【最新】 预付款银行保函 模板(范本)
预付款担保(范本)
合同附件1:预付款保函(范本)合同名称:受益人名称和地址:(以下称为“发包方”)我方已获知,公司(以下称为“委托人”)是上述合同的供应商,希望得到一笔预付款,为此,合同内要求其取得一份保函。
应委托人请求,我方(银行名称)在此不可撤销地承诺,在我方收到发包方载明以下情况的书面的要求(但不要求任何证明)后,向发包方支付总额不超过人民币大写:(小写:R M B元,以下简称“保证金额”)的任何一笔或几笔款额:a)委托人未能按照合同条件归还预付款,以及b)委托人未能归还的款项。
本保函在委托人收到预付款(首次分期付款)后开始生效。
该保证金额应按发包方根据合同规定发出的通知书内所说明委托人已向发包方归还的款额,进行等额扣减。
我方每次收到(自委托人处)据称是该通知的抄件后,将立即将相应修改的保证金额通知发包方。
本保函的有效期自预付款支付给委托人起生效,至发包方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。
任何关于付款的要求都必须有发包方盖章。
发包方书面的要求必须在本保函的有效期以内,由我方在本办公地点收到。
本保函应在期满日期到期日退还我方。
我方的送达地址以为准,除非事先已经通知相关当事人,否则送达该地址的文件可视为已送达我方。
我方已获知,如果到上述期满日期28天前,预付款还没有全数归还给发包方,发包方可以要求延长本保函。
我方承诺,根据我方在延长期限内收到的发包方的书面要求,我方将无条件的向发包方支付尚未退还的预付款。
我方根据该保函支付的款项为支付给发包方的净款项,包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额均不能从中扣除、扣缴或抵销。
我方承诺将不要求发包方提交其它除前述书面付款要求之外的任何文件,不会要求发包方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明发包方权利的任何文件。
我方放弃发包方应先向供应商要求赔偿上述金额,然后再向我方提出要求的权利。
我方进一步向发包方承诺:在发包方和供应商之间的合同条件、合同发生任何变化、补充或修改均不影响我方在本保函项下的付款责任。
2024合同尾款预付保函标准格式
2024合同尾款预付保函标准格式合同编号:__________甲方(受益方):单位名称:________________单位地址:________________法定代表人:______________联系电话:______________乙方(担保方):单位名称:________________单位地址:________________法定代表人:______________联系电话:______________鉴于甲方与第三方(以下简称"卖方")签订了合同编号为_______的合同(以下简称"主合同"),乙方愿意为卖方在主合同项下的尾款支付义务提供预付保函,以保障甲方的权益,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本保函,共同遵守。
第一条保函的开立1.1 乙方同意根据本保函的条款和条件,向甲方开立金额为_______元的预付保函。
1.2 保函的有效期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第二条保函的担保范围2.1 本保函担保的范围为卖方在主合同项下应向甲方支付的尾款。
2.2 若卖方未能按照主合同的约定支付尾款,乙方应在收到甲方书面索赔通知后的_______个工作日内,无条件支付相应金额给甲方。
第三条保函的生效条件3.1 本保函自乙方签字盖章之日起生效。
3.2 本保函的生效条件包括但不限于卖方已按照主合同约定履行了相应的义务。
第四条保函的索赔程序4.1 若卖方未能履行主合同项下的尾款支付义务,甲方有权向乙方提出索赔。
4.2 甲方提出索赔时,应向乙方提交书面索赔通知,并附上卖方违约的相关证明材料。
第五条保函的解除5.1 一旦卖方履行了主合同项下的所有义务,本保函即告解除。
5.2 若甲方在保函有效期内未向乙方提出索赔,保函在有效期届满后自动解除。
第六条违约责任6.1 如乙方未按照本保函的规定履行支付义务,应向甲方支付违约金,违约金的金额为未支付金额的_______%。
最新预付款保函格式(2024版)
合同编号:__________一、保证事项1.开证申请人保证按照基础合同的约定及时、足额地向受益人支付预付款。
2.开证申请人保证在本保函有效期内,若未按基础合同约定履行支付义务,则愿意承担由此产生的一切法律责任。
3.开证申请人保证本保函项下的预付款仅用于基础合同约定的用途,不得挪作他用。
二、保函金额本保函的保函金额为预付款总额的__________%,即__________元。
三、保函有效期本保函自签发之日起生效,有效期为__________个月。
若基础合同的履行期限超过本保函的有效期,则本保函的有效期自动延长至基础合同履行期限的一日。
四、保证责任的履行1.在保函有效期内,若开证申请人未能按基础合同约定履行支付义务,受益人有权凭本保函向开证申请人追偿预付款及违约金。
2.开证申请人应在收到受益人追偿通知后的__________日内,按照受益人的要求履行支付义务。
五、保函的解除1.在保函有效期内,若开证申请人按基础合同约定履行了支付义务,受益人应向开证申请人出具保函解除证明,本保函即行失效。
2.本保函失效后,开证申请人和受益人之间的权利义务关系自行终止。
