劳务大清包合同(3924)
劳务大清包合同范本(2024版)
劳务大清包合同范本(2024版)合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、劳务大清包范围及要求2.1 乙方根据甲方的要求，承担工程中的劳务大清包工作，包括但不限于：__________2.2 乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案及技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
2.3 乙方应按照甲方的进度要求，确保劳务大清包工作按时完成。
三、劳务人员配备3.1 乙方应根据工程需求，配备足够数量的熟练工人及相关技术人员，以确保工程的顺利进行。
3.2 乙方应对劳务人员进行必要的培训，确保其具备相关技能及安全知识。
3.3 乙方应确保劳务人员遵守甲方的现场管理制度，维护施工现场的秩序和安全。
四、劳务费用及支付4.1 乙方向甲方提供的劳务大清包费用为：__________（币种：人民币，单位：元）。
4.2 甲方应在验收合格后____个工作日内，向乙方支付合同约定的劳务费用。
4.3 支付方式为：__________五、工期及验收5.1 乙方向甲方承诺，按照双方约定的工期完成劳务大清包工作。
5.2 工程验收合格标准为：__________5.3 甲方应在工程验收合格后____个工作日内，向乙方出具验收合格证书。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成劳务大清包工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
6.2 甲方未按照约定支付劳务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
大清包劳务施工合同(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX大清包劳务施工合同(2024版)本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址2. 工程范围及内容2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程量及质量要求3. 合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 付款条件4. 工期及进度4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误及违约责任5. 劳务人员及管理5.1 乙方应提供的劳务人员5.2 劳务人员工资及福利5.3 劳务人员管理及培训6. 施工材料及设备6.1 甲方提供的材料及设备6.2 乙方提供的材料及设备6.3 材料及设备质量要求7. 安全生产及环保7.1 安全生产要求7.2 乙方应遵守的环保法规7.3 安全事故处理8. 违约责任及争议解决8.1 违约责任8.2 争议解决方式9. 保密条款9.1 双方应保守对方的商业秘密9.2 保密期限10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力事件的后果处理11. 合同的变更、解除和终止11.1 合同变更11.2 合同解除11.3 合同终止12. 合同的生效、修改和补充12.1 合同生效条件12.2 合同修改12.3 合同补充13. 其他条款13.1 法律适用13.2 争议解决13.3 合同附件14. 签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章14.3 合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称为：__________，注册地址为：__________。
1.2 乙方名称及地址乙方全称为：__________，注册地址为：__________。
第二条工程范围及内容2.1 工程名称工程名称为：__________。
2.2 工程地点工程地点为：__________。
2.3 工程内容工程内容包括：__________。
工程劳务大清包合同范本（精选8篇）
工程劳务大清包合同工程劳务大清包合同范本（精选8篇）随着人们对法律的了解日益加深，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的工程劳务大清包合同范本（精选8篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程劳务大清包合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。
四、承包范围：工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。
五、工作内容：根据施工要求的现场_______等工作内容。
六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。
2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。
3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
4、包质量目标：确保一次交验合格。
七、承包费用：1、工程劳务承包价_________元整；2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_______的生活费；工程完成总工作量的_____时，支付工程劳务承包价的_______，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。
3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。
劳务大清包合同范本大全310字5篇
劳务大清包合同范本大全310字5篇篇1劳务大清包合同是指劳务派遣公司与用工单位之间签订的协议，用工单位为了满足自身的用工需求，将部分或全部的用工厂务外包给劳务派遣公司。
劳务大清包合同范本是用来规范双方合作关系，保护双方权益的重要文件。
