典型案例分析题(建筑工程二级)
二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案
二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案案例分析题背景：(一)某房屋建筑工程，建筑面积26800m2，地下二层，地上七层，钢筋混凝土框架结构，根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：经项目监理机构审核和建设单位同意，施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位，深基坑工程开工后，分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。
经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后，报项目监理机构审批。
事件二：室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中，施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后，从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30，施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。
监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议，不予验收。
事件三：在监理工程师要求的时间内，施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四：在室内装修工程施工过程中，因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。
施工总承包单位以设计变更影响进度为由，向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。
问题：1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处，并写出正确的做法。
(4分)2.分别指出事件二中的不妥之处，并写出正确的做法。
(4分)3.针对事件三的进度计划网络图，写出其计算工期、关键线路。
分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位：周)。
(9分)4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。
(3分)解析1. 不妥之一：深基坑工程开工后，分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。
二级建造师《建筑工程》冲刺题：案例分析
二级建造师《建筑工程》冲刺题：案例分析案例分析题【背景资料】一.某工程建筑面积13000m2，地处繁华城区。
东、南两面紧邻市区主要路段，西、北两面紧靠居民小区一般路段。
在项目实施过程中发生如下事件：事件1：对现场平面布置进行规划，并绘制了施工现场平面布置图。
事件2：为控制成本，现场围墙分段设计，实施全封闭式管理，即东、南两面紧邻市区主要路段设计为1.8m高砖围墙，并按市容管理要求进行美化;西、北两面紧靠居民小区一般路段设计为1.8m高普通钢围挡。
事件3：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。
事件4：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的员工到项目担任安全总监。
项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。
在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。
专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。
31.施工现场平面布置图通常应包含哪些内容(至少列出4项)?【答案】施工现场平面布置图通常应包含的内容：(1)工程施工场地状况;(2)拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;(3)工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积;(4)布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等;(5)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施;(6)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。
32.分别说明现场砖围墙和普通钢围挡设计高度是否妥当?如有不妥，请给出符合要求的最低设计高度。
【答案】现场砖围墙设计高度不妥当。
符合要求的最低设计高度为2.5m。
普通钢围挡设计高度妥当。
33.事件3中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证?若需要，请说明动火等级并给出相应的审批程序。
【答案】事件3中，旗杆与基座预埋件焊接需要开动火证。
二建案例分析题及答案
二建案例分析题及答案一、案例分析题。
1. 建筑工程的施工过程中，常常会遇到哪些质量问题？请结合具体案例进行分析，并提出解决方案。
2. 在二级建造师考试中，常见的建筑工程管理问题有哪些？请以实际案例为基础，进行详细分析，并提出解决方案。
