《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),专用合同条款

合集下载

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同一、合同主要内容甲方(施工单位)和乙方(业主)在坚持合法、公正、公平、诚实守信原则的基础上,遵循相关法律法规和建设工程有关标准及国家建设工程质量安全管理制度,本着互惠、互利、友好协商的原则,共同签订本合同。

本合同是双方共同意愿的有关建设工程施工的法律文件,具有合同效力。

1、建设工程基本情况2、工程的作用与重要性3、工程的总包范围及责任界定4、投标文件的编制、审核、评审及中标程序5、合同签订的条件、内容、标的及变更6、工程款项的支付、保函的提供7、工程的履约保障8、发生索赔索偿的处理方式9、合同的解除和终止10、本合同的附件二、附件一:施工方资格审查文件1、申请资格审查文件2、施工企业合法经营证明3、资金、技术、机械设备的证明4、施工企业行业质量信用评价证书5、施工企业在建项目情况的说明6、承诺书三、附件二:工程图纸及资料1、工程结构图、施工平面图及立面图2、主要构建构件的参数、材质等3、土方平面图、剖面图、勘探资料和地质报告4、设计说明及设计变更说明四、附件三:施工方案和技术资料1、施工方案及施工进度计划2、技术资料3、安全监测预案4、施工质量保证书五、附件四:合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法1、施工进度受阻解决办法:合同双方协商并及时调整施工计划。

2、质量问题解决办法:建立质检部门进行工程质量检测,按照要求进行整改,确保工程质量。

3、安全问题解决办法:加强施工安全培训,安排专人进行安全巡查,确保施工安全。

六、附件五:法律名词及注释1、建筑法:中华人民共和国建筑法2、建设工程质量安全管理制度:建设工程质量安全管理办法3、工程款项支付:指按照合同约定的条件和时间支付工程款项。

4、履约保函:指保证债务人履行其合约义务的保函。

5、索赔索偿:指因合同履行发生争议,合同双方要求对方进行赔偿或要求返还工程款项的法律程序。

七、文档结尾1、所涉及附件如下:附件一:施工方资格审查文件附件二:工程图纸及资料附件三:施工方案和技术资料附件四:合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法。

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 (GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。

2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

(GF —2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)[1]

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)[1]

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)1. 引言本合同由甲方(以下简称“甲方”)、乙方(以下简称“乙方”)共同签订,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保证合同履行的合法性和有效性。

2. 合同主体2.1 甲方信息名称:住所:法定代表人:2.2 乙方信息名称:住所:法定代表人:3. 合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权益和责任,确保工程按照约定的质量要求、工期和预算进行施工。

4. 工程范围和要求4.1 工程范围本工程的范围包括但不限于以下内容:xxx4.2 工程要求质量要求:工期要求:预算要求:5. 合同价格和付款方式5.1 合同价格本合同的总价格为:元。

5.2 付款方式合同价格分期付款,具体付款方式如下:首付款:元,在签订合同后的 X 天内支付;进度款:根据工程进度,分期支付,具体比例和时间如下:第一阶段:元,在工程开始X天后支付;第二阶段:元,在工程完成X%后支付;第三阶段:元,在工程完成X%后支付;付款:元,在工程竣工验收合格后支付。

6. 合同履行期限本合同的履行期限为 X 年/月/日起,至 X 年/月/日止。

7. 质量保证和违约责任7.1 质量保证乙方承诺按照国家相关标准和合同约定的质量要求进行施工,确保工程质量符合合同要求。

7.2 违约责任如甲方违约,应承担赔偿责任,包括但不限于支付相应违约金;如乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于重新施工、赔偿损失等。

8. 争议解决本合同的解释和争议解决适用于法律。

如发生争议,双方应协商解决;如协商不成,应提交仲裁解决。

9. 合同变更和终止9.1 合同变更如因各种原因需要变更合同内容,须经双方协商一致,并以书面形式进行变更。

9.2 合同终止本合同在以下情况下可以提前终止:双方协商一致终止;发生不可抗力事件导致合同无法履行;合同履行期限到期。

10. 其他条款10.1 通知方式本合同中的通知应当以书面形式发送,并通过挂号邮寄方式寄送至双方约定的地质。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章:总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章:合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章:合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章:合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章:合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章:争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章:其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章:附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下:1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释:1. 工程施工标准:指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。

