网络工程承建合同(正式版)
网络工程合同书
网络工程合同书甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：电话：传真：开户银行：账号：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：电话：传真：开户银行：账号：鉴于甲方与乙方双方就网络工程的合作事宜达成以下协议：第一条项目背景甲方拟开展网络工程项目，希望乙方提供相应的技术支持和服务。
第二条合作内容1. 乙方将根据甲方的具体需求，提供网络工程方案设计、工程实施、相关设备供应以及售后服务等支持；2. 乙方负责确保网络工程项目的质量，保证工程实施按照合同约定的时间节点和质量要求完成。
第三条合同价格1. 网络工程项目的合同价格为（具体金额）。
根据工程难易程度和具体技术要求，双方可进行适当的调整；2. 甲方应在合同签订后（时间），支付合同总价款的（具体比例）作为订金，剩余款项应在工程完工后（时间）内一次性支付。
第四条合同变更1. 在工程实施过程中，如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议；2. 变更协议应包括变更的具体内容、合同价格的调整以及变更实施的时间等。
第五条违约责任1. 若甲方未按时支付合同款项或提供必要的配合，导致网络工程项目无法按计划进行，甲方应承担相应的违约责任；2. 若乙方未按合同约定的质量要求和工程节点完成网络工程项目，乙方应承担相应的违约责任；3. 因不可抗力因素导致网络工程项目无法按计划进行的，双方可协商解决或通过仲裁等方式处理。
第六条保密条款1. 双方承诺在合作过程中保守商业秘密，不得泄露对方的商业机密信息；2. 合同终止后，双方应归还对方的机密资料，不得继续使用。
第七条合同解除1. 在工程实施过程中，如双方发生重大分歧，无法达成一致意见的，双方可协商解除合同；2. 解除合同后，双方应按照实际工作量以及已经完成部分的工程费用做出合理的结算。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决。
协商不成的，双方可选择向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第九条合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
网络工程承建合同常用版范本
网络工程承建合同常用版范本随着信息技术的飞速发展，网络工程项目在各行各业中扮演着越来越重要的角色。
无论是企业信息化建设还是智慧城市项目的推进，都离不开专业、高效的网络工程服务。
因此，签订一份全面、严谨的网络工程承建合同显得尤为重要。
本文将为您提供一个网络工程承建合同的常用版范本，以供参考。
网络工程承建合同常用版范本甲方（委托方）：________乙方（承建方）：________鉴于甲方拟进行________项目（以下简称“项目”）的网络工程建设，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条项目概况1.1 项目名称：________1.2 项目地点：________1.3 项目内容：________1.4 项目规模：________1.5 项目预算：________1.6 项目周期：________第二条乙方责任2.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和设计方案，负责项目的施工、安装、调试等工作。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和行业规范，确保网络系统稳定可靠、安全高效。
2.3 乙方应提供完善的售后服务，对甲方在使用中出现的问题及时响应并解决。
第三条甲方责任3.1 甲方应按合同约定支付工程款项。
3.2 甲方应协助乙方完成现场勘察、设计确认等工作。
3.3 甲方应提供必要的施工条件，确保乙方顺利开展工作。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价为：人民币________元整（大写：________）。
4.2 支付方式：甲方应在合同签订后____天内支付预付款，占总价的____%；其余款项根据工程进度分批支付。
第五条工期与交付5.1 乙方应于________年__月__日前完成项目建设，并通过甲方组织的验收。
5.2 如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
第六条质量保证与售后服务6.1 乙方应对所提供的设备和材料提供不少于__年的质量保证期。
6.2 在保证期内，如出现非人为损坏的设备故障或性能下降，乙方应负责免费维修或更换。
网络工程承建合同模板
网络工程承建合同模板甲方：（委托人名称）地址：联系电话：乙方：（承建人名称）地址：联系电话：鉴于甲方拟进行网络工程承建，乙方具有从事此项工程的能力和经验，双方经友好协商，就网络工程承建事宜达成以下协议，并共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：网络工程承建工程。
2. 工程地点：（具体地址）。
3. 工程内容：网络设备采购、网络布线、网络配置等工程。
4. 工程规模：（详细说明）。
5. 工程完成时间：自合同签订之日起，甲方要求工程完成时间为（具体时间）。
二、工程费用及支付方式1. 工程费用：工程总费用为人民币（具体金额）元整。
2. 工程费用支付方式：（1）合同签订后，乙方收到合同总费用的30%作为预付款。
（2）工程完成后，乙方收到合同总费用的70%作为尾款。
三、工程进度和验收1. 工程进度：（1）乙方应按照约定时间节点按时完成工程进度。
（2）工程进度的具体时间节点和工作内容，双方应共同商定并确认，制定工程进度计划。