3. 请结合具体案例，分析在建筑工程施工中可能出现的安全隐患，并提出相应的预防措施。
4. 以具体案例为基础，分析在建筑工程设计中可能出现的问题，并提出改进建议。
5. 请以具体案例为例，分析在建筑工程质量监督中可能出现的问题，并提出解决方案。
二、案例分析答案。
建筑工程的施工过程中，常常会遇到各种质量问题。
例如，在某高层建筑的施工过程中，发现了混凝土浇筑时出现的裂缝现象。
经过调查分析，发现是由于施工人员在浇筑混凝土时未按照规范要求进行振捣，导致混凝土密实度不够，从而出现了裂缝。
为了解决这一问题，我们可以采取加强对施工人员的技术培训，加强对施工工艺的监督等措施，以确保施工质量。
在二级建造师考试中，常见的建筑工程管理问题包括施工进度延误、材料管理不善、人员管理不当等。
以某大型土建工程项目为例，由于施工单位未能合理安排施工进度，导致工程延期交付使用。
为了解决这一问题，我们可以加强对施工进度的监督，合理调配施工人员和设备，确保施工进度的顺利进行。
在建筑工程施工中可能出现的安全隐患包括高空作业安全、施工现场管理不善等。
以某桥梁工程为例，由于施工单位未能严格执行安全操作规程，导致施工人员在高空作业时发生了坠落事故。
为了解决这一问题，我们可以加强对施工现场的安全管理，配备必要的安全设施和器材，加强对施工人员的安全教育和培训。
在建筑工程设计中可能出现的问题包括设计方案不合理、设计图纸错误等。
以某住宅小区设计为例，由于设计单位未能充分考虑到地质条件和环境因素，导致部分建筑结构出现了设计不合理的情况。
为了解决这一问题，我们可以加强对设计单位的审查和监督，确保设计方案的科学合理性。
在建筑工程质量监督中可能出现的问题包括监督不力、监督手段不足等。
二建公路实务案例分析题
二建公路实务案例分析题一、案例背景某地区计划建设一条公路，该公路是连接两个城市的重要交通干线。
为确保公路建设的顺利进行，需要进行实务案例分析，以解决可能浮现的问题并制定相应的应对措施。
二、案例分析1.项目规划和设计根据地区交通需求和土地利用情况，确定公路的起点、终点和途经的主要城市。
通过分析地形、地质、气候等因素，确定公路线路的走向、坡度和弯道等设计要求。
同时，考虑到公路的通行能力和安全性，进行适当的路基加固和桥梁设计。
2.土地征用和拆迁公路建设需要占用大量土地，涉及到农田、居民住宅等。
在征用土地和拆迁过程中，需要与相关部门和居民进行充分沟通，确保合理的补偿和安置政策，并尽量减少对农田和居民生活的影响。
3.工程施工公路建设涉及到大量的土方开挖、路基填筑、桥梁建设等工程。
在施工过程中，需要合理安排施工进度，确保工期的紧凑和质量的可控。
同时，要加强对施工现场的管理，确保施工安全和环境保护。
4.质量监控公路建设的质量是保证公路通行安全和使用寿命的重要因素。
通过建立健全的质量监控体系，对施工过程中的各项工程进行监督和检验，确保施工质量符合规范要求。
5.环境保护公路建设可能对周围的自然环境产生一定的影响，如土地破坏、水土流失、噪音污染等。
在建设过程中，要采取相应的环境保护措施，减少对环境的不良影响，保护生态环境的可持续发展。
6.交通安全公路是车辆和行人交通的重要通道，交通安全是公路建设的重点问题。
通过合理设置交通标志、信号灯和隔离设施，提高道路的通行安全性。
同时，加强对驾驶员的培训和交通宣传，提高交通参预者的安全意识。
7.运营管理公路建设完成后，需要进行运营管理，确保公路的正常运行和维护。
建立健全的收费管理体系，确保收费的合理性和透明度。
同时，加强路况监测和维护工作，及时处理路面损坏和交通事故，保障公路的可持续运营。
三、案例总结通过对二建公路实务案例的分析，可以得出以下结论：1.公路建设需要充分考虑地理、地质、气候等因素的影响，确保公路设计合理和施工质量可控。
二建实务中的建筑工程质量事故案例分析
二建实务中的建筑工程质量事故案例分析建筑工程质量事故对于工程项目的进展和质量安全都具有重要的影响，因此在二建实务的学习和应用中，对于建筑工程质量事故案例的分析学习变得尤为重要。
本文将从实际案例中选取几个典型的建筑工程质量事故进行分析，以期加深我们对于建筑工程质量事故的认识，并寻找避免类似事故的措施。
案例一：某高层住宅楼设计欠妥导致结构失稳某高层住宅楼的施工过程中发生了结构失稳的事故，对该建筑物的正常使用造成了极大的威胁。
经过调查分析发现，此次事故的主要原因是设计欠妥。
设计人员在计算和设计楼体结构时未能考虑到地震荷载和其他外力的影响，导致楼体结构承受不住外力的作用而出现失稳。
针对这一事故，我们应该从设计阶段加强质量控制和风险评估，确保建筑楼体结构的稳定性。
实施科学的设计计算和合理的结构设计方案，并加强与结构设计师和监理单位的沟通与协调，以避免类似设计欠妥导致结构失稳的事故。
案例二：某道路工程质量不达标导致交通事故增加某地的一条主要道路新建工程完工后不久，就发生了多起严重交通事故，给当地居民的出行安全带来了严重威胁。
经过调查分析，发现该道路建设质量不达标，道路平整度和路面硬度不符合规范要求，导致了车辆在行驶过程中的不稳定，容易发生自行车溜滑等事故。
针对这一事故，我们应该加强施工过程中的质量控制和监督，确保道路建设符合规范要求。
对于道路施工过程中的土方填筑、压实等工序要加强监督，确保道路路基的平整度；同时，在道路铺设阶段，要对材料的选择和施工质量进行严格把关，确保道路的平整度和路面硬度符合规范要求，以降低交通事故的发生率。
案例三：某住宅小区装修污染导致居民健康受损某住宅小区完成装修后，居民陆续出现了呼吸道疾病等健康问题，严重影响了居民的身体健康。
经过调查分析，发现该小区在装修过程中使用了大量有害物质，如挥发性有机物等，导致了室内空气质量严重下降，给居民的健康带来了威胁。
针对这一事故，我们应该在装修过程中加强材料的选择与使用，尽量选择环保无害的材料，在使用有害物质时要加强通风换气措施，以确保室内空气质量符合健康要求。
2020年二级建筑机电工程实务案例及答案
