建设工程勘察、设计、测绘合同(标准模板)
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXX发包人（甲方）：XXXXXX承包人（乙方）：XXXXXX工程名称：XXXXXX签约日期：XXXX年XX月XX日签约地点：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实守信的原则，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、合同概况与工作内容本合同由甲方委托乙方进行XXXX工程勘察设计工作。
具体内容包括初步勘察和施工图设计等内容。
设计工作将分为若干个阶段完成。
项目包括：（包括但不限于以下内容，详细列明合同范围内的内容）。
主要技术标准和技术参数应根据项目实际制定并附于合同后作为附件。
工作内容的具体细节见合同条款第XXX条的内容要求及规定。
本项目包括的建设内容和深度须达到规范标准要求并满足国家行业技术规范、技术标准的规定和甲方提出的设计标准的要求。
二、合同工期与进度安排乙方应按照甲方要求的进度计划进行勘察设计工作，并按照合同约定的时间节点完成各阶段的工作内容。
甲方应及时确认里程碑事件的完成进度并进行相关评估和审查，并在每个环节给乙方充分的时间和便利支持完成工作任务，并确保后续阶段工作顺利进展和项目实施的正常安排等详细内容约定详见合同附件。
合同工期延期情况发生时，双方应按照合同约定共同协商解决并明确延期责任和处理方式等事项。
三、设计费用及支付方式甲方应向乙方支付工程勘察设计费用共计人民币XXXXXX元整（小写）。
支付时间和支付方式根据合同所规定的具体支付条件和金额如下表：（这里根据具体工程填写设计费用数额和时间安排）。
支付方式可以是现金转账等方式。
本合同不涉及开具发票等问题应做出约定说明并加盖双方公章予以确认作为合同条款内容之一备案执行等具体约定详见合同正文中的条款。
若甲方未能按时支付款项时，应按照合同约定承担违约责任等相应后果并约定相应的违约责任和赔偿方式等条款内容。
双方共同遵守执行本合同约定内容，保证合法合规完成交易行为等约定内容。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：____________ （以下简称甲方）乙方（承包方）：____________ （以下简称乙方）鉴于甲、乙双方为就_________________工程的施工而订立本合同，经友好协商，就勘察和设计工作的具体内容、标准、工程实施中的责任与义务、价格等事宜达成一致，特订立本合同。
合同内容如下：第一条合同标的本合同的标的是_________________工程的勘察和设计工作。
第二条勘察和设计的内容1. 乙方应根据甲方的要求和工程的实际情况，对项目的场地、地基、地质条件、水文情况等进行勘察，并制定相关报告。
2. 乙方应根据甲方提供的设计要求和相关标准，制定工程的施工图纸和设计方案。
3. 乙方应在勘察和设计过程中充分考虑工程的安全性、环保性和可持续性，力求提升工程的整体质量水平。
第三条价格及支付方式1. 甲方应根据乙方提供的勘察和设计报价单，按照合同约定的价格支付勘察和设计费用。
2. 甲方应在合同签订后的______个工作日内支付合同金额的______%作为首期款。
3. 乙方应在勘察和设计工作完成后的______个工作日内提交相应的报告和图纸，并提出意见汇总。
4. 甲方应在验收合格后的______个工作日内支付合同金额的______%作为尾款。
第四条合同履行期限本合同的履行期限为________年。
自合同签订之日起计算。
第五条合同的变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更，变更后的内容应由双方签署补充协议。
2. 如因不可抗力、政府行为或其他不可抗力情况导致合同不能履行，双方应互相谅解，并不承担违约责任。
第六条违约责任1. 若一方未能按照本合同的约定按时履行义务，则应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照本合同的约定提供勘察和设计服务，将会对工程的施工造成重大影响，乙方应承担由此造成的一切后果。
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。
2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。
3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。
4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。
5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。
三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。
2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。
3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。
4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。
5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。
四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。
2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。
3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。
4. 支付方式：银行转账或支票支付。
具体支付方式由双方协商确定。
五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版范文合同编号：______________甲方（委托方）：____________________法定代表人/负责人：__________________联系地址：_________________________电话：_____________________________乙方（承包方）：____________________法定代表人/负责人：__________________联系地址：_________________________电话：_____________________________鉴于甲方委托乙方承担_____工程的勘察设计工作，为明确双方的权利和义务，甲方与乙方依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，经友好协商一致，签订本合同。
