建筑工程履约担保合同书范本(2020版)
建设工程履约保证金合同（通用5篇）
建设工程履约保证金合同（通用5篇）建设工程履约保证金合同篇1甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条赔偿保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方：乙方：法定代表人或授权代理人：法定代表人或授权代理人：建设工程履约保证金合同篇2甲方：_________________乙方：_________________本履约保证金合同由双方于_______年_______月_______日在市订立。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程担保合同范本7篇
工程担保合同范本7篇篇1甲方（担保方全称）：___________________________乙方（委托方全称）：___________________________根据中华人民共和国有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障甲乙双方的合法权益，甲方接受乙方的委托，同意为乙方进行工程担保。
经友好协商，双方达成如下协议条款：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。
担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。
二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月，自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
担保额度为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。
三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。
在本合同履行期间，如乙方未履行相关义务导致业主方损失，甲方需承担连带赔偿责任。
2. 甲方承担担保责任时，需对乙方造成的损害进行赔偿，包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。
四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
同时，乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法，如有虚假，乙方承担由此产生的一切法律责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督，确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。
3. 甲方承担保密义务，对乙方的商业机密及个人信息予以保密。
4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。
2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。
3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。
4. 乙方在工程建设过程中，应接受甲方的监督。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
建设工程担保合同范本5篇
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方（担保人）：____________________身份证号：_________________________________联系方式：___________________________________乙方（债权人/受益方）：_____________建筑工程公司营业执照号：___________________________地址：_____________________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保，并明确其担保责任与义务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下建设工程担保合同：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内，甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例，具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况，并对其进行监督；2. 甲方应按时支付担保金额；3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定，履行相应的担保责任；4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息；5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用；2. 乙方应按照合同约定履行工程义务；3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息；4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定；5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
工程履约担保承诺书（精选3篇）
