建设工程合同管理考试模拟试卷及答案
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--111．在下列经济法律关系主体中，( )是法人。
A．公司经理B．施工企业C．公司董事长D．施工队[答案]B[解题要点]法人是“……的组织”，不是某一人。
2．不能成为合同保证人的是( )。
A．水泥厂B．建筑公司C．商业银行D．学校[答案]D[解题要点]《担保法》规定不能成为保证人的有：国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；企业法人的分支机构、职能部门。
所以选D。
3．下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A．公证一般实行自愿申请原则，签证反之B．签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为考试大监理工程师——值得您收藏的好站点！C．公证与签证的效力等同D．公证和签证在我国域内和域外都有法律效力[答案]B[解题要点]公证与签证的异同点应该记忆。
4．根据代理权产生依据的不同，可将代理分为( )。
A．直接代理与间接代理B．无权代理与有权代理C．法定代理、指定代理与委托代理D．显名代理与隐名代理[答案]C[解题要点]法定代理、指定代理与委托代理，根据代理权产生的原因进行划分。
直接代理与间接代理，以是否以被代理人名义为标准区分；显名代理与隐名代理，是根据第三人是否知道代理人与本人之问的代理关系进行划分。
5．当事人订立的下列合同中，不能行使留置权的是( )。
A．借款合同B．运输合同C．承揽合同D．保管合同[答案]A[解题要点]《担保法》第84条规定：“因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
”《合同法》第264条、第315条、第380条、第395条分别规定承揽合同承揽人、运输合同承运人、保管合同保管人、仓储合同保管人可以依法行使留置权。
6．下列选项中，可以质押的是( )。
A．动产和智力成果B．动产和权利C．智力成果和权利D．人身利益和权利[答案]B[解题要点]质押以转移占有为特征。
智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案
监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案监理工程师是建筑工程中至关重要的一环，其职责包括监督工程的质量、安全、进度等方面。
而建设工程合同则是建筑工程中的根本性文件，它规范了建设工程的各个方面，包括工程范围、工程质量、工程价款等。
“建设工程合同管理”是监理工程师必须掌握的重要技能，也是检验监理工程师能力的重要指标之一。
下面，我们通过模拟试题的形式，来考验一下你的合同管理能力。
1. 合同价款可以按照扣减的方式支付吗？A. 可以。
B. 不可以。
答案：B。
合同价款应按照实际工程进度和质量执行，不得擅自扣减。
2. 合同价款可以进行逾期支付吗？A. 可以。
B. 不可以。
答案：B。
合同约定的价格应按期支付，如逾期应扣除违约金。
3. 工程施工规划必须经过哪些阶段？A. 规划设计阶段。
B. 预可行性研究阶段。
C. 初步设计阶段。
D. 施工封顶阶段。
答案：B，C。
工程施工规划需要经过预可行性研究阶段和初步设计阶段，确立工程的可行性和基本实施方案。
4. 有工程建设单位对履行合同中的质量保证承担连带责任的要求，监理工程师应该：A. 支持业主要求，将连带责任写入合同。
B. 拒绝业主要求，认为建设单位应对质量保证承担全部责任。
答案：B。
监理工程师应保持中立的态度，遵循建设法律法规的要求，制定相应的管理规定，并严格监督执行。
5. 工程变更发生后，监理工程师应该：A. 修改原合同中的条款，并得到业主和承包人的签字确认。
B. 直接按新变更的补充协议执行，不需要得到其他方的同意。
答案：A。
工程变更是涉及到多方利益的问题，监理工程师应该及时进行沟通，修改合同，并经过相关方的签字确认。
6. 合同价款的支付可以使用哪些方式？A. 银行转账。
B. 现金支付。
C. 支票支付。
D. 其他合法支付方式。
答案：D。
建设工程合同并没有规定特定的支付方式，只要符合法律法规要求的支付方式都可以被接受。
以上的模拟试题只是建设工程合同管理的一个方面，实际上，建筑工程中的合同管理还涉及到合同的签订、履行和完结等方面。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案200
建设工程合同管理模拟试题与答案200一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D解答：掌握[习题解析本题考查重点是对“担保方式——抵押”的掌握。
当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记．抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。
因此，本题的正确答案是D。
2. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还答案：C解答：熟悉[习题解析本题考查重点是对“保证在建设工程中的应用”的熟悉。
投标保函或保证书在评标结束后应退还给投标人，一般有两种情况：①未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；②中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。
因此，本题的正确答案是C。
3. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。
A.物B.财C.行为D.智力成果答案：D解答：掌握[习题解析本题考查重点是对“合同法律关系的客体”的掌握。
合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
合同法律关系的客体主要包括：①物：是指可为人们控制、具有经济价值的生产资料和消费资料，可分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
例如建筑材料、建筑设备、建筑物等。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--231.合同成立后，合同中的仲裁条款是（），合同无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。
A．同时存在的B．独立存在的C．同等存在的D．附加存在的【答案】B22.要约承诺的生效在世界各国规定分别是（）。
A．投递主义B．明确主义C．投邮主义D．到达主义E．了解主义【答案】C D E23.应承担缔约过失的情形是（）。
A．假借订立合同，恶意进行磋商B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C．有其他违背诚实信用原则的行为D．违反缔约中的保密义务E．故意拖延订立合同时间【答案】A B C D24.以下需要承担缔约过失责任的情形有（）。
A．提供格式条款一方免除其责任B．没有得到进口许可证而谎称已取得C．违反缔约中的保密业务D．施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E．故意提供与订立合同有关的虚假情况【答案】B C D E25.意思表示真实是合同的（），而非合同的成立条件。
A．生效条件B．首要条件C．重要条件D．存在条件【答案】A26.要约与要约邀请的主要区别在于（）。