一、项目基本情况1. 项目名称：___________2. 建设地点：___________3. 总建筑面积：___________4. 勘察设计范围：___________二、服务内容1. 勘察范围：包括土地勘察、地质勘察、地基隧道、桥梁、路基、路面、排水等勘察内容。
2. 设计范围：包括建筑结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等设计内容。
3. 甲方要求的特殊要求和技术标准：___________三、合同约定事项1. 乙方应按照甲方的要求，保证勘察设计工作的合法性、准确性和完整性，确保工程质量。
2. 乙方应按时完成勘察设计工作，提供符合国家标准和甲方要求的设计文件。
3. 乙方应根据勘察设计工作的实际情况，及时调整工作计划，保障项目进度。
4. 乙方应保护项目建筑技术资料的机密性，未经甲方同意，不得向第三方透露或使用。
5. 甲、乙双方应遵守合同规定，如有争议，应友好协商解决。
6. 本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同期限至____年____月____日，届时自动终止。
临时约定：1. 本合同如有补充协议，以书面形式为准。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
建设工程勘察设计合同通用样板7篇
建设工程勘察设计合同通用样板7篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用样板甲方：（委托人单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为规范双方建设工程勘察设计合作，特定制定本合同，具体内容如下：一、合同标的1.甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，具体项目为（工程项目名称和地点）。
2.勘察设计范围包括但不限于项目的土地测绘、地质勘察、工程设计等相关工作。
二、合同签订1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2.双方签署本合同即表示同意遵守合同中所有条款。
三、甲方的权利和义务1.向乙方提供项目的相关资料、要求和规范。
2.支付乙方按合同约定的费用。
四、乙方的权利和义务1.按照国家相关规范和要求，完成项目的勘察设计工作。
2.在工程建设过程中，根据实际情况及时调整设计方案，并及时向甲方报告。
五、合同费用及支付方式1.甲方应当支付乙方的勘察设计费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付或分期支付）。
2.如工程中有额外的勘察设计工作需要增加费用的，甲方应当按照双方协商的方式支付。
六、质量保证1.乙方应当按照国家相关规范和要求进行勘察设计工作，保证工程质量符合相关标准。
2.对于因乙方设计不符合国家相关规范而造成的损失，乙方承担相应的责任。
七、知识产权1.乙方所提供的勘察设计成果，包括但不限于图纸、报告等，归属于乙方所有。
2.甲方不得擅自使用乙方的设计成果，如需使用须得到乙方书面授权。
八、违约责任1.任何一方不履行合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2.违约责任包括但不限于赔偿金、违约金等。
九、争议解决1.双方因本合同引起的争议，应协商解决。
协商不成的，提交合同签订地的仲裁机构仲裁。
2.裁决应是终局的，对双方具有约束力。
十、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同通用样板一、甲方（甲方名称）与乙方（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律和法规的规定，经友好协商，就（项目名称）工程的勘察设计事宜达成一致意见，特签订本合同。
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】乙方（承包人）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、合同背景与目的甲方委托乙方就【项目名称】进行工程勘察设计工作。
双方本着友好合作、互利共赢的原则，经充分协商，签订本合同。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1. 工程勘察：包括地质勘察、地形测量等。
2. 工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。
三、工作期限及进度安排1. 工程勘察设计工作总期限为【工作期限】天。
2. 具体进度安排如下：【详细进度安排】。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总额为人民币【金额】元（大写：【金额汉字大写】）。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】作为预付款。
（2）乙方完成初步设计并提交甲方确认后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】。
（3）乙方完成施工图设计并提交甲方后【支付时间】内，支付剩余费用。
3. 支付方式：【支付方式描述】。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计质量规范、标准进行勘察设计。
2. 工程设计应满足甲方的功能需求及使用要求。
3. 甲方在收到乙方提交的勘察设计成果后【验收时间】天内进行验收，并给予书面回复。
若甲方未在规定时间内验收或回复，视为验收合格。
六、保密条款及知识产权归属1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中接触到的甲方信息承担保密责任。
2. 本合同项下的工程勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察设计成果用于其他用途或向第三方转让。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
违约方应赔偿守约方因此遭受的实际损失。
2. 若因乙方的勘察设计原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXXXX发包人（甲方）：XXXXXXXXX有限公司承包人（乙方）：XXXXXXXXX设计研究院鉴于甲方需要乙方就某建设工程进行勘察设计，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX建设工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX区域。
