建设工程设计合同(房屋建筑工程住建部2015版)
住建部工程设计合同范本
住房和城乡建设部工程设计合同范本甲方(委托方):乙方(设计方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行工程设计的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程性质:__________1.4 工程规模:__________1.5 投资估算:__________1.6 设计周期:__________1.7 设计费用:__________二、设计范围和内容2.1 乙方根据甲方的委托,负责本工程的以下设计工作:(1)初步设计;(2)施工图设计;(3)设计变更;(4)施工过程中的技术支持和服务;(5)其他与设计相关的工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提交设计成果和相关资料。
设计成果应符合国家及地方相关法律法规、规范标准的要求,并满足甲方的使用功能和审美要求。
三、设计费用及支付方式3.1 乙方向甲方提供的工程设计费用为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
3.2 甲方支付设计费用的方式如下:(1)合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方设计费用的50%作为预付款;(2)设计成果提交后,甲方对设计成果进行审查,确认无误后支付乙方剩余的设计费用。
3.3 甲方逾期支付设计费用的,应按照逾期支付金额的每日千分之五向乙方支付违约金。
四、设计质量及验收4.1 乙方应按照甲方的要求和国家及地方相关法律法规、规范标准的要求,保证设计质量。
4.2 设计成果提交后,甲方应按照约定时间组织验收。
验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并重新提交设计成果。
4.3 设计成果经甲方验收合格后,乙方应按照甲方的要求,配合施工单位进行施工图审查、施工过程中的技术支持和服务等工作。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密等敏感信息,应予以严格保密。
住建部 专业建设工程设计合同6篇
住建部专业建设工程设计合同6篇篇1甲方(发包人):______________________乙方(设计人):______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的原则下,就甲方委托乙方进行专业建设工程设计事宜达成如下协议:一、工程概况及设计内容(一)工程名称:______________________(二)工程地点:______________________(三)设计范围及内容:包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等专业的设计工作。
具体设计内容根据甲方需求确定。
二、设计任务及要求(一)乙方应按照现行国家标准、规范进行设计,并遵守地方政府有关部门的规定。
(二)乙方应根据甲方提出的功能需求和建设标准进行设计方案创作,并完成相应施工图设计。
(三)设计任务分阶段进行,具体阶段及要求如下:方案设计、初步设计、施工图设计等阶段,每个阶段的具体成果及交付时间按照双方约定的进度计划执行。
三、设计费用及支付方式(一)设计费用计算方式:根据工程规模、设计难度及工作量等因素,经双方商定,设计费用总额为人民币________元。
(二)支付方式:本合同签订后,甲方支付乙方设计费用总额的____%作为预付款。
设计成果经甲方确认后,支付剩余款项。
具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
四、设计周期与进度安排(一)乙方应在收到甲方支付的设计预付款后,按照双方约定的进度计划开展设计工作。
(二)如遇特殊情况,乙方应及时向甲方报告,共同协商解决方案。
五、知识产权及保密条款(一)乙方对完成的设计成果享有著作权。
在本合同履行过程中,未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计成果用于本合同以外的其他用途。
(二)甲乙双方应对涉及对方的商业秘密和技术秘密予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
六、违约责任及赔偿损失(一)若甲方未按照本合同约定支付设计费用,乙方有权终止设计工作,并保留追究甲方违约责任的权利。
设计合同范本住建部(汇编8篇)
设计合同范本住建部(汇编8篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!设计合同范本住建部(汇编8篇)在法制日益健全的今天,合同中的利益冲突日益增多,合同的订立既是维护当事人的合法权益,又是避免产生不必要争议的重要手段。
住建部工程设计合同范文
住建部工程设计合同范文合同编号:[填写]甲方(业主):[填写]乙方(设计单位):[填写]鉴于甲方拟建设[项目名称],现委托乙方进行该项目的工程设计工作,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[项目名称]工程设计过程中的权利与义务,确保工程设计质量,促进工程顺利实施。
二、设计范围及内容1. 乙方应根据甲方提供的项目需求和技术参数,完成[项目名称]的初步设计、施工图设计及相关技术支持服务。
2. 设计内容包括但不限于建筑结构、给排水、电气照明、暖通空调等专业设计。
三、设计标准与要求1. 乙方应按照国家现行的相关设计规范、标准及甲方的具体要求进行设计。
2. 设计文件应当清晰、准确,满足施工需要,并符合工程建设强制性标准。
四、合同价款与支付方式1. 设计费用总额为人民币[金额]元。
2. 甲方应按照以下方式支付设计费用:- 初步设计完成后支付总设计费用的[百分比]%;- 施工图设计完成后支付总设计费用的[百分比]%;- 剩余款项在工程竣工验收合格后结清。
五、设计周期1. 初步设计应在合同签订后的[天数]天内完成。
2. 施工图设计应在初步设计确认后的[天数]天内完成。