工程履约担保承诺书（精选3篇）工程履约担保篇1为加强本工程项目管理，严格履行与甲方签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，确保工程施工质量、安全、工期，避免用工、工程款回收风险，我作为工程项目的承包商，向公司作如下郑重承诺：一、作为本项目的承包商，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。
二、同意按××万元交纳履约保证金，以承担施工过程中的平时管理责任。
三、严格遵守国家安全生产制度，按照安全操作规范施工，做好安全防护工作，施工期间若发生机械、人身伤亡事故或造成财产损失，根据××条款，我愿意承担全部责任和因此发生的费用。
四、严格遵守国家施工质量规范和标准，保证工程质量达到合同约定，若因工程质量问题引发投诉或纠纷，给公司造成损失，最终由我承担。
五、加强组织管理，科学、规范施工，保证施工进度，如因工期延误给公司造成损失，我自愿承担。
六、加强合同履行证据意识，保证工程验收资料、价款结算资料完整，若因施工资料遗失、欠缺给公司造成损失，我愿承担。
七、工程合同××条款中规定：发现并确认乙方有弄虚作假行为的，要向甲方赔偿工程总价款3%的损失，我愿意承担。
八、根据合同××条款，如果不能按照投标文件的承诺履行合同(包括设备配备和人员配置)，我愿意赔偿相应损失。
九、合同××条款规定：承包人在投标书中填写的资料，属于合同文件的组成部分，承包人应全面履行其所做的承诺。
否则，承包人应按××条款标准向业主支付违约补偿金。
如果我不能保证全面履行其中的约定，愿意承担相应条款规定的违约补偿金。
十、依法用工，保证上岗人员有合格证明或资格，若因违反劳动法规给公司造成损失，我自愿承担。
十一、遵守法律，足额、按时发放雇用人员的报酬，保证不拖欠工资款。
建筑工程履约担保合同(3篇)
小学三年级作文xx：文具盒的自述【篇一】大家好，第一，自我介绍一下，我叫文具盒，是文具家族的一名成员。
我的主人特别喜爱我。
我呀，衣着一身紫长袍，胸前，坐着熊小弟和驴大哥俩人，他们正亲近地抱在一同，裙角有几个英文字母，浑身遍及着五彩缤纷的花儿，它们又给我增加了几分漂亮的色彩。
翻开我，固然弟妹们的寝室很简单，但特适用，只见里面大伙儿正各忙各的呢！我们一同来看一看，爱美的橡皮妹妹正在化妆，帅气的铅笔三弟正在系领带，爱洁净的尺子老大正洗着衣服。
别看平常我的弟妹们不见经传，可当小主人翻开我时，大家就会忙得如火如茶。
当小主人要写数学题时，铅笔三弟立刻跳到小主人手中，为小主人写出完满的答案，当小主人写错字时，橡皮妹妹便会舍己为人，替小主人“消灭”了错字，从不埋怨什么，当小主人要划词语时，尺子老大便会迎出去，不辞辛苦地替小主人画出笔挺的线段。
固然我其实不起眼，但我却有着无量的作用。
【篇二】大家好！我是一只文具盒。
今日，我来介绍一下自己，让大家认识我。
我是长方形的，颜色很明丽。
瞧，我的身上有两只熊，一不过白色的，它的眼睛小小的，鼻子是玫红色的，他还扎了一条围巾，手上抱着一个玩偶，很 funny！另一只呢，是棕色的，它胸前有一只蓝色的蝴蝶结，手上拿着一个心形小枕头，也特别可爱。
还有一只小白兔提着一只购物袋，很开心，必定是买到好东西了呢！在小白兔身边，有一行英文字母：“I hope you happy e*ery day ，意”思是：我希望你每日快乐！每当我的小主人看到这句英文，都会很快乐，因此我也很高兴呢！我分两。
翻开我的盖子，你第一看到的是第一，上边有乘法口，口的上边有一只小狐狸，它浅笑着，仿佛在：“加油学！你必定行！” 第一里呀，住着笔大哥、笔小弟、水笔妹妹和直尺姐姐。
拿开第一，你看到的是第二，儿放的西可多了！有胶大哥、量角器阿姨、两把度数不一样的三角尺叔叔、橡皮大⋯⋯我既用，又漂亮，你喜我？【篇三】我——文具盒，衣着黑色麻的外套，用色的棉布包住，就像那黑王子。
2024年工程履约担保合同范本（二篇）
2024年工程履约担保合同范本委托保证人（承包商，以下称甲方）：住所：法定代表人：电话：传真：保证人（以下称乙方）：住所：法定代表人：电话：传真：鉴于甲方与（以下简称业主）就项目于____年____月____日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
2.2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
第三条保证的方式及保证期间3.1 乙方保证的方式为：连带责任保证。
3.2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式4.1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2 双方确定的担保费率为：。
5.3 本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：）。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权第八条双方的其他权利义务8.1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向业主出具《承包商履约保函》。
8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
工程履约担保合同5篇
工程履约担保合同5篇篇1甲方（担保人）：乙方（委托人和债务人）：鉴于甲方与乙方签订的主合同（以下简称“合同”），为保障合同的履行并维护各方的合法权益，甲方同意向乙方提供工程履约担保。
为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、担保事项及范围甲方同意对乙方在主合同项下的工程履约行为提供连带担保。
担保的范围包括但不限于乙方应支付的工程款、违约金、赔偿金及其他相关费用。
二、担保期限本担保自合同签订之日起生效，至工程竣工验收合格并完成合同约定的所有义务后终止。
若乙方未能在合同约定的期限内完成工程履约，本担保的期限将自动延长至乙方完成全部工程义务之日。
