工程资料承包合同
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（4）竣工验收合格，质监站出具竣工验收备案表和甲方结算资料整理完成（如：技术洽商、设计变更、工程联系函、签证索赔依据等相关结算资料）之日起15个工作日内，甲方支付20%的余款给乙方。
（5）甲方支付工程资料费应采取现金或对私（个人）转账的支付方式进行。
四、合同工期
合同工期为：年月日至年月日。
五、纠纷处理
（1）负责提供报建登记表、立项申请报告及批复、建设工程规划许可证、建设工程质量监督书、施工许可证、施工图审查报告及批准书、地质勘察报告等资料。
（2）负责提供乙方一份全套经审核的施工图纸（纸质或电子版均可）、办公场地、办公桌椅、电脑、三合一打印机、地方现行使用的资料软件（含加密锁）、资料柜、打印纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、中性笔等办公用品及耗材。
工程资料承包合同
发包方（甲方）：（盖公章）
承包方（乙方）：身份证号码：
根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方共同协商，签定本工程资料承包合同。
一、工程资料承包内容
甲方现将工程资料发包给乙方，建筑面积平方米。
二、甲乙双方责任
1.甲方责任：
注：Biblioteka Baidu于甲方的人员不到位或人员技术水平差，内、外协调工作不到位等原因造成资料不能及时签字盖章，影响到工程的正常顺利进行，所造成的一切损失由甲方自行承担。
（2）负责提供质监站对工程建设过程中检查的资料。
（3）负责施工过程中原材料及试件的送检（不包含材料、试件和其它相关检测试验费用）。
（4）乙方进入施工现场必须严格遵守《安全生产管理条例》的规定，否则发生的一切安全事故均由乙方自行承担。
（6）负责该工程所有验收、评奖、竣工备案的协调费用。
2.乙方责任：
（1）负责本工程与进度同步的施工全套（含施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收、工程竣工质量验收等）资料的编写、收集、整理、归档、备案等工作，其中不包括绘制竣工图和《施工组织设计》、《施工日志》、《混凝土施工日志》及所有方案的编制工作。
（5）由于乙方的原因造成工程资料不能按时备案所产生的一切损失均由乙方承担。
（6）资料如需交城建档案馆备案，那么期间所产生的一切费用另外计算，均由甲方承担。
三、合同价款及付款方式
1.合同价款：本工程暂定建筑面积平方米（含地下室面积），按元/㎡计算，合同暂定总价小写：万元整，大写，结算时按图纸实际建筑面积结算总价。
1.工程延期处理：如果在合同工期内，甲方未完成所有的施工任务，导致乙方的工程资料不能在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按延期月份支付乙方所有资料人员的工资，工资金额为：元/人/月，延期月份内15天以下（含15天）的按半月计算，15天以上的按月计算。
2.合同期内，乙方不参与甲方任何的经济纠纷及债务关系。
（3）负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。
（4）负责提供工程送检材料、试件和其它检测试验费用，并将材料及试件及时装运及卸载至检测机构。如送检材料、试件不能合理计划，送检不能及时进行，试验报告未及时取回，相关试验没有委托，试验结果不合格，影响正常资料报验，那么一切后果乙方不予承担。
（5）负责内、外协调参建人员及相关责任单代表位配合资料的签字及盖章。
2.付款方式：
（1）甲乙双方签定合同之日起7个工作日内，甲方支付30%的合同预付款给乙方。
（2）基础工程验收合格，从合格之日起7个工作日内，甲方支付20%（按已施工完成面积乘单价）的进度款付给乙方。
（3）主体工程验收合格，从合格之日起7个工作日内，甲方支付30%（按已施工完成面积乘单价）的进度款付给乙方。
六、争议解决方式
双方在履行合同过程中出现争议，如果经协商仍无法解决可到当地仲裁机构或人民法院解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字之日起生效，工程资料备案完毕后自动终止。
单位名称（公章）：
单位地址：
甲方代表（签名）：
联系电话：
日期：
乙方（签名）：
联系电话：