下面是一个劳务大清包合同范本大全的详细内容：劳务大清包合同甲方（委托方）：（以下简称甲方）乙方（被委托方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，就乙方为甲方提供劳务服务事项订立劳务大清包合同如下：第一条服务内容1. 乙方按照甲方提供的用工需求，向甲方提供劳务服务，并负责劳动者的招聘、管理、培训和日常监督。
2. 乙方应当确保向甲方提供的劳务服务符合法律法规的规定，并保证劳动者的劳动权益受到有效保护。
第二条服务期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务期满结束。
若服务期届满，甲、乙双方可协商延长合同期限。
2. 若需要提前终止本合同，一方应提前30天以书面形式通知对方，除另有约定外，提前终止本合同的一方应向对方支付违约金。
第三条服务报酬1. 甲方应按照本合同约定的服务内容向乙方支付相应的服务报酬，支付方式按月/季/年结算，支付日期为每月/季/年的第一个工作日。
2. 若服务标准有调整，双方应当及时协商确定调整后的服务报酬标准。
第四条保密条款1. 双方应对在履行合同过程中获取的对方商业秘密和机密信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
2. 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
第五条违约责任1. 若一方未按照本合同约定的内容和时间履行义务，构成违约，则应当承担违约责任。
2. 违约方应向对方支付相应的违约金，并赔偿因违约给对方造成的全部损失。
第六条争议解决本合同的争议解决方式和地点为___________。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2024年大清包劳务合同范本(精选)(二篇)
大清包劳务合同范本(精选2024)（二）大清包劳务合同范本(精选2024)（二）一、合同背景大清包劳务合同是在双方自愿平等的基础上，为了明确劳动雇佣关系及相关权利义务而订立。
本合同由雇主与劳动者共同签订，旨在保障劳动者的合法权益，实现雇佣双方的共赢目标。
二、合同双方雇主：名称：________________地址：________________法定代表人：_____________联系电话：_____________身份证号码：_______________劳动者：姓名：________________住址：________________身份证号码：_______________联系电话：_______________三、劳务内容___________________________________________________2. 劳动者需遵守雇主制定的工作纪律和规章制度，服从雇主合理的工作安排。
四、劳务时间及地点1. 劳动者的工作时间安排如下：工作时间：__________________休息时间：__________________休假安排：__________________2. 劳务地点：___________________五、劳动报酬及支付方式1. 劳动者每月的劳动报酬为：___________________（固定工资/计件工资/小时工资等返还情况）。
2. 劳动报酬将于每月的__________日发放，支付方式为：___________________（现金/银行转账/支票等）。
六、劳动者权益保障1. 劳动者享有法定的劳动保护权益，如工作时间、休息休假、社会保险、劳动安全等。
2. 劳动者也享有与工作内容和性质相应的职业培训机会，以提升个人技能和素质。
七、合同期限及终止1. 合同期限自______________年____月____日起至______________年____月____日止。
劳务大清包合同范本(精选3篇)
劳务大清包合同范本(精选3篇)劳务大清包合同范本第1篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工（未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作）砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容，达到主体验收的条件。
五、承包方式1、人工费（劳务费）清包。
2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。
六、合同价款1、最终以双方实际审定的建筑面积（含地下室）乘以元/M2结算。
七、施工日期主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款‰ 。
八、付款方式1、根据项目部向建设单位每月报量（完成量）项目部收入人工费的 %付给乙方工程款。
2、工程主体竣工验收合格后，60日内办理完结算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的 %3、其余保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。
九、工程质量1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。
2、工程质量达到国家规定的合格标准（其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求）。
十、工程签证1、施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经项目经理签字，分公司主管经理批准审核后方为有效。
清工单价为每工日元整。
2、在施工中，如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实，分公司主管经理批准审核后方可具实调整。
十一、隐蔽工程验收分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并提供有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽;未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求乙方剥露重新验收，如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，甲方有权进行重新验收，全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。