2020年二级建筑机电工程实务案例及答案案例1: 建筑电气工程案例描述某建筑项目需要进行电气工程施工，包括电力供应、配电系统、照明系统等。
请根据案例描述，回答以下问题。
1. 电气工程的施工流程是怎样的？2. 电力供应系统应满足哪些要求？3. 配电系统的设计原则有哪些？4. 照明系统的设计要点是什么？答案1. 电气工程的施工流程一般包括以下几个步骤：- 确定电气工程的施工方案和设计图纸。
- 进行电缆敷设和走线安装。
- 安装电力设备和配电装置。
- 进行电气线路的接地和绝缘测试。
- 完成电气设备的调试和运行测试。
2. 电力供应系统应满足以下要求：- 提供稳定可靠的电力供应。
- 满足建筑物各种用电设备的需求。
- 保证电力系统的安全性和可扩展性。
- 符合国家电力标准和相关法规要求。
3. 配电系统的设计原则包括：- 合理确定主配电房和分配电房的位置和规模。
- 设计合理的电缆走线和布线方案。
- 选择适当的开关设备和保护装置。
- 设置合理的电流互感器和电压互感器。
4. 照明系统的设计要点包括：- 根据建筑物的功能和使用要求，确定照明设备的种类和数量。
- 设计合理的照明布局和灯具安装位置。
- 选择节能高效的照明设备和灯具。
- 合理设置照明控制系统，包括开关、调光和定时功能。
案例2: 建筑给排水工程案例描述某建筑项目需要进行给排水工程施工，包括供水系统、排水系统、消防供水系统等。
请根据案例描述，回答以下问题。
1. 给排水工程的施工流程是怎样的？2. 供水系统的设计原则有哪些？3. 排水系统的设计要点是什么？4. 消防供水系统的设计要求是什么？答案1. 给排水工程的施工流程一般包括以下几个步骤：- 确定给排水工程的施工方案和设计图纸。
- 进行给水管道和排水管道的敷设和连接。
- 安装水泵和水箱等供水设备。
- 安装排水设备，如下水道、化粪池等。
- 进行给排水系统的试压和试水测试。
2. 供水系统的设计原则包括：- 确定合理的供水点和供水方式。
2020年二级建造师考试《建筑工程》案例分析题练习及答案
XX二级建造师考试《建筑工程》案例分析题练习及答案案例分析题(一)背景资料：某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。
采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了检测预警值。
施工过程中，发生了如下事件：事件一：项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌，并设置了存在风险的重要位置，监理工程师在巡查施工现场时，发现仅设置了警告类标志，要求补充齐全其他类型警示标志牌。
事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。
挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。
事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。
事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。
问题：1.事件一中，除了警告标志外，施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?2.分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。
针对该事件中的桩顶位移问题，还可以采取哪些应急措施?3.除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?4.事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?参考答案：禁止、指令、提示。
(1)事件二中错误之处有：①设置900mm高的基坑临边防护栏杆不妥。
正确做法为：防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度为0.5~0.6m。
②在“在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料”不妥。
二建案例真题解析
三、案例分析题（共4题，（一）（二）（三）（四）题各20分）【案例一】背景资料某房屋建筑工程，建筑面积6800m2，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。
监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥，要求改正；同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。
施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。
事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案，其中包括如下内容：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00～17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工；(2)工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三：施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续时间变为36天，施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。
问题：1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。