六、违约责任1. 如乙方未能按约定时间完成设计任务,应向甲方支付违约金,违约金的数额为未完成部分设计费用的[百分比]%。
2. 如因乙方设计错误导致工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
七、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章,即具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:____年__月__日。
建设工程设计合同2015
建设工程设计合同(2015年版)合同编号:_______签订日期:_______甲方(委托方):_______乙方(受托方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,甲乙双方就建设工程设计事项经充分协商,达成一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程批准、核准或备案文号:_______1.3 工程内容及规模:_______1.4 工程所在地详细地址:_______1.5 工程投资估算:_______1.6 工程进度安排:_______第二条设计范围和内容2.1 乙方根据甲方提供的工程资料和需求,负责完成本工程的设计工作,包括:(1)初步设计;(2)施工图设计;(3)设计概算;(4)施工图预算;(5)其他相关设计工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提供设计文件和资料,并保证设计文件和资料的准确性和完整性。
第三条设计质量标准3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求,保证设计质量,确保设计文件和资料符合相关法律法规和技术规范。
3.2 乙方应按照甲方的要求,完成设计文件的审查和修改工作,确保设计文件的合理性和可行性。
第四条设计周期4.1 初步设计周期:自合同签订之日起_______天内完成。
4.2 施工图设计周期:自初步设计审查通过之日起_______天内完成。
4.3 设计概算和施工图预算:在施工图设计完成后_______天内完成。
第五条设计费用5.1 乙方向甲方提供的设计文件和资料,甲方应按照约定的费用标准向乙方支付设计费用。
设计费用为_______元(大写:__________________________元整)。
5.2 设计费用的支付方式为:(1)合同签订后_______天内,甲方支付乙方设计费用的_______%;(2)初步设计审查通过后_______天内,甲方支付乙方设计费用的_______%;(3)施工图设计完成后_______天内,甲方支付乙方设计费用的_______%。
住建部设计合同模板
住建部设计合同模板甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系方式:【甲方联系方式】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系方式:【乙方联系方式】鉴于甲方具有相应的资质、业务能力和社会信誉,有能力承担房屋设计任务;乙方具有相应的设计能力和社会信誉,双方经友好协商,达成如下协议:一、设计任务的简要内容和项目范围1.1 甲方委托乙方对【项目名称】进行设计,包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
1.2 设计费用为【具体金额】,乙方应按照设计任务的要求,按阶段支付设计费用。
1.3 设计任务应在【具体时间】内完成,乙方应按时交付设计成果。
1.4 设计成果应符合国家相关法规、标准和甲方的要求,甲方有权要求乙方进行修改直至满意为止。
1.5 乙方应保证设计成果的独创性,不得侵犯他人相关的知识产权。
1.6 如需对设计成果进行二次开发或转让,应征得乙方的书面同意,另行约定相关事宜。
二、双方的权利和义务2.1 乙方应按照甲方的要求、规定和标准,认真履行设计任务,提供满足甲方要求的设计成果。
2.2 乙方应保持与甲方的及时沟通,及时协调解决设计过程中的问题。
2.3 甲方应按时支付设计费用,如有延期应提前通知乙方,并支付相应的滞纳金。
2.4 甲方应提供设计任务所需的相关资料和信息,协助乙方顺利完成设计任务。
2.5 双方应遵守合同约定,积极配合,共同完成设计任务,确保项目顺利实施。
三、设计变更和索赔处理3.1 如设计过程中需要进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
3.2 如乙方因设计任务需执行超出合同范围的工作,应及时向甲方提出变更合同,甲方应按照变更内容支付相应费用。
3.3 如发生设计纠纷,双方应协商解决,如无法协商解决,可申请相关主管部门或仲裁机构进行调解或裁决。
四、协议的终止和解除4.1 双方一致同意解除合同的,应书面协商一致,并签订解除协议。
4.2 乙方须在提前30日向甲方书面通知并说明原因解除合同。
住建部设计合同5篇
住建部设计合同5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、演讲致辞、事迹材料、学习心得、合同协议、条据文书、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as summary reports, speeches, deeds, learning experiences, contract agreements, normative documents, self-evaluation, teaching materials, essay summaries, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!住建部设计合同5篇通过合同的签署,劳动者可以获得合理的工作评价和晋升机会,通过合同的制定需要各方充分沟通和协商,以确保合同条款的公平合理,维护各方的利益,本店铺今天就为您带来了住建部设计合同5篇,相信一定会对你有所帮助。
建筑工程设计合同2015最新版本.
