敬重的业户：您好！为了给您营造一个清静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动支配如下：1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。
工程停工通知模板
工程停工通知模板通知书，汉语词汇，指以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。
以下是小编为大家推荐的关于一些工程停工通知模板，希望能帮助到大家!工程停工通知模板1__：鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响________整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
______人民政府20__年6月7日送达人：接收人：工程停工通知模板2七城管金沙字[__]号：你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)__年__月__日当事人：承办人：工程停工通知模板3编号：__施工单位：__你单位在__施工，因违反__规定，经__检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。
应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)__，复查合格后才能复工。
发出通知单位：__姓名：__时间：接收通知单位：__姓名：__时间：附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
工程停工通知模板4__户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇__年__月__日工程停工通知模板5建房户：经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在______擅自修建的房屋，。
停工通知书
篇一：停工通知书停工通知书平安府停〔2012〕号建房户：经xxxxx城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在xxxxxx 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二〇一二年月日篇二：建设工程停工整改通知书建设工程安全隐患停工整改通知书注：1、本单一式两份，建设、施工单位各一份2、编号规则：年份+流水号。
篇三：责令停工通知书责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的篇四：建设工程施工停工通知书(重大隐患)欣华建司安全隐患停工通知书存根联no．欣安隐停字（）第号致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患，现责令其停工整改。
工地施工停工通知书四篇
工地施工停工通知书四篇导读：本文是关于工地施工停工通知书四篇，希望能帮助到您！工地施工停工通知书范文一：你单位施工的工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：违反了第条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。
特此通知。
签发人：质量监督站(盖章)年月日签收人：年月日注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。
2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。
工地施工停工通知书范文二监督备案号：编号：江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：兴化市建筑安全监察站工地施工停工通知书范文三：你单位施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患：。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止部位的施工。
停工通知书集合15篇
停⼯通知书集合15篇 在充满活⼒，⽇益开放的今天，我们需要⽤到通知的情形越来越多，通知⼀般由标题、主送单位（受⽂对象）、正⽂、落款四部分组成。
你写通知时总是⽆从下笔？下⾯是⼩编收集整理的停⼯通知书，希望对⼤家有所帮助。
停⼯通知书1 xx户： 你在擅⾃进⾏施⼯，严重违反了《中华⼈民共和国城乡规划法》第四⼗条规定，现向你下发责令停⼯通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇⼈民政府将按照《中华⼈民共和国城乡规划法》第六⼗四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达⼈： 接收⼈： ⼆〇⼀七年xx⽉xx⽇停⼯通知书2 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施⼯的⼚房，办公室⼯程，经检查存在下列重⼤安全隐患： 1：未见施⼯合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施⼯许可相关⼿续， 2：脚⼿架搭设不符合要求，⼚房采⽤单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，⽆扫地杆，架体未超过作业⾯，⽵竿未铺设，安全⽹未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令⽴即停⽌使⽤。
4：临时⽤电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，⼀机⼀闸⼀箱⼀漏的`要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业⼈员安全帽未正确佩戴。
根据《中华⼈民共和国建筑法》、《中华⼈民共和国安全⽣产法》、《建设⼯程安全管理条例》及⼯程建设强制标准条⽂等有关规定，现责令你单位：□⽴即停⽌部位的施⼯。
□⽴即对⼯程全⾯停⼯整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防⽌发⽣安全事故。
整改完毕以后填写《建设⼯程施⼯复⼯申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设⼯程施⼯复⼯通知书》后⽅可恢复施⼯。
特此通知。
安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收⼈： 监理单位签收⼈： 电话 施⼯单位签收⼈:停⼯通知书3恩施兴州建设有限责任公司： 20xx年3⽉13⽇，你公司兴州⼤厦·恒福苑⼯程项⽬施⼯现场发⽣⼀起1⼈死亡的安全事故，现责令你单位⽴即处置事故、配合调查，并暂停⼯程施⼯。
停工通知书模板多篇建筑工地停工通知书