施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。
3.针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数中的缺项，并确定该网络图的计算工期(单位：周)和关键线路(用工作表示)4. 事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立？说明理由。
二级建造师考试试题《建筑工程管理与实务》案例分析题
内部真题资料，考试必过，答案附后三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一背景资料：某开发公司（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某工程施工承包合同，合同总价为800万元，工期为4个月。
承包合同规定：（1）主要材料及构配件金额占合同总价的%（2）预付备料款额度为合同总价的士%工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回；（3）工程保修金为合同总价的3%甲方从乙方每月的工程款中按3%勺比例扣留；（4）除设计变更和其它不可抗力因素外，合同总价不作调整。
乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表：某工程各月实际完成产值（单位：万元）3) 工人李某本人安全意识不强，缺乏安全生产的基本常识案例三【背景资料】某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000卅，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。
2006年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-1999）等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。
检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权利，他已经尽到了安全管理责任，安全搞的好坏那是专职安全员的事：在对专职安全员进行考核时，当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“目标管理”、“施工组织设计”两项：检查组人员在质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较为严重的“蜂窝”现象。
检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：（1）该工程《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表（按百分制）实得分分别为80分、85分和80分（以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分）o（2）《起重吊装安全检查表》实得分为0分。
二建中的典型案例分析
二建中的典型案例分析引言：二级建造师考试是一个涵盖建筑工程领域的专业技术考试。
通过分析二建考试中的典型案例，我们可以更好地理解和应用相关知识，提高考试的通过率。
本文将围绕二建中的典型案例展开分析，结合实际情况，探讨解决方案。
1. 案例一：施工管理问题在施工过程中，常常会遇到各种管理问题。
比如，工期延误、人员管理不善、材料采购不及时等。
这些问题都会导致工程进度受阻，造成不必要的费用支出。
因此，正确的施工管理至关重要。
解决方案：- 建立良好的团队沟通机制，确保信息传递畅通，避免误解和误操作。
- 制定详细的工程计划和施工方案，合理安排人力资源和材料供应，提前预估可能的风险。
- 做好工地安全管理，提供必要的安全设施和培训，保障员工的安全和健康。
2. 案例二：质量问题施工质量是工程质量的重要组成部分，直接关系到工程是否能够达到设计要求。
然而，由于各种原因，施工过程中往往会出现质量问题，如不符合规范、施工材料不合格等。
解决方案：- 加强质量控制，制定详细的施工工艺和验收标准，确保每个环节的质量符合要求。
- 加强对施工现场的监督和检查，以及定期的质量检验和评估。
- 提供必要的技术支持和培训，提高施工人员的专业水平和质量意识。
3. 案例三：合同纠纷合同是建筑工程中确保各方权益和责任的重要法律文件。
然而，在工程实施过程中，常常会出现合同纠纷，如未按时履行合同、质量不符合要求等。
解决方案：- 在签订合同时，明确各方责任和义务，确保合同具有完整性和合法性。
- 针对合同纠纷，及时寻求专业法律援助，并通过合法途径解决争议。
- 强化合同管理，确保各方按照合同约定履行责任，减少纠纷的发生。
结论：通过对二级建造师考试中的典型案例分析，我们可以看到，施工管理、质量问题和合同纠纷是工程实施中常见的难题。
只有加强相关知识的学习和实践，合理应用解决方法，才能提高工程质量和安全性，确保工程顺利完成。
期望本文的分析能够帮助考生更好地应对二建考试中的典型案例，提高考试成绩。
二建法律法规案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景某市一家房地产开发公司（以下简称“甲方”）拟在市区内建设一栋商业综合体项目，遂与具有相应资质的施工单位（以下简称“乙方”）签订了一份施工合同。
合同约定：甲方负责提供项目用地，乙方负责施工，工程总造价为1.2亿元，工期为18个月。
合同签订后，双方按照约定进行了项目前期准备工作。
在施工过程中，乙方发现甲方提供的土地存在严重地质问题，导致施工进度严重滞后。
乙方多次与甲方沟通，要求甲方提供相应的解决方案，但甲方以各种理由推诿。
在此期间，乙方为保证工程进度，自行垫付了大量资金，导致公司经营困难。
