工程项目劳务分包合同--2019专用版
2019年劳务分包合同范本
2019年劳务分包合同范本----WORD文档，下载后可编辑修改----【篇一】甲方：（以下简称为甲方）乙方：（以下简称为乙方）为确保基础质量，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1、工程名称：2、工程地点及范围：3、分包内容：4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以包干。
（1）（2）（3）（4）4．1工程量以实际完成的数量为依据。
4．2本合同附件所列单价中，不包含税金。
4．3除包含了完成分包内容而发生的全部费用外（包含人工费、材料费、工器具等一切费用），还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。
5、计量及支付：结算方式：进度款和结算款以结算。
5。
1、当工程量完成%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。
5。
2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款%，缺陷责任期满付剩余价款至%（扣除预付款及%的质量保证金）。
5。
3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。
6、乙方进场施工日期为：年月日，竣工日期：年月日。
7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任；8、工程质量：8。
1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。
8。
2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。
如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。
劳务分包合同2019专业版
劳务分包合同2019专业版发包方：建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
二、本合同期限：从年月起至年*月止。
三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：1、全面履行公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：祝语 :不够强大，意味着很容易受到外界的影响，通常表现为：要么特别在意别人的看法，要么活在他人的眼目口舌之中。
从而失去独立的判断能力，变得摇摆不定和坐立不安。
祝语 :一个人活着，何任何时，是不能无所事事，更不可枸人忧天，怨声载道，必须要有他该做的事情，唯有那样他的心里才会有所寄托，他才会真正的获得快乐。
建设工程施工劳务分包合同范本(示范文本)2019最新整理版
建设工程施工劳务分包合同/范本（示范文本）2019最新整理版承包人（甲方）：地址：劳务分包人（乙方）：地址：风险提示：严格签订劳务分包合同承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避免一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。
：劳务分包人合法运作必须包含两种形式：一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人（总承包企业或专业承包企业）建立劳务分包合同关系；二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。
为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限1、开工日期：________年_______月_______日。
2、竣工日期：________年_______月_______日。
3、总工期为：共________个日历天。
三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。
3、单价：______________；工程量：__________________；合同总价：___________________。
四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。
乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。
建设工程施工劳务分包合同2019
建设工程施工劳务分包合同2019建设工程施工劳务分包合同2019一、引言本份建设工程施工劳务分包合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“总包方”）就工程劳务进行分包而签订。
本合同旨在明确双方之间的权利和义务，保障双方的合法权益，并规范施工劳务分包的相关事项。
二、合同内容2.1 工程名称和位置1. 工程名称：根据业主提供的工程项目进行填写。
2. 工程位置：填写工程的具体地址信息。
2.2 总包义务1. 总包方应根据业主提供的工程设计和要求，负责对工程进行施工劳务分包。
2. 总包方负责组织施工团队，并监督分包方的施工过程。
3. 总包方应确保分包方的施工质量和进度符合合同规定。
2.3 分包义务1. 分包方应按照总包方提供的施工计划和要求，按时履行合同约定的劳务分包工作。
2. 分包方负责组织施工人员和材料，并按照要求进行施工作业。
3. 分包方应确保施工过程中的安全和环保要求，防止事故发生。
2.4 工程款项1. 总包方应根据施工进度支付分包方相应的工程款项，支付方式和周期协商一致。
2. 分包方应在支付期限内提供相应的发票和施工质量验收文件。
2.5 合同变更1. 如有变更工程设计或要求，应经双方协商一致后，签订变更合同。
2. 变更合同的签订应符合法律法规的要求，并且不得影响工程施工质量和进度。
2.6 合同解除1. 双方在履行本合同过程中出现违约情况的，可以解除合同。
2. 解除合同的方式和条件应在合同中明确规定。
三、合同履行3.1 管理与监督1. 业主有权派遣专人进行合同履行过程的管理与监督，总包方和分包方应积极配合。
2. 双方可以约定监理机构对工程的施工过程进行监督和评价。
3.2 进度和质量控制1. 总包方应定期向业主提供工程施工的进度和质量报告。
2. 业主有权要求总包方和分包方进行相应的整改措施。
3.3 纠纷解决1. 双方在履行合同过程中如发生纠纷，应优先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，可依法向相关仲裁部门提起仲裁或提起诉讼解决。
2019年分包劳务合同范本
2019年分包劳务合同范本【篇一】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为满足甲方建设工程施工的需要，乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。
为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程内容1。