三、担保金额担保金额以主合同中约定的应付款项总额为准。
在乙方履行合同过程中，如出现违约情况，甲方将按照本合同的约定承担相应的担保责任。
四、乙方的义务1. 乙方应按时、足额支付工程款及其他费用，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应严格遵守合同约定，如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
3. 乙方应向甲方提供与工程履约相关的真实、完整的信息和资料。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工程履约情况，如发现乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方进行纠正。
2. 甲方在工程竣工验收合格后，且乙方履行了全部合同义务的情况下，不再承担担保责任。
3. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿因此产生的全部损失。
六、违约责任1. 如乙方未能按照主合同的约定履行工程义务，甲方将在收到相关方通知后的七日内履行担保责任。
2. 甲方在履行担保责任后，有权向乙方追偿担保金额及相关损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同的履行产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
建设工程履约担保协议书范本
建设工程履约担保协议书范本
《建设工程履约担保协议书》
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
鉴于甲方与乙方就【项目名称】【项目地点】的建设工程达成一致，为确保乙方按合同约定履
行合同义务，甲方要求乙方提供履约担保。
经双方协商，自愿签订本担保协议，并共同遵守以
下条款：
一、担保金额
1. 乙方自愿提供履约担保，担保金额为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整）。
二、担保方式
1. 乙方采用【方式】作为履约担保。
三、担保期限
1. 履约担保期限自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。
四、担保责任
1. 在担保期限内，乙方如不按合同约定履行义务，甲方有权按照合同约定扣除乙方履约担保金，作为违约金使用。
2. 如乙方按合同约定履行了义务，甲方应在担保期限到期后【天】内无息退还乙方履约担保金。
五、担保变更和解除
1. 在担保期限内，如双方达成一致，可书面变更或解除本担保协议。
六、争议解决
1. 本担保协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人
民法院起诉。
七、其他约定
1. 本担保协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本担保协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日
注意：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。
建筑工程履约担保合同书范本
建造工程履约担保合同书范本范本一:甲方（出借人）：_________________________(以下简称“甲方”)乙方（借款人）：_________________________(以下简称“乙方”)根据甲乙双方自愿达成的协议，为明确双方的权益和责任，规范双方的行为，甲乙双方签订本借款合同。
本合同具有合同性质，双方应当遵守。
第一章借款基本信息1. 借款金额：_________________________2. 借款期限：_________________________3. 借款利率：_________________________第二章具体条款1. 甲方向乙方提供借款金额为_________________________人民币。
2. 乙方应按照约定期限偿还借款本金和利息。
3. 借款利率按照_____计算，双方商议一致。
4. 乙方应在借款到期日之前将借款本金和利息存入甲方指定的账户，并提供转账凭证。
5. 若乙方逾期未还款，甲方有权按约定利率计算逾期利息，并不论乙方是否有合理理由。
第三章违约责任1. 若乙方违约如不按期还款，须按照约定的逾期利息支付违约金。
2. 若乙方故意逃避还款责任，甲方有权采取合法手段追偿。
第四章风险提示1. 借款存在风险，乙方应提前评估自身的还款能力，并妥善处理好借款与债权关系。
2. 乙方在借款前应做充分的了解、考虑和判断，甲方对借款款项来源途径不承担任何责任。
第五章适合法律和争议解决1. 本合同适合中华人民共和国法律。
2. 浮现争议，应通过友好商议解决，商议不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六章附件1. 本合同附件包括：- 借款协议- 还款计划表- 甲方指定的账户信息2. 合同双方确认，对附件的内容已经了解并允许执行。
特此协议，供甲乙双方共同签署。
甲方（章）：_________________________乙方（章）：_________________________附件：1. 借款协议- _________________________- _________________________- _________________________2. 还款计划表- _________________________- _________________________- _________________________3. 甲方指定的账户信息- _________________________- _________________________- _________________________法律名词及注释：1. 违约金：借款方在未按照合同约定的还款期限和方式偿还借款的情况下，应向出借方支付的额外费用。