CF-2000-0209建设工程设计合同(一)(民用建筑工程设计合同)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:签订地点:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:设计人:发包人委托设计人承担的工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘查设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘查设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
备注:以上建筑面积为暂估面积,结算时按照实际面积计算,实际面积以最终规划局审定的建筑面积为准。
2.1设计具体内容及深度2.1.1设计总说明。
2.1.2在尊重本项目方案设计成果的前提下,配合发包人委托的方案设计单位,进行方案深化完善。
按照地方相应规范,对方案设计单位提供的方案提出修改意见,完成报送方案报批文件,并通过地方规划审批。
完成的建筑、结构、机电、暖通等各专业的初步设计文件,必须通过地方政府相关部门的审批。
2.1.3施工图设计整套图纸全部达到施工过程要求,包含:建筑、结构、消防、暖通(含地下室防排烟等)、人防、给排水、配电、弱电基本配置等,变电所、燃气、蒸汽、室外管线综合平衡等全部内容;不包含景观方案(水木年华商业广场室外)设计工作但包含方案报批工作,不包含变电所内部配电设计但包含土建部分,人防包含非战时与战时所有设计内容。
2.1.4设备设施:平层公寓户型为一次装修到位,考虑卫生间设施,包括卫生器具、镜子毛巾等,厨房位置的全部设施,含抽油烟机、电磁炉、电冰箱、洗衣机等。
LOFT户型虽为毛坯房不安装设备设施,但设计时要考虑所有功能的总管线路的配置。
2.1.5工程概算(分类:酒店式公寓、商业、地下室等总面积及各单方造价,含外装饰)。
2.1.6作为设计总包单位,配合方案设计、变配电设计、智能化设计、景观设计、室外市政施工图设计、幕墙设计、精装修设计、异形结构等专项设计,完成审核,直至盖章出图。
工程设计合同范本住建部
工程设计合同范本(住建部)甲方(委托方):乙方(设计方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程设计的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程性质:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程投资估算:____________________1.6 设计费收费标准:按照住房和城乡建设部发布的《工程设计收费标准》执行。
二、设计范围和内容2.1 设计范围:本工程的设计范围包括但不限于:建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、景观设计、室内设计等。
2.2 设计内容:乙方应按照甲方的要求,完成本工程的初步设计、施工图设计及相关的设计咨询服务。
具体内容包括:(1)初步设计:包括设计说明书、设计图纸、设计概算等;(2)施工图设计:包括施工图纸、施工说明、施工组织设计、工程量清单等;(3)设计咨询服务:包括设计审查、施工验收、工程结算等。
三、设计周期3.1 初步设计周期:自合同签订之日起计算,不超过____个月;3.2 施工图设计周期:自初步设计审查合格之日起计算,不超过____个月;3.3 设计咨询服务周期:自施工图设计完成之日起计算,不超过____个月。
四、设计费用4.1 初步设计费用:____元;4.2 施工图设计费用:____元;4.3 设计咨询服务费用:____元。
五、支付方式5.1 甲方支付设计费的支付方式分为三次,分别为:合同签订后支付30%,初步设计审查合格后支付30%,施工图设计完成后支付40%。
5.2 甲方支付设计费后,乙方应及时开具等额的正规发票。
2015版工程设计合同范本
工程设计合同范本(2015版)甲方(委托方):乙方(设计方):根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程设计的事宜,经充分协商,达成一致意见,订立本合同。
一、工程名称:二、工程地点:三、工程规模:四、工程投资额:五、设计内容:1. 乙方根据甲方的要求,负责本工程的初步设计、施工图设计及相关的设计服务工作。
2. 乙方应按照甲方提供的工程资料、设计任务书及相关标准和要求进行设计,并确保设计质量。
3. 乙方在设计过程中应主动与甲方沟通,及时解决甲方在设计过程中提出的问题。
六、设计周期:1. 初步设计阶段:自合同签订之日起计算,应在____天内完成初步设计文件的制作。
2. 施工图设计阶段:自初步设计文件批准之日起计算,应在____天内完成施工图设计文件的制作。
3. 设计服务阶段:自施工图设计文件批准之日起,至工程竣工验收合格日止。
七、设计费用:1. 初步设计费用:____元。
2. 施工图设计费用:____元。
3. 设计服务费用:____元。
八、支付方式:1. 合同签订后____天内,甲方支付乙方设计费用的20%作为定金。