2. 工程验收：（1）工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告。
（2）甲方有权对工程进行验收，并对工程进行检查，确保工程质量符合要求。
四、工程质量保证1. 乙方应按照国家有关标准和规范进行网络工程承建，并保证工程质量符合国家标准和双方约定的质量要求。
2. 若工程质量出现问题导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的责任并进行修复工作，不收取任何费用。
五、违约责任与争议解决1. 若一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，争议提交合同签订地（或约定的仲裁机构）仲裁解决。
六、合同变更和解除1. 本合同的修改和变更，需经双方书面协商一致，达成补充协议后方能生效。
2. 本合同经双方正式签字盖章后，如发生不可抗力事件或其他不可预见的情况，影响到本合同的履行，双方可友好协商解除合同，并在书面协议中确认解除事由和解除后的权益分配。
网络工程承建合同9篇
网络工程承建合同9篇第1篇示例：网络工程承建合同是指由业主委托承建商为其进行网络工程的设计、施工、安装、调试及其他相关工程服务的合同。
网络工程承建合同的签订是网络工程项目顺利进行的前提，是保障双方权益的重要法律文件。
一、双方信息及项目基本情况业主：【具体名称】（以下简称甲方）承建商：【具体名称】（以下简称乙方）项目名称：【具体名称】项目地点：【具体地点】项目规模：【具体规模】项目内容：【具体内容】二、合同内容1. 项目工程范围甲方委托乙方承担项目的网络工程承建工作，包括但不限于网络设计、设备采购、施工安装、调试验收等工作。
具体工作内容和工程范围详见附件《网络工程承建方案书》。
2. 工程进度和交付标准乙方必须按照约定的工程进度和质量标准进行施工和交付工程。
工程交付后，乙方必须保证工程质量和安全，且提供一定期限的售后服务。
3. 工程款支付甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点向乙方支付工程款。
乙方应在工程进度和质量验收合格后，提供相关发票和账单，并保证收款合法合规。
4. 变更和调整如项目需要变更或调整，双方应协商一致，签订书面变更协议。
变更前须经甲方书面同意，变更后对工程款、工程进度等需要作出相应调整。
5. 知识产权和保密乙方在履行合同过程中所获得的技术和信息，应属于甲方的专有财产。
乙方应对甲方的商业秘密和技术资料予以保密，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。
6. 违约责任任何一方违约导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。
涉及违约的行为可能包括但不限于不按约定交付工程、质量不合格、拖延工期等。
7. 合同解除若因不可抗力或其他特殊情况导致无法继续履行合同的，可协商解除合同。
解除合同后，双方应协商处理尚未完成的工程和款项，并且不再有其他追索权利。
8. 其他约定其他双方另行约定的事项，详见附件《网络工程承建合同附则》。
三、附则1. 本合同一式【具体数量】份，双方各执【具体数量】份，具有同等法律效力。
网络系统工程项目合同书范本6篇
网络系统工程项目合同书范本6篇篇1甲方（客户）：____________________公司名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________乙方（承包商）：____________________公司名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保网络系统工程项目的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方本着公平、诚信、友好的原则，特订立本合同。
一、工程概述1. 工程名称：网络系统工程项目。
2. 工程地点：____________。
3. 工程范围：包括网络系统架构设计、设备选型及采购、安装调试、系统集成等。
二、工程内容和要求1. 甲方需求：甲方需要建立一个高效稳定的网络系统，包括网络设备、服务器、存储设备、安全设备等，以满足公司业务需求。
2. 乙方服务内容：乙方负责提供网络系统架构设计、设备选型及采购、安装调试、系统集成等全方位服务。
同时，乙方需确保系统稳定性、安全性和可扩展性。
3. 工程标准：乙方需按照国家标准和行业规范进行工程设计、施工和验收。
4. 工程期限：本工程自合同签订之日起，共计___个月完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币____元（大写：______圆整）。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付___%作为预付款；工程验收合格后支付剩余款项。
网络工程合同文本
网络工程合同文本甲方（客户）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需进行网络工程建设，乙方具备相应资质和能力，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就网络工程项目的施工与服务达成如下合同：一、项目内容与技术要求1. 本项目包括但不限于网络布线、设备采购安装、系统配置调试、网络安全设置等。
2. 所有网络设备与材料须符合国家相关标准及行业规范，保证工程质量。
3. 网络系统设计应满足甲方业务需求，保障网络的稳定性与安全性。
二、合同价格与支付方式1. 合同总价为人民币_______元。
2. 付款方式：预付款30%，项目验收合格后支付剩余70%。
3. 如有额外费用产生，双方应协商一致后补充条款。