2. 工期安排:指工程施工的时间进度计划。

3. 施工方案:指具体的施工方法和施工步骤。

4. 设备和材料的选用:指在施工过程中选择合适的设备和材料。

5. 施工合同的变更:指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。

6. 施工合同的违约责任:指当施工方违反合同约定时所承担的责任。

7. 工程款支付方式:指工程款的支付方式,可以是一次性支付或分期支付等形式。

8. 争议解决途径:指合同争议解决的方式,可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。

9. 争议解决程序:指合同争议解决的详细程序和流程。

在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工期限延迟:可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《》、《》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:____年__月__日。

计划竣工日期:____年__月__日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件,依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范,规定双方在施工过程中的权利和义务。

第二条甲方为本工程的建设单位,乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。

双方必须按照本合同要求,保证工程质量,确保施工进度。

【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式,并由甲乙双方的授权代表签字盖章。

第四条本合同生效后,双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。

乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。

【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中,乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求,严格控制工程质量。

如发现施工质量问题,乙方应立即采取补救措施。

第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成,如需变更工期,甲乙双方应协商一致,并及时将变更结果通知相关部门。

【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度,甲方应及时支付相应款项。

乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。

第八条工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录,并进行结算。

甲方应对结算结果进行审核。

【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,并按照相关法律法规进行赔偿。

第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工,双方应协商解决,并经相关部门确认。

【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

如协商不成,可申请相关部门进行调解或仲裁。

【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效,自施工竣工验收之日起终止。

【文档结尾】1、所涉及附件如下:- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释:- 中华人民共和国相关法律法规:指与建设工程施工相关的法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》等。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的,用于建设工程施工的合同。

本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。

第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定,诚信、公正、合理地履行各自的义务。

第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成,经各方签字盖章后生效。

合同双方共同认可本合同的法律效力。

第四条本合同涉及的附件如下:1. 施工图纸及设计文件:包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。

2. 技术规范和标准:包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。

3. 工程量清单:详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。

4. 施工进度计划:明确工程的施工时间、工期等。

5. 建设工程招投标文件:包括工程招标公告、投标文件等。

第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。

施工过程中如有变更,应及时与发包人协商并签署变更合同。

第六条施工工期从开工日期起计算,双方约定的工期为__天/月/年。

如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的,应及时通知发包人并申请延期。

第三章工程质量与验收第七条施工过程中,承包人应按照技术规范和标准进行施工,确保工程质量符合要求。

工程竣工后,承包人应组织工程验收,并提交相关验收报告。

第八条发包人有权对工程质量进行验收,如发现不符合要求的情况,承包人应及时进行整改。

整改不合格的,承包人应承担相应责任。

第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元(大写)。

第十条支付方式如下:合同签订后,由发包人按照工程进展支付工程进度款项,最后一期支付为竣工验收后支付尾款。

第五章安全与保险第十一条施工过程中,承包人应严格遵守建设工程安全操作规程,采取必要的安全保护措施。

如发生施工事故,承包人应负责处理,并承担相应责任。

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档模板范本】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)合同编号:GF—2013—0201甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)一、合同目的和背景本合同根据相关法律法规及有关规定,为甲、乙双方在建设工程施工过程中的权益和义务进行明确和约定。

二、合同内容1. 项目简介:根据甲方需求,乙方将按照合同约定进行建设工程施工。

2. 工程范围:详细列出工程的具体范围、规模、工期等要求。

3. 工程价格:明确工程的总价款、付款方式、变更价格等条款。

4. 施工进度:明确工程的施工计划、工期安排、验收标准等相关内容。

5. 质量要求:明确工程的质量标准、质量保证措施等条款。

6. 竣工验收:明确工程的竣工验收程序、验收标准、相关材料的提交等要求。

7. 违约责任:明确双方违约的责任和法律后果。

8. 保密条款:明确双方在工程施工中涉及的保密事项及其保护措施。

9. 合同变更:明确合同变更的程序、内容及其法律效力。

10. 争议解决:明确双方因履行合同而发生的争议解决途径,如协商、仲裁等。

三、合同附件1. 项目设计图纸及施工图纸:详细设计图纸及施工图纸的编号、版本、修改日期等信息。

2. 工程施工方案:详细工程施工方案的编号、版本、修改日期等信息。

3. 技术规范和标准:详细各项技术规范和标准的编号、版本、修订日期等信息。

4. 施工进度计划:详细工程施工进度计划的内容、时间节点等信息。

四、法律名词及注释1. 建设工程法律法规:指与建设工程有关的相关法律法规,如《建设工程质量管理条例》等。

2. 竣工验收标准:指验收工程的相关标准和规范,如《建设工程竣工验收规范》等。

3. 变更条款:指合同中的变更事项和变更的约定。

五、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 施工工期延误:双方应及时协商调整施工进度,必要时进行合同变更。