2. 初步设计文件批准后____天内,甲方支付乙方设计费用的50%。
3. 施工图设计文件批准后____天内,甲方支付乙方设计费用的30%。
九、甲方的权利和义务:1. 甲方应向乙方提供完整、真实、有效的工程资料和设计任务书,并按照约定时间支付设计费用。
2. 甲方应协助乙方进行设计现场踏勘、设计文件审查等工作。
3. 甲方在设计过程中提出的问题,乙方应尽快予以解答。
4. 甲方应按照约定时间接收和审查乙方设计成果,并按时支付设计费用。
十、乙方的权利和义务:1. 乙方应按照甲方的要求进行设计,并保证设计质量。
2. 乙方应在约定时间内完成设计文件的制作,并按照约定时间提交给甲方。
3. 乙方应按照甲方的要求,对设计文件进行修改和完善。
住建部建筑工程设计合同
建筑工程设计合同甲方(委托方):___________乙方(受托方):___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程设计的相关事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________1.3 工程规模:___________1.4 工程性质:___________1.5 工程投资估算:___________二、设计范围及内容2.1 设计范围:本工程的建筑设计、结构设计、机电设计、景观设计、室内设计等。
2.2 设计内容:包括但不限于建筑设计说明书、施工图、效果图、结构计算书、设备说明书、施工组织设计等。
三、设计费用及支付方式3.1 设计费用:双方协商确定设计费为人民币____元(大写:_________________________元整)。
3.2 支付方式:(1)甲方支付乙方定金人民币____元(大写:_________________________元整),作为乙方开始设计的保证金。
设计完成后,定金抵作设计费。
(2)设计过程中,如有额外费用发生,甲方应按照乙方的实际支出予以支付。
(3)设计完成后,甲方支付剩余的设计费用。
四、设计进度及期限4.1 乙方根据甲方提供的工程资料,制定设计计划,并在合同签订后____个工作日内向甲方提交设计方案。
4.2 乙方根据甲方的反馈,进行设计修改,并在合同签订后____个工作日内完成施工图设计。
4.3 乙方在设计过程中,应确保设计质量,按时完成设计任务。
如因乙方原因导致设计延期,乙方应承担相应的违约责任。
五、设计质量5.1 乙方应按照国家标准、行业规范和甲方的要求进行设计,确保设计符合相关法律法规及技术规范。
5.2 乙方应保证设计的原创性,不得抄袭、剽窃他人作品。
5.3 乙方在设计过程中,应充分考虑甲方的需求,及时与甲方沟通,确保设计的合理性和适用性。
建设工程设计方案合同示范文本(2015年新版)
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
11.工程设计变更与索赔ﻩ37
12.专业责任与保险ﻩ38
13. 知识产权39
14.违约责任ﻩ40
14.1发包人违约责任
14.2设计人违约责任
15.不可抗力ﻩ41
15.1不可抗力的确认
15.2不可抗力的通知
15.3不可抗力后果的承担
16.合同解除43
17.争议解决43
17.1和解
17.2调解
17.3争议评审
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建及所包含的相关专业的设计内容(总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等)等工程设计活动。
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
住建部 专业建设工程设计合同5篇
住建部专业建设工程设计合同5篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(设计人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就甲方委托乙方进行专业建设工程设计工作,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________二、设计范围及内容乙方按照甲方的委托和要求,对本项目进行专业建设工程设计,包括但不限于以下内容:1. 建筑设计;2. 结构设计;3. 机电设计;4. 景观设计;5. 室内设计;6. 其他相关专业的设计工作。
三、设计要求和标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关设计规范、标准以及甲方的要求进行设计。
2. 乙方应确保设计质量,保证设计的可行性、安全性、经济性和环保性。
3. 乙方应充分考虑工程所在地的自然环境、社会环境和经济因素,确保设计的合理性和实用性。
四、设计周期和进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成初步设计方案。
2. 初步设计方案经甲方确认后,乙方应在XX个工作日内完成施工图设计。
3. 如遇特殊情况,双方可协商调整设计周期和进度安排。
