河北省施工合同范本文档

合集下载

河北建设工程施工合同示范文本版

河北建设工程施工合同示范文本版

河北建设工程施工合同示范文本版一、合同主要内容1.1 合同编号合同编号:[填写合同编号]1.2 合同双方甲方:[填写甲方名称] 地质:[填写甲方地质] 法定代表人:[填写甲方法定代表人姓名] 联系方式:[填写甲方联系方式] 电子:[填写甲方电子]乙方:[填写乙方名称] 地质:[填写乙方地质] 法定代表人:[填写乙方法定代表人姓名] 联系方式:[填写乙方联系方式] 电子:[填写乙方电子]1.3 工程项目工程名称:[填写工程项目名称] 工程地质:[填写工程项目地质]1.4 合同金额合同总金额:[填写合同总金额] 合同支付方式:[填写合同支付方式]1.5 施工期限计划开工日期:[填写计划开工日期] 计划竣工日期:[填写计划竣工日期]二、合同条款2.1 工程范围[填写工程内容1][填写工程内容2][填写工程内容3][填写工程内容4][填写工程内容5]2.2 交底材料和施工图纸甲方按时交付乙方工程所需的交底材料和施工图纸,乙方应根据交底材料和施工图纸进行施工。

2.3 质量要求乙方应按照国家相关技术标准和规范要求,确保工程质量符合合同约定的要求。

2.4 施工期限甲方和乙方约定的工程施工期限为 [填写施工期限],双方应按照约定的时间完成施工工作。

2.5 施工费用和支付方式甲方应按照合同约定的支付方式,及时支付乙方施工费用。

乙方应提供符合法律要求的发票和付款证明。

2.6 施工安全和环境保护乙方应遵守国家相关安全生产法律法规,保证施工过程中的安全,并采取必要措施保护环境。

2.7 违约责任任何一方违反合同约定的条款,应承担相应的违约责任,并补偿对方因此造成的损失。

2.8 合同变更未经双方书面协议,任何一方不得擅自变更合同内容。

2.9 合同解除根据法律法规或双方协商的情况下,可以解除合同。

三、其他条款3.1 知识产权本合同涉及的图纸、设计等知识产权归甲方所有。

3.2 争议解决因合同引起的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

河北版工程施工合同(3篇)

河北版工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号:_______甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本工程项目的施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程类型:____________________5. 工程投资:____________________6. 工程工期:____________________二、合同标的1. 施工内容:本合同约定乙方按照甲方要求,对上述工程进行施工,具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。

2. 施工质量:乙方应按照国家及行业相关质量标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。

三、合同价款1. 合同价款:人民币_______元整(大写:____________________)2. 付款方式:按照工程进度分期支付,具体付款比例及时间节点详见附件。

3. 付款条件:乙方在收到甲方付款通知后_______日内,凭相关手续向甲方开具合法、有效的增值税专用发票。

四、施工进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2. 施工进度计划:详见附件。

3. 施工过程中,如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商解决,并相应调整工期。

五、施工质量保证1. 乙方应严格按照设计文件、施工规范及质量标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。

2. 乙方应建立健全质量保证体系,确保施工过程中的质量控制。

3. 施工过程中,如发现质量问题,乙方应立即采取措施予以整改,并承担相应责任。

六、施工安全保证1. 乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方:________(以下简称甲方)地质:________法定代表人:________乙方:________(以下简称乙方)地质:________法定代表人:________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工,双方经友好协商,达成以下合同:________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务,规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等,以确保双方的合法权益。

第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程,包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。

第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效,并具有法律约束力。

第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容:________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容,包括工程的规模、地点、用途等。

2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。

第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期,以确保施工工期的履行。

2.如有延期等情况,甲乙双方应及时协商并签订补充协议。

第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求,包括必须经过甲方书面同意,以及变更造成的费用和工期调整等问题。

2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。

第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。

2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求,并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。

第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题,乙方应提供保证措施,确保工程质量达到预期目标。

2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。

第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时,甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。