建筑工程劳务大清包合同(带辅材)(2024精)
建筑工程劳务大清包合同(带辅材)1. 合同背景本合同由甲方（建设单位）与乙方（承包单位）就建筑工程劳务方面达成一致，根据相关法律法规进行签订。
为确保工程顺利进行和双方权益的保障，特订立本合同。
2. 合同条款2.1 项目概述项目名称：建筑工程劳务大清包合同(带辅材)项目地点：（填写项目地点）项目时间：（填写项目时间）项目规模：（填写项目规模）2.2 服务范围2.3 合同价款及支付方式1.合同总金额：（填写合同总金额）2.付款方式：–工程启动前，甲方支付乙方合同总金额的40%作为预付款；–工程进行过程中，每完成一个阶段，甲方支付乙方相应的阶段款项；–工程完工后，乙方提交竣工报告并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的10%作为结余款项。
2.4 材料供应1.材料供应商：（填写正式供应商名称）2.材料供应条款：乙方负责采购建筑材料，并保证材料的质量和数量符合项目要求。
乙方可根据工作需要自主选择材料，但应征得甲方同意。
3.材料采购清单：根据项目需要，乙方应在合同签订后3天内向甲方提交材料采购清单，并按清单上的金额进行材料采购。
2.5 工期和违约责任1.工期：工程预计时间为（填写工程预计时间）工作日，包括材料采购、施工、竣工等流程。
–终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任；–自行或委托第三方完成剩余工程，并由乙方承担相关费用；–要求乙方对甲方因此而产生的损失进行赔偿。
2.6 竣工验收及结算1.竣工验收：乙方完成工程后，应向甲方提交竣工报告，并预约竣工验收时间。
甲方将根据工程质量和进度进行验收。
2.结算方式：经甲方验收合格后，甲方按照合同约定支付乙方合同总金额的10%作为结余款项。
2.7 保修期乙方对所完成的工程，提供免费的保修期为（填写保修期），自竣工验收合格之日起计算。
3. 附则3.1 合同变更如需对本合同进行变更，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
3.2 合同解除本合同解除条件如下：双方协商一致决定解除合同；一方违约，经另一方书面通知后，15天内未能纠正违约行为。
大清包劳务合同,3篇
大清包劳务合同,3篇大清包劳务合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经过双方友好协商，甲方同意将大武口世爵府邸项目工程的土建劳务大清包的方式承包给乙方。
为明确双方责任，分工协调。
更好互相配合，保证工程顺利进行，本着*等互利、协商一致的原则，双方达成以下的协议。
第一条：工程概况第二条：承包方式及内容：1：承包方式：劳务大清包。
2：乙方承包内容：主体结构、人工、木工、钢筋工、打混凝土、砌转、外架、抹灰、屋面找*、周转辅材、钢管、扣件、木胶板、木方、安全网、竹夹板、步步紧、穿墙螺杆（不含止水钢板）、施工大小型机具、塔吊，及搅拌机。
自配满足施工要求的具有独立施工技术管理能力的施工管理员，包质量、包进度，文明施工，包施工中所需用的各种辅材。
毛墙毛地交工的方式。
以上内容均由乙方负责。
第三条：承包范围（具体内容如下）A：1：基槽（坑）土石方（机械）开挖，劳务公司人工配合开挖清槽，基础土方回填、土方内外运输、回填由甲方负责（土方回填劳务公司人工配合机械夯实）。
A：2：分公司在施工现场设工程管理项目部，由工程管理部提供本工程设计图纸及合同签订的其他协议内容。
A：3：劳务公司应按照施工图纸的内容及施工规范和施工单位项目部的施工方案完成施工。
施工图所包括的模板、钢筋、架子、混凝土所有分项工程：施工图纸中的所有墙体、构造柱、二次构造柱、造型柱、地*、散水、抹灰、层面炉渣、找*层及零星的其他砌体工程；室内外脚架、临边防护、上人马道与架体有关的安装和拆除，搅拌机、提升架的安装与拆除及塔吊基础的施工等工作量。
及施工现场的临舍搭建，砌筑搭设。
B、1、钢筋制作过程内容钢筋车间机械安装及拆除、操作架、防护棚、通道及周边安全防护搭拆；材料进场后的卸车、场内水*运转、钢筋下料、配置、冷拉、切断、弯曲成型、钢筋对焊、配合机械接头、直罗纹套丝（套筒和直罗纹套丝费用由甲方提供）堆码和一般机具的维修、保养、发料点数、完工清场及车间的所有工作内容和相关的辅助工作。
2024年劳务大清包合同
保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。
九、工程质量
1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。
2、工程质量达到国家规定的合格标准（其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求）。
十、工程签证
1、 施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经项目经理签字，分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日 元整。
第一条合同期限
本合同有效期为_________年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
第二条工作岗位、工作职责
1、乙方在甲方公司担任兼职
_____工作。乙方须按照通常_______职责及甲方确定的岗位责任，完成工作。
2、乙方的主要工作职责包括但不限于：
2024年劳务大清包合同
劳务大清包合同范本1
甲方：__________________________________________________________
乙方姓名：__________________________________________________
鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。
4、乙方应承担在本工程移交前的成品及半成品的保护责任。
5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认后方可大面积施工，否则由此产生的一切责任由乙方负责。