三、工期与进度安排1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按合同约定时间完成各阶段工作，并及时向甲方汇报进度。
3. 如遇不可抗力影响工程进度，应及时通知对方，并协商解决。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所提供设备及工程提供至少一年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为因素导致的故障或问题，乙方负责无偿修复。
3. 乙方应提供专业的技术支持与维护服务，确保网络系统的正常运行。
五、违约责任1. 如一方违反合同规定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致工程延期，每延迟一日，按合同总金额的千分之五支付违约金。
六、争议解决双方因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
网络工程承建合同书
网络工程承建合同书合同编号：_____________签订日期：_____________甲方（业主）：_______________乙方（承建方）：_______________一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在网络工程建设项目中的合作行为，确保工程质量，明确双方的责任、权利和义务，保障工程按期完成。
二、工程内容乙方根据甲方的需求，负责以下网络工程的设计、施工、调试及维护工作：1. 网络架构设计与优化2. 网络设备的采购、安装与配置3. 网络安全系统的建立与测试4. 网络的日常维护与技术支持三、工程标准与要求乙方应按照国家相关网络工程建设标准和行业规范，确保工程质量满足甲方的要求。
同时，乙方应保证所提供设备和服务符合相关技术标准。
四、合同价款与支付方式合同总价为人民币______元。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付。
3. 尾款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、工程期限乙方应在合同签订后的____天内完成全部工程任务。
如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时与甲方协商解决。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因执行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同的附件包括但不限于：1. 工程详细设计图纸和技术规格书2. 设备清单及价格表3. 施工进度计划表4. 其他双方认为必要的文件或资料。
学院 网络建设 合同7篇
学院网络建设合同7篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托方）：【学院全称】地址：【学院地址】法定代表人：【姓名及职务】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱地址】乙方（承建方）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【姓名及职务】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱地址】鉴于甲方需要实施学院网络建设工程，乙方具备相关资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、项目概述本合同涉及学院网络建设工程，包括但不限于校园网络设备采购、安装、调试及技术支持等。
具体工作内容包括但不限于网络设备采购、网络设备布置、网络布线、设备配置与调试等。
工期：【工期】。
预算：【预算金额】。
最终验收标准为乙方交付的工作成果能够满足甲方的业务需求且各项指标符合国家相关技术标准。
工程建设的范围应包括学院的各区域。
本合同内容详细阐述各方应履行的主要权利和义务，各方应按照合同约定的方式履行合同。
二、工程期限与进度安排乙方应按照合同约定的时间完成工程进度安排，并按照甲方要求进行阶段性的汇报和验收。
若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程费用及支付方式工程费用包括但不限于乙方向甲方提供的设备及技术支持费用等全部内容，甲方应当按照合同约定的支付方式进行支付。
具体的支付条件、时间和支付方式约定如下：【详细条款】。
违约责任和合同终止情况应一并在此明确说明。
如有合同终止的情形或变更的费用和条款应当充分详细说明并得到双方的一致同意。
四、质量要求与技术标准乙方应保证工程建设的各项指标符合国家相关技术标准和质量要求，如未能达到合同约定标准，乙方应承担违约责任并承担全部修复责任及修复费用等相应费用和责任。
如有附加需求和服务变更的需求需甲乙双方达成一致协议进行修订调整并以书面形式约定签订本协议的特殊规定和补充条款。
网络施工合同范本
网络施工合同范本篇一：网络工程合同样本网络工程施工合同项目单位：（以下简称“甲方”）施工单位：（以下简称“乙方”）甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。
一、工程概述：工程名称：网络综合布线工程工程地点：二、工程承包范围：网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。
三、合同工期：合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：（1）、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。