经过多次协商无果后，乙方向法院提起诉讼，要求甲方承担违约责任，赔偿因其违约行为造成的损失。
二、争议焦点1. 甲方是否构成违约？2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？3. 法院应如何判决？三、案例分析1. 甲方是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中，甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，也未采取补救措施，因此甲方构成违约。
2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当承担损失赔偿责任。
”在本案中，乙方因甲方违约导致施工进度严重滞后，造成了一定的经济损失。
因此，乙方有权要求甲方赔偿损失。
3. 法院应如何判决？（1）确认甲方违约：法院应确认甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，构成违约。
（2）赔偿乙方损失：法院应判决甲方赔偿乙方因违约行为造成的损失。
具体损失包括但不限于以下几项：① 乙方为解决地质问题而自行垫付的资金；② 乙方因工程进度滞后而增加的施工成本；③ 乙方因工程进度滞后而造成的信誉损失；④ 乙方因工程进度滞后而增加的管理费用。
二建建筑实务案例题
二建建筑实务案例题一、概述。
二建建筑实务考试是建筑行业的专业技术资格考试，对于从事建筑工程技术工作的人员来说，具有非常重要的意义。
通过实务案例题的学习和练习，可以更好地掌握建筑实务知识，提高解决实际问题的能力。
下面我们将结合实际案例，进行详细的分析和讨论。
二、案例分析。
某建筑工程项目在施工过程中，发生了地基沉降超出允许范围的情况。
施工单位和监理单位对此产生了争议，双方对责任归属无法达成一致意见。
在这种情况下，作为建筑工程技术人员，应该如何处理这一问题呢？首先，我们需要对地基沉降超出允许范围的原因进行分析。
地基沉降超出允许范围可能是由于地基设计不当、施工质量不合格、地质条件复杂等多种原因造成的。
针对不同的原因，我们需要采取相应的解决措施。
例如，如果是地基设计不当导致的地基沉降超出允许范围，我们需要对设计进行重新评估，并采取加固措施；如果是施工质量不合格导致的地基沉降超出允许范围，我们需要对施工进行整改，并加强监督管理。
其次，我们需要查阅相关的法律法规和规范标准，明确责任归属。
根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，以及《建筑地基基础工程质量验收规范》等相关标准，可以对地基沉降超出允许范围的责任进行判定。
在责任判定的基础上，可以协调各方进行责任的认定和处理，避免因责任争议而影响工程的正常施工和竣工。
最后，我们需要总结经验教训，完善相关的管理制度和工作流程。
通过对地基沉降超出允许范围事件的处理，可以发现管理制度和工作流程中存在的不足之处，及时进行改进和完善，提高工程质量和管理水平。
三、结论。
在建筑工程实务中，地基沉降超出允许范围是一个常见的问题，对于这种情况，我们需要认真分析原因，明确责任，总结经验教训，以便更好地应对类似问题。
通过实务案例的学习和讨论，可以提高我们解决实际问题的能力，为今后的工作打下坚实的基础。
以上就是关于二建建筑实务案例题的详细分析和讨论，希望能对大家有所帮助。
建议大家在备考二建建筑实务考试时，多进行案例题的练习和讨论，加强对实务知识的理解和掌握，为顺利通过考试做好充分的准备。
二级建造师考试建筑工程案例分析题附答案
二级建造师考试建筑工程案例分析题附答案案例分析题(一)背景资料某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。
其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下室的.后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：事件一;施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。
施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二;施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。
监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三;在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。
监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。
针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。
事件四;主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示(时间单位：周)。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作D、E、F、G、H 均可压缩一周(工作I不可压缩)，所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。
施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。