六、争议解决本保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1.本保函一式两份,开证申请人和受益人各执一份。
2.本保函未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本保函具有同等法律效力。
开证申请人:(盖章)受益人:(盖章)签订日期:__________年__________月__________日。
【最新】预付款银行保函模板(范本)
【最新】预付款银行保函模板(范本)
预付款银行保函
致:XXX (发包人全称)鉴于(承包人全称)(下
称“承包人”)
与(发包人全称)(下称“发包人”)签订
(工
程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证承包人有权
获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款;发包人在合
同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保
金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写) 元 (¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时,我行保证在担
保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到
发包人要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同
事实的证据或相关的证明材料。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项
的索赔。
我行承诺:XXX不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人
与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕,或发包人抵扣完开工预付
款后第15 天起失效。
法定代表人或其授权的代理人:XXX(签字签章) 担保银行盖章:XXX
地址:XXX
日期:XXX 年月日。
银行保函样本
银行保函样本(预付款保函)银行保函样本1致: (下称受益人):鉴于 (下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为 ___________的 (下称合同),工期自年月日至年月日,且受益人向被担保人支付了金额为_ 的预付款。
我方接受被担保人的委托,在此向受益人提供不可撤销的预付款保函:一、本保函的最高担保金额为人民币 (币种) ¥ (小写) (大写)。
二、本保函的有效期自年月日至年月日。
三、在本保函的有效期内,我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后 15 个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保函的有效期内送达我方,超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付,保函到期后,无论受益人是否退回保函原件,我方的担保责任均自动解除。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本保函担保后,受益人与被担保人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保函的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额,我方的担保责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准,涂改无效。
担保人: (盖章)负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章):单位地址:邮政编码:电话:传真:日期:年月日(履约保函)银行保函样本2致:鉴于_________________________________________(以下简称乙方)已保证按_____________________________(编号:_________________________)(以下称合同)实施;且鉴于你方在上述合同中要求乙方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的不可撤销的银行保函,作为乙方履行合同责任的担保;而且本行同意为乙方出具本银行保函;本行作为担保人在此向你放确认承担支付人民币_______________元(大写______________)的责任,在你放书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本行即予支付,不提任何异议,也不要求你方出具证明或说明背景或理由本行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额,然后再向本行提出要求的权利。
预付款保函(模板)
预付款保函(MS02.01-M060602-02)
编号:号(发包人):
鉴于:
1. 我行客户(下称“承包人”)与贵方于年月日就工程(下称“工程”)的承建事宜于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),
