电路施工合同正式版
电路施工合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要在其指定的场所进行电路施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：包括但不限于电路改造、安装、调试及验收等。
1.4 项目总投资：人民币____________________元整。
二、合同工期2.1 本工程计划开工日期：____________________2.2 本工程计划竣工日期：____________________2.3 本工程实际开工日期：____________________2.4 本工程实际竣工日期：____________________三、施工内容3.1 乙方负责完成甲方指定场所的电路施工，包括但不限于以下内容：3.1.1 电路改造设计；3.1.2 线路敷设；3.1.3 设备安装；3.1.4 调试与验收；3.1.5 施工图纸及技术资料的编制。
3.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
四、工程进度4.1 乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保工程进度与合同约定相符。
4.2 乙方应在每月底前向甲方提交工程进度报告，内容包括但不限于：4.2.1 已完成工程量；4.2.2 遇到的困难和问题；4.2.3 下月施工计划。
五、工程款项5.1 本工程合同总价为人民币____________________元整，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
5.2 付款方式：5.2.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；5.2.2 进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付已完成工程量对应的款项；5.2.3 验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项的80%；5.2.4 留余款：竣工验收合格后，甲方保留合同总价款的20%作为留余款，质保期满后无质量问题，乙方应无条件退还甲方。
电路施工合同范文4篇
电路施工合同范文4篇篇1电路施工合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟将电路施工工程委托给乙方进行施工，经双方友好协商，达成以下合同：一、施工内容及要求1. 甲方委托乙方负责电路施工工程的设计、施工、验收等全过程工作，包括但不限于电源布线、插座安装、开关安装等工作。
2. 乙方承诺按照国家相关标准要求进行施工，保证施工质量符合甲方要求。
二、施工期限1. 乙方承诺在签订合同后X天内完成电路施工工程。
2. 如果因乙方法定的原因导致工期延误，乙方将承担相应的违约责任。
三、验收标准1. 乙方完成电路施工后，将根据相关标准要求对工程进行自检。
2. 甲方可以对工程进行检查，如甲方发现质量问题，乙方将负责进行整改。
四、费用结算1. 电路施工工程总价为X元，乙方须按工程进度向甲方进行结算。
2. 如因不可抗力等原因导致施工工程费用变动，乙方须提前与甲方协商。
五、保修期1. 乙方完成电路施工后，将提供X年的质量保修期，期间内如设备出现质量问题，乙方将免费维修。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同要求完成电路施工工程，将承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付费用或在工程期间擅自停工，将承担相应的违约责任。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，合同自双方签字盖章生效。
2. 本合同未尽事宜，可以另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______以上签订的电路施工合同，经双方确认无误后生效。
希望双方能友好合作，共同推进电路施工工程的顺利进行。
篇2电路施工合同范文甲方（委托方）：统一社会信用代码：住所：法定代表人：联系方式：乙方（施工方）：统一社会信用代码：住所：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电路施工事项达成如下合同：一、项目名称：电路施工二、项目地点：（详细地址）三、项目内容：电路设计、施工、调试及相关配套设备的安装等工作。
线路改造合同(通用5篇)
线路改造合同（通用5篇）5、承包内容、范围及要求：六台空调机组；冷冻水管、闸阀、过滤器；风道；水箱等招投标文件内容。
A、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。
规格型号及性能参数按照设计要求。
其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250W,房间总冷量125KW，风量18000（m3/h)，机组冷量129.8KW，落地式机组。
21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2W,房间总冷量170KW，风量18000（m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。
23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2W,房间总冷量170KW，风量18000（m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。
B、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
C、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
D、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵（排污泵生产厂家上海东方泵业（集团）有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为HT250）、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱（壁厚：底板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，顶5mm）、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
E、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备（一）甲方1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
（二）乙方：1.编制施工方案；施工组织设计；施工安全技术措施；施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。
电路改造施工合同范本（精选5篇）
电路改造施工合同电路改造施工合同范本（精选5篇）随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的电路改造施工合同范本（精选5篇），欢迎大家分享。