（2）、经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。
（3）、因自然灾害或其他不可抗拒力因素。
四承包方式:本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。
五合同价款及结算方式：（1）、本工程合同总价为：人民币元，大写：元整。
（其中单点施工费：网络元/点合计个点。
如有添减按实际点数计算）。
（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订2日内预付全合同价40%，即人民币元，大写：。
工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币元，大写：。
待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币元，大写：。
（3）、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。
除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。
（4）、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。
六、组成合同的文件及要求：（1）、本合同协议书。
网络工程承建合同完整版8篇
网络工程承建合同完整版8篇第1篇示例：网络工程承建合同甲方（委托方）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（姓名）电话：（电话号码）鉴于甲方拟对网络工程进行承建，并经过充分协商，双方自愿达成以下承建合同，共同遵守合同之约定：第一条项目名称网络工程承建项目名称为：（项目名称）第二条项目内容1. 乙方应按照甲方的要求，对网络工程进行规划、设计、建设和调试工作，并保证项目的质量、进度和安全。
2. 乙方应根据项目的实际情况，提供合理的网络工程解决方案，并严格按照设计要求进行施工，确保工程质量达到国家有关标准和规定。
第三条工程期限网络工程承建工期为从（日期）至（日期），乙方应在合同规定的工期内按时完工。
第四条工程报酬1. 项目总承包价为（金额），乙方应按照合同的约定，按进度及质量要求分期收取支付。
2. 如因乙方原因导致工程延误，乙方应按照约定支付甲方违约金。
如甲方原因导致工程延误，甲方应按照约定支付乙方违约金。
第六条保修责任在工程竣工验收后，乙方应对工程承建内容提供一定的保修期限，并在此期限内免费修理因施工质量问题而引发的问题。
第八条合同解除1. 若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决，并互不承担违约责任。
2. 如无不可抗力因素，乙方违约解除合同的，须承担相应的违约责任。
第九条合同变更任何一方需变更合同内容时，应提前向对方书面提出变更申请，并经双方签字盖章确认后生效。
第十条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上即为网络工程承建合同的完整内容，双方应严格遵守合同的约定，共同确保项目的质量和进度，保障双方的利益。
第2篇示例：网络工程承建合同甲方：（委托人）鉴于甲方拟对某网络工程项目进行承建，为明确双方权利义务，特订立本合同，并遵循平等自愿、公平诚实的原则，达成以下协议：一、工程项目简介甲方拟委托乙方对网络工程项目进行承建，包括但不限于网络规划、设备采购、网络搭建、调试等工作内容。
网络工程合同(精选6篇)
网络工程合同（精选6篇）网络工程合同篇1委托方（甲方）：承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下：一、服务内容1.甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2.经双方协商，乙方的施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。
3.网络工程项目明细：甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二、质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起年。
（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
三、合同报价合同报价见附件“网络工程报价明细”。
四、付款方式合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
五、违约条款合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。
在合同期内任何一方违反合约。
违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。
本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方：甲方代表：地址：邮编：电话：开户行：帐号：年月日乙方：乙方代表：地址：邮编：电话：开户行：帐号：年月日网络工程合同篇2委托方(甲方)：承建方(乙方)：经双方协商，订立合同如下：一.服务内容甲方同意乙方来承建从达旗交管大队至达旗新能能源交警检查服务站专用光缆铺设工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成甲方委托的光缆铺设工程。
机房网络改造合同5篇