河北省施工合同示范合同

河北省施工合同示范合同

河北省建设工程施工合同示范文本(以下简称“施工合同”)第一部分:协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况1.1 工程名称:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)1.2 工程地点:1.3 工程内容:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)1.4 工程立项、规划批准文件号:1.5 资金来源:二、工程承包范围2.1 承包范围:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)三、合同价格3.1 合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。

3.2 合同价格支付方式:(1)合同签订后七个工作日内,发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。

(2)工程进度达到约定的比例后,发包人按实际完成工程量支付相应款项。

(3)工程竣工验收合格后,发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。

四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。

4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等,并保证施工场地具备施工条件。

4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款,并提供所需的设计文件、技术资料等。

4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务,不得干涉承包人的正常施工。

五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。

5.2 合同的解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。

5.3 合同的终止:合同履行完毕,双方履行完毕合同约定的义务,合同自然终止。

六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,向承包人支付违约金,并赔偿因此给承包人造成的损失。

河北省建筑施工合同范本

河北省建筑施工合同范本

河北省建筑施工合同范本一、合同双方本合同由以下双方共同签订:1.甲方:[甲方名称],法定代表人:[甲方法定代表人],注册地址:[甲方注册地址]。

2.乙方:[乙方名称],法定代表人:[乙方法定代表人],注册地址:[乙方注册地址]。

二、合同背景1.甲方是位于河北省的建筑施工业务专业公司,具有相关施工资质和经验。

2.乙方有意聘请甲方进行河北省内的建筑施工项目。

3.双方通过协商一致,决定签订本合同,明确各自权利义务。

三、建筑施工范围及工期1.本合同合同范围为在河北省内的建筑施工项目,具体项目为:[项目名称]。

2.项目工期为[工期],自合同生效之日起计算。

四、付款方式及金额1.甲方根据施工进度,向乙方提出分期付款申请。

2.乙方按照甲方提出的分期付款申请,按约定时间付款。

3.乙方需在付款时提供相应的付款凭证,确保款项的及时、准确支付。

五、施工质量和保修期1.甲方承诺在施工过程中,严格按照国家标准和相关法规进行施工,保证施工质量。

2.甲方提供的施工材料和设备应符合国家质量标准。

3.施工完成后,甲方提供[保修期限]的保修期,保修期内负责免费修复由工程施工质量问题引起的损坏。

六、合同解除和违约责任1.如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同。

2.若一方违反合同规定,对方有权要求违约方赔偿相应的损失。

3.双方应以友好协商方式解决合同履行过程中出现的争议。

七、其他条款1.本合同未尽事宜,可由双方协商补充。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.合同正本份数:甲方1份,乙方1份,具有同等法律效力。

以上为《河北省建筑施工合同范本》的全部内容,双方应确保对合同内容的充分理解,并在签署合同前对款项、工期、施工质量等事项进行充分沟通和协商。

本合同一式两份,合同双方各执一份,具备法律效力。

甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________日期:__________________。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版
甲方代表(签字):______________乙方代表(签字):______________
签订日期:______________________签订日期:______________________
二、甲方(发包方)责任
1.提供施工图纸及技术资料:甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料,并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续:甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续,并取得相关证书。
3.提供施工场地:甲方应提供具备施工条件的场地,确保乙方顺利施工。
4.付款义务:甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称:河北省XX建设项目
2.工程地点:河北省XX市XX区
3.工程类型:住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模:本项目总用地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米
5.工程造价:人民币XX万元
6.工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计XX天
3.工程结算:工程竣工验收合格后,乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料,甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付:甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金,待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准:工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收:乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收,甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方(承包方)责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工,确保工程质量。
2.人员组织与管理:乙方应自行组织施工队伍,并对施工人员进行管理,确保工程进度及质量。

河北省建设工程施工合同精选6篇

河北省建设工程施工合同精选6篇

河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号:________甲方:________乙方(施工责任方):________甲方承建之工程,现委托乙方采取(□A、包工□B、包工包料)、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。