建筑工程履约担保合同书范本
建筑工程履约担保合同书范本甲方（发包方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行一项建筑工程（以下简称“本工程”），并已确定乙方作为本工程的承包方，为确保乙方能够按照合同约定履行其义务，保障甲方的合法权益，双方经友好协商，达成如下建筑工程履约担保合同：一、担保范围1、乙方全面履行与本工程相关的合同（包括但不限于工程承包合同、施工协议等）中所约定的各项义务，包括但不限于按时完成工程、保证工程质量符合约定标准、遵守安全生产规定等。
2、因乙方违反上述合同约定而给甲方造成的直接经济损失。
二、担保期限本担保合同的有效期自本合同生效之日起至本工程竣工验收合格且保修期满之日止。
三、担保方式乙方提供以下第_____种担保方式：1、保证金担保：乙方应在本合同签订后的_____个工作日内，向甲方支付人民币_____元作为履约保证金。
2、保函担保：乙方应在本合同签订后的_____个工作日内，向甲方提供由_____（银行/担保公司）出具的以甲方为受益人的履约保函，保函金额为人民币_____元。
四、保证金的管理与退还1、甲方应将乙方支付的履约保证金存入专门的账户，并按照相关财务规定进行管理。
2、在本工程竣工验收合格且乙方无任何违约行为的情况下，甲方应在_____个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。
3、若乙方在履行合同过程中存在违约行为，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金或赔偿金。
五、保函的相关约定1、乙方提供的履约保函应符合以下要求：（1）保函的格式和内容应符合甲方的要求，并经甲方认可。
（2）保函应明确注明其有效期、担保金额、担保范围等关键条款。
（3）保函应由具备合法资质和良好信誉的银行或担保公司出具。
2、若甲方在保函有效期内依据保函提出索赔，乙方应无条件配合银行或担保公司的赔付工作。
建筑工程履约担保合同书范本
建筑工程履约担保合同书范本【合同名称】建筑工程履约担保合同【合同编号】甲方（建设单位）：名称：法定代表人：地址：电话：乙方（履约担保人）：名称：法定代表人：地址：电话：丙方（负责人）：名称：地址：鉴于甲方与乙方就【工程名称】项目签订了【合同名称】合同（以下简称“建设合同”），为保障甲方施工款项的安全及履约，各方经友好协商，达成以下约定：第一条担保金额及期限乙方同意为甲方提供【担保金额】的担保，有效期限自【有效期开始日期】起至【有效期结束日期】止。
第二条履约担保方式乙方采用【履约担保方式】的方式提供履约担保，即通过【担保方式】让甲方获得担保权利。
具体的担保方式和担保权利的行使等事宜，在履约担保合同签订后另行约定并以书面形式确认。
第三条担保费用甲方与乙方就该履约担保达成协议，乙方同意承担【担保费用】，具体金额为【担保费用金额】。
第四条担保责任1. 乙方自愿承担对甲方的担保责任，对甲方因履约担保导致的损失承担赔偿责任。
2. 如因甲方原因解除或终止建设合同，导致甲方解除或终止提供给乙方的担保权利，甲方须支付已发生或即将发生的担保费用给予乙方补偿。
第五条违约责任1. 如乙方未按照约定提供担保，或提供的担保存在虚假、伪装等情形的，甲方有权解除或终止建设合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按照约定支付担保费用，或未按照约定时间支付担保费用的，乙方有权解除或终止提供担保，并要求甲方承担相应的违约责任。
第六条争议解决本合同的订立、效力、履行和争议解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。
因本合同引起的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向【仲裁机构】提起仲裁。
第七条其他约定事项1. 本合同采用书面形式，合同正本由各方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签订之日起生效。
【甲方（建设单位）】：【乙方（履约担保人）】：法定代表人或授权代理人签字：法定代表人或授权代理人签字：日期：日期：【丙方（负责人）】：合同起草单位或人员签字：日期：。
建筑工程履约担保协议书正规范本(通用版)
建筑工程履约担保协议书一、协议背景为确保建筑工程的顺利进行，保障双方权益，本协议由甲方（简称“建设单位”）与乙方（简称“承建单位”）共同订立，并按照《担保法》等相关法律法规的规定执行。
二、协议内容1. 担保方式根据本协议的约定，承建单位同意提供担保方式为履约保证金。
承建单位应在工程开工前向建设单位缴纳一定金额的履约保证金，作为履行本合同的担保。
2. 履约保证金的缴纳及退还2.1 承建单位应在合同签订后三十天内，向建设单位缴纳履约保证金，金额为合同价款的10%。
2.2 若承建单位未按照约定时间缴纳履约保证金，建设单位有权解除合同，并要求承建单位支付违约金。
2.3 履约保证金应在工程竣工验收合格后的三十天内，由建设单位退还给承建单位。
3. 履约保证金的使用3.1 若承建单位违反合同约定，导致工程未按照约定工期和质量完成，建设单位有权使用履约保证金进行赔偿，金额为违约金的一部分或全部。
3.2 若承建单位按照合同约定，成功完成工程并取得工程竣工验收合格证书，建设单位应在三十天内将履约保证金退还给承建单位。
4. 履约保证金账户的设立为保证履约保证金的安全有效使用，双方同意在签订本协议后共同设立一户履约保证金账户，该账户由建设单位负责管理，并有权使用履约保证金。
5. 履约保证金的调整如工程进展超过合同约定工期，建设单位有权要求承建单位增加履约保证金，以保障工程的顺利进行。