A．是否采用书面形式B．在法律上是否须承担责任C．内容是否具体确定D．是否明示希望与他人订立合同E．是否须送达对方【答案】B C D27.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销（），只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提。
A．产生非议B．发生纠纷C．产生纠纷D．发生争议【答案】D28.订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以（）的履行方式。
A．确认该合同B．撤销该合同C．重新协商合同D．执行部分合同【答案】C29.某公司与他人订立合同后，分为甲、乙两企业，某公司未告知他人的情况下，他人有权（）。
A．解除合同B．撤销合同C．要求甲、乙两企业对合同承担连带责任D．将标的物提存【答案】C30.合同生效应当具备的条件（）。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析(一)【适用24版新教材】
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析（一）【适用24版新教材】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据标准文本编制招标文件和合同条件的作用在于（）。
A．确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B．有助于增加交易成本，保证交易安全C．有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷D．增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性2．法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。
A．法人B．法定代表人C．法人或者法定代表人D．法人和法定代表人3．被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A．应当先物保后人保B．应当先人保后物保C．可以任意选择物保或者人保优先受偿D．与债务人协商确定4．关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。
A．设计招标文件无法提出技术经济指标B．设计投标文件应按工程量清单填报报价C．设计评标应按投标报价高低排定次序D．设计评标时主要关注设计方案优劣5．工程设计招标中，审查投标人资格时，属于经验审查的内容有（）。
A．企业资质B．同类工程设计经历C．项目设计负责人的资格和能力D．各类设计人员的专业覆盖面6．根据《标准设计招标文件》，投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。
A．应当在投标截止时间15日前提出B．可以以口头形式提出C．招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D．招标人作出答复前，应当暂停招标投标活动7．设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。
A．推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人C．按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D．综合评分相等时，以设计方案得分高的优先推荐中标候选人8．招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。
A．有从事招标代理业务的营业场所B．有从事招标代理业务的相应资金C．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D．有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库9．招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度2.【真题】根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%B.2%C.3%D.5%3.【真题】《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()。
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止4.【真题】根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。
A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人5.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。
A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延6.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。
A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告7.项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。
A.管理目标B.管理层次C.管理权限D.管理效益8.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--591.下列情况中，( )的合同是可撤销的合同。
A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益B.因重大误解而订立C.在订立合同时显失公平D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E.违反法律、行政法规的强制性规定2.合同的成立必须经过( )。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证3.邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。
A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险4.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。
A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产5.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。
A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地参考答案：1.BCD 2.BC 3.BCDE 4.BCE 5.AE1.在FIDIC合同条件中，合同工期是指( )。
A.合同内注明工期B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数2.当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为( )合同。
A.技术开发B.技术转让C.技术咨询D.技术服务3.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D.应全部退还保留金4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告5.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷10