为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,双方共同遵守执行。

第一条:工程内容一、工程地点:_____________;二、开工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日,总工期:____日;三、分部分项工程工种类别:____;四、工程质量标准:____;五、乙方承包围:____;第二条:组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

二、乙方必须确保进场人员的技术素质,特种工种均持证上岗。

在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

三、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通,只要与本工程有关的事宜,必须向甲方项目经理汇报与协商。

除甲方高层领导特批外,否则,给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。

五、乙方向工人发放生活费或工资,必须在本公司的项目经理监督下进行。

每个分部分项工程必须有工人的花名册,工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可,并花名册交项目经理保管并存档。

第三条:双方职责一、甲方责任:1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。

2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量,申报预决算,申请划拨工程款。

3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。

二、乙方责任:1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版
二、合同双方
2.1甲方(以下简称“发包人”):河北省XX市XX公司
2.2乙方(以下简称“承包人”):XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期:自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响,工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准:符合国家和地方相关标准及规定,达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
(4)配合甲方办理相关手续,提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度,甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
(2)进度付款:乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款,甲方在收到申请后15个工作日内支付。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交完整的结算资料,甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
(4)质保金:剩余5%作为质保金,待保修期满后,无质量问题,甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工,确保工程质量。
4.3工程质量保修期:自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为XX年。

河北省施工合同(通用3篇)

河北省施工合同(通用3篇)

河北省施工合同(通用3篇)河北省篇1发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____天。

从年月日开始施工,至年月日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(小写):元。

(大写):元。

六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。

(2)本合同第三部分专用条款第2条。

七、词语含义本中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:河北省施工合同篇2甲方(发包方):_________________乙方(承包方):_________________签约地点:_________________签订日期:_________________根据《中华人民共和国民法典》及国家其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担.自来水管道安装工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版河北省建设工程施工合同甲方:(出资方全称、地址)乙方:(承建方全称、地址)鉴于甲方拟委托乙方进行下述施工项目,甲方和乙方经友好协商,决定签订本合同。

双方遵循诚实守信、平等互利的原则,达成如下合作协议:一、工程项目1.工程名称:(填写具体工程项目名称)2.工程地点:(填写具体工程项目所在地)3.工程范围:(填写具体工程项目的工作范围)二、工程金额及支付方式1.工程金额:本工程总投资为(填写具体金额,包含税费)。

2.支付方式:甲方按照以下方式向乙方支付工程款项:(具体列明各项工程款项的支付时间和金额)三、合同履行期限1.工程开工日期:本工程计划于(填写具体日期)开工。

2.工程竣工日期:本工程计划于(填写具体日期)竣工。

四、工程质量1.工程质量:乙方保证本工程的施工质量符合国家有关标准和规定,达到合同约定的要求。

2.质量保证期:乙方保修期为工程竣工验收合格之日起(填写具体期限)。

五、工程变更1.变更原因:如需对工程范围、工艺、设计等进行变更,必须经过双方书面协商,并按照协商的结果进行调整。

2.变更费用:工程变更引起的费用增减,由双方在协商基础上确定。

六、工程保险1.工程保险:本工程施工期间,乙方有责任购买相应的工程保险,并按照保险合同的规定向甲方提供相应的保险保单。

2.保险赔偿:如发生保险事故,乙方应立即通知甲方,并协助甲方办理相应的保险赔偿事宜。

七、违约责任1.迟延履约:如乙方未按照合同约定的时间履约,则应向甲方支付迟延履约金,迟延金的计算方式为合同总金额的(填写具体比例)。

2.质量问题:如工程存在质量问题,乙方应承担返工修复费用,并按照法律法规承担相应的法律责任。

八、争议解决1.争议解决:双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。

协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.协议效力:本合同自双方签字之日起生效,并对双方具有约束力。

本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)第一章总则第一条本合同是以合同法为基础,结合河北省的法律法规和有关规定制定的。