1工程名称：1。
2工程地点：1。
3工程内容：1。
4施工范围：第二条合同文件组成及解释顺序组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：1)本合同书及附件；2)协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；3)施工承包的招投标文件；4)公路工程国内招标文件范本及相应补充约定；5)确定工程造价的工程预（结）算书；6)国家现行工程技术规范、标准、规程；7)图纸；8)甲乙双方管理人员名单。
第三条工期3。
1工期：日历天3。
2计划开工日期：年月日3。
3计划完工日期：年月日正式开工日期：以甲方的开工通知为准因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担，拖期损失赔偿金为合同价格的元/天，拖期损失赔偿金限额为合同价格的；因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方提出延期理由和要求，经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后，工期相应顺延；非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况不能作为乙方工期延长的理由；因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题，如甲方得到业主的经济补偿，乙方将得到相应部分的经济补偿，否则乙方将放弃追偿权。
第四条工程质量本合同工程必须达到交通部优良等级，工程一次交验合格率达到100%；达不到要求，乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。
第五条施工图纸甲方在本合同签订后7天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件）。
第六条合同价款合同价款暂定：元，本合同为固定综合单价合同；乙方应在收到甲方提供的施工图纸后7天内根据施工图并结合本合同1。
2019劳务分包合同
2019劳务分包合同甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已获得某项目（以下简称“本项目”）的总承包权，甲方同意将本项目中的劳务工作分包给乙方。
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目的劳务分包事宜达成如下合同条款：第一条劳务分包内容1.1 乙方同意按照甲方的要求，完成本项目中约定的劳务工作。
1.2 劳务分包的具体内容、工作范围和工作量详见附件一《劳务分包工作内容清单》。
第二条劳务分包期限2.1 本合同的劳务分包期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方应提前通知乙方，并相应延长劳务分包期限。
第三条质量标准3.1 乙方应按照国家及行业相关质量标准和甲方的要求，保证劳务工作的质量。
3.2 劳务分包工程的质量验收标准详见附件二《质量验收标准》。
第四条安全与环保4.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，执行甲方的安全生产管理制度，确保施工安全。
4.2 乙方应采取有效措施，保护施工现场环境，遵守环保法规。
第五条劳务费用及支付5.1 劳务费用的计算方式、支付时间和支付方式由双方另行签订的《劳务费用协议》规定。
5.2 甲方应按照《劳务费用协议》的约定，按时足额支付劳务费用。
第六条违约责任6.1 如一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，具体金额由双方协商确定。
6.2 因不可抗力导致不能履行或部分履行合同的，双方互不承担违约责任。
第七条合同变更与解除7.1 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。
7.2 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
建筑工程劳务分包合同范本2019
建筑工程劳务分包合同范本2019建筑工程劳务分包合同范本2019前言本合同的目的是明确建筑工程劳务分包的权利和义务，确保各方的利益得到保障。
本合同适用于建筑工程劳务分包的相关合作。
一、背景（在这一部分，可以对建筑工程劳务分包的背景进行介绍，包括双方关系、工程项目的背景等。
）二、定义和约定在本合同中，以下定义和约定适用于所有相关条款和条件。
1. 甲方：（在这里填写甲方的名称和地址）2. 乙方：（在这里填写乙方的名称和地址）3. 劳务分包工程：指甲方委托乙方完成的具体建筑工程项目。
4. 施工方案：指乙方为完成劳务分包工程所制定的施工计划和方法。
三、合同范围和工期1. 甲方委托乙方完成指定的劳务分包工程，具体包括（在这里填写工程的具体范围）。
2. 劳务分包工程的工期为（在这里填写工期）。
四、付款方式和金额1. 甲方应按照以下付款方式支付乙方劳务分包工程的费用：甲方应在劳务分包工程开始时支付预付款（预付款金额在这里填写），作为工程开展的资金保障。
甲方应在劳务分包工程完成并经甲方验收合格后的（在这里填写时间）内支付尾款（尾款金额在这里填写）。
2. 如果甲方在付款期限内未按约定支付费用，甲方应按约定支付违约金（违约金金额在这里填写）。
五、施工方案和质量控制1. 乙方应根据劳务分包工程的特点制定详细的施工方案，并经甲方审核和批准后方可执行。
2. 乙方应按照施工方案的要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
3. 若乙方在工程施工中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或采取其他合理的补救措施，并由乙方承担相应费用。
六、工程变更和索赔1. 若甲方需要进行工程变更，应提前书面通知乙方，并双方协商确定变更后的工程范围、费用和工期。
2. 若乙方因甲方原因无法按时完成劳务分包工程，甲方有权向乙方提出索赔要求，并乙方应承担相应的经济损失。
七、保密条款1. 双方应对本合同的条款和具体工程细节保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露。
工程劳务分包合同范本2019整理版
工程劳务分包合同范本2019整理版工程劳务分包合同甲方（委托人）：_______________乙方（承包人）：_______________鉴于甲方需要完成工程项目（以下简称“项目”），而乙方具备相应的技术能力和劳务能力，双方根据平等自愿、协商一致的原则，达成如下工程劳务分包合同（以下简称“合同”）。
一、项目情况1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目范围及内容：_______________4. 项目工期：_______________5. 项目预算：_______________二、乙方的责任和义务1. 完成项目设计、施工、监理等工作，并保证按合同规定的质量、工期、保密等要求完成。
2. 合理安排工作进度，按时交付成果。