五、设计费用及支付方式1. 设计费用:总设计费用为人民币______元(大写:______元整)。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式:甲方应按照以下方式支付设计费用:(1)合同签订后XX个工作日内,甲方支付乙方设计总费用的XX%作为预付款;(2)初步设计方案经甲方确认后,甲方支付乙方设计总费用的XX%;(3)施工图设计完成后,甲方支付乙方剩余的设计费用。
3. 乙方应在收到设计费用后开具合法有效的发票。
六、知识产权和保密条款1. 乙方对完成的设计成果享有著作权。
2015建设工程设计合同样本
2015建设工程设计合同样本建设单位:_________,以下简称甲方;设计单位:_________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________。
二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_________年_________月_________日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
住建部工程设计合同范本
住建部工程设计合同范本一、合同基本信息- 甲方(委托方):需注明甲方的全称、住所、统一社会信用代码或注册号、法定代表人姓名等。
- 乙方(承接方):同样需要详细列出乙方的相关信息,包括公司名称、住所、统一社会信用代码或注册号、法定代表人或负责人姓名等。
二、工程概况- 工程名称:填写具体的工程项目名称。
- 工程地点:明确指出工程的具体位置。
- 工程规模:描述工程的规模大小,如建筑面积、层数等。
- 工程投资:列明工程的预计总投资额。
- 设计阶段:根据工程需要,分阶段说明设计工作的具体内容,如概念设计、初步设计、施工图设计等。
三、设计范围和内容- 设计范围:详细描述设计工作的范围,包括哪些部分的设计是由乙方负责。
- 设计内容:具体说明每个设计阶段应提交的设计成果,如图纸、计算书、说明书等。
四、合同价款- 设计费用:明确双方约定的设计费用总额,以及费用的支付方式和时间。
- 付款条件:详细列出付款的条件,如按设计阶段分期付款等。
五、设计周期- 设计开始日期:双方约定的设计工作开始日期。
- 设计完成日期:预期的设计工作完成日期。
- 延期条款:若设计工作未能按期完成,应如何处理的条款。
六、双方权利与义务- 甲方权利与义务:甲方应提供必要的工程信息,按时支付设计费用,对乙方提交的设计成果进行审核确认等。
- 乙方权利与义务:乙方应按合同约定提供设计服务,保证设计质量,按时交付设计成果等。
七、违约责任- 详细说明若一方未能履行合同义务时,应承担的违约责任。
八、争议解决- 双方约定争议解决的方式,如协商解决、提交仲裁或诉讼等。
九、其他条款- 包括合同的生效、变更、终止条件等其他需要约定的事项。
住建部设计合同范本
住建部设计合同范本甲方(委托方):名称:地址:法定代表人:联系电话:乙方(设计方):名称:地址:法定代表人:联系电话:鉴于:甲方因项目建设需要,委托乙方承担工程设计任务。
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程设计事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:5. 设计阶段:第二条设计依据1. 国家及地方相关法律法规和标准。
2. 甲方提供的相关资料和要求。
3. 双方协商确定的其他依据。
第三条设计范围和内容1. 设计范围:2. 设计内容:3. 设计深度:第四条设计成果要求1. 成果形式:2. 成果提交时间:3. 成果质量标准:第五条甲方责任1. 提供设计所需的资料和信息。
2. 按合同约定支付设计费用。
3. 提供必要的协助和配合。
第六条乙方责任1. 按照合同约定完成设计工作。
2. 保证设计成果符合国家和地方的规范要求。
3. 按期提交设计成果。
第七条设计费用及支付方式1. 设计费用总额为:2. 支付方式:3. 支付时间点:第八条违约责任1. 甲方违约责任:2. 乙方违约责任:第九条合同变更和解除1. 合同变更:2. 合同解除:第十条争议解决双方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他约定1.2.第十二条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:乙方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:请注意,以上内容是一个简化的设计合同范本示例,具体合同应根据实际情况和当地法律法规进行详细制定。
在签订正式合同前,建议咨询法律专业人士。
住建部建筑工程设计合同
住建部建筑工程设计合同
合同范本的背景与意义
随着经济社会的快速发展,建筑工程项目日益增多,对工程设计的要求也在不断提高。
为了适应这一变化,确保工程设计活动的规范化、专业化,住建部根据现行法律法规和行业标准,结合建筑设计行业的实际情况,对原有合同范本进行了全面修订。
新的合同范本更加明确了设计单位的职责与义务,强化了设计质量的管理要求,同时对合同双方的权利与义务进行了更为细致的划分。
合同范本的主要内容
新修订的建筑工程设计合同范本主要包括以下几个部分:
1. 合同范围:明确了设计任务的范围、内容及深度,包括设计阶段、设计标准和相关服务等。
2. 设计周期:规定了设计工作的起止时间,以及各阶段的设计交付时间。
3. 设计费用:详细列出了设计费用的计算方式、支付条件和支付时间等。
4. 质量要求:强调了设计质量的重要性,提出了具体的质量控制措施和验收标准。
5. 变更与调整:对于设计过程中可能出现的变更情况,提供了相应的处理机制和费用调整原则。
6. 违约责任:明确了合同双方在违反合同约定时所应承担的责任。
7. 争议解决:设定了合同执行过程中出现争议时的解决途径和方法。
合同范本的实施影响
新修订的建筑工程设计合同范本的实施,将对建筑设计行业产生深远的影响。
一方面,它将有助于提升设计单位的专业水平,促进行业内竞争的公平性;另一方面,它也将增强业主对设计工作的信心,保障工程质量和投资效益。
合同范本的推广使用还将有助于减少合同纠纷,维护行业的良好形象。
结语。
建设工程设计合同(房屋建筑工程住建部2015版)
建设工程设计合同(房屋建筑工程/住建部2015版)发包人委托设计人进行建设工程设计。
本合同适用于房屋建筑工程的设计。
附件1:工程设计范围、阶段与服务内容附件2:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3:设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4:设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方式附件7:设计变更计费依据和方法GF—2015—0209合同编号:建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
设计合同范本住建部
设计合同范本住建部建设工程设计合同发包人(甲方):_______________________设计人(乙方):_______________________发包人委托设计人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:______________________________2. 工程地点:______________________________3. 工程规模:______________________________二、设计依据1. 甲方给乙方的委托书或设计中标文件2. 甲方提交的基础资料3. 乙方采用的主要技术标准是:______________________________三、设计费用及支付方式1. 设计费用为人民币(大写)__________元整(¥______元)。
2. 支付方式为[具体支付方式]。
3. 设计人应在收到预付款后[X]个工作日内开始设计工作。
4. 设计费用的支付比例为[具体支付比例],具体支付时间如下:第一阶段:支付设计费用的[X]%,即人民币(大写)__________元整(¥______元);第二阶段:支付设计费用的[X]%,即人民币(大写)__________元整(¥______元);第三阶段:支付设计费用的[X]%,即人民币(大写)__________元整(¥______元);第四阶段:支付设计费用的[X]%,即人民币(大写)__________元整(¥______元);第五阶段:支付设计费用的[X]%,即人民币(大写)__________元整(¥______元)。
四、双方责任1. 甲方责任甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程设计合同(房屋建筑工程/住建部2015 版)发包人委托设计人进行建设工程设计。
本合同适用于房屋建筑工程的设计。
附件1 :工程设计
范围、阶段与服务内容附件2:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3:设计人
向发包人交付的工程设计文件目录附件4:设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6:
设计费明细及支付方式附件7 :设计变更计费依据和方法
GF—2015—0209
合同编号: __________________
建设工程设计合同示范文本
(房屋建筑工程)
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局制定
说明
为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人
民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关
法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209 )进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209 )(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等
法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊
O