第二条合同签订人:甲方是(甲方名称),乙方是(乙方名称)。

第三条合同的目的是确定甲方雇佣乙方为甲方建设工程的施工承包商,并约定双方的权利和义务。

第四条甲方和乙方承诺遵守合同的约定,按照合同的要求和标准进行合作,共同完成项目。

第二章项目概况第五条建设项目名称:(项目名称)。

第六条建设地点:(建设地点)。

第七条建设规模:按照设计文件确定。

第八条工程质量:按照国家和河北省的相关标准和规范执行。

第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为(金额),包括工程款和材料款。

第十条乙方需提供包括劳务费、材料费、设备费等的详细工程清单和价格清单。

第十一条乙方按照工程进度和合同规定的支付方式,提交相应的支付申请,甲方按时支付。

第十二条如工程发生变更或增减,双方必须及时协商,确定合理的补偿或扣减款项。

第四章工期和延期第十三条工期为(时间),乙方必须按时完成工程。

第十四条如工程发生不可抗力或其他无法避免的原因导致工期延期,乙方应及时通知甲方,并按照双方约定的程序办理延期手续。

第十五条工期延期导致的费用增加由乙方承担,但如是甲方原因导致的延期,甲方应支付相应的赔偿费用。

第五章竣工验收和质量保证第十六条完工后,乙方必须按照合同要求申请竣工验收。

第十七条竣工验收合格后,甲方应及时支付工程尾款,乙方应提供具备法定资质的质量保证文件。

第十八条在质保期内,发现质量问题或隐患,乙方应及时进行整改,有关费用由乙方承担。

第六章违约和争议解决第十九条如乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权要求其履行或采取其他措施。

第二十条如甲方未按照合同约定履行义务,乙方有权要求其履行或采取其他措施。

第二十一条本合同发生的争议由双方协商解决,协商不成的,可向有管辖权的河北省相关法院提起诉讼。

第七章其他约定第二十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期为(时间),期满后自动终止。

河北省正规施工合同范本

河北省正规施工合同范本

河北省正规施工合同范本《河北省施工合同》甲方(发包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程的面积、体积、长度等相关规模参数]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期总天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及河北省现行的工程施工质量验收规范和标准,达到[具体质量等级,如合格、优良等]。

2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更及相关技术规范进行施工,确保工程质量。

四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。

此造价为固定总价,除非发生经甲方书面确认的设计变更、工程量增减等情况,否则不予调整。

2. 付款方式:合同签订后[具体百分比]%作为预付款,计人民币[大写金额]元;工程进度达到[具体节点]时,支付工程进度款[具体百分比]%,计人民币[大写金额]元;工程竣工验收合格后,支付至工程总造价的[具体百分比]%,计人民币[大写金额]元;剩余[具体百分比]%作为质量保证金,在质保期满后无质量问题时一次性无息支付。

五、双方责任1. 甲方责任:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;按时支付工程款项;协助乙方协调与周边单位和居民的关系。

2. 乙方责任:按照合同要求和相关规范进行施工,确保工程质量和工期;遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作,如发生安全事故,承担相应责任;及时向甲方提交施工进度报告和相关资料。

河北省建筑施工合同范本

河北省建筑施工合同范本

河北省建筑施工合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。

第一条工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程总价:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。

第二条合同范围和内容2.1 乙方承担本工程的施工任务,按本合同约定完成施工图设计范围内全部内容的施工。

2.2 乙方应按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

第三条合同价格3.1 合同价格采用固定价格方式,即本工程的总价为人民币(大写):____________元整(小写):____________元,包括工程设计、施工、材料设备购置、安装、调试、验收等全部费用。