建设工程合同管理考试模拟试卷101.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( )。
A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B.负责建设工程外部协调工作C.按合同约定派驻人员D.不得泄露申明的秘密2.设计合同生效的时间是指( )之日。
A.设计人收到中标通知书B.当事人双方在合同签字盖章C.设计人收到发包人的定金D.设计人实际开始工作3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。
A.在合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数4.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
按照合同责任应( )。
A.追加合同价款但工期不予顺延B.由承包人承担费用和工期的损失C.追加合同价款并相应顺延合同工期D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用5.建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是( )。
A.确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款C.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行6.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同7.承包人负责采购的材料和设备，应( )。
A.发包人负责检验试验，费用发包人承担B.发包人负责检验试验，费用承包人承担C.承包人负责检验试验，费用承包人承担D.承包人负责检验试验，费用发包人承担8.业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（二）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A．物B．行为C．智力成果D．货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2．下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示；④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
3．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--3013．工程师判定承包商索赔成立的条件有（）。
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险考试大论坛D．承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知和索赔报告E．承包商提供的证据足以支持自己的主张。
[答案]ABCD[解题要点]判定索赔成立的三个条件缺一不可，此处注意B、C所表达的意思一致，均为正确选项。
14．FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A．发出索赔意向通知B．提出索赔报告C．审查索赔报告D．做好现场同期记录E．审查索赔处理[答案]ABD[解题要点]C、E选项是工程师应完成的工作。
15．工程师处理索赔问题的权力包括（）。
A．在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录B．对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求C．在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定D．对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付E．对承包商施工索赔的处理决定，承包商必须执行[答案]ABCD[解题要点]工程师的处理决定不是终局性的，对双方不具有强制性的约束力。
16．工期索赔的计算主要有（）。
A．网络分析法B．比例计算法C．测量法D．比例差值法E．化学法[答案]AB[解题要点]网络分析法是分析网络图中的关键线路，而比例计算法虽简单方便，但有三种不适用的情况。
17．承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出l3万元的索赔要求。
工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。
前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。
A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％2.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。
A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确3.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。
A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔4.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。
A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后5.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。
A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务6.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。
A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理7.发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。
A.7B.14C.28D.308.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--241.债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形债权不可以转让（）。
A．根据工商部门要求不可转让B．根据合同性质不得转让C．根据当事人约定不得转让D．依照法律规定不得转让E．超过合同期限的不可转让【答案】B C D42.合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有（）。
A．强制力B．法律效力C．强制约束力D．约束力【答案】D43.合同解除可分为约定解除和（）两类。
A．无效解除B．非约定解除C．协商解除D．法定解除【答案】D44.按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止（）。
A．债务已经按照约定履行B．债权人免除债务C．当事人一方不履行合同D．法律规定或者当事人约定终止的其他情形E．债务相互抵销【答案】A B D E45.合同解除的法律后果是（）。