2. 质量问题:乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,甲方有权进行监督,并及时提出整改要求。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同目的和背景根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)达成本合同,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障合同履行的顺利进行。

二、合同范围1. 甲方聘请乙方承担建设工程施工(以下简称“工程”)的全部或部分工程内容和范围如下:(详细列明工程范围)三、工程价款与支付方式1. 工程价款总额为(具体金额),甲方应按照约定的支付方式和时间表支付给乙方。

2. 工程价款的支付方式和时间表如下:(具体说明支付阶段、付款比例和时间节点)四、工程期限1. 工程开始日期为(具体日期),工程竣工日期为(具体日期)。

2. 如因不可抗力或其他合同约定情况导致工程延期完成的,乙方应及时书面通知甲方,并说明具体延期原因及预计完成时间。

五、质量标准与验收1. 工程的质量应符合国家有关法律法规及技术标准的规定。

2. 乙方完成工程后,应向甲方提交相应的验收资料,并协助甲方进行验收。

3. 甲方进行验收时,如发现工程的质量不符合约定标准或存在其他质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,直至满足约定标准为止。

六、变更和索赔1. 双方在履行合同过程中,如发生不可抗力等原因导致工程变更,应按照法律法规及合同约定的程序进行变更协商,并签订变更合同或书面协议。

2. 如因甲方原因导致的变更,甲方应承担因此产生的费用和延期等责任。

3. 乙方提供的索赔应包括必要的证明材料和相关经济损失的计算表,甲方应及时予以审查和支付。

七、违约责任1. 若一方未履行合同义务或违反合同约定,应承担相应的违约责任。

2. 任何一方因不可抗力等不可预见和不可避免的原因造成合同不能履行的,应及时通知对方,并提供相应证明。

八、争议解决双方如对合同履行过程中发生的任何争议无法通过友好协商解决的,应向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)是中国国家发展和改革委员会发布的一份示范性文本,用于规范建设工程施工合同的签订和执行。

以下是该合同的详细内容:1. 合同的基本信息:- 合同名称:建设工程施工合同- 合同编号:GF-2013-0201- 合同签订日期和地点- 合同各方的名称、法定代表人或授权代表、联系方式等信息2. 工程概况:- 工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等3. 合同的主要条款:- 合同价款:包括工程款、材料款、设备款等- 工期:规定工程开始和结束的时间,以及工期延长和缩短的条件和程序- 施工范围和质量标准:详细描述工程的施工范围和质量要求- 施工组织和管理:包括施工方的组织管理机构、施工方的责任和义务、施工方的安全生产和环境保护措施等- 工程款支付方式和进度:规定工程款的支付方式、支付比例和支付时间节点- 变更和索赔:规定变更和索赔的条件、程序和责任 - 质量保证和保修:规定质量保证和保修的期限和责任- 合同的履行和解除:规定合同的履行和解除条件和程序- 争议解决:规定争议解决的方式和程序,如仲裁或诉讼4. 合同附件:- 技术文件和图纸:包括施工图纸、设计文件等- 合同的补充协议:如变更协议、索赔协议等- 相关证照和许可文件:如施工许可证、环评报告等5. 合同的签署和生效:- 合同各方的签署和盖章- 合同的生效日期和期限以上是《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)的详细内容。

请注意,此为示范文本,具体合同的内容可能会根据实际情况进行调整和修改。

在签订合同前,建议咨询专业律师或合同专家以获取准确的法律意见。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定,为保障双方权益,明确各项责任和义务而签订的。