3.2 合同价格不作调整,除非双方协商一致或遇到不可抗力等因素。

第四条付款方式4.1 甲方支付乙方工程款分三次,具体支付时间和比例如下:(1)第一次付款:合同签订后七个工作日内,支付合同总价款的30%。

(2)第二次付款:工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%。

(3)第三次付款:工程验收合格并交付使用后,支付合同总价款的40%。

4.2 甲方支付乙方工程款时,乙方应提供等额的发票。

4.3 乙方开具的发票必须符合国家法律法规的规定,否则由乙方承担相应法律责任。

第五条工期5.1 乙方应按合同约定的工期完成本工程,即自合同签订之日起至工程验收合格交付使用之日止,工期为____个月。

5.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应按逾期工程价款的1%向甲方支付违约金。

5.3 甲方如因自身原因导致工程延期,应按逾期工程价款的1%向乙方支付违约金。

第六条质量及验收6.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计要求进行施工,确保工程质量。

河北建设工程施工合同(模板)示范文本版

河北建设工程施工合同(模板)示范文本版

河北建设工程施工合同示范文本版一、合同信息1.1 合同名称河北建设工程施工合同示范文本版1.2 编制日期2022年1月1日1.3 合同有效期本合同自双方签署之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日。

1.4 合同当事方甲方:[甲方名称] 乙方:[乙方名称]1.5 工程概况工程名称:[工程名称] 工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模] 工程内容:[工程内容]二、合同条款2.1 工程价款及支付方式1.甲方应按照合同约定支付工程价款,总价款为人民币[总价款金额]元(大写:[总价款中文大写]元)。

2.工程价款的支付方式,按工程进度分期支付,具体支付时间和比例详见附件《支付计划表》。

2.2 工程质量1.乙方应按照合同约定完成工程,并保证工程质量符合相关国家标准和规定。

2.若工程发生质量问题,乙方应承担相关修复费用,并在合理时间内进行整改。

3.甲方在工程竣工验收之前有权进行质量检查,并要求乙方整改不合格的工程质量问题。

2.3 工期与违约责任1.工程期限为[工期]天,自合同生效之日起计算。

2.乙方应确保工程按时完成,若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照约定支付违约金。

3.甲方应提供必要的配合,如未能按时提供必要的协调配合,延误工期的责任由甲方承担。

2.4 工程保险1.乙方应按照合同约定购买施工工程保险,确保工程期间的人员和财产安全。

2.施工工程保险的具体金额和保险责任见附件《工程保险条款》。

2.5 合同变更1.合同生效后,若需进行合同变更,应由双方协商一致,并以书面形式确认。

2.合同变更涉及的工程价款、工程内容、工程质量等方面,按照双方协商的结果进行调整。

2.6 争议解决1.合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。

2.如协商不能解决争议,任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。

三、合同附件1.支付计划表2.工程保险条款合同条款系双方协商一致后制定,双方共同遵守。

本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具备同等法律效力。

河北施工制式合同模板

河北施工制式合同模板

河北施工制式合同模板一、甲方:(委托方):地址:法定代表人:联系电话:二、乙方:(承包方):地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方委托乙方承担甲方工程项目的建设任务,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方工程项目的承包事宜达成如下协议:第一条工程名称和地点。

甲方工程项目名称:工程地点:第二条工程内容。

甲方委托乙方承担甲方工程项目的建设任务,具体包括:1.工程范围:2.工程内容:3.工程进度:4.工程质量要求:5.工程验收标准:6.工程保修期:第三条合同价款。

本合同工程价款为(大写):第四条施工期限。

1.本合同工程的施工期限为:2.如因特殊原因需延长施工期限,应提前向甲方书面提出申请,经甲方同意后方可延期。

第五条工程质量。

1.乙方承诺按照国家有关规定和甲方的要求,保证工程质量符合国家标准和甲方要求。

2.工程竣工验收合格后,乙方应对工程质量承担保修责任。

第六条工程款支付。

1.甲方应按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。

2.乙方应按照国家有关规定和约定的时间向甲方提供工程款支付的相关材料和证明。

第七条违约责任。

1.任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。

2.因不可抗力因素导致工程无法按期完成的,双方应协商解决,并及时通知对方。

第八条合同变更。

如需变更本合同的内容,须经双方协商一致,并签订书面变更协议。

第九条合同解除。

1.本合同经双方履行完毕后,自动解除。

2.如因特殊原因需要提前解除合同,需提前一个月书面通知对方,并经双方协商一致后解除。

第十条争议解决。

本合同如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。

第十一条其他。

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:以上是河北施工制式合同模板,双方签订合同前应仔细阅读并确认合同内容,确保双方权益得到充分保障。