建筑劳务大清包合同范本(2024版)
建筑劳务大清包合同范本(2024版)合同编号：__________建筑劳务大清包合同范本（2024版）第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于__________等建筑劳务工程。
第二条合同价款2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价____%的履约保证金，履约保证金在乙方按照本合同约定完成工程并验收合格后无息退还。
2.3 甲方按工程进度支付乙方工程进度款，具体支付方式如下：（1）工程进度达到____%时，支付合同总价____%的进度款；（2）工程进度达到____%时，支付合同总价____%的进度款；（3）工程进度达到____%时，支付合同总价____%的进度款。
2.4 乙方应严格按照约定的工程内容和质量标准进行施工，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，并有权从乙方进度款中扣除相应金额作为违约金。
第三条施工期限3.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工计划进行施工，确保工程在____年____月____日前竣工交付。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担因此产生的一切费用，并按合同总价每日支付____%的违约金。
第四条质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到____等相应标准。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行保修，保修期限为____年。
第五条甲乙双方的权利和义务5.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，及时提供施工场地、施工图纸、施工材料等。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求，并对施工过程中的安全事故承担责任。
5.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，要求乙方及时整改不符合约定的问题。
劳务大清包合同模板
劳务大清包合同模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方为开展某项工程项目，需要聘请乙方为其提供劳务大清包服务，双方经友好协商，就有关事项达成如下协议，以诚实守信、平等自愿的原则签订本合同，并共同遵守相关法律法规。
一、服务内容1.乙方承诺在本合同签订后，按照甲方的要求，提供劳务大清包服务。
具体工作范围包括但不限于清理工地、运输物资、搬运货物等劳务内容。
2.乙方应按甲方的要求，保质保量地完成所委托的工作，确保项目的顺利进行。
二、工作时间1.乙方应按照工程项目的要求，合理安排工作时间，并保证按时完成工作任务。
2.如因不可抗力等原因导致工作延期，乙方应及时向甲方汇报情况，并按照双方约定重新安排工作时间。
三、服务费用1.甲方应按照本合同约定的服务内容和工作量支付相应的服务费用给乙方。
2.服务费用的支付方式为每月一次，具体金额由双方协商确定，并通过银行转账等方式支付。
四、保密条款1.双方都应对因履行本合同所涉及的技术、商业秘密和保密信息等进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
2.保密期限为合同终止之日后的五年，一经发现泄密行为，责任方需承担相应的法律责任。
五、责任条款1.对于因乙方原因导致的工程项目延误、损失等，乙方均需承担相应的责任。
2.如因甲方原因导致业务运作不能正常进行，造成乙方经济损失的，甲方应承担相应的经济赔偿责任。
六、终止条款1.双方一致同意解除本合同的，应提前30天书面通知对方，并在解除合同时签署解除协议。
2.如乙方未按照本合同约定的劳务内容和工作量履行义务，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
七、其他条款1.本合同自双方法定代表人签字盖章后生效，至双方完成合同约定的服务内容并结清费用后终止。
2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：。
2024版大清包劳务合同范本
2024版大清包劳务合同范本甲方(承包方):_________________乙方(委托方):_________________鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方为乙方提供劳务事宜达成如下协议：一、合作内容及范围1. 甲方同意为乙方提供以下劳务服务：(具体劳务内容)2. 甲乙双方应在签订本合同后，共同商定劳务的具体实施时间、地点、人员配置等事项。
二、劳务报酬及支付方式1. 甲方应按照国家法律法规和地方规定，以及双方约定的标准，向乙方支付劳务报酬。
2. 劳务报酬的支付方式为：(具体支付方式)三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：(1)按照本合同约定的劳务内容，为乙方提供合格的劳务服务；(2)遵守国家法律法规和地方规定，确保劳务过程的合法性；(3)对乙方提供的相关信息保密；(4)在劳务过程中，如遇到不可抗力事件，应及时通知乙方并采取相应措施减轻损失；(5)其他双方约定的权利和义务。
2. 乙方的权利和义务：(1)按照本合同约定的劳务费用标准，按时足额支付劳务报酬；(2)配合甲方完成劳务任务，提供必要的支持和协助；(3)对甲方提供的劳务质量进行监督和评价；(4)对甲方提供的劳务信息保密；(5)其他双方约定的权利和义务。
四、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定的时间、地点、人员配置等事项完成劳务任务，应按每天实际少完成的工作量乘以日工资的标准支付违约金。
2. 如乙方未按照本合同约定的时间支付劳务报酬，应按逾期天数每日加收千分之五的滞纳金。