电路改造施工合同1甲方(建设方)：乙方(施工方)：因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。
甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。
经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。
（后附用料、人工清单）2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。
施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、维修完将活动室恢复原状。
二、工程质量标准1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。
5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。
2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。
四、安全责任乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
电力线路施工合同协议书5篇
电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方达成如下协议：一、工程名称及地点1. 工程名称：电力线路施工工程2. 施工地点：（具体地址）二、工程范围1. 施工内容：包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程；2. 工程规模：（工程规模描述）三、合同价款及支付方式1. 合同价款：（人民币大写）（￥多少），合同价款包括工程造价、税金及其他费用；2. 价款支付方式：工程分次完成，按进度支付。
甲方应支付合同价款的50%作为预付款，在工程完工验收合格后支付尾款。
四、工程质量要求1. 施工标准：按照国家相关标准和规定进行，严格保证工程质量；2. 完工标准：工程竣工后应符合国家相关规定，通过相关验收合格。
五、工期及延期处理1. 工期：工程开始日期为（具体日期），完工日期为（具体日期），工期为（具体天数）；2. 延期处理：若工程因不可抗力等原因延期，双方应及时协商解决，延期时间须经甲方书面同意。
六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失，应由承包方承担相应责任；2. 工程完工后如因质量问题导致事故，承包方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。
八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规，严格按照合同规定履行各自义务；2. 若双方有其他补充协议，应经双方签署生效。
九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束，任何一方未经对方书面同意，不得擅自解除或修改本协议。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：年月日以上为《电力线路施工合同协议书》，经双方协商一致签署生效。
愿双方在合作中相互信任、互惠互利，推动工程的顺利进行，共同取得成功！篇2电力线路施工合同协议书甲方（委托方）：__________（全称）、法定代表人：__________、地址：__________。
电路施工合同范本(2篇)
电路施工合同范本发包单位（以下简称甲方）：____工程公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：220kv大南i、ii回送电线路工程二、工程地址：____三、工程范围：____四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效（____年___月___日至____年___月___日）。
五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任5.1对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近___年的安全施工记录。
电路改造合同7篇
电路改造合同7篇第1篇示例：电路改造合同甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方需要对其现有电路进行改造，为此甲、乙双方经过友好协商，就电路改造事宜达成如下合同，共同遵守并信守以下约定：一、项目概述1. 甲方委托乙方对其现有电路进行改造，包括但不限于电路线路调整、设备升级、故障修复等。
2. 改造范围包括（具体列明需要改造的电路及设备、改造的内容等）。
3. 甲方应确保改造范围内的设备完好且可正常使用。
二、工作内容1. 乙方应根据甲方的要求和现场实际情况，制定电路改造方案，并提交给甲方进行确认。
2. 乙方应按照确认后的方案进行电路改造工作，确保改造后的电路稳定可靠。
3. 乙方应对改造后的电路进行测试和调试，确保设备正常运行，达到甲方的要求。
4. 乙方应在改造完毕后向甲方提交改造报告，并由双方共同确认。
三、工期及验收1. 乙方应在签订合同后（具体时间）内开始电路改造工作，工期为（具体时间），并在工期内完成改造工作。
2. 甲方应在乙方完成改造工作后进行验收，如发现问题应当及时提出并要求乙方进行整改。
3. 甲方应在验收合格后支付乙方改造费用。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付电路改造的费用，具体金额为（具体金额）。
3. 如因甲方因素导致工程延期或增加费用的，甲方需承担相关的费用。
五、保修及售后服务1. 乙方对改造后的电路提供一年的免费维修保养服务，维修范围包括改造内容以及相关设备。
3. 保修期外的维修需要支付一定的维修费用，具体费用由双方协商后确定。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致电路改造工程无法按时完成或工程质量不合格的，乙方需承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
七、争议解决1. 双方因合同履行发生的争议应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
2. 争议期间，合同不影响双方履行其他条款的义务。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电路施工合同5篇
电路施工合同5篇篇1甲方（发包方）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（承包方）：________________电路工程有限公司地址：________________联系方式：________________鉴于甲方需要就其电路系统进行施工改造，故双方经过友好协商，达成如下电路施工合同：一、工程概况1. 工程名称：电路施工工程2. 工程地点：________________3. 工程范围：包括但不限于室内、室外电路布线、电器设备安装等。
4. 工程期限：自合同签订之日起____天内完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方应支付工程总价款的____%作为预付款。
（2）工程完工并经过验收合格后，甲方应支付剩余款项。
三、工程要求及规范1. 乙方应按照国家和地方相关电路施工规范、标准进行施工。