机房网络改造合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要对现有机房进行网络改造，以提升机房网络性能、保障数据安全，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就机房网络改造事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房网络改造工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括网络设备选型、布线、安装、配置、调试及后期维护等二、工程范围和要求1. 乙方应按照甲方需求进行机房网络改造，包括但不限于网络设备选型、采购、布线、设备安装、系统配置、调试及后期维护等。
2. 乙方应确保改造后的网络系统稳定、安全、高效运行，满足甲方的业务需求。
3. 乙方在工程实施过程中，应遵守相关法律法规，严格执行安全操作规程，确保工程质量和安全。
三、工程期限1. 工程开工日期：以甲方通知为准。
2. 工程竣工日期：乙方应在约定工期内完成工程，如遇特殊情况，需及时与甲方沟通并征得甲方同意。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付余款。
3. 乙方需提供正规发票。
五、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
甲方应在收到申请后的______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署工程验收报告。
4. 若验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。
六、保修与维护1. 工程验收合格后，乙方提供为期______年的质保期。
2. 质保期内，如因乙方原因造成的问题，乙方负责免费维修。
3. 质保期过后，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 若因乙方原因未按期完成工程，应支付违约金。
2. 若因甲方原因未按期支付工程款，应支付滞纳金。
2024年网络工程承建合同模板
2024年网络工程承建合同模板合同编号: [合同编号]承建方：[承建方名称]法定代表人（负责人）：[法定代表人姓名]地址：[承建方地址]联系电话：[联系电话]邮箱：[联系邮箱]业主方：[业主方名称]法定代表人（负责人）：[法定代表人姓名]地址：[业主方地址]联系电话：[联系电话]邮箱：[联系邮箱]甲方（以下简称“业主方”）与乙方（以下简称“承建方”）本着平等、自愿的原则，经友好协商，就[工程项目名称]的承建事宜达成如下合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：[工程项目名称]1.2 项目地址：[工程项目地址]1.3 工程规模：[工程规模]1.4 工程费用预算：[工程费用预算]1.5 工程开始日期：[工程开始日期]1.6 工程完工日期：[工程完工日期]1.7 工程技术要求：[工程技术要求]1.8 工程质量要求：[工程质量要求]1.9 工程验收标准：[工程验收标准]第二条承建范围2.1 乙方承担网络工程的设计、建设、调试、安装、验收等全过程工作。
2.2 乙方负责完成工程施工所需的人力、材料、设备、资金等，并按照法律法规的要求进行建设和验收。
2.3 乙方应确保工程的安全和质量，完成相关的工程验收。
第三条付款方式3.1 业主方按照以下方式向乙方支付工程款项：（1）工程款项总额为人民币[工程款项总额]，分[付款方式1]、[付款方式2]等[付款次数]次支付。
（2）每次支付的款项按照工程进度和合同约定进行支付，支付前需经双方共同确认工程进度，并有书面通知。
（3）业主方将款项支付至乙方指定的银行账户，并提供相应的支付凭证。
3.2 若乙方提前完成工程、或工程完成进度超前于约定进度，业主方有权根据实际情况提前支付款项。
第四条合同生效和履行期4.1 本合同经双方签字盖章后生效，并自[合同生效日期]终止。
4.2 若合同履行过程中出现不可抗力或第三方原因导致工期延误、合同无法履行的情况，双方应及时协商解决，并不影响本合同的履行和效力。
网络工程承建合同常用版范本
网络工程承建合同常用版范本网络工程承建合同甲方（委托人）：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司电话）乙方（承包人）：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司电话）鉴于甲方计划建设网络工程项目，现委托乙方进行承建，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：（网络工程项目名称）1.2 项目地址：（网络工程项目地址）1.3 项目内容：根据甲方要求，乙方承担网络工程项目的设计、施工、调试等全过程。
第二条合同价款2.1 本项目的合同价款为人民币（金额）元（大写：金额），合同价款包括网络工程项目的设计、施工、调试等全部费用。
2.2 甲方应按以下方式支付合同价款：（1）合同签订后，甲方应支付合同价款的30%作为预付款；（2）网络工程项目设计完毕并经甲方验收合格后，甲方应支付合同价款的40%作为进度款；（3）网络工程项目全部竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付合同价款的30%作为最终款。
2.3 甲方应按照约定时间支付合同价款，如逾期支付的，应承担相应利息和违约金。
第三条设计与施工3.1 网络工程项目的设计由乙方负责，并根据甲方提供的需求进行设计。
3.2 乙方负责网络工程项目的施工，保证施工过程安全、合规，并按照设计方案要求进行施工。
3.3 网络工程项目施工过程中发生的安全事故、人员伤亡等责任由乙方承担。
第四条保修期4.1 网络工程项目竣工后，乙方提供的设备、材料等享有一年的质量保修期，保修期内，乙方负责修复由于自身原因引起的故障和损坏。