五、争议解决如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效，至劳务任务完成并结算完毕之日止。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
劳务大清包合同(通用)(一)2024
劳务大清包合同(通用)（一）合同编号：_________甲方：（委托方）地址：_________电话：_________法定代表人：_________乙方：（劳务方）地址：_________电话：_________法定代表人：_________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，就劳务大清包事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责进行劳务大清包工作，包括但不限于______________。
第二条工作内容1. 乙方应按照甲方的要求，安排专业技术人员，承担劳务大清包工作。
2. 乙方应保证工作质量和进度，确保劳务大清包工作按时完成。
3. 整个工作过程中，乙方应严格遵守法律法规，保护甲方的合法权益。
第三条工作期限本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。
第四条付款方式1. 甲方将按照双方约定的付费方式及比例，按期支付劳务费用。
2. 乙方应提供详细的工作报告，包括工作进展、费用明细等，作为甲方支付劳务费用的依据。
第五条保密条款1. 乙方应对从甲方处获取的任何商业信息、技术资料、经营计划等保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
2. 甲方对乙方的隐私信息也应严格保密。
第六条违约责任1. 如果乙方未按照合同约定的时间和质量完成劳务大清包工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
2. 如果甲方未按照合同约定及时支付劳务费用，乙方有权要求甲方补偿相应的损失。
第七条争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，如协商不成，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
第八条其他约定1. 本合同的任何修改、补充应以书面形式进行。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（劳务方）：（盖章）签署日期：_____________。
2024劳务大清包合同
劳务大清包合同合同编号：__________劳务大清包合同第一章：合同双方1.1定义甲方（雇用人）：__________乙方（受雇人）：__________1.2合同目的本合同旨在明确双方的权利和义务，确保劳务大清包工作的顺利进行。
1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至__________。
第二章：劳务内容2.1劳务范围2.2劳务标准2.3劳务变更如甲方需要变更劳务内容，应提前__________通知乙方，双方协商一致后，以书面形式确认变更。
第三章：劳务费用3.1费用标准3.2费用支付3.3费用调整如双方同意调整劳务费用，应以书面形式确认，并自调整之日起__________生效。
第四章：劳务期限4.1劳务开始乙方应于__________开始提供劳务。
4.2劳务结束乙方应于__________完成劳务。
第五章：双方权利与义务5.1甲方权利与义务甲方有权要求乙方按照合同约定提供劳务，并对其提供的劳务进行监督、检查。
甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用，并保障乙方在劳务过程中的合法权益。
5.2乙方权利与义务乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用，并对其提供的劳务进行合理使用。
乙方应按照合同约定提供劳务，并确保其提供的劳务符合约定标准。
第六章：劳务管理6.1劳务人员管理乙方应负责对提供劳务的人员进行有效管理，确保其具备相应的资质和能力，以满足甲方的要求。
6.2劳务过程管理乙方应建立健全劳务过程管理制度，确保劳务过程中的安全、质量和效率。
6.3劳务成果交付乙方应在劳务结束后，按照甲方的要求及时交付劳务成果，并确保其符合约定标准。
第七章：保密与知识产权7.1保密义务双方在合同履行过程中，对于涉及对方的商业秘密、技术秘密等保密信息，应承担保密义务。
7.2知识产权归属合同履行过程中产生的知识产权，归__________方所有。
第八章：违约责任8.1违约行为如一方违反合同约定，视为违约行为，应承担违约责任。
大清包劳务合同范本(精选2024)
大清包劳务合同范本（精选2024）（二）合同编号：【合同编号】甲方（雇主）：【甲方名称】地质：【甲方地质】联系方式：【甲方联系方式】法定代表人：【甲方法定代表人姓名】联系号：【甲方法定代表人联系号码】乙方（劳务人员）：【乙方姓名】住质：【乙方住质】联系方式：【乙方联系方式】联系号：【乙方联系号码】第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方之间的权益和义务，规范双方的劳务关系，以确保劳务方按时、按质、按量地完成甲方交付的工作任务。
第二条劳务内容1.乙方应根据甲方的要求，按时到达指定地点，按照甲方的安排完成劳务工作。
工作内容包括但不限于【详细描述工作内容】。
2.甲方有权对乙方的工作进行合理监督和管理，乙方则应积极配合甲方的指导。
第三条劳务期限本合同自【起始日期】开始生效，至【结束日期】结束。
期限内，双方共同履行各自的义务。
第四条工作时间和休假1.乙方每天工作时间为【工作时间】，其中中午休息【休息时间】。
2.如乙方需要请假，应提前【请假天数】天向甲方提出书面请假申请。
未经甲方同意擅自请假，将被视为违约行为，甲方有权采取相应处理措施。
第五条报酬标准与发放1.甲方将按照劳务工作的性质和工作量，向乙方支付劳务报酬。
具体报酬标准为【报酬标准详述】。
2.劳务报酬将在每月【发放时间】发放，以现金/银行转账方式支付至乙方指定帐户。
第六条保密条款1.乙方在本劳务合同期间及合同终止后，应对甲方公开的、标有保密标志的商业秘密和技术资料进行保密，不得泄露给与合同无关的第三方。