2. 乙方应使用质量合格的电器材料，确保施工安全。
3. 乙方在施工过程中应注意保护甲方财产，如造成损失，应照价赔偿。
4. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量。
四、工程变更及调整1. 若因甲方原因需要变更工程内容或调整工程期限，应提前____天与乙方协商，并签订书面变更协议。
2. 若因乙方原因需要变更工程内容或调整工程期限，乙方应提前通知甲方，并征得甲方同意。
五、工程验收及保修1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，双方应签订验收报告。
3. 乙方提供____个月的保修期，保修期内因乙方施工质量原因导致的电路问题，乙方应免费维修。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应向甲方支付违约金。
电路施工合同7篇
电路施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方电路施工工程，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电路施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程范围：包括电路布线、设备安装、调试及后期维护等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程款的XX%作为预付款，工程完工并验收合格后XX日内支付剩余款项。
三、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范进行施工，保证工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的竣工资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的XX日内组织验收，逾期则视为验收通过。
四、工程安全1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取严格、科学的安全防护措施。
2. 乙方在施工过程中造成的任何安全事故，均由乙方自行负责。
五、工程保修1. 乙方对所承包工程实行保修，保修期为工程验收合格之日起XX 年。
2. 保修期内，因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应在接到通知后XX小时内到场维修。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付XX%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付XX%的违约金。
3. 因一方违反本合同其他约定，给对方造成损失的，应赔偿对方因此遭受的实际损失。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 因执行本合同而引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电路施工合同范本2篇
电路施工合同范本电路施工合同范本精选2篇（一）【电路施工合同】甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）联系电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（承包方联系人）联系电话：（承包方联系电话）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成以下电路施工合同：一、项目名称：（电路施工项目名称）二、工程内容及要求：（详细说明电路施工项目的具体内容和技术要求）三、工程规模：（设计规模及规格）四、工程地点：（电路施工项目所在地）五、施工期限：（起止日期）六、工程价款及支付方式：1.工程价款总额为人民币（大写）（小写）元整。
2.支付方式为（预付款、进度款、尾款等具体支付方式）。
七、质量要求：八、保修条款：1.自工程竣工验收合格之次日起，乙方提供（保修时限）的免费保修服务。
2.保修期内，如有任何质量问题，乙方将负责免费修理。
九、违约责任：1.甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金金额为合同总额的（百分比）。
2.乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总额的（百分比）。
十、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他事项：（双方约定的其他事项）十二、附件：本合同的附件包括但不限于有关图纸、设计方案等。
十三、合同生效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效，并自（合同生效日期）起履行。
甲方：（盖章）签字：（甲方签字）日期：（甲方签订日期）乙方：（盖章）签字：（乙方签字）日期：（乙方签订日期）电路施工合同范本精选2篇（二）电路施工合同合同编号：[编号]甲方：公司名称：地址：法定代表人：联系电话：传真：乙方：公司名称：地址：法定代表人：联系电话：传真：鉴于甲方拟建设电路项目，现甲乙双方经友好协商，就电路施工事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责电路施工工作，乙方应按照约定的工程期限和质量要求，按合同约定收取相应的费用。
家装水电安装合同完整版8篇
家装水电安装合同完整版8篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（安装方）：____________________鉴于甲方需对家装水电安装工程进行招标及实施，甲方选择乙方进行家装水电安装工作，双方在公平、公正、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：家装水电安装工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括家装水电的设计、材料采购、安装及验收等工作。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：乙方需在约定工期内完成安装工作。
如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
此价格为包工包料价格，除非另有约定，否则乙方不得要求额外支付费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后三个工作日内支付乙方工程总价的50%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方须按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
2. 工程竣工后，乙方须通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后的三个工作日内进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若工程存在质量问题，乙方须在甲方提出异议后的三个工作日内进行整改。
五、工程变更1. 若甲方需在施工过程中变更工程设计或要求，应当书面通知乙方。
乙方应在接到通知后三个工作日内提出变更方案。
双方就变更方案达成一致后，进行变更。