A．尚未履行的，终止履行B．已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失C．尚未履行的，继续履行D．合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力E．合同的权利义务终止，合同中结算和清理条款终止【答案】A B D46.《合同法》规定的承担违约责任是以（）为原则的。
A．补偿性B．惩罚性C．赔偿性D．法定性【答案】A47.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
当事人延迟履行后发生的不可抗力，（）。
A．不能免除责任B．能免除责任C．全部免除责任D．部分免除责任【答案】A48.《合同法》规定，当事人一方不履行金钱债务时，对方可以要求（）。
A．继续履行B．双倍支付定金C．交付替代物D．采取补救措施【答案】A49.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行，但有下列情形之一的除外：（）。
A．法律上或者事实上不能履行B．事实上不能履行C．债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高D．债权人在合理期限内未要求履行E．债权人在合理期限内要求履行【答案】A C D50.承担违约责任的方式（）、定金罚则。
《建设工程合同管理》模拟试题 附答案
《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有１个最符合题意）１合同法律关系（ A ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
Ａ主体Ｂ客体Ｃ内容Ｄ事实２企业法人（ D ）取得法人资格。
Ａ成立之日Ｂ注册资金到位后Ｃ建立组织机构后Ｄ经工商行政管理机关核准登记后３合同法律关系内容包括（ B ）。
Ａ行为Ｂ权利Ｃ当事人Ｄ智力成果４在下列经济法律关系主体中，（ B ）是法人。
Ａ公司经理Ｂ施工企业Ｃ公司董事长Ｄ施工队５能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（ B ）。
Ａ法律关系主体Ｂ法律事实Ｃ法律关系客体Ｄ法律关系内容６法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（ D ）。
Ａ自然人Ｂ公民Ｃ领导者Ｄ组织７违约是法律事实中的（ A ）。
Ａ违法行为Ｂ合法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件８对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ D ）。
Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件９对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ D ）。
Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件１０代理是代理人在代理权限内，以（ B ）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
Ａ代理人和被代理人Ｂ被代理人Ｃ第三人Ｄ自己１１监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ A ）赔偿损失。
Ａ建设单位Ｂ监理单位Ｃ监理工程师Ｄ项目经理１２在下列各项中，符合代理特征的是（ C ）。
Ａ代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为Ｂ代理人以自己的名义实施代理行为Ｃ代理人在授权范围内独立地表现自己的意志Ｄ代理行为的民事责任由代理人承担１３工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B ）承担。
Ａ乙项目经理Ｂ甲施工企业Ｃ建设单位Ｄ具体施工人员１４施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
Ａ施工企业Ｂ施工企业的法定代表人Ｃ施工企业的项目经理Ｄ具体的施工人员１５施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ A ）代理。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--26例题二十一．为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由()。
A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B．承包人负责检验工作，并承担检验费用C．发包人负责检验工作，并承担检验费用D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用[答案]A[解题要点]发包人采购的材料设备，应由承包人负责检验，费用由发包人负责。
例题二十二．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达NT标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延[答案]B[解题要点]承包人负责采购的材料设备由承包人负责，耽误的工期不予顺延，这是承包人的责任和义务。
例题二十三．按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。
A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D．组织设计交底[答案]B[解题要点]A、C是发包人的义务，D是设计人的义务。
例题二十四．依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以()。
A．立即发出解除合同通知B．立即停工并发出通知要求支付预付款C．在合同约定预付时问7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工[答案]C[解题要点]既然约定了预付款，发包人不按时支付就属于违约，承包人有权停工。
例题二十五．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。
建设工程合同管理考试模拟试卷9
建设工程合同管理考试模拟试卷91.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈2.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论( )。
A.变更投标工期B.变更投标报价C.投标书中含有的技术细节D.中标通知书的主要内容3.招标代理行为属于( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理4.在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是( )。
A.按监理工程概预算百分比计收B.按委托人和监理人商定的方法计收C.按参与监理工作的年度平均人数计收D.按监理工程估算价百分比计数5.设计合同正常履行情况下，应在( )时终止合同。
A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收6.经过公证后，具有强制执行效力的文书是( )。
A.遗嘱文书B.施工合同文书C.保险合同文书D.追偿债款的债权文书7.表见代理的法律后果由( )承担。