2. 贵方将根据合同向承包人提供金额为人民币元整的预付款。
3. 贵方已要求承包人提供与上述预付款金额相等的担保,以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。
应承包人要求,我行(下称“保证人”)在此向贵方(下称“受益人”)开立本保函,保证承包人将为工程使用上述预付款,并承担上述预付款金额限额内的保证责任。
保证人保证在收到受益人提交的索赔文件及承包人违约的书面证明后7个工作日内,向受益人偿付不超过金额为人民币元整的预付款赔偿金;保证人承担保证责任的条件是:
1. 受益人向保证人提交的书面索赔文件必须在受益人已向承包人提供了预付款之后,并且于本保函有效期内送达保证人。
2. 受益人应向保证人提交证实承包人已违约的书面证明。
3. 本保函之保证金随着承包人所完成的工程进度按比例自动递减。
本保函适用中华人民共和国法律,受中华人民共和国法律管辖。
在本保函履行期间,如发生争议、纠纷,各当事人首先应协商解决,协商不能解决时,可诉
讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。
除非受益人自动终止或放弃保函项下享受的权利,本保函一经开立即生效,于年月日失效。
保证人:
法定代表人(或委托代理人):
年月日。
合同如何约定预付款保函范文
合同如何约定预付款保函范文一、合同双方。
甲方(保函申请人):[甲方公司名称],地址:[甲方地址],联系电话:[甲方电话]。
乙方(银行或担保机构):[乙方名称],地址:[乙方地址],联系电话:[乙方电话]。
二、关于预付款保函的约定。
# (一)预付款保函的基本信息。
1. 保函金额。
甲方要求乙方开具的预付款保函金额为[具体金额]元(大写:[大写金额写法])。
这个金额是根据甲方与[项目合作方名称]签订的[项目名称]合同中的预付款金额确定的。
就像是给合作方的一个安心丸,保证甲方会按照约定好好利用这笔预付款。
2. 保函有效期。
预付款保函的有效期自[起始日期]起,至[截止日期]止。
这个时间段就像一场比赛的时间,在这个期间内,保函都要发挥它的作用。
如果项目因为一些合理的原因需要延长,甲方得提前通知乙方,商量延长保函有效期的事儿,就像比赛要加时赛,得提前和裁判(乙方)说一声。
# (二)甲方的权利与义务。
1. 权利。
甲方有权要求乙方按照本合同约定及时开具预付款保函。
这就好比甲方请乙方帮忙做一件事,那当然有权要求乙方按时做好啦。
如果乙方未能按照约定履行保函相关的义务,甲方有权追究乙方的违约责任。
就像你找朋友帮忙,朋友没做好,你肯定有权利说两句的嘛。
2. 义务。
甲方应向乙方提供开具预付款保函所需的全部真实、准确、完整的资料。
这资料就像是做菜的食材,要是不新鲜(不真实准确完整),那这道菜(保函)可就做不好啦。
在预付款保函有效期内,甲方应按照与[项目合作方名称]签订的合同要求合理使用预付款。
要是甲方乱花钱,就像拿着别人给的钱去瞎买东西,那可不行,这会影响到保函的效力呢。
如果甲方在保函有效期内发生可能影响保函履行的重大事项,如公司重大经营变动、财务状况恶化等,应及时通知乙方。
这就像是你知道家里可能要出大事了,得赶紧告诉来家里做客的朋友(乙方)一声。
# (三)乙方的权利与义务。
1. 权利。
乙方有权对甲方提供的资料进行审查。
这就像面试官有权审查求职者的简历一样,要是发现有问题,那可不能随便就通过。
预付款保函模版
预付款保函编号:(受益人):鉴于你方与(下称“保函申请人”)于年月日签订的(填写合同名称及编号,下称“主合同”),且你方按主合同约定向保函申请人预付款(币种、金额大/小写),应保函申请人的申请,我行就保函申请人按主合同的约定使用预付款或退还预付款向你方提供以下保证:一、我行向你方提供与上述预付款金额相等的担保,即我行在本保函项下承担的保证责任最高限额(下称“本保函金额”)为(币种、金额大/小写,不能超出预付款金额)。
本保函金额随保函申请人履行义务、保函申请人或我行向你方支付金额的增加而相应递减。
二、本保函有效期为以下第种:1、本保函由有权人签字并盖章,自保函申请人在**银行开立的指定账户:收到你方按照主合同约定支付的预付款之日起生效,至年月日止失效;2、。
三、如果保函申请人未按主合同的约定使用预付款或退还预付款,我行在收到你方于本保函有效期内送达的本保函原件及符合以下全部条件的书面索赔文件,并于个工作日内完成核定后,以本保函金额为限向你方承担保证责任:1、索赔文件应由你方法定代表人(负责人)或其委托代理人签字并加盖公章,如是委托代理人签字的,应附上授权文件;2、所有索赔文件必须在保函有效期内送达至我行;3、索赔文件的内容须包含明确的索赔金额、索赔款项应到达的账户、保函申请人违反本保函项下我行担保的主合同义务的事实及证据、保函申请人应承担相应违约责任的依据、声明未收到由保函申请人直接或间接支付的赔付金额等。
4、。
四、有以下任一情形,本保函将自动失效,并请你方立即将本保函原件退还我行(无论你方是否履行退还义务,本保函都将自动失效并注销):1、主合同不生效或被撤销、被终止的;2、你方与保函申请人协商变更主合同且该变更加重我行的担保责任,未事先征得我行书面同意的;3、我行在本保函项下的义务履行完毕或保函申请人按主合同的约定使用或退还了预付款;4、本保函有效期届满或被提前终止的。
五、本保函适用中华人民共和国法律。
合同如何约定预付款保函范文
合同如何约定预付款保函范文甲方(保函申请人):[甲方公司名称]乙方(银行或金融机构):[乙方名称]一、保函基本信息。
1. 保函金额。
本预付款保函的金额为人民币[X]元(大写:[大写金额])。