若变更导致工程量增加或减少，双方应相应调整工程总价。
2. 若甲方提出重大设计变更，导致乙方无法继续履行本合同，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成部分的工程款及相应损失。
六、违约责任1. 若乙方未按约定工期完成工程，应支付甲方违约金，违约金为工程总价的10%。
若因乙方原因导致工程逾期超过十个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付工程总价20%的违约金。
电路施工合同8篇
电路施工合同8篇第1篇示例：电路施工合同是指由施工方为业主提供电气工程施工服务的合同。
在现代社会中，电路施工合同成为了重要的合同类型之一，由于电路在现代生活中的广泛应用，电路施工合同也因之而兴起。
电路施工合同的具体内容和要求会随着工程的规模、级别和性质而发生变化，下面就是一份典型的电路施工合同范本。
电路施工合同甲方（施工方）：________________(公司名称)法定代表人：________________联系地址：________________电话：________________乙方（业主）：________________(公司名称)法定代表人：________________联系地址：________________电话：________________鉴于甲方具有从事电气工程施工的资质和经验，乙方拥有相应的施工需要，双方经友好协商，就以下事宜达成如下合同：一、项目名称：________________(项目名称)二、工程内容：1. 电路设计：甲方将根据乙方的需求和要求设计符合要求的电路方案；2. 电路施工：甲方将按照约定的设计方案进行电路施工，确保施工质量和进度；3. 设备安装：如有需要，甲方将负责电路相关设备的安装、调试和运行；4. 完工验收：电路的施工完成后，甲方将对工程进行验收，并确保达到相关标准和要求。
三、工程期限：项目开始日期为___________，工程完工日期为___________，双方应按照约定的时间节点完成相应的工作任务。
四、工程款项及支付方式：1. 工程总价为___________，具体的款项划分和支付方式如下：(1) 工程设计费为___________，需在设计确认后支付；(2) 工程施工款为___________，按照施工进度分次支付；(3) 工程完工验收款为___________，在验收合格后支付；2. 付款方式：乙方按照约定的时间节点支付相应款项给甲方，支付方式可以选择电汇、现金等方式。
电路施工合同6篇
电路施工合同6篇篇1电路施工合同一、合同双方甲方：（委托方）名称：地址：联系人：电话：乙方：（承包方）名称：地址：联系人：电话：二、合同内容1. 项目名称：本合同为电路施工项目，项目名称为______________。
2. 工程地址：工程地址为____________________，具体位置详见附图。
3. 工程内容：甲方委托乙方负责完成电路施工项目，包括但不限于电线敷设、插座安装、开关开路、灯具安装等。
4. 工程质量：乙方保证施工过程中遵守相关的施工标准和规范，保证施工质量符合国家标准，达到甲方要求。
5. 工程周期：本工程起止日期为_______________，工期为______________，如有延期需提前向甲方报备并得到书面确认。
6. 工程费用：本工程总造价为_____________，乙方应按照合同约定的进度进行工程款支付，工程款支付细则详见附件。
7. 材料采购：乙方负责采购施工所需的材料，应保证材料符合国家标准，如有不符合要求的材料应及时更换。
8. 变更条款：在工程进行中如有需要对合同内容进行变更，需双方协商一致并签订书面变更协议。
9. 安全保障：乙方在施工过程中应保证施工现场的安全，遵守相关的安全生产法律法规，对施工人员进行安全教育和培训。
10. 竣工验收：乙方在完工后应主动邀请甲方进行竣工验收，甲方对工程质量不符合要求的可要求乙方进行整改直至达到要求。
11. 纠纷解决：双方在履行合同过程中如出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
12. 法律适用：本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。
13. 其他事项：双方未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议。
三、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____ 年____ 月____ 日合同附件：1. 工程款支付细则2. 工程图纸及技术规范3. 其他必要资料以上为电路施工合同的内容，双方在签订合同时应仔细阅读合同内容，确保双方权利和义务明确，达到合作愉快的目的。
电路安装合同6篇
电路安装合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲致辞、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、总结报告、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, documents, contracts and agreements, rules and regulations, emergency plans, experiences, summary reports, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电路安装合同6篇合同的签订是为了保障双方交易安全，合同作为合作关系中的核心，我们在制定的时候一定要慎之又慎，本店铺今天就为您带来了电路安装合同6篇，相信一定会对你有所帮助。
电力安装施工合同范本(8篇)
电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
电路施工合同范文4篇
电路施工合同范文4篇篇1电路施工合同甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的规定，本合同由甲方与乙方在平等自愿、公平公正的基础上，经友好协商达成，特订立如下协议:一、工程概况1. 项目名称：__________2. 工程规模：__________3. 工程地点：__________4. 工程内容：_______（列明具体工程内容）5. 工程造价：__________元（大写：__________元整）6. 工程施工期限：自__________年____月__日起至__________年____月__日止，共计______天。
7. 工程质量标准：依据国家相关规定及技术标准。
二、双方责权义务1. 甲方的责任：（1）按合同规定支付工程款项。
（2）提供工程施工必要的资料。
（3）签订必要的工程施工许可证。
（4）提供必要的安全保障，保证施工人员的安全。
（5）提供工程报验、竣工验收等必要手续。
2. 乙方的责任：（1）按照工程合同的规定的质量标准和进度完成施工任务。
（2）保证安全，遵守相关管理制度，提高工作效率。
（3）保证施工工期，按照合同约定的时间节点完成工程。
（4）保证合同工程的质量，负责施工过程中出现的问题。
（5）保持施工现场的清洁，保护环境。
三、合同价款及支付方式（1）合同总价款为__________元整（大写：__________元整）。
（2）甲方支付方式：工程款按照工程进度分期支付。
（3）乙方开具有效的发票，且符合国家税务规定。
(4）待工程竣工验收合格后，乙方提供全套工程竣工资料，甲方及时办理验收、结算工程款项。