河北省建设工程施工合同

河北省建设工程施工合同

河北省建设工程施工合同河北省建设工程施工合同内容(通用5篇)合同是两人或几人之间、两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。

下面是作者精心整理的河北省建设工程施工合同内容(通用5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

河北省建设工程施工合同1发包方(以下简称甲方):#承包方(以下简称乙方):#依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,特订立合同如下:一、工程概况1、工程结构:砖混;2、建筑面积:约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。

三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

2、乙方自备机械、脚手架。

五、承包价格按每平方米元结算,隔热层按计算。

六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。

八、施工日期:按120天计算,雨天顺延。

九、安全问题乙方应安全、文明施工,如出现大小事故由乙方自负。

十、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份,甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章):# 乙方(公章):#法定代表人(签字):# 法定代表人(签字):##年#月#日 #年#月#日河北省建设工程施工合同2甲方:#(以下简称甲方)乙方:#(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的#工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称与地点该工程为#工程,地点在#。

二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。

河北施工合同范本大全

河北施工合同范本大全

河北施工合同范本大全一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总工期天数]三、工程质量与验收1. 工程质量标准:[执行的工程质量标准]2. 验收程序:[详细的验收步骤和要求]四、合同价款与支付1. 合同价款:[工程总价款]2. 支付方式:[具体的支付时间和比例]3. 预付款:[预付款金额和支付时间]五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务:[发包方的主要责任和义务]2. 承包方责任与义务:[承包方的主要责任和义务]六、工程变更1. 工程变更的范围:[明确工程变更的具体情况]2. 工程变更的程序:[规定工程变更的审批和实施流程]七、竣工验收1. 竣工验收的条件:[列出竣工验收的具体要求]2. 竣工验收报告:[说明竣工验收报告的内容和要求]八、质量保证与保修1. 质量保证期:[约定质量保证的期限]2. 保修责任:[明确在质量保证期内的保修范围和责任]九、违约责任1. 发包方违约责任:[列举发包方违约时应承担的责任]2. 承包方违约责任:[列举承包方违约时应承担的责任]十、争议解决1. 争议解决方式:[选择适用的争议解决方式,如仲裁或诉讼]2. 管辖法院:[确定争议解决的管辖法院]十一、其他条款1. 合同份数:[说明合同的份数及各方持有的份数]2. 合同生效:[注明合同生效的条件]3. 附件:[列出合同的相关附件]。

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。

本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。

本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。

2. 合同主体2.1 甲方名称:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]2.2 乙方名称:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下:工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程范围:[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。

起始日期:[起始日期]竣工日期:[竣工日期]工期计算方式:[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为:总价:[工程总价]付款方式:[付款方式]分期付款:[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。

具体细则如下:材料质量:[材料质量标准]施工质量:[施工质量标准]质量保证期限:[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。

双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。

8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定,甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。

分担方式如下:甲方承担的风险:[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险:[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。

如果协商无果,应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。

10. 其他条款本合同还包含以下其他条款:变更和解除:任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。

合同的生效和终止:本合同自双方代表签字之日起生效,直至工程完工并经甲方验收合格后终止。

违约责任:一方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。

通知方式:双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。

河北工程施工合同范本

河北工程施工合同范本

河北工程施工合同范本【合同名称】河北工程施工合同【甲方(建设方)】名称:_______________地址:_______________法定代表人或授权代表:_______________【乙方(施工方)】名称:_______________地址:_______________法定代表人或授权代表:_______________【合同内容】一、工程概况:1. 工程名称:_______________________2. 工程地点:_______________________3. 工程规模:_______________________4. 工程内容:_______________________5. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、合同价款:1. 合同总额为人民币(大写)_______________元整(¥_________)。