2.乙方违反保密条款给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第七条违约责任1.若一方未按照本合同约定履行义务，对方有权向违约方提出书面通知，追究其违约责任，并采取适当的措施追偿。
2.若乙方无故不按时履行合同义务，甲方有权终止合同，并有权要求赔偿相应的经济损失。
第八条合同解除1.合同期满后，双方如无异议，本劳务合同自动终止。
2.本合同终止前，若一方提前通知对方解除合同并提出书面解除合同通知，经甲乙双方协商一致，可以提前解除合同。
大清包劳务施工合同2024年
大清包劳务施工合同2024年合同目录第一章：合同总则1.1 合同目的和适用范围1.2 合同定义和术语解释1.3 合同的法律依据第二章：合同双方2.1 甲方（发包方）信息2.2 乙方（承包方）信息2.3 双方的资质和资格第三章：工程概况3.1 工程名称和地点3.2 工程内容和范围3.3 工程质量要求第四章：劳务费用4.1 劳务费用的构成4.2 劳务费用的计算方式4.3 劳务费用的支付条件第五章：施工组织和进度5.1 施工组织设计5.2 施工进度计划5.3 进度变更和延误处理第六章：工程质量与验收6.1 工程质量标准6.2 施工过程中的质量控制6.3 工程验收程序第七章：安全生产与环境保护7.1 安全生产责任7.2 环境保护措施7.3 事故处理和报告第八章：合同变更与解除8.1 合同变更的条件和程序8.2 合同解除的条件8.3 变更与解除后的权利义务第九章：违约责任9.1 违约的定义9.2 违约责任的承担9.3 违约金的确定和支付第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决程序10.3 适用法律和管辖第十一章：其他约定11.1 保密条款11.2 知识产权保护11.3 合同的补充和附件第十二章：签字与生效12.1 签字栏12.2 签订时间12.3 签订地点12.4 合同生效条件合同编号______第一章：合同总则1.1 合同目的和适用范围本合同旨在明确甲乙双方在大清包劳务施工项目中的权利、义务和责任，适用于本项目的所有劳务施工活动。
1.2 合同定义和术语解释本合同中所涉及的专业术语和定义，详见附件一。
1.3 合同的法律依据本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决等均适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。
第二章：合同双方2.1 甲方（发包方）信息甲方名称：______甲方地址：______甲方法定代表人：______2.2 乙方（承包方）信息乙方名称：______乙方地址：______乙方法定代表人：______2.3 双方的资质和资格2.3.1 甲方资质甲方应具备发包本工程的相应资质和能力。
2024年大清包劳务施工合同
2024年大清包劳务施工合同合同编号：【编号】甲方（包工方）：【甲方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】联系地址：【联系地址】联系电话：【联系电话】乙方（劳务方）：【乙方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】联系地址：【联系地址】联系电话：【联系电话】经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行施工，双方达成如下协议：一、项目概况1. 甲方委托乙方承担【项目名称】项目的劳务施工工作。
2. 乙方应按照合同约定的项目要求，按时、保质、保量完成施工任务。
二、施工期限及工作内容1. 本合同自双方签署之日起生效，施工期限为【具体施工期限】。
2. 乙方应按照合同约定的工作内容进行施工，确保质量达到甲方要求的标准。
三、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的价格支付给乙方相关劳务施工费用。
2. 支付方式：【具体支付方式】。
四、质量保证1. 乙方应严格按照施工标准进行操作，确保施工质量符合甲方要求。
2. 如发现施工质量不符合要求，乙方应在甲方要求的时间内进行整改。
五、违约责任1. 若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 未经对方同意，任何一方不得擅自解除本合同。
六、争议解决1. 在本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可依法解决。
2. 争议解决地点：【具体地点】。
七、其他事宜1. 本合同经双方盖章，并由双方法定代表人签字生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________法定代表人签名：_________________日期：__________________乙方（盖章）：_________________法定代表人签名：_________________日期：__________________。
大清包劳务施工合同范文2024
大清包劳务施工合同范文合同编号：__________第一章：合同双方基本信息全称：____________________统一社会信用代码/身份证号：____________________地址：____________________法定代表人/负责人：____________________联系人：____________________联系电话：____________________：____________________全称：____________________统一社会信用代码/身份证号：____________________地址：____________________法定代表人/负责人：____________________联系人：____________________联系电话：____________________：____________________第二章：合同标的及施工范围2.1合同标的2.2施工范围乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及有关技术文件进行施工，具体施工范围包括但不限于：____________________。