6. 协议的解除6.1 在工程施工过程中，若双方因故无法继续履行本协议，应协商解除合同，并根据合同约定进行处理。
6.2 若承建单位未能按照约定工期和质量完成工程，并且无正当理由，建设单位有权解除合同，并有权使用履约保证金进行赔偿。
三、协议生效本协议自双方代表在协议上签字并盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
建设单位：签字：_____________________日期：_____________________承建单位：签字：_____________________日期：_____________________。
建筑工程履约担保合同
建筑工程履约担保合同建筑工程履约担保合同本合同由甲方（履约保证人）和乙方（受益人）根据相关法律法规，就以下建筑工程履约担保事宜达成协议。
第一章合同背景1.1 乙方为建筑工程的承包商，承担甲方委托的建筑工程项目。
1.2 甲方要求乙方提供履约担保，以确保工程按照合同约定完成。
第二章担保方式2.1 乙方提供保证金作为履约担保，金额为合同总价的10%。
2.2 保证金应于本合同签订后的10个工作日内，由乙方支付给甲方。
甲方应在收到保证金后的5个工作日内出具保证金收据。
2.3 在履行合同规定的义务后，乙方有权要求甲方退还保证金。
第三章履约担保期限3.1 履约担保期限自本合同生效之日起至建筑工程竣工验收合格并支付全部工程款项之日止。
3.2 在履约担保期限内，如乙方未按照合同约定的要求完成工程，甲方有权根据合同约定解除合同并要求乙方承担违约责任，同时甲方有权使用保证金进行履约担保的赔偿。
第四章乙方违约责任4.1 如乙方未按照合同约定的工程质量要求进行施工，甲方有权要求乙方承担返工费用，并从保证金中扣除。
4.2 如乙方未在规定的工程进度期限内完成工程，甲方有权要求乙方承担延期责任，并按照约定的方式追究乙方的违约责任。
第五章纠纷解决5.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
5.2 协商不成的，可向所在地的人民法院提起诉讼。
附件：________附件1：________保证金收据附件2：________建筑工程合同法律名词及注释：________1.履约保证人：________指提供履约担保的一方，即甲方。
2.受益人：________指享受履约担保的一方，即乙方。
3.履约担保：________指一方为保证另一方履行合同约定的义务，提供担保措施的行为。
4.保证金：________指乙方提供的一笔款项，作为履约担保的一种形式。
建筑工程履约担保合同
建筑工程履约担保合同亲爱的甲方：您好！我谨代表我们施工团队，向您表示最诚挚的敬意和感谢！我们非常荣幸能与您合作，共同完成这项宏伟的建筑工程。
为了确保工程的顺利进行和双方的利益得到保障，我们特此签订这份《建筑工程履约担保合同》。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________二、担保内容1. 本担保合同旨在确保甲方按照合同约定支付工程款，乙方按照合同约定完成工程建设。
2. 本担保金额为人民币________元（大写：______________________元整）。
3. 担保期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、担保方式1. 乙方将其在工程中的部分工程或者全部工程作为担保物，交给甲方保管。
2. 甲方在收到乙方提交的工程进度报告后，按照合同约定支付工程款。
3. 工程竣工验收合格后，甲方退还乙方担保物。
四、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：a. 及时支付工程款；b. 监督乙方的工程质量；c. 在工程竣工验收合格后及时退还乙方担保物。
2. 乙方的权利和义务：a. 按照合同约定完成工程建设；b. 提交工程进度报告；c. 在工程竣工验收合格后归还甲方担保物。
五、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程款金额的5。
2. 如乙方未按照合同约定完成工程建设，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5。
3. 如乙方未能在工程竣工验收合格后归还甲方担保物，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为担保物价值5。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
建筑工程履约担保合同
建筑工程履约担保合同一、甲方与乙方签订本建筑工程履约担保合同，旨在确保乙方在建筑工程中履行合同义务，保障建设工程的顺利进行。
二、本合同以乙方顺利履行建筑工程合同为前提，甲方同意提供相应的担保措施，具体内容如下：1. 甲方将向乙方出具履约担保函，详细陈述乙方在建筑工程中的履约义务和担保事项，并承诺在乙方未能履行合同义务的情况下，按照合同约定进行赔偿或提供相应的补救措施。
2. 履约担保函应由甲方自行编制并提供给乙方，函件中应明确约定担保期限、担保金额以及甲方的担保责任范围等相关内容。
3. 甲方应按时提供履约担保函，且保证其内容真实、准确、合法有效。
若因甲方提供的担保函存在虚假陈述或违法行为，应承担相应的法律责任。
三、乙方同意接受甲方提供的履约担保，明确理解并同意履约担保函的内容。
1. 乙方应在建筑工程履行过程中，严格按照合同约定的工程进度、质量标准和安全要求进行施工，确保工程的顺利推进，并对工程期间可能出现的安全事故承担相应的责任。
2. 乙方在施工过程中，应依法使用优质的建筑材料和设备，并提供符合国家标准的施工方案，确保工程质量符合相关法律法规的要求。
3. 在工程竣工后，乙方应按照合同约定的期限完成工程验收，并提供相应的质量保修期。