1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,并确保工程顺利进行。

二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:乙方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:2.2 工程名称及位置工程名称:工程位置:2.3 工程范围和内容工程范围:工程内容:2.4 工程价格和支付方式工程总造价:支付方式:第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求:工期计算方法:2.6 施工资质及人员要求施工资质:相关人员要求:2.7 施工环境及安全要求施工环境要求:安全防护要求:2.8 建材和设备采购要求建材采购要求:设备采购要求:第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式:施工班组配置:2.10 监理要求监理机构及人员要求:监理任务和职责:2.11 变更和索赔变更要求:索赔要求:第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型:保险金额:2.13 违约责任甲方违约责任:乙方违约责任:2.14 争议解决争议解决方式:争议解决程序:三、本合同涉及附件如下:1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程:根据国家有关规定,指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。

2. 施工合同:建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。

3. 工程设计:根据建设工程规划要求和技术标准,编制符合工程实际需求的工程项目。

4. 变更:发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-02011. 合同双方信息本合同由以下双方进行订立:甲方:法定代表人:单位:地址:联系:乙方:法定代表人:单位:地址:联系:2. 合同背景甲方计划进行建设工程,并需要寻找一个合适的乙方承担工程的施工任务。

双方经协商一致,达成如下合同。

3. 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于以下项目:- 工程名称:- 工程地点:- 工程内容及技术要求:- 工程进度计划:- 工程质量要求:- 工程安全措施:4. 工期及付款4.1 工期本合同规定的工期为:开始日期:结束日期:4.2 付款方式根据工程进度,甲方将按照以下方式进行付款:- 首次付款:- 分期付款:- 最终付款:5. 保证金及违约责任5.1 保证金乙方应向甲方支付保证金,金额为:5.2 违约责任如果乙方违反本合同的任何条款,甲方有权采取以下措施:- 终止合同;- 暂停工程进展;- 要求乙方承担违约金。

6. 变更和解释任何对本合同内容的变更都必须经过双方书面协商并达成一致意见。

本合同的解释权归属于双方共同。

7. 合同附件本合同所涉及的附件如下:- 所有的设计文件;- 施工图纸;- 技术规范;- 安全措施文件;- 工程进度计划;- 合同付款安排表等。

8. 法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下:- 建设工程:指按照工程项目的设计要求进行的建设、改建、扩建、装修或者其他行为;- 甲方:合同中指定的要求承担工程建设的主体;- 乙方:与甲方达成协议,承担工程施工任务的主体等。

9. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,本合同可能遇到以下困难:- 资金不足:乙方可以寻找其他资金来源,或与甲方商议调整付款方式;- 土地争议:双方可以共同寻找土地权属证明,或进行法律诉讼解决争议;- 工程质量问题:乙方应按照技术要求进行施工,如有质量问题,可协商解决或进行仲裁等。

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件:1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释:1.违约责任:因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。

2.竣工验收:建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动,以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。

3.恢复工程:在工程停工期间,受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。

全文结束。

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【合同编号】GF-2013-0201【甲方】(以下简称“甲方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:【乙方】(以下简称“乙方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:鉴于甲方拟在项目名称:地点:项目编号:通过公开招标/邀请招标方式选定乙方作为工程施工总承包商,双方本着平等、自愿、公开、诚实信用的原则,经友好协商达成如下合同:第一条施工内容与范围1. 乙方应按照合同约定负责项目的工程施工及相关配套服务,确保按照项目计划、质量要求、安全规范、环境保护要求和相关法律法规的要求完成施工工作。

2. 甲方提供的项目设计文件和技术规范是乙方施工的依据和参考文件,乙方应进行认真研究,并在施工过程中做出合理的调整和安排。

如有必要,乙方应提交相关技术方案给甲方审核并确认。

3. 施工范围包括但不限于:。

第二条工程期限与进度管理1. 甲方与乙方协商确定工程开工日期和竣工日期,并按照约定的工期编制施工计划。

2. 乙方应按照施工计划进行施工,并及时向甲方汇报施工进度。

如遇不可抗力或其他特殊情况,乙方应按照约定的程序向甲方报备并提出相应的解决方案。

3. 甲方可以根据工程实际情况,要求乙方进行进度调整,并与乙方重新协商确定新的工期和施工计划。

第三条质量管理1. 乙方应组织具有相应资质和经验的工作人员进行工程施工,并严格按照相关标准和规范进行施工。

如有需要,乙方应成立质量管理小组,负责施工过程中的质量控制和问题解决。

2. 乙方应定期向甲方提交施工质量检测报告和验收资料,并配合甲方进行质量验收工作。

如发现质量问题,乙方应及时采取措施进行整改,并承担相应的责任和后果。

3. 如因乙方施工质量问题导致工程质量事故或其他损失,乙方应承担相应的赔偿责任,并配合甲方进行事故调查和处理。

第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为元。

根据工程进度和质量验收情况,分批支付合同价款。

支付方式和具体支付时间以双方另行签订的《工程款支付计划》为准。

(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的目的和背景本建设工程施工合同(下称“本合同”),由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签订。