四、合同变更和解决争议（1）合同的任何变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
（2）因不可抗力导致无法履行合同的一方应及时通知另一方，并尽快解决。
（3）双方如发生争议，可以友好协商，协商不成可向合同争议解决机构申请仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
电路施工合同正式版
电路施工合同正式版
下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。
如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
发包单位(以下简称甲方)：
承包单位(以下简称乙方)：
为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段(如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等)的
安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称： 220kv大南i、ii回送电线路工程
二、工程地址：个旧市官家山
三、工程范围：1、n1—n10组立铁塔
四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。
五、甲乙双方安全职责：
1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民
共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切
实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任
5.1 对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：
5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。
5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内，符合安全生产要求。
5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
5.1.4应有的安全管理制度齐全。
包括
各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。
5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底，指明在施工中应注意的安全事项，并做好记录及相关资料。
5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业，如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的
场所作业，须事先进行安全技术交底，并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施)，并认真审查，对“四大措施”不合格者，禁止乙方开工作业。
5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等，应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。
5.5 不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，可发出书面整改通知书;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
5.6 落实工程合同中规定由甲方承担
的有关安全、劳动等其他事宜。
乙方根据工程施工所制定的“四大措施”(安全、组织、技术、文明施工措施)未得到甲方审查通过，不得开工。
必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后，方能作开工前的准备。
6.1开工前，工程负责人必须对所有参加施工人员进行全面的安全技术交底，并结合“四大措施”进行现场安全教育，使全体施工人员掌握工程特点及所有
6.2 工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场，对复杂的或危险性较大的工程，应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。
6.3施工中，必须严格执行《电力建设
安全工作规程》、《电业安全工作规程》和遵守甲方有关安全、文明生产(施工)的规定。
进入电力生产区域内施工，必须严格执行工作票制度。
对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方的许可。
6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具、架构等均应符合施工安全要求，确保不超过有效检验周期。
每天开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查。
6.5乙方工程负责人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。
6.6甲方设置的各类安全防护设施、遮
栏、安全标志牌、警告牌、接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6.7严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规规定，严禁未成年人员和有职业禁忌的人员进入施工现场和作业。
6.8乙方施工中的特种作业(操作)人员，必须持有效的合格证上岗。
6.9乙方应为所有施工人员配备保证安全的劳动防护用品，并确保正确使用。
6.10 乙方工程负责人对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。
6.11 乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。
乙方人员在施工中发生不安全情
况应及时向甲方通报。
6.12乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
6.13如因乙方采取的安全措施不当，违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
六、工程合同总造价的5%作为工程施工安全保证金。
如因乙方责任造成现场安全管理不严、责任不到位，违反有关安全规程、规定和本协议，或造成安全事故时按以下条款进行扣除。
1. 承包方责任造成人身事故，电网一类障碍、设备一类障碍及以上事故时，扣
2. 承包方责任造成电网二类障碍、设备二类障碍时扣除2.5%施工安全保证金。
3.承包方对施工现场安全管理不严、安全责任不到位、未履行本协议所列条款内容，甲方安监人员、巡查人员发现时，每项扣除施工安全保证金的0.5%。
4.施工完毕，未发生任何不安全情况时，支付全部安全保证金。
七、本协议一式四份,甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。
八、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)
代表：代表：
经办人：经办人：
电话：电话：
年月日
——此位置可填写公司或团队名字——。