四、履约担保的责任限制和追索条件如下：1. 甲方提供的履约担保函的金额应与建筑工程合同的约定金额相等或相似，且在合同期限内有效。
2. 乙方履行建筑工程合同义务并未发生违约行为的，甲方对乙方不进行追索或索赔。
3. 乙方发生违约行为，导致工程未能按时、按质量要求完成的，甲方有权向乙方索赔，索赔金额以合同约定为依据，在索赔范围内甲方有权直接从履约担保函中扣除相应金额。
五、争议解决对于甲方与乙方在本合同执行过程中所产生的争议，双方应友好协商解决。
若协商未果，应提交有管辖权的法院予以处理。
六、本合同自甲方与乙方签署之日起生效，至乙方按照合同约定完全履行义务，并经甲方确认后终止。
七、本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
建筑履约担保合同
建筑履约担保合同本合同是由甲方（建设单位）与乙方（担保方）就建设项目的履约担保事宜达成的协议。
双方本着平等、自愿的原则，依据相关法律法规和合同约定，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方与乙方签订本合同的目的在于保证建设项目的顺利进行，确保甲方能够按照合同约定履行建设义务，同时保障乙方的合法权益。
第二条担保方式1. 乙方将向甲方提供保证担保，即在甲方要求下，对甲方因乙方履行建设义务不到位导致的损失进行赔偿或承担责任。
2. 乙方应提供相应的担保物，并按照合同约定将担保物交付给甲方进行保管。
第三条担保责任1. 乙方的担保责任在以下情况下生效：(a) 乙方出现违约行为，包括但不限于未能按时支付担保金、提供虚假材料等；(b) 甲方提供证据证明乙方未能按照合同约定履行建设义务；(c) 乙方对建设项目的担保物进行转移、抵押、变卖或遗失等损坏情况。
2. 乙方应当按照合同约定向甲方提供担保金，作为履约担保的保证额度。
担保金的数额由双方友好协商确定，并在合同中明确写明。
乙方应当按照约定的期限支付担保金。
第四条甲方的权利1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行建设义务，并提供相应的担保物。
2. 甲方有权在乙方未能按时支付担保金的情况下，要求乙方赔偿因此产生的损失。
3. 甲方有权在乙方未能按照合同约定履行建设义务的情况下，解除合同并要求乙方赔偿相应的违约损失。
第五条乙方的义务1. 乙方应在合同生效后的15个工作日内向甲方提交担保物，并签署相应的产权转移或抵押等文件。
2. 乙方应当按时支付担保金，并保证其支付的款项没有任何问题或争议。
3. 乙方应按照合同约定履行建设义务，确保建设项目按时交付，并保证质量符合标准要求。
第六条合同变更与解除1. 双方一致同意，任何合同变更或解除应通过书面形式进行，并由双方签字确认。
2. 出现下列情况之一时，本合同可以解除：(a) 免于履约的情形，比如因不可抗力等原因导致无法继续履约；(b) 在约定的时间内，乙方未能按照合同约定履行义务；(c) 经双方友好协商一致同意解除合同。
建筑工程履约担保合同
建造工程履约担保合同建造工程履约担保合同一、甲方（业主）：名称：住所：法定代表人：电.化：传真：注册资金：统一社会信用代码：乙方（担保人）：名称：住所：法定代表人：电.化：传真：注册资金：统一社会信用代码：丙方（保证人）：名称：住所：法定代表人：电.化：传真：注册资金：统一社会信用代码：二、履约担保范围及金额：1. 乙方担保对甲方的工程项下履约义务，包括但不限于按照合同约定的质量、进度、安全等要求履行相应的工程建设和服务。
2. 保证担保金额为人民币（大写）_________（小写）_________元整。
三、履约担保方式：1. 乙方选择以下方式履行担保责任：（1）保证金，金额为人民币（大写）_________（小写）_________元整，在签订本合同时一次性缴纳至甲方指定账户；（2）第三方担保机构保函，乙方向第三方担保机构出具担保申请，由第三方担保机构出具保函。
2. 乙方履行担保责任的方式必须经甲方书面允许并签订相应的履约担保协议。
四、担保期限：1. 担保期限为工程履约义务完成验收合格之日起____年/月。
2. 担保期满后，乙方根据甲方书面通知提供抛却权利证明或者解除担保责任的方式解除履约担保。
五、违约责任：1. 如乙方发生违约行为，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面发生问题，甲方有权要求乙方即将进行整改，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 甲方违约的，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
六、争议解决：一切因履行本合同发生的争议，甲、乙双方应通过友好商议解决，商议不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
附件：1. 合同正文及附件一式________份；2. 甲、乙、丙方的营业执照复印件；3. 相关协议及合同；4. 其他担保相关文件。
法律名词及注释：1. 履约担保：担保方在合同中允许对承担履约义务一方进行约束和保障的一种方式，担保方在担保责任期限内，对因履约义务未履行或者不彻底履行给对方造成的损失承担赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-031827
建筑工程履约担保合同书范
建筑工程履约担保合同书范本(2020
版)
合同编号：
保证人(以下称甲方)：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
债权人(即承包商，以下称乙方)：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
债务人(即业主，以下称丙方)
住所：
法定代表人：
电话：传真：
鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》
(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。
第一条定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条保证范围及方式
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %，数额最高不超过(大写)，币种。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条承担担保责任的形式
甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过元。
第四条保证期间
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至年月日止。
第五条各方的权利义务
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责
任：
1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;
2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;
3、乙方未提供等额承包商履约担保。
二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。
六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证责任。
七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。
八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序
一、乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。
如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝承担担保责任。
二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内，按照本合同的约定承担保证责任。
第七条合同的生效、变更和解除
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条甲乙丙三方约定的其它条款：
第十条附则
本合同正本一式份，甲乙丙三方各执份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
(或授权代理人) (或授权代理人)
年月日年月日
丙方：
法定代表人：
(或授权代理人)
年月日
投标保证函
保函编号：(工投字)第号
(招标人)：
鉴于 (以下简称投标人)参加项目投标，应投标人申请，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证：
一、保证范围及方式：保证金额为人民币(大写) ____元。
本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任：
1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日前未经贵方许可撤回投标文件;
2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。
3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。
如果投标人未中标，本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。
二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项为准，在选项前的括号内填写“Y”表示选择项，填写“N”表示非选择项)：
( )1、代投标人向贵方支付投标保证金元;
( ) 2、如果招标人选择次低标中标，本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过____元;
( )3、如果贵方选择重新招标，保证人向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过 ____元。
三、保证期间：保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日，即至年月日止。
四、代偿时间：本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内，按照本保证函
的承诺承担保证责任。
索赔通知应写明要求索赔的金额，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
五、保函生效：自本保证人签字或盖章之日起生效。
六、免责条款
1、如贵方未经保证人同意修改招标文件，致使投标人不能履行义务，本保证人不承担保证责任。
2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任;
3、因政府的政策或命令，导致投标人不能履行义务的。
七、争议的解决：如因上述担保发生纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，可通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
八、附则：本保函一式两份，招标人和保证人各执一份。
保证人：
法定代表人(或授权代理人)：
年月日
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。