此金额为甲方根据主合同应向受益方提供的预付款金额,该金额在保函有效期内保持不变,除非经甲乙双方及受益方书面同意进行修改。
2. 保函有效期。
保函有效期自预付款支付至甲方账户之日起,至[具体截止日期]止。
但如果主合同约定的预付款对应的工程进度或货物交付进度发生变更,经甲方书面申请,乙方审核同意后,可对保函有效期进行相应调整。
二、甲方的权利与义务。
1. 申请与信息提供。
甲方应按照乙方要求如实填写并提交预付款保函的申请文件,包括但不限于企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、主合同副本、财务报表等相关资料。
甲方保证所提供的资料真实、准确、完整,若因甲方提供虚假资料导致乙方遭受任何损失,甲方应承担全部赔偿责任。
2. 费用支付。
甲方应向乙方支付与开具预付款保函相关的费用,包括但不限于保函手续费、评审费等。
保函手续费按照保函金额的[X]%计算,共计人民币[X]元(大写:[大写金额]),在乙方开具保函之前一次性支付。
若甲方未能按时支付上述费用,乙方有权拒绝开具保函,且不承担任何违约责任。
3. 风险告知。
甲方清楚知晓预付款保函可能带来的风险,如受益方在保函有效期内无理索赔等情况。
在收到乙方关于受益方索赔通知后,甲方应积极配合乙方进行调查核实,并按照乙方要求提供相关证明材料。
若甲方认为受益方的索赔属于无理索赔,甲方应自行通过协商、仲裁或诉讼等方式解决与受益方的争议,但乙方有权按照保函约定先行赔付受益方,甲方应在乙方赔付后及时向乙方补足相应款项。
三、乙方的权利与义务。
1. 保函开具。
在收到甲方提交的完整申请资料且甲方已支付相关费用后,乙方应在[具体工作日]个工作日内开具预付款保函,并按照甲方要求将保函送达受益方或受益方指定的地点。
预付款保函(样本)
预付款保函
预付款保函
编号:XX X银( )保函字( )第号
致:(以下简称“受益人”)
鉴于(以下简称“被担保人”)已与受益人签订了编号为号的合同,金额(大写):人民币XX XX XX元(RM B 元)。
我行接受被担保人的委托,在此向受益人提供预付款保函:
1. 本保函担保的担保金额为(大写)人民币元(R MB¥)。
2. 本保函从被担保人收到合同预付款起生效,直至预付款全部扣
回后退还并失效。
3. 在本保函的担保期间内,我行将在收到受益人经法定代表人或
其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后十个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保函担保的最高担保金额。
4.本保函担保项下的权利不得转让。
5.我行进而同意,受益人与被担保人对合同的更改、增补或修改
均不能免除我行在保函下的任何责任。
我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。
6.本保函担保的担保期届满,或我行向受益人支付索赔款已达本
保函担保的最高担保金额,我行的担保责任免除。
本保函到期即自动失效,保函正本退还我行。
7.本保函担保适用中华人民共和国法律(港澳台地区的法律除
外)。
8.本保函担保以中文文本为准,涂改无效。
担保人(盖章):银行
法定代表人或授权委托代理人(签名):
日期:年月日
E/1。
银行保函样本
银行保函样本(预付款保函)银行保函样本1致: (下称受益人):鉴于 (下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为___________的 (下称合同),工期自年月日至年月日,且受益人向被担保人支付了金额为_ 的预付款。
我方接受被担保人的委托,在此向受益人提供不可撤销的预付款保函:一、本保函的最高担保金额为人民币 (币种) ¥ (小写) (大写)。
二、本保函的有效期自年月日至年月日。
三、在本保函的有效期内,我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后 15 个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保函的有效期内送达我方,超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付,保函到期后,无论受益人是否退回保函原件,我方的担保责任均自动解除。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本保函担保后,受益人与被担保人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保函的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额,我方的担保责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准,涂改无效。