A.无权代理人B.被代理人C.善意第三人D.保险公司8.可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求( )变更。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院9.下列关于违约责任的说法不正确的是( )。
A.承担违约责任的条件采用过错责任原则B.承担违约责任的条件采用严格责任原则C.承担违约责任是以补偿性为原则的D.承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性10.仲裁应当( )进行。
A.不开庭B.开庭但不公开C.公开开庭D.书面审理，当事人不出庭答案：1.D 2.C 3.A 4.C 5.D6.D7.B8.D9.A10.B。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--121．设计合同的履行管理中，设计人有配合建设项目施工的义务，具体包括( )。
A．设计交底B．设计变更C．保证设计质量D．参加竣工验收E．施工管理[答案]ABD[解题要点]C选项是设计人的责任，与配合施工无关。
2．设计人的违约责任( )。
A．设计错误B．设计人延误完成设计任务C．因设计人原因要求解除合同D．审批工作的延误E．不可抗力[答案]ABC[解题要点]审批工作延误是发包人违约责任。
不可抗力双方协商。
3．在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须( )。
A．书面通知设计人B．按实际完成工程量付设计费C．结束合同关系D．支付违约金E．双倍支付定金[答案]AB[解题要点]选B还是选c，一定要看清题干，在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计不等同于发包人要求终止或解除合同。
中止不同于终止。
只有合同终止，解除了合同，才适用教材中设计费支付规则。
4．勘察人如遇( )情况，可以相应延长合同工期。
A．勘察设备损坏B．不可抗力影响C．设计变更D．工作量变化E．非勘察人原因造成的窝工[答案]BCDE[解题要点]非勘察人原因情况可以延长工期，面勘察设备损坏明显属于勘察人原因。
5．因勘察成果资料不合格，勘察人应承担的违约责任包括( )。
A．返工勘察费用由勘察人承担B．无权要求返还定金C．延期提交勘察成果资料，每超过1日，应减收1‰勘察费D．发包人可以要求勘察人支付赔偿金E．发包人可以要求勘察人返工[答案]ACDE[解题要点]勘察人的违约责任，注意与发包人的违约责任区别。
勘察人违约减收勘察费的1‰，而设计人减收设计费的2‰。
1．施工图可以由( )。
A．发包人提供B．承包人负责设计C．发包人提供承包人认可D．监理工程师提供E．承包人提供工程师签认[答案]AE[解题要点]部分由承包人负责设计的图纸，如EPC管理模式，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单项选择题1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。
A．物B．施工C．行为D．智力成果2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担。
B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．土地所有权C．抵押人所有的机器设备交通工具D．抵押人的房屋及地上附着物4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。
A．合同B．连带责任保证C．法律D．一般保证5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。
A．业主B．承包人C．监理人D．发包人6、公证机关进行公证一般适用（）原则。
A．公平B．诚实信用C．自愿D．公开7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。
A．中标通知书B．招标公告C．商业广告D．寄送的价目表8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。
A．签订合同之前B．合同成立之后C．要约发生法律效力之前D．要约发生法律效力之后9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。
A．有利于格式条款提供一方B．不利于格式条款提供一方C．不利于格式条款接受一方D．格式条款无效10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。
A．违约B．隐瞒C．缔约过失D．违法答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C单项选择题1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。
A．1年B．2年C．3年D．5年2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。
A．工程所在地B．施工单位所在地C．建设单位所在地D．合同签订地3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。
A．原价格B．交付时的价格C．原价格和交付时价格中的较高者D．原价格和交付时价格中的较低者4、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使（）。
A．先履行抗辩权B．先诉抗辩权C．不安抗辩权D．同时履行抗辩权5、债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院（）债务人的行为。
A．变更B．代位C．解除D．撤销6、甲与乙签订了采购10吨水泥的合同，合同中约定由乙向甲交付8吨，向丙交付2吨。
这种情况为（）。
A．债务承担B．债务人向第三人履行债务C．由第三人向债权人履行债务D．债权转让7、根据我国《合同法》的规定，既具有对合同未违约方进行补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。
A．罚金B．赔偿金C．预付款D．违约金8、合同当事人约定了定金3万元，违约金4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金的一方（）万元。
A．3B．6C．7D．109、某工程总投资2100万，预计某一设备的采购价为300万元，就设备采购而言，（）。
A．必须进行招标B．可以不进行招标C．必须采用询价来确定供应商D．只能通过公开招标来确定供应商10、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。
A．3B．5C．7D．5-7答案：1、A 2、A 3、B 4、D 5、D 6、B 7、D 8、B 9、A 10、D多项选择题1、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。
A．申请验收B．组织验收C．提出修改意见D．递交竣工结算报告E．移交工程2、FIDIC施工合同条件规定，下列的（）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。
A．合同协议书B．中标意向书C．专用条件D．图纸E．资料表3、工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（）。
A．必须执行B．可以不予理睬C．可以执行D．可以要求工程师重新考虑E．可以依据合同提交仲裁4、FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期．费用．利润补偿的情况有（）。