本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权责关系,规范双方的义务和权益,确保项目的顺利进行。

二、合同的约定内容本合同约定以下内容:1. 工程概况双方在本合同中对工程概况进行了简要描述,包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息。

2. 合同价款2.1 业主将根据合同约定,按照工程进度向承包商支付合同价款。

2.2 如果在施工过程中发生变更或额外工作,双方将协商确定相应的价款调整。

3. 工程质量和安全3.1 承包商应确保施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。

3.2 业主有权对施工质量进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应及时整改并承担相应责任。

3.3 双方应共同落实施工安全措施,确保工程施工过程中的安全。

4. 施工进度和变更4.1 双方约定工程的施工进度,并在合同中详细列出各阶段的工作内容和完成时间。

4.2 如需变更施工进度或工程范围,双方应及时协商并签订变更协议。

5. 材料和设备5.1 承包商应按照合同约定提供符合质量标准的施工材料和设备。

5.2 业主有权对提供的材料和设备进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应承担相应责任。

6. 建设工程的移交和验收6.1 工程竣工后,承包商应通知业主进行验收。

6.2 业主有权对工程进行验收,如发现问题,承包商应及时修复。

6.3 工程验收合格后,业主将支付尾款并办理竣工手续。

7. 违约责任7.1 如一方违约,应承担相应的违约责任。

7.2 如双方均违约,应按照法律的规定处理。

8. 争议解决本合同的争议解决将遵循相关法律法规的规定,并协商解决。

9. 其他约定双方可根据实际情况约定其他事项。

三、合同的履行和变更本合同一经双方签字盖章后生效,双方应按照合同的约定进行履行。

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:.2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4。

资金来源:。

5。

工程内容:.群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1).6.工程承包范围: .二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1。

签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额: 人民币(大写)(¥元)。

2。

合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章.七、承诺1。

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),专用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:。

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

1.1.2.5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:。

1.1.3.9永久占地包括:。

1.1.3.10临时占地包括:。

1.3法律适用于合同的其他规范性文件:。

1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。

1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:。

1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:。

1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:。

1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。

1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。

承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。

监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:。

1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:。

1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。

关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。

1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。

1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:。

2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

发包人对发包人代表的授权范围如下:。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。

2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。

2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:。

发包人是否提供支付担保:。

发包人提供支付担保的形式:。

3.承包人3.1承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:。

承包人需要提交的竣工资料套数:。

承包人提交的竣工资料的费用承担:。

承包人提交的竣工资料移交时间:。

承包人提交的竣工资料形式要求:。

(6)承包人应履行的其他义务:。

3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:。

3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。

3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:。

主体结构、关键性工作的范围:。

3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:。

其他关于分包的约定:。

3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:。

3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。

3.7履约担保承包人是否提供履约担保:。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。

4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。

关于监理人的监理权限:。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。

4.2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。

4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3)。

5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:。

关于工程奖项的约定:。

5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:。

监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:小时。

6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。

6.1.4关于治安保卫的特别约定:。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:。

6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:。

7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。

7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。

7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。

7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。

7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。

7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:。

7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。

7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:。

7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1);(2);(3)。

7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:。

8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。

8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。

8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:。

9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:。

施工现场需要配备的试验设备:。

施工现场需要具备的其他试验条件:。

9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:。

10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:。

10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:。

10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:。

发包人审批承包人合理化建议的期限:。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:。

10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:。

10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:。

11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定:。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整。

第3种方式:其他价格调整方式:。

12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。

综合单价包含的风险范围:。

风险费用的计算方法:。

风险范围以外合同价格的调整方法:。

2、总价合同。

总价包含的风险范围:。

风险费用的计算方法:。

风险范围以外合同价格的调整方法:。

3、其他价格方式:。

12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:。

预付款支付期限:。

预付款扣回的方式:。

12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:。

预付款担保的形式为:。

12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:。

12.3.2计量周期关于计量周期的约定:。

相关文档
最新文档