2. 付款方式:___________________________3. 结算方式:___________________________三、质量要求:1. 乙方必须按照国家及河北省有关建筑工程质量标准和规范进行施工。

2. 工程质量应达到合同约定的标准,满足设计要求和功能需求。

四、施工进度:1. 乙方应根据工程实际情况,合理安排施工进度计划,并保证按期完成。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,应及时与甲方协商解决。

五、变更与索赔:1. 工程变更需双方协商一致,并签订书面补充协议。

2. 因变更导致的额外费用,由责任方承担。

六、违约责任:1. 甲乙双方应严格履行合同义务,任何一方违约均应承担相应的违约责任。

2. 违约赔偿金额应当足以弥补对方因违约所遭受的损失。

七、争议解决:1. 合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他条款:1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

河北省正规施工合同范本

河北省正规施工合同范本

河北省正规施工合同范本甲方(发包方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(承包方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方拟对[工程名称]进行施工,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]。

2. 工程地点:[详细地点]。

3. 工程内容:[详细描述工程的具体内容]。

二、工程承包范围乙方承担本工程的[具体承包范围],包括但不限于[列举主要工作内容]。

三、合同工期1. 开工日期:[具体开工日期]。

2. 竣工日期:[具体竣工日期]。

3. 总工期:[工期总天数]天。

四、质量标准工程质量应达到[具体质量标准,如国家相关标准等]。

五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。

2. 支付方式:[具体支付节点和金额]。

[其他支付安排]。

六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:提供施工所需的场地、水、电等条件。

按合同约定支付工程款。

参与工程质量和进度的监督检查。

[其他甲方权利和义务]。

2. 乙方的权利和义务:按合同约定的质量和工期完成工程施工。

遵守施工现场的管理规定。

负责施工现场的安全保卫工作。

[其他乙方权利和义务]。

七、工程变更1. 任何工程变更需经双方书面确认。

2. 工程变更导致的费用调整,由双方协商确定。

八、竣工验收1. 工程完工后,乙方应及时申请竣工验收。

2. 甲方应在接到申请后[具体天数]内组织验收。

3. 验收合格后,双方应签署竣工验收报告。

九、质量保证及售后服务1. 乙方对工程质量承担[具体质保期限]的质保责任。

2. 在质保期内,如出现质量问题,乙方应及时免费维修或更换。

十、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应按逾期金额的[具体比例]向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按合同约定的工期、质量完成工程施工,应承担相应的违约责任,向甲方支付违约金[具体金额或计算方式]。

十一、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020河北省施工合同范本文档CONTRACT TEMPLATE河北省施工合同范本文档前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范,不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。

本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____天。

从年月日开始施工,至年月日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(小写):元。

(大写):元。

六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。

(2)本合同第三部分专用条款第2条。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1定义定义下列词语或措辞,除特别说明外,在本合同中具有以下赋予的含义:1.1合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。

1.2通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.3专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。

招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。

1.4协议书:指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。

招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.6承包人投标文件:指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7标准与规范:指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8图纸:指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.9发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包一部分合同工程的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.13第三方:除发包人、承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。

1.14发包人代表:指发包人指定的履行本合同的代表。

发包人代表由发包人依据第17.1款规定任命并书面通知承包人。

1.15设计单位:指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16监理单位:指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17监理工程师:指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。

监理工程师由监理单位提出,经发包人依据第18.1款规定确认并书面通知承包人。

1.18造价咨询单位:指发包人委托的负责合同工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.19造价工程师:指发包人委托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师。

造价工程师由造价咨询单位提出,经发包人依据第19.1款规定确认并书面通知承包人。

如果发包人没有委托造价咨询单位对合同约定的建筑工程进行造价控制,本合同的造价工程师是指发包人委托或指定的负责合同约定的建筑工程造价控制且具有造价执业资格的其他人员。

1.20承包人代表:指承包人指定的负责合同工程施工管理和履行本合同的代表。

承包人代表由承包人依据第20.1款规定任命并书面通知发包人。

1.21工期:指发包人、承包人在协议书中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成合同工程的天数。