担保人: (盖章)负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章):单位地址:邮政编码:电话:传真:日期:年月日(履约保函)银行保函样本2致:鉴于_________________________________________(以下简称乙方)已保证按_____________________________(编号:_________________________)(以下称“合同”)实施;且鉴于你方在上述合同中要求乙方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的不可撤销的银行保函,作为乙方履行合同责任的担保;而且本行同意为乙方出具本银行保函;本行作为担保人在此向你放确认承担支付人民币_______________元(大写______________)的责任,在你放书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本行即予支付,不提任何异议,也不要求你方出具证明或说明背景或理由本行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额,然后再向本行提出要求的权利。
预付款保函
预付款保函
本保函是xx银行(以下简称"担保银行")出具,向xx公司(以下简称"买方")保证,只要xx公司(以下简称"卖方")履行了双方签订的《xx合同》中规定的义务,包括但不限于交付货物/提供服务,并符合合同条款,担保银行将无条件地向卖方支付预付款xx元整(大写:人民币叁拾万元整)。
1. 预付款:卖方在收到买方支付的预付款后,应按照合同规定开始货物生产/服务提供。
2. 合同履行:卖方应按照合同约定的条款和时间表完成货物交付/服务提供。
3. 保函有效期:本保函自开具之日起至买方签发的《履约证书》生效日止有效。
4. 保函金额:本保函的保证金额为人民币叁拾万元整。
5. 保函格式:本保函按照国际商会(ICC)的标准格式出具。
6. 索赔:买方在卖方未履行合同义务的情况下,有权向担保银行提出索赔。
买方提交相关证明材料后,担保银行应在5个工作日内完成赔付。
7. 保函撤销:当卖方按照合同规定履行完毕其义务后,买方应及时向担保银行出具《履约证书》,担保银行在收到《履约证书》后5个工作日内撤销保函。
本保函一式两份,买方和担保银行各持一份,具有同等法律效力。
银行盖章:xx银行
日期:
年月日。
预付款银行保函格式(2023年)
预付款银行保函格式
开立日期:______________
受益人:
地址:
邮编:
事由: ______ 号不可撤销保函
关于贵公司与__________(以下简称“卖方”)于____日签订的购买_________(工厂或项目名称)、总金额为________(大写______________ 整)的第______号合同(以下简称“合同”),我行应卖方要求开立以贵公司为受益人的不可撤销保函,该保函金额为________(大写 __________________整)以及相关利息,我行将向贵公司承担以下义务:
在贵方告知卖方未能交付合同项下全部或部分货物和/或技术资料并且贵方已经支付预付款的情况下,在收到贵方的首次书面通知后5个工作日内,不论卖方做出任何反对,我行将无条件地向贵方支付金额为_______的款项,包括从贵方向我行支付预付款之日起至我行向贵方实际支付该笔款项之日止按照年利率_______%计算的利息。
我行在本保函项下的义务将自动地和按比例地随着卖方交付和贵方接受每一批货物的发票价值而递减。
本保函自开立之日起生效并在最后一批货物的提单日起60日后失效。
自该日起,无论是否被退还本行,保函都将自动失效。
________________________
(开立保函银行名称)
由________________________签署
(姓名及职务)
_________________
(盖章)
第1页共1页。
预付款保函格式7篇
预付款保函格式7篇预付款保函格式 (1) 本人于____年____月____日的预产期,经医生建议,定于-x年____月____日提前待产,特从-xx年____月____日开始请假,期限为_____天,请领导予批准,谢谢!申请人:___________________年____月____日预付款保函格式 (2) _____收仓库:我司(交易商代码:_____)于_____年月日在天津渤海商品交易所配对成功_____千克白银。
兹有我司需办理上述购买的白银的提货事务,现授权委托我司员工:__________性别:_____,身份证号码:__________,前往贵处办理,望贵处给予接洽受理为盼!(单位名称)(盖章)法人代表(签字): ___________________年_____月_____日预付款保函格式 (3) 本人于____年____月____日的预产期,经医生建议,定于-x年____月____日提前待产,特从-xx年____月____日开始请假,期限为_____天,请领导予批准,谢谢!申请人:___________________年____月____日预付款保函格式 (4) 技术开发总公司:我司于X年X月X日去函给贵公司,联系我司在向贵公司购买二宗用地(7000平方米和3000平方米)的办证事宜,贵公司也根据当时实际情况向我司作出了回复。
近来,上级管理部门在检查我司工作时多次墩促我司着力解决上诉二宗用地的历史遗留问题,明晰权属,为企业改制创造必要条件。
为此,我司特致函贵司,望尽快办出二宗用地国土规划两证或复函说明二宗用地的现状,提出比较具体解决问题的办法。