3. 工程规模：工程总占地面积XX平方米，建设内容包括但不限于主体建筑、配套设施等。
二、服务范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境评估等。
2. 乙方应根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于初步设计、施工图设计、深化设计等。
3. 乙方应提供技术交底、现场指导等后续服务，确保工程顺利施工。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
此价格包含乙方为完成本合同约定的服务内容所需的所有费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签署后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交初步设计成果后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（3）乙方提交施工图设计成果并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（4）工程竣工验收合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
四、合同工期及进度安排1. 乙方应在本合同签署后XX日内完成勘察工作。
2. 乙方应在勘察工作完成后XX日内完成初步设计。
3. 乙方应根据甲方施工进度要求，按时完成施工图设计及后续服务工作。
4. 若因甲方原因导致工程延期或停工，双方应协商解决工期顺延事宜。
五、技术标准及质量要求1. 乙方应按照国家相关技术标准、规范进行勘察设计。
2. 乙方提交的勘察设计成应当符合甲方提出的工程质量、安全等方面的要求。
3. 若因乙方原因导致勘察设计成不符合合同约定或国家相关技术标准、规范的，乙方应承担违约责任。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同模板6篇
建设工程勘察设计合同模板6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方/业主方）地址：法定代表人：联系人：鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条任务内容1. 乙方承担甲方委托的建设工程的勘察设计任务，具体包括：（1）对建设项目的规划、设计方案进行确认和评审；（2）完成建设工程的土地勘察、地质勘察、地基勘察等各项勘察工作；（3）编制符合国家标准的建设工程设计文件，并在相关部门备案。
第二条报酬1. 甲方应按照乙方提供的工作报价支付勘察设计工作报酬，具体金额为（具体金额）。
2. 工作报酬支付方式：（一次性付款/分期付款）。
第三条保密条款1. 乙方应对甲方提供的项目资料和相关信息进行保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方应对设计方案、施工图纸等技术资料进行保密，不得擅自复制或传播。
第四条赔偿责任1. 若因乙方过错导致设计文件存在严重错误，乙方应立即承担修正责任，不收取额外费用。
2. 若因甲方提供的虚假信息导致设计文件存在错误，甲方应赔偿乙方相应损失。
第五条合同变更1. 若工程施工过程中需要变更原设计方案，应由双方重新协商签订合同变更协议。
2. 合同变更应经由双方法定代表人签字确认方为有效。
第六条履约期限1. 乙方应在签订本合同后XX日内开始履行勘察设计任务，按时完成设计文件编制。
2. 如因不可抗力因素导致勘察设计延误，应及时通知甲方并重新协商工作进度。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，应向甲方支付违约金，违约金数额为（具体数额）。
2. 若甲方未按照合同约定支付工作报酬，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按日累积计算。
第八条争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议应友好协商解决，如协商不成，提交仲裁机构进行仲裁。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察设计任务完成之日终止。
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样式第一部分：合同双方甲方：（委托方）（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）（全称）地址：联系人：联系电话：第二部分：合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察与设计工作，为此双方达成以下协议：第三部分：服务内容1. 勘察范围：根据甲方提供的需求及要求，乙方将对建设工程所需的场地、地质、地貌等进行勘察，并提供相应的报告。
2. 设计范围：在完成勘察工作的基础上，乙方将对建设工程进行设计，包括建筑结构、采光通风、给排水、电力、通信等方面的设计。
3. 文件提交：乙方需按时将完成的勘察报告和设计方案提交给甲方，并按照甲方的要求进行修改和完善。
第四部分：服务费用1. 服务费用：甲方向乙方支付的服务费用为（具体金额），其中包括勘察和设计的费用。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后的（具体日期）内支付总金额的50%，剩余50%在乙方提交最终成果后支付。
3. 额外费用：如因勘察或设计过程中出现额外费用，甲方需与乙方协商确定支付方式。
第五部分：双方权利和义务1. 甲方权利：甲方有权要求乙方按时提交勘察报告和设计方案，并有权对成果进行评审并要求修改。
2. 乙方权利：乙方有权进行勘察和设计工作，并有权利依法要求甲方支付服务费用。
3. 甲方义务：甲方需提供必要的建设信息、资料、资金支持等，确保勘察和设计工作的正常进行。
4. 乙方义务：乙方承诺按照要求完成勘察和设计工作，并保证成果的质量和准时提交给甲方。
第六部分：合同解除1. 合同解除：如因不可抗力等无法控制的因素导致无法履行合同的，合同自动解除，双方互不承担责任。
2. 解除权利：如出现严重且无法解决的争议，双方有权通过协商解除合同。
第七部分：合同附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察和设计工作完成之日。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
建设工程勘察设计合同文本6篇