居住地址：
日期：
乙方开户行名称：中国建设银行重庆大渡口支行
乙方开户行卡号：6217-0037-6012-5025-684
乙方持卡人姓名：张志勇
（5）甲方支付工程资料费应采取现金或对私（个人）转账的支付方式进行。
四、合同工期
合同工期为：年月日至年月日。
五、纠纷处理
（1）负责提供报建登记表、立项申请报告及批复、建设工程规划许可证、建设工程质量监督书、施工许可证、施工图审查报告及批准书、地质勘察报告等资料。
（2）负责提供乙方一份全套经审核的施工图纸（纸质或电子版均可）、办公场地、办公桌椅、电脑、三合一打印机、地方现行使用的资料软件（含加密锁）、资料柜、打印纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、中性笔等办公用品及耗材。
工程资料承包合同
发包方（甲方）：（盖公章）
承包方（乙方）：身份证号码：
根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方共同协商，签定本工程资料承包合同。
一、工程资料承包内容
甲方现将工程资料发包给乙方，建筑面积平方米。
二、甲乙双方责任
1.甲方责任：
注：Biblioteka Baidu于甲方的人员不到位或人员技术水平差，内、外协调工作不到位等原因造成资料不能及时签字盖章，影响到工程的正常顺利进行，所造成的一切损失由甲方自行承担。
（2）负责提供质监站对工程建设过程中检查的资料。
（3）负责施工过程中原材料及试件的送检（不包含材料、试件和其它相关检测试验费用）。
（4）乙方进入施工现场必须严格遵守《安全生产管理条例》的规定，否则发生的一切安全事故均由乙方自行承担。
（6）负责该工程所有验收、评奖、竣工备案的协调费用。
2.乙方责任：
（1）负责本工程与进度同步的施工全套（含施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收、工程竣工质量验收等）资料的编写、收集、整理、归档、备案等工作，其中不包括绘制竣工图和《施工组织设计》、《施工日志》、《混凝土施工日志》及所有方案的编制工作。
（5）由于乙方的原因造成工程资料不能按时备案所产生的一切损失均由乙方承担。
（6）资料如需交城建档案馆备案，那么期间所产生的一切费用另外计算，均由甲方承担。
三、合同价款及付款方式
1.合同价款：本工程暂定建筑面积平方米（含地下室面积），按元/㎡计算，合同暂定总价小写：万元整，大写，结算时按图纸实际建筑面积结算总价。
1.工程延期处理：如果在合同工期内，甲方未完成所有的施工任务，导致乙方的工程资料不能在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按延期月份支付乙方所有资料人员的工资，工资金额为：元/人/月，延期月份内15天以下（含15天）的按半月计算，15天以上的按月计算。
2.合同期内，乙方不参与甲方任何的经济纠纷及债务关系。
（3）负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。
（4）负责提供工程送检材料、试件和其它检测试验费用，并将材料及试件及时装运及卸载至检测机构。如送检材料、试件不能合理计划，送检不能及时进行，试验报告未及时取回，相关试验没有委托，试验结果不合格，影响正常资料报验，那么一切后果乙方不予承担。
（5）负责内、外协调参建人员及相关责任单代表位配合资料的签字及盖章。
2.付款方式：
（1）甲乙双方签定合同之日起7个工作日内，甲方支付30%的合同预付款给乙方。
（2）基础工程验收合格，从合格之日起7个工作日内，甲方支付20%（按已施工完成面积乘单价）的进度款付给乙方。
（3）主体工程验收合格，从合格之日起7个工作日内，甲方支付30%（按已施工完成面积乘单价）的进度款付给乙方。
六、争议解决方式
双方在履行合同过程中出现争议，如果经协商仍无法解决可到当地仲裁机构或人民法院解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字之日起生效，工程资料备案完毕后自动终止。
单位名称（公章）：
单位地址：
甲方代表（签名）：
联系电话：
日期：
乙方（签名）：
联系电话：
居住地址：
日期：
乙方开户行名称：中国建设银行重庆大渡口支行
乙方开户行卡号：6217-0037-6012-5025-684
乙方持卡人姓名：张志勇