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用
合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
1•专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2•合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直
接修改通用合同条款;
3•在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写"无”或划"/”
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计
等,以及所包含的相关专业的设计内容(总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等)等工程设计活动。
目录
第一部分合同协议书
第二部分通用合同条款
1•一般约定
1.1词语定义与解释
1.2语言文字
1.3法律
1.4技术标准
1.5合同文件的优先顺序
1.6联络
1.7严禁贿赂
1.8保密
2. 发包人
2.1发包人一般义务
2.2发包人代表
2.3发包人决定
2.4支付合同价款
2.5设计文件接收
3. 设计人
3.1设计人一般义务
3.2项目负责人
3.3设计人人员
3.4设计分包
3.5联合体
4. 工程设计资料
4.1提供工程设计资料
4.2逾期提供的责任
5. 工程设计要求
5.1工程设计一般要求
5.2工程设计保证措施
5.3工程设计文件的要求
5.4不合格工程设计文件的处理
6. 工程设计进度与周期
6.1工程设计进度计划
6.2工程设计开始
6.3工程设计进度延误
6.4暂停设计
6.5提前交付工程设计文件
7. 工程设计文件交付
8. 工程设计文件审查
9. 施工现场配合服务
10. 合同价款与支付
10.1合同价款组成
10.2合同价格形式
10.3定金或预付款
10.4进度款支付
10.5合同价款的结算与支付
10.6支付账户
11. 工程设计变更与索赔
12. 专业责任与保险
13. 知识产权
14. 违约责任
14.1发包人违约责任
14.2设计人违约责任
15. 不可抗力
15.1不可抗力的确认15.2不可抗力的通知
15.3不可抗力后果的承担
16. 合同解除
17. 争议解决
17.1和解
17.2调解
17.3争议评审
17.4仲裁或诉讼
17.5争议解决条款效力第三部分专用合同条款
1. 一般约定
2. 发包人
3. 设计人
5•工程设计要求
6.工程设计进度与周期7•工程设计文件交付
8. 工程设计文件审查
9. 施工现场配合服务
10. 合同价款与支付
11. 工程设计变更与索赔
12. 专业责任与保险
13. 知识产权
14. 违约责任
15. 不可抗力
16. 合同解除
17. 争议解决
18. 其他
附件
第一部分合同协议书
发包人(全称):
设计人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:。
2、 _______________________________ 工程地点:
3、规划占地面积: ______ 平方米,总建筑面积: ________ 平方米(其中地上约 ________ 平方米, 地下约平方米);地上层,地下层;建筑高度米。
4、建筑功能: ___________________ 、 ___________________ 、 ___________________ 等。
5、投资估算:约 _______ 元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1、 ____________________________________ 工程设计范围:
2、 ____________________________________ 工程设计阶段:
3、 _________________________________________ 工程设计服务内容:
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
计划开始设计日期:年月日。
计划完成设计日期:年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价
1、合同价格形式:;
2、签约合同价为:
人民币(大写) (Y 元)。
五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表:。
设计人项目负责人:。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1 )专用合同条款及其附件;
(2 )通用合同条款;
(3)中标通知书(如果有);
(4 )投标函及其附录(如果有);
(5)发包人要求;
(6)技术标准;
(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有);
(8 )其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在___________________ 签订。