此函盼复x年X月X日预付款保函格式 (5) Dear Mr. / Ms,Owing to the large increase in the volume of our trade with thiscountry we have decided to open a branch here, with Mr. Wang Lo as manager.The new branch will open on 1st March and from that date all orders andinquiries should be sent to Mr. Wang Lo at the above address, instead ofto our London office. We take this opportunity to express our thanks foryour cooperation in the past. We hope the new arrangements will lead toeven better results.Your,预付款保函格式 (6)致:__________有限公司由于会司发展需要,“北京__________公司”名称从20____年____月____日变更登记为“北京__________有限公司”,届时原公司“北京__________公司”的____业务由北京_________有限公司统一经营,原公司鉴订的合同继续有效。
预付款保函申请书范本
尊敬的银行:我方(以下简称申请人)根据与贵银行长期合作的原则,现向贵银行申请开具预付款保函。
具体申请事项如下:一、保函申请人基本信息申请人全称:×××公司申请人地址:×××市×××区×××路×××号申请人联系人:×××联系人电话:×××申请人营业执照号码:×××申请人开户银行:×××开户银行账号:×××二、受益人基本信息受益人全称:×××公司受益人地址:×××市×××区×××路×××号受益人联系人:×××联系人电话:×××三、保函金额及有效期保函金额:人民币×××万元整保函有效期:自保函开具之日起至×××年×××月×××日止四、保函内容贵银行根据申请人的要求,向受益人出具本保函,保证申请人在收到受益人支付的预付款后,按合同约定履行相关义务。
如申请人未按合同约定履行义务,受益人有权凭本保函向贵银行索赔预付款及相应利息。
五、申请保函的原因及目的申请人因与受益人签订了一份《×××合同》(以下简称合同),合同规定受益人需向申请人支付预付款人民币×××万元整。
为保证申请人按合同约定履行义务,同时也为保证受益人的合法权益,现申请贵银行开具本预付款保函。
预付款保函格式(范文模版)[修改版]
第一篇:预付款保函格式(范文模版)预付款保函:本保函编号:根据贵方与(以下简称“申请人”)于年月日在签订的第合同(以下简称“合同”),贵方按合同约定向申请人支付币种金额的预付款,我行兹开立以贵方为受益人的保函。
本保函担保申请人按合同约定使用预付款。
担保范围仅限于申请人应退还的预付款及按照%的年利率计算的从申请人收到预付款之日至退款之日间的利息。
本保函最大担保金额不超过币种大写金额。
我行将在收到符合下列条件的文件之日起7个银行工作日内,向贵方支付索赔通知书记载的金额,但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额,我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。
索赔文件:(1)经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书;(2)经贵方法定代表人或其授权代表签署并经申请人证实或认可的违约说明书,声明申请人既未按合同约定使用预付款,也未退回约定金额。
本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减,合同的完成进度以我行收到的由出具的证明书为准。
本保函自我行收到申请人提供的其已收到贵方支付的预付款的证明书之日起生效,失效日为年月日。
任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。
失效日后,本保函自动失效,无论贵方是否将本保函正本退回我行,我行的保证责任解除。
未经我行书面同意,贵方与申请人修改合同或其附件时,我行的保证义务解除。
本保函未经我行书面同意不能转让。
本保函适用中国法律,保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。
XXXX银行分行负责人(签字):年月日预付款保函:本保函编号:根据贵方与(以下简称“申请人”)于年月日在签订的第合同(以下简称“合同”),贵方按合同约定向申请人支付币种金额的预付款,我行兹开立以贵方为受益人的保函。
本保函担保申请人按合同约定使用预付款。
担保范围仅限于申请人应退还的预付款及按照%的年利率计算的从申请人收到预付款之日至退款之日间的利息。
本保函最大担保金额不超过币种大写金额。
预付款保函格式6篇
预付款保函格式6篇预付款保函格式 (1) __________单位(领导朋友等):感谢您一直以来对本公司(或本人)的关心和支持,使公司得以业务蓬勃发展,现公司已迁至————(某地),诚邀请贵单位(或领导朋友)在(时间地点)参观公司新址,并赴本公司的庆典午宴。
_________单位__年__月__日预付款保函格式 (2) 致: (下称受益人):鉴于 (下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为 ___________的 (下称合同),工期自年月日至年月日,且受益人向被担保人支付了金额为_ 的预付款。
我方接受被担保人的委托,在此向受益人提供不可撤销的预付款保函:一、本保函的最高担保金额为人民币 (币种) ¥ (小写) (大写)。
二、本保函的有效期自年月日至年月日。