A．延误移交施工现场B．不可预见的外界条件C．非承包人原因检验导致施工的延误D．业主提前占用工程E．不可抗力事件造成的损失5、竣工结算中发包人应承担的违约责任有（）。
A．发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任B．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款C．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程D．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿E．承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权6、在安全施工方面，（）等应当由发包人承担。
A．安全防护措施费用B．提出安全防护措施C．实施安全措施D．因承包人措施不力造成的事故责任E．因发包人原因导致的安全事故责任7、设备制造阶段的监理任务包括（）。
A．使用原材料质量的确认B．制造过程重要试验结果的质量确认C．审查供货方提供的月报表D．对发运设备前包装质量的检验E．货物运抵现场后进行开箱检验8、FIDIC施工合同条件的“规范”文件中，可包括（）等的约定内容，作为对当事人双方有约束力的文件组成部分。
A．工程款调价的方法B．必须遵守的施工环境限制C．施工中检验的内容、方法D．各工程部位应达到的质量标准E．业主选择指定分包商施工部位的说明9、承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。
A．由于业主原因造成费用增加和工期损失B．由于工程师原因造成费用增加和工期损失C．由于分包商原因造成费用增加和工期损失D．按约定提交了索赔意向E．提交了索赔报告10、下列对指定分包商的叙述，正确的有（）。
A．指定分包商由业主或工程师选定B．分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围内的工作C．业主或工程师直接对指定分包商进行监督管理D．给指定分包商的付款应从暂列金额中开支E．即使承包商发布错误指令，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害，承包商也不承担责任答案：1、ADE 2、ACDE 3、CDE 4、AC 5、ABD 6、AE 7、ABCD 8、BCDE 9、ABDE 10、ABD单项选择题1、评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则（）。
A．投标有效B．投标无效，退还其投标保证金C．评标委员会代签D．投标无效，没收其投标保证金2、招标人的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
当排名第六的排名人放弃投标时，应当（）。
A．仅允许排名前五名的投标人参加投标B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C．由排名第七的递补，维持六家投标人定量评审D．重新进行资格预审3、鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用（）的方式招标。
A．公开招标B．邀请招标C．设计方案竞选D．直接委托4、采用评标价法对投标书的评审是以（）的标书为最优。
A．最低的投标报价B．合理的投标报价C．最低的评标价D．最高的评标价5、建设工程委托监理合同的专用条件是对（）中的某些条款进行补充．修正。
A．监理委托函B．中标函C．标准条件D．法律法规6、依据委托监理合同示范文本规定，属于附加监理工作是（）。
A、调解合同争议B、发生不可抗力后恢复施工前的监理工作C、由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D、非监理人自己的原因而暂停监理业务后的恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间7、委托监理合同的有效期是（）。
A、完成正常监理工作预定的时间B、是以约定的日历天数为准C、在专用条款中约定D、以监理人是否完成了附加．额外工作的义务来判定8、在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失8万元，该合同中委托人向监理人约定支付监理酬金总额15万元，监理人已缴纳税金2万元，委托人应承担的赔偿金额为（）万元。
A．23B．15C．13D．89、属于正常监理工作酬金中直接成本的是（）。
A．业务培训费B．监理人员的差旅费C．办公费D．经营业务费10、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）。
A．设计人收到定金B．合同签订C．设计人勘察现场D．厂址选择答案：1、D 2、C 3、B 4、C 5、C 6、C 7、D 8、D 9、B 10、A单项选择题1、设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（）日止。
A．交付设计文件B．设计文件审查通过C．完成设计变更D．工程竣工验收合格2、发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经（）书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察．设计单位修改。
A．总监理工程师B．原建设工程设计人C．施工承包人D．原审批机关3、发包人从施工进度的考虑，要求设计人比规定时间提前交付设计文件时，（）。
A．须由总监理工程师下达指令B．须报经施工图审批部门批准C．须征得设计人同意D．不需要鉴定提前交付设计文件的协议4、在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则（）。
A．设计人退还发包人已付定金B．设计人不退还发包人已付定金C．发包人支付设计费的一半D．发包人支付第一阶段的全部设计费5、反映招标工程具体特点和要求，应在（）中约定的。
A．合同协议书B．通用条款C．专用条款D．附件6、通常用于紧急工程施工的是（）计价方式的施工合同。
A．固定价格B．可调价格C．固定总价D．成本加酬金7、依据施工合同示范文本通用条款规定，承包人要求增加图纸套数时，（）。
A、发包人应代为复印，复印费由发包人承担B、发包人应代为复印，复印费由承包人承担C、承包人应自费委托他人复印D、发包人应代为复印，复印费由发包人和承包人共同承担8、承包人代为更换发包人供应的规格．型号与合同约定不符的材料所发生的费用由（）承担。
A．承包人承担B．发包人承担C．承包人和发包人各承担一半D．工程师决定由谁承担9、施工过程中，经过工程师检验检查合格后的工程，又发现因承包人的原因出现的质量问题，应（）。
A．由承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B．工程师承担责任，发包人负责重新施工，工期相应顺延C．发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D．承包人承担返工费用，工期相应顺延10、工程师对因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是（）。
A．要求承包人在合理状态下施工B．工程师对工程延期的批准C．作为承包人作为工期索赔的依据D．对承包人赶工措施的批准答案：1、D 2、B 3、C 4、B 5、C 6、D 7、B 8、B 9、A 10、A多项选择题1、据法律规定，强制招投标的项目包括（）。