建设工程勘察设计合同文本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方名称]（以下简称“业主”）乙方：[乙方名称]（以下简称“承包商”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程勘察设计事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供本建设工程的地质勘察和工程设计服务。
具体内容包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、初步设计、施工图设计以及施工过程中的技术支持等。
三、合同工期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成地质勘察工作，并提交勘察报告。
2. 乙方应在勘察报告提交后XX日内完成初步设计工作，并提交初步设计方案。
3. 乙方应在初步设计方案确定后XX日内完成施工图设计。
4. 乙方应在整个设计过程中与甲方保持密切沟通，确保设计进度符合甲方要求。
四、设计费用及支付方式1. 本工程勘察设计的总费用为人民币[金额]元。
该费用包括但不限于勘察费、设计费、技术支持费以及税费等。
2. 甲方应按以下方式支付设计费用：合同签订后XX日内支付XX%作为预付款；提交勘察报告后XX日内支付XX%；提交初步设计方案后XX日内支付XX%；提交施工图设计后XX日内支付尾款。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应确保勘察数据真实准确，设计符合相关规范和要求。
2. 甲方有权对乙方的勘察成果和设计成果进行验收，验收标准按照国家和地方相关法规及规范执行。
3. 若因乙方勘察或设计原因导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本工程的所有设计成果知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。
3. 若因乙方侵犯他人知识产权而导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（勘察人、设计人）：__________地址：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行建设工程勘察、设计过程中的权利与义务，确保工程勘察、设计工作的顺利进行，保障双方合法权益。
二、工程概况描述建设工程的名称、地点、规模、用途等基本情况。
三、勘察、设计内容具体描述甲方委托乙方进行勘察、设计的范围、内容、深度和要求等。
四、合同总价及支付方式1. 合同总价：明确勘察、设计的总价款，包括各项费用明细。
2. 支付方式：约定支付时间、支付方式及发票开具等事宜。
3. 变更调整：如发生工程内容变更导致勘察、设计费用调整，双方应另行协商确定。
五、履行期限约定勘察、设计工作的开始与结束时间，以及各阶段的工作进度。
六、知识产权归属与保密义务1. 知识产权归属：明确勘察、设计成果的知识产权归属。
2. 保密义务：双方应对涉及工程的保密信息承担保密责任。
七、质量标准与验收方式1. 质量标准：约定勘察、设计的质量标准，符合国家相关规范和要求。
2. 验收方式：明确验收的程序、标准和责任人。
八、违约责任与赔偿损失约定甲乙双方在合同履行过程中的违约责任，以及违约方应承担的赔偿责任。
九、风险转移与不可抗力因素约定风险转移的方式及不可抗力因素发生时双方的权利与义务。
十、争议解决方式约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十一、其他条款其他需要约定的内容，如合同变更、解除、终止条件等。
十二、附则本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同第一部分协议书发包人：_________________________________________勘察人：_________________________________________发包人委托勘察人承担__________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况工程名称：______________________________________________工程建设地点：__________________________________________工程规模、特征：______________________________________工程勘察任务委托文号、日期：__________________________工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________承接方式：_____________________________________________预计勘察工作量：_______________________________________工程内容：_____________________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
12.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准2_____________________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________％时，向勘察人支付预算勘察费的_________％的工程进度款，计___________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计__________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道3路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条。
款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任45.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。
按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________％。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
56.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________________________第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当6地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。
甲方：乙方：年月日7。