3. 对项目的设计、施工、监理等过程进行详细记录，形成完整的文件资料，并按时提交甲方审核。
4. 对项目在设计、施工、监理过程中出现的问题及时向甲方报告，协商解决方案。
5. 对项目所需设备材料的采购、质检、报废、保养等工作进行管理，保证设备材料的使用效率和质量。
6. 保护项目信息的安全，不得泄漏项目所涉及的商业、技术、保密等方面的信息。
7. 根据合同规定，对甲方付款的各项费用提供合法的发票和报销凭证。
8. 按照国家法律法规和合同规定缴纳相关税费，如存在逃税行为，由乙方承担法律责任。
三、甲方的责任和义务1. 提供项目的具体情况，包括项目计划、要求、技术规范等。
2. 对乙方提交的工程设计、施工、监理等文件进行审核，及时提出合理的意见和建议，促进项目顺利完成。
3. 根据合同规定及时支付乙方费用，如有延迟需要及时联系乙方并给予补偿。
4. 保护乙方的合法权益，不得在未经允许的情况下泄露乙方在项目中涉及的商业、技术、保密等方面的信息。
5. 对乙方履约情况进行监督和评估，提供必要的支持和帮助，协助乙方解决工作中遇到的问题。
四、合同履行期限和违约责任1. 合同生效后，乙方应在合同规定的工期内完成所有的工程设计、施工、监理等任务，如因乙方原因延期应给予甲方相应的补偿。
2019年分包劳务合同范本
2019年分包劳务合同范本一、合同背景2019年，为了确保分包劳务工作的顺利进行，维护合同双方的合法权益，特制定此分包劳务合同范本。
二、合同缔约双方分包方（甲方）：地址：联系人：联系电话：承包方（乙方）：地址：联系人：联系电话：三、合同签订时间和地点本合同于[签订日期]在[签订地点]签订并生效。
四、合同内容1. 工程内容：（详细描述项目的主要工程内容，包括具体工作内容、要求和工期等）2. 合同期限：（确定分包工程的开始日期和结束日期）3. 工程报酬：甲方应向乙方支付的报酬为：人民币______元。
具体支付方式和时间安排将在后续协商确定。
4. 工程质量和安全责任：（明确工程质量和安全责任的分工、要求和标准，确保劳务分包工作能够按时高质量完成）5. 保证金：甲方应提供保证金：人民币_______元作为保证金，作为乙方履行本合同的保证，保证金将在分包工程验收合格后返还。
6. 违约责任：双方应当按照国家相关法律法规和本合同的规定履行各自的义务。
如一方违约，应支付相应的违约金。
具体金额和违约方式将在双方协商一致后确定。
7. 知识产权：在本合同履行过程中，乙方创造的技术成果和知识产权归乙方所有。
甲方不得擅自复制、改造或向第三方提供。
五、合同变更和解除1. 合同变更：双方经协商一致可以对本合同进行变更，变更内容需以书面形式表达并经双方签字确认。
2. 合同解除：（列明解除合同的条件和程序，确保解除合同的公平和合法性）六、争议解决对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决。
如无法协商一致，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则（包括合同附带的其他事项，如终止合同的条款、合同附件等）八、合同生效及份数1. 本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。
2. 本合同正本一式____份，甲方持____份，乙方持____份，具有同等法律效力。
九、其他事项（根据实际情况，补充说明其他需要注意的事项或附加条款等）本合同一式___份，乙方和甲方各执___份，具有同等约束力。
最新-2019工程劳务分包合同(4篇) 精品
2019工程劳务分包合同(4篇)编号______________发包人_____________________________________________________________________ __承包人_____________________________________________________________________ __分包工程名称_________________________________________________________________施工地址______________________________________________________________区县北京市建设委员会年印制发包人全称_____________________________________________________________承包人全称_____________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容11工程名称__________________________________________________________________12工程概况_________________________________________________________________13分包工作内容____________________________________________________________范围包括_____________________________________________________________________ 14工程监理单位全称__________________________________________________________________________________________________________________________ __________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
建设工程施工劳务分包合同2019
建设工程施工劳务分包合同2019建设工程施工劳务分包合同合同编号：_________本合同由甲方（委托方）和乙方（承包方）依法签订。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，并经双方协商一致，达成如下合同：第一章总则第一条合同目的根据甲方实施建设工程的需要，甲方委托乙方分包劳务，并约定本合同的约定内容及条件。
第二条合同名称本合同名称为《建设工程施工劳务分包合同》。
第三条合同法律适用本合同适用中华人民共和国合同法、建设工程施工合同法以及其他与本合同相关的法律法规。
第四条合同的主要内容和范围本合同的主要内容是规定甲方向乙方委托分包工程劳务的范围、要求、期限、报酬、责任等。
第二章工程分包范围第五条工程内容及要求甲方委托乙方按照合同约定，进行建设工程劳务的分包。
具体工程内容和要求详见附件一《工程内容及要求》。
第六条工期安排乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的工期。
第三章价格和支付第七条劳务报酬乙方为完成合同项下的劳务提供，甲方应按照合同约定支付劳务报酬。
第八条支付方式甲方与乙方就劳务报酬的支付方式、时间、账户等细节进行详细约定，以附件二《付款细节和账户信息》为准。
第四章质量和违约责任第九条工程质量乙方应按照甲方的要求，保证分包工程的质量符合相关标准和规定。
第十条违约责任如乙方未能按照合同约定完成工程并保证质量，甲方有权采取相应措施并要求乙方承担相应的违约责任。