三、在本保函的有效期内,我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后 15 个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保函的有效期内送达我方,超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付,保函到期后,无论受益人是否退回保函原件,我方的担保责任均自动解除。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本保函担保后,受益人与被担保人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保函的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额,我方的担保责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准,涂改无效。
担保人: (盖章)负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章):单位地址:邮政编码:电话:传真:日期:年月日预付款保函格式 (3) 本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。
预付款银行保函(范本)
预付款银行保函(范本)
致:(买方名称)
根据XXXX合同条款第X条中的规定,( 卖方名称、地址) (以下简称“卖方”)须向买方提交总额为(币种、以文字和数字表示的保函金额)的银行保函,以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。
我行,(银行名称),根据卖方的要求,无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人,保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过(币种、以文字和数字表示的保函金额)的金额,我行无权反对和不需要先向卖方索赔。
我行进而同意,双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。
我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。
本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30日内有效。
出具保函银行(公章):
签字人姓名和职务(签名):
开具日期:20XX年X月X日。
预付款银行保函格式
预付款银行保函(格式)
致:(发包人全称)
根据(承包人全称)(以下简称“承包人”)与(发包人全称)(以下简称“发包人”)签订的合同(合同编号:,于年月日签订)的规定,承包人按规定的金额提交一份预付款银行保函(以下简称“保函”)作为担保。
我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大写)元(¥元)。
本保函的义务是:我行在接到发包人提出的因承包人未能履行合同规定的义务而要求收回开工预付款的书面通知和付款凭证后的7天内,在担保金的限额内向发包人支付该款项,无须发包人或代建单位出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索还上述款项。
我们还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函自开立之日起生效,在收到监理工程师签发的支付证书(副本)说明上述开工预付款已完全偿还时失效,并退回我行。
担保银行:(银行全称)(盖章)
法定代表人:
或其授权的代理人:(职务)
(姓名)
(盖章)
年月日
联系方式
电话:
传真:
邮件:
地址:
备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
预付款银行保函
致:XXX (发包人全称)鉴于(承包人全称)(下
称“承包人”)
与(发包人全称)(下称“发包人”)签订
(工
程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证承包人有权
获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款;发包人在合
同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保
金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写) 元 (¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时,我行保证在担
保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到
发包人要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同
事实的证据或相关的证明材料。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项
的索赔。
我行承诺:XXX不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人
与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕,或发包人抵扣完开工预付
款后第15 天起失效。
法定代表人或其授权的代理人:XXX(签字签章)
担保银行盖章:XXX
地址:XXX
日期:XXX 年月日。