第三章：合同价款及支付方式3.1合同价款本合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2支付方式预付款：在合同签订后__个工作日内，支付合同总价款的__%；进度款：按照施工进度，每完成施工进度的__%，支付合同总价款的__%；竣工款：工程竣工验收合格后__个工作日内，支付合同总价款的剩余__%。
第四章：施工期限及工期延误4.1施工期限乙方应自合同签订之日起__日内完成施工，并达到甲方要求的质量标准。
4.2工期延误如因乙方原因导致施工期限延误，乙方应向甲方支付违约金，具体违约金标准为：____________________。
第五章：质量标准及验收5.1质量标准乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工方案及有关技术文件进行施工，并达到国家及行业相关质量标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程劳务承包合同书劳务分包方（乙方）：二〇一三年月日建设工程劳务承包合同书为了保证完成********工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称： ******工程2、工程地点： *******3、施工工期：4、质量要求：合格5、安全文明目标：杜绝重大伤亡等安全事故6、建筑面积和工程量：总建筑面积约11041.26平方米，工程量依据合同约定面积计算方式为准。
二、劳务承包容与围1、劳务承包方式：包清工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期。
采用大清包形式。
2、劳务承包围及工作容：2.1.人工费：2.1.1.结构主体：基础垫层、室外回填土人工配合、基础（不包括防水层）、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。
2.1.2.砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。
2.1.3.粉刷：室抹灰（毛面）、地坪（毛面）、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。
2.1.4.现场安全：按规规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规防护和维护。
2.1.5.文明施工：施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电（含二级配电柜一下的材料）、用水的管理及维护保养、现场垃圾清运等。
脚手架：按规搭设脚手架（钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网；硬防护，加固件，跳板等）。
2.1.6.配合其他承包方进行的预埋（装饰预埋件除外）。
2.2.施工机械工具费：2.2.1.主要机械：塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司机。
2.2.2辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。
2.3 材料费：2.3.1周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水螺栓、蝴蝶卡、螺丝帽。
2.3.2.小型材料：二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等。
2.3.3. 施工用电由甲方提供至一级配电柜；施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责支路水管的安装及材料。
施工区、生活区的水电费用由甲方承担。
3. 承包容中不包含的项目及材料3.1.不包含项目：基础降水、基坑护坡、安装工程（水、电、暖、消防、电梯）门窗、防水、机械土方及回填（机械部分）、外墙保温、外墙瓷砖、涂料油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安装。
3.2.不含材料：临建工程的材料、钢筋、商品砼、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。
三、劳务分包资质情况：1、营业执照：***************2、资质专业及等级：模板、钢筋壹级，砼各资质证编号：***************4、安全生产许可证编号：*********************四、工期、质量、安全1、总工期日历天，以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。
2、工程质量标准为合格（以质量部门评定的工程质量为准）。
五、甲方的责任和义务1、甲方负责提供乙方材料堆场场地及生活住房，以满足乙方在现场的生产和生活所需。
2、甲方负责主轴线（控制线）、标高设置的校核和监督、技术交底，并向乙方提供所需的施工图一套和施工方案、施工计划、设计变更等。
3、甲方负责施工现场主要材料（钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等）及构件的及时供应和调配。
4、甲方负责协调质量监督站和五大责任主体关系，以及施工现场各分包单位之间的关系。
5、甲方应按节点对有已完成的工程量进行验收，并结算劳务工程款。
6、甲方有权对不符合要求的乙方作业人员予以清退。
对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。
7、工程质量达不到合格标准时，甲方有权处罚乙方万元，并整改至合格为准，整改不合格的按照已完成的 %进行结算退场。
六、乙方的责任和义务1、乙方施工必须持劳务企业营业执照、资质证书及安全生产许可证接受发包单位审验，并对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育。
签订合同时，必须编制施工人员花名册（一式三份）附后，提供复印件。
2、乙方单位委派同志为现场负责人，乙方代表及专业负责人必须在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假并另行安排人员负责工地工作。