停工通知书模板多篇建筑工地停工通知书停工通知书范文一建房户：经__城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在__ 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人停工通知书范文二尊敬的业户/施工单位：2022年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间：2022年9月15日—2022年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：1、2022年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
__年月日停工通知书范文三公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为2022年2月1日至2022年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴，补贴随工资一起发放。
施工单位停工通知书（精选3篇）
施工单位停工通知书（精选3篇）施工单位停工篇1致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。
特此通知。
检查人：年月日施工单位停工通知书篇2江苏省xx科技有限公司，铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：xx市建筑安全监察站建设单位签收人：电话监理单位签收人：电话施工单位签收人:施工单位停工通知书篇3河南程有限公司：经查，你公司于 20xx年 7 月 5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。
当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。
限你公司 20xx年 7 月 11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。
停工的通知（精选15篇）
停工的通知（精选15篇）停工的通知篇1尊敬的各位家长：你们好！我年级定于20xx年7月18日至8月4日放暑假，8月4日下午返校，8月5日正式开学上课。
为了使您的孩子能够度过一个健康、安全、愉快的假期，特向全体家长提出如下建议要求。
一、学生7月18日下午放假到家后，家长第一时间给班主任发送孩子安全到家的信息。
二、督促孩子按时完成假期作业，要让孩子学会复习，学会自学，及时查漏补缺，养成每天学习的好习惯。
为新学期高三学习做好充分准备。
新学期开学后，班主任将逐一打电话询问家长学生假期在家学习情况。
另外，学生在开学后，必须上交暑假每天学习情况安排表。
三、家长要对孩子加强安全法制教育。
教育孩子注意用火、用电、交通等方面的安全，严防意外伤害事故的发生。
四、积极引导孩子自主、自律，合理的安排好暑假生活。
五、鼓励孩子参加各种全民健身活动。
培养兴趣，锻炼能力，增强体质。
六、开学前督促孩子理发。
最后，希望家长支持配合班级要求，和孩子们共同度过一个愉快有意义的假期。
欢迎广大家长对班级的工作提出宝贵意见和建议。
愿同学们“珍爱生命，安全第一”牢记在心，平平安安过暑假，快快乐乐返校来！顺祝各位家长朋友生活顺利，精神愉快，阖家欢乐！xx部门20xx年xx月xx日停工的通知篇2各省、自治区、直辖市人民政府，各部委、各直属机构：同意国家《关于加强个体私营经济税收征管强化查帐征收工作的意见》，现转发给你们，请遵照执行。
加强个体、私营经济税收征管，强化查帐征收工作是规范个体、私营经济管理，促进个体、私营经济健康发展的重要措施。
各级人民政府要高度重视，切实加强领导，协调税务、工商行政管理、公安和金融等有关部门，积极稳妥地做好这一工作，并帮助税务部门解决工作中出现的困难和问题。
国家要结合深化税收征管改革，切实做好对这项工作的组织指导和监督检查。
各有关部门要相互支持、密切配合，确保这项工作的顺利进行。
本通知的具体实施意见，由国家会同有关部门制定。
工程暂停施工通知书(3篇)
第1篇尊敬的施工方：根据我国相关法律法规和合同约定，现将我公司（以下简称“甲方”）与贵公司（以下简称“乙方”）签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）中关于工程暂停施工的相关事宜通知如下：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程类型：____________________5. 合同签订日期：________________6. 合同工期：____________________二、工程暂停施工原因1. 国家政策调整：________________2. 甲方资金周转困难：________________3. 设计变更：____________________4. 不可抗力因素：__________________5. 其他原因：____________________三、工程暂停施工期限1. 暂停施工期限：________________2. 甲方承诺在暂停施工期限届满后，将尽快恢复施工。
四、双方责任及义务1. 乙方应严格按照合同约定，在暂停施工期间，妥善保管施工现场，确保工程安全。
2. 乙方在暂停施工期间，不得擅自拆除、损坏工程设备或改变施工现场原状。
3. 甲方应积极配合乙方做好工程暂停施工期间的各项工作，包括但不限于：（1）提供必要的施工资料和设备；（2）确保施工现场的安全、卫生；（3）协调解决工程暂停施工期间的相关问题。
4. 双方应保持沟通，及时协商解决工程暂停施工期间出现的矛盾和问题。
五、工程恢复施工1. 甲方在暂停施工期限届满后，将尽快恢复施工。
2. 乙方应在甲方恢复施工前，完成以下工作：（1）恢复施工现场；（2）检查工程设备，确保其正常运行；（3）对暂停施工期间损坏的工程设备进行维修、更换；（4）对施工现场进行清理，确保符合安全生产要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
停工通知书模板3篇
你知道关于停工通知书怎么写吗?它又有哪些讲究?下面橙子给大家带来停工通知书范文，供大家参考!
停工通知书范文一
建房户：
经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：
接受人
停工通知书范文二
尊敬的业户/施工单位：
20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：
停工时间：
20XX年9月15日—20XX年9月17日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人
员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：
1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
xxxx
年月日
停工通知书范文三
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
放假期间公司给予职工
每人每天15元的生活补贴，补贴随工资一起发放。
放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!
河南中天工程监理有限公司
20xx年1月26日
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）。