第五章保密和知识产权第十一条保密义务双方在本合同履行过程中应互相保守商业秘密，并确保相关机密信息不被泄露。
第十二条知识产权本合同约定的所有知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，均归属于甲方。
第六章其他事项第十三条争议解决对于合同履行过程中可能发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第十四条合同附件本合同的附件包括但不限于：附件一《工程内容及要求》，附件二《付款细节和账户信息》，其他双方约定的有关附件等。
建设工程施工劳务分包合同2019
建设工程施工劳务分包合同2019甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方作为总承包方承接了某建设项目的施工任务，并需要将部分劳务工作分包给具备相应资质的乙方，经双方协商一致，签订本劳务分包合同。
第一条工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程量：___________________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条分包范围及工作内容1. 分包范围：乙方负责的工程部分包括但不限于___________________________2. 工作内容：乙方应按照甲方的要求完成以下工作：___________________________3. 质量标准：乙方应保证工程质量达到国家及行业相关标准，具体标准为：___________________________第三条劳务费用及支付方式1. 劳务费用：根据工程量和工作内容，双方约定劳务费用为人民币（大写）___________________________2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付劳务费用：- 预付款：合同签订后____日内支付劳务费用的____%；- 进度款：根据工程进度，每完成____%的工程量支付相应比例的劳务费用；- 尾款：工程竣工验收合格后____日内支付剩余劳务费用。
第四条工程质量与验收1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
2. 工程质量应符合国家及行业相关标准，甲方有权对乙方的施工质量进行检查和监督。
3. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后____日内组织验收。
建设工程施工劳务分包合同2019
建设工程施工劳务分包合同2019甲方（承包方）：__________地址：_____________________法定代表人：_______________联系电话：_______________乙方（分包方）：__________地址：_____________________法定代表人：_______________联系电话：_______________鉴于甲方已获得建设工程施工项目的承包权，并根据相关法律法规，甲方决定将部分工程施工任务分包给乙方，乙方愿意接受分包并承担相应的施工任务。
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本劳务分包合同。
第一条分包工程内容1.1 工程名称：__________________1.2 工程地点：__________________1.3 分包工程范围：__________________1.4 分包工程量：__________________1.5 工程质量标准：__________________1.6 施工期限：__________________1.7 其他约定：__________________第二条分包方式2.1 本工程采用劳务分包方式，乙方负责提供劳务及必要的辅助材料。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工技术要求，完成分包工程的施工任务。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：__________________3.2 支付方式：__________________3.3 进度款支付：__________________3.4 质保金：__________________3.5 其他约定：__________________第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准，并接受甲方的监督检查。
4.2 工程验收按照国家及行业相关规定执行，验收合格后，甲方应支付相应款项。
第五条安全生产与环境保护5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2019年最新工程劳务分包合同范本(标准版)
工程劳务分包合同范本1发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部承包方(乙方)依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合xx省及xx市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程二、承包方式、取费标准：1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。
2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。
3、合同单价(1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。
(2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000㎡)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。
包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
(3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%。
(4) 本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
(5)以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目劳务分包合同
工程承包人：____________________________（甲方）
劳务分包人：____________________________（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1．乙方资质情况
营业执照号码：
发证机关：
经营范围：
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
安全生产许可证号码：
发证机关：
税务登记证号码：
发证机关：
准入证书号码：
联系地址：
2．乙方工作对象及提供劳务内容
工程名称：
1。