4.2 若甲方在保修期内发现网络工程项目存在质量问题，应及时通知乙方并提供相关证据，乙方应免费提供维修、更换等解决方案。
第五条争议解决5.1 合同履行过程中，如发生争议，应由双方协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼解决。
5.2 本合同的解释和效力适用中华人民共和国法律。
第六条其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至网络工程项目竣工验收合格之日止。
网络工程承建合同常用版
网络工程承建合同常用版网络工程承建合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：身份证号：电子邮箱：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：身份证号：电子邮箱：鉴于甲方拟委托乙方承建网络工程项目，为明确双方的权利和义务，双方达成如下协议：第一条项目名称网络工程项目名称为：第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责网络工程的设计、工程施工、设备采购及安装等工作；2. 项目预算总额为：（具体金额）；3. 甲方提供的网络工程项目相关资料包括但不限于：网络拓扑结构图、设备要求清单、设计文件等；4. 乙方应在合同签订后（具体时间）内完成项目的设计和提交设计文件给甲方，设计文件需要经甲方确认方能进行工程施工；5. 乙方应按照设计文件和相关要求进行网络工程项目的施工，确保质量；6. 乙方负责网络工程项目所需设备的采购、安装、测试等工作，设备采购应遵守国家相关法律法规，确保设备的质量、真实性；7. 乙方应确保网络工程项目的安全施工，采取必要的安全措施，确保工程安全；8. 乙方对网络工程项目的施工过程中可能存在的由于施工原因引起的损坏或破坏应负责修复或赔偿；9. 甲方应配合乙方进行工程施工，提供必要的协助和支持；10. 甲方应按照工程进度支付工程款项，支付方式为：（具体方式）；11. 工程竣工后，乙方应将网络工程项目交付给甲方，并提供相应的验收报告；12. 甲方应在收到乙方交付的网络工程项目后进行验收，验收标准依据设计文件和相关要求；13. 若甲方对网络工程项目存在任何问题或不满意，乙方应在收到甲方通知后及时进行整改或解决；14. 甲方负责网络工程项目的后期运维和维修工作。
第三条项目工期网络工程项目的工期为：（具体时间），具体工期安排由双方协商确定。
第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为：（具体金额），支付方式为：（具体方式）；2. 甲方应按照以下方式支付工程款项给乙方：- 预付款：收到乙方提交的设计文件后，甲方应支付工程款项的（具体比例）作为预付款；- 进度款：根据工程进度支付相应的工程款项；- 竣工款：网络工程项目完工并经验收合格后，甲方应支付剩余的工程款项。
网络工程承建合同三篇
网络工程承建合同委托方（甲方）：承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下：一．服务内容1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
3、网络工程项目明细：甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二．质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。
（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四．合同报价合同报价见附件“网络工程报价明细”。
五．付款方式合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的网络工程承建合同模板委托方(甲方)：承建方(乙方)：经双方协商，订立合同如下：一.服务内容1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
3、网络工程项目明细：甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE—
精诚合作携手共赢
Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
网络工程承建合同(正式版)
The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared
注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
经双方协商，订立合同如下：
一．服务内容
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
3、网络工程项目明细：
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二．质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。
（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四．合同报价
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
五．付款方式
合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的
请在此处输入公司或组织的名字
Enter The Name Of The Company Or Organization Here。