1.22开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.23计划竣工日期:指自开工日期起至根据合同规定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间(包括根据第31条和第32.2款规定所做的调整)。

1.24实际竣工日期:指承包人实质完成合同工程或某单项工程并通过竣工验收的日期,实际竣工日期按照第33.2款规定确定。

1.25小时或天:指本合同中约定按小时计算时间的,从事件有效开始计算(不扣除休息时间);约定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限,但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.26中标价格:指中标通知书中认可的,中标人实施、完成并保修合同工程的价格。

1.27合同价款:是指发包人用以支付承包人按照合同规定完成承包范围内合同工程并承担质量保修责任的款项。

1.28成本费用:指现场内外已发生或将发生的所有合理开支,包含有管理费和其他合理分摊的开支,但不包括利润。

1.29工程款:指为实施、完成并保修合同工程,发包人支付或应支付给承包人的各种价款,包括进度款、结算款等。

1.30合同工程:指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.31永久工程:指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。

1.32临时工程:指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。

1.33分包工程:指合同工程中,由分包人实施的非主体结构的专业工程。

1.34单项工程:指具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。

组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中约定。

1.35施工场地:指由发包人提供的用于合同工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.36施工机械:指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具和其它物品,但不包括用于或安装在合同工程中的材料、设备。

1.37书面形式:指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

发包人、承包人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.38基准日:招标工程以投标截止日、非招标工程以合同订立日前20日为基准日。

1.39变更:指经发包人批准的由监理工程师根据第59条规定发出指令的工程任何改变。

1.40索赔:指合同履行期间,对于并非己方的过错,而是对方的过错或责任发生的事件所造成的损失,己方向对方提出的费用补偿和(或)工期顺延的行为。

1.41不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

包括战争、动乱、武装封锁、罢工、空中飞行物体坠落或非发包人、承包人责任或原因造成的爆炸、火灾,以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害和政府或卫生部门发布的影响正常工作的疫情。

1.42国家:指中华人民共和国。

2合同文件及解释2.1本合同条款的标题和旁注不构成合同的一部分。

2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。

当出现相互矛盾时,除专用条款另有约定外,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)协议书。

(2)中标通知书(适用于招标工程)。

(3)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程)。

确认的工程量清单报价单或施工图预算书(适用于非招标工程)。

(4)专用条款。

(5)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证、洽商等文件)。

(6)通用条款。

(7)标准、规范及有关技术文件。

(8)图纸。

(9)招标文件(含工程量清单)。

2.3当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,由发包人、承包人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。

双方协商不成,由本合同约定的监理工程师或造价工程师作出解释。

如合同任何一方不同意本合同约定的监理工程师或造价工程师作出的解释,按第69条规定处理。

3语言及适用的法律、标准与规范3.1本合同所使用的语言文字为汉语。

3.2本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规和合同工程所在地的地方性法规。

履行合同期间,发包人、承包人均应遵守适用的法律、法规。

3.3发包人、承包人应遵守适用的标准与规范。

发包人应提供标准与规范或发包人、承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称;国家没有但行业有的,约定适用的行业标准、规范名称;国家和行业没有但河北省有的,约定适用的河北省地方标准、规范名称。

属强制性标准的,发包人、承包人必须遵守。

发包人要求使用国外标准、规范的,应提供中文译本;有异议时,以中文译本为准。

购买、翻译标准、规范的费用,由发包人承担。

发包人对施工技术有特殊要求的,应在招标文件中或在投标报价前说明要求;承包人自主报价并按要求提出施工工艺。

4通讯联络4.1本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等),均应采用书面形式,且只有在对方收到后方能生效。

4.2合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。

发包人、承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人,并按约定发送通讯。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。

一方拒绝签收另一方通讯,另一方以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的,视为送达。

5工程分包5.1承包人可依法分包工程。

承包人分包工程应报经监理工程师审查并取得发包人批准,但下列情况例外:(1)施工劳务作业分包。

(2)按照合同规定的标准购买材料、设备。

相关文档
最新文档