3、因乙方原因造成的质量问题，由乙方承担全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量处罚单，付进度款时扣除。
4、乙方应严格执行甲方编制乙方认可的施工进度计划，因乙方原因造成的工期顺延，由乙方承担全部责任。
5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。
乙方从事特殊岗位的工作人员（电工、电焊工、机械操作工、架子工）必须持有特殊工种操作证，禁止无证人员上岗。
6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求，组织劳动力。
农忙季节人员保证正常施工，保证连续施工，不影响正常工期。
7、乙方应保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。
8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。
9、乙方负责施工过程中的三宝四口五临边的防护工作和半成品、成品的保护工作。
因保护不善而损坏的，照价赔偿或无条件返修。
10、乙方应设有专职安全员，对乙方人员进行日常安全教育和检查，确保安全生产。
11、禁止18岁以下，50岁以上人员及病残人员现场务工，禁止施工人员家属住进施工现场。
七、结算与付账1、结算依据：建筑面积计算规（GB/T50353-2005）及合同约定计算方式。
2、结算单价：元/m2（单价×工程量=总价，工程量按合同约定面积计算方式计算）2.1. 工程量：2.1.1. 基础：基础均按基础上一层建筑面积计算半层；2.1.2. 基础以上面积：按照建筑面积计算规（GB/T50353-2005）计算；2.1.3 . 坡屋面面积：按照坡屋面投影面积计算半层。
2.2. 若因设计变更造成面积的增减，按照变更后的面积结算；若合同围分项工程量的增减，不予调整，据实按照约定面积乘以合同单价结算；若甲方未提前通知引起的返工，发生的费用由甲方承担。
2.3. 以上价格含二次结构砼搅拌费、运输费及泵送费，零星砼现场搅拌运输由乙方负责。
3、付款：按照节点付款，地上一层砼主体完成后，均按照已完工程量乘以单价265元/m2的80%支付工程款，砼主体封顶后按照已完工程量乘以单价265元/m2的80%支付工程款；二次结构（砌体工程）施工至二层或者完成伸缩缝以东（西）时按照已完工程量乘以单价50元/m2的80%支付工程款，二次结构（砌体工程）全部完成后按照已完工程量乘以单价50元/m2的80%支付工程款，粉刷工程施工至二层或者完成伸缩缝以东（西）时按照已完工程量乘以单价50元/m2的80%支付工程款，粉刷工程完成后付至总价款的90%，工程全部完成后甲方支付乙方总工程款的95%，剩余5%竣工验收合格后一次性付清。
3.1. 乙方施工至合同约定付款节点后向甲方申报已完成工程量。
甲方在接到乙方申报后7日完成验收并支付工程款。
3.2. 甲方未依照合同约定支付工程款或非乙方原因造成的停工或缓建，甲方承担乙方的人工费、周转材料、机械设备租赁等损失，工期相应顺延,甲乙双方以签证的形式进行确认。
4、本工程采用大清包形式，结算单价不含所有税费，如发生税费费用由甲方承担。
5、劳务企业支付劳务费时，必须编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。
八、文明施工1、未达到合同安全文明目标，乙方人员应服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。
2、乙方人员必须遵守法纪，不打架、不聚赌、不偷盗，不留宿妇女儿童，不在施工现场随意大小便。
3、乙方人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，减少疾病，防止中毒事件发生。
4、工地使用的建筑材料、周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。
建筑垃圾应及时清运到指定地点。
5、乙方未按照操作规程施工造成的安全事故全部由乙方承担。
九、事故处理及保险1、依照国家《建筑法》、《劳动法》规定，根据政府和建设主管部门要求，甲方必须为其劳务作业的现场人员办理意外伤害保险，支付其保险费用，甲方承担此项费用。
2、发生重大伤亡及其他安全事故时，劳务分包人员立即报告发包方工程项目部，由工程项目部在规定的时间报告上级主管部门，并保护事故现场。
3、劳务分包方和工程承包方对事故有争议时，按有关规定处理。
4、事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
十、双方约定其他事项及合同的解除1、为保证本合同履行,合同签订后日乙方向甲方缴纳保证金万元(甲方财务开具收据并加盖公司财务章),合同生效,待工程施工至第一付款节点后7日一次性无息退还保证金。
2、甲乙双方签订合同后2个月,工程仍不具备开工条件,甲方应退还乙方保证金,合同继续有效。
3、若因甲方开工手续不全或未合法的办理相关手续,且要求乙方进行施工,被相关部门责令停工或缓建,给乙方造成的所有损失应由甲方承担。
4、若甲方未依照合同约定按时足额支付工程款或退还保证金，甲方应承担施工同期银行贷款利率的倍的逾期付款违约金。
5、乙方施工工程无法达到国家规定的合格标准，经甲方通知整改仍无法达到合格要求的或乙方因自身原因无常施工致使工期严重延误超过约定工期60天的，甲方有权解除合同。
6、甲方未按照国家规定或合同约定提供施工条件的致使乙方无常施工的，或甲方未依照合同约定按时足额支付工程款超过60天的，乙方有权解除合同。
十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必须严格履行合同以上条款，任何一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应给与经济赔偿。
十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原则协商解决；协商解决不了的任何一方可向当地所在人民法院起诉。
十三、本合同未尽事宜按国家、省市现行的有关法律法规规定执行。
十四、本合同一式四份，甲乙双方各两份，经甲乙双方签字盖章后生效，双履行完一切合同容，结清所有手续后失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：合同签订时间：年月日。