问题：1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划?2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容?3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?参考答案：1 、(估计4分)施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(专项工程)进度计划、分部分项工程进度计划2、(估计6分)模板及支架的承载力、刚度、抗倾覆验算3、((估计6分)1)1)不妥之一：梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕正确做法：后浇带模板与支架单独搭设2)不妥之二：待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土正确做法：待主体结构封顶后至少保留14天3)不妥之三：正确做法：(2) 1)采用微膨胀混凝土;2)比原结构高一等级混凝土;3)地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)4、(估计4分)压缩E工作;需增加成本10万元。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案大题（共10题）一、某工程的桩基工程和内装饰工程属于依法必须招标的暂估价价分包工程,施工合同约定由施工单位负责招标。
施工单位通过招标选择了A单位分包桩基工程施工。
工程实施过程中发生如下事件：事件1：工程开工前,项目监理机构审查了施工单位报送的工程开工报审表及相关资料。
确认具备开工条件后,总监理工师在工程开工报审表中签署了同意开工的审核意见，同时签发了工程开工令。
事件2：项目监理机构在巡视时发现,有A、B两家桩基工程施工单位在现场施工,经调查核实,为了保证施工进度,A单位安排B单位进场施工,且A、B两单位之间签了承包合同,承包合同中明确主楼区域外的桩基工程由B单位负责施工。
事件3:建设单位负责采购的一批工程材料提前运抵现场后,临时放置在现场备用仓库。
该批材料使用前,按合同约定进行了清点和检验,发现部分材料损毁。
为此,施工单位向项目监理机构提出申请,要求建设单位重新购置损毁的工程材料,并支付该批工程材料检验费。
事件4:室内装饰工程招标工作启动后,施工单位在向项目监理机构报送的招标方案中提出的：(1)允许施工单位的参股公司参与投标；(2)投标单位必须具有本地类似工程业绩；(3)招标控制价由施工单位最终确定;(4)建设单位和施工单位共同确定中标人;(5)由施工单位发出中标通知书;(6)建设单位和施工单位共同与中标人签订合同。
问题1.指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。
【答案】问题1：总监理工师签发了工程开工令，不妥；正确做法：在工程开工报审表中签署同意开工的审核意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：问题2：（1）A,B两单位之间签订的承包合同无效；理由：该合同是分包后再分包，属于非法分包。
（2）监理机构应当签发监理通知单，要求A单位整改，停止非法分包，B单位人员限时离场。
对B单位已经施工部分进行检验。
检验合格，A单位可以继续施工，检验不合格，A单位进行整改。
二建中的常见工程案例分析
二建中的常见工程案例分析在二级建造师考试中，工程案例分析是一个重要的题型。
通过分析工程案例，可以帮助考生更好地掌握相关理论知识，提高解决问题的能力。
下面将介绍几个常见的工程案例，并进行分析。
案例一：某大型住宅小区工程质量监督问题该项目位于城市的中心地带，由一家知名开发商承担。
然而，随着该项目的建设，一些工程质量问题逐渐暴露出来。
比如，该小区内的一栋高层建筑存在墙体开裂、地面沉降等问题，给住户带来了安全隐患。
首先，我们需要进行现场勘察，了解问题的具体情况。
其次，分析问题的原因。
可能的原因有施工方的施工不规范、监理方的监督不力等。
针对开裂墙体问题，应该进行非破坏性检测，找出问题的具体位置和范围，然后采取相应的修补措施。
对于地面沉降问题，可以通过土壤加固的方式进行处理。
在解决问题的同时，我们要注意与相关方的沟通协调。
与开发商、施工方、监理方等进行沟通，共同寻找解决问题的办法，并确保在处理问题过程中公正、公平。
案例二：某医院工程施工过程中的质量安全问题该医院工程由一家建筑公司承担，旨在提供更好的医疗条件和环境。
然而，在施工过程中，出现了一系列质量安全问题，如建筑施工材料不达标、电缆维护不符合规范等。
针对这个案例，我们需要对该项目的质量安全问题进行彻底了解。
首先，对施工材料的质量进行检测，找出问题所在。
然后，与相关的监督部门联系，要求责任方进行整改。
在整改过程中，要求施工方严格按照相关标准进行施工，以确保医院工程的质量安全。
同时，我们还要关注施工方是否存在弃工、拖延工期等问题。
对于这些情况，应及时与建筑公司进行沟通，督促其按照合同约定的工期完成工程，并承担相应的责任。
案例三：某道路工程施工过程中的环境污染问题该道路工程位于城市的交通要道，由一家公司负责施工。
然而，施工过程中，存在大量的扬尘污染、噪音扰民等问题，给周边居民带来了困扰。
针对这个案例，我们要求施工方采取相应的措施减少环境污染。
比如，在施工现场布置洒水设备，加强路面的湿化处理，有效控制扬尘。
二建实务建筑施工质量事故案例分析与处理
二建实务建筑施工质量事故案例分析与处理在建筑施工的过程中，质量事故可能会发生，给项目进展和质量带来严重的影响。
为了确保建筑施工的质量和安全，及时分析和处理施工质量事故至关重要。
本文将通过分析两个实际案例，介绍二建实务中常见的建筑施工质量事故，并探讨处理方法。
案例一：屋面漏水导致内部装修损坏在某小区装修工程中，业主反馈屋顶漏水现象。
施工单位经过检查发现，漏水是由于屋面防水材料施工不当所导致。
防水材料未能完全覆盖屋顶表面，而且缺乏必要的防水层。
针对这种情况，施工单位首先需要立即停工，对漏水问题进行处理。
应先清除已存在的防水层，然后重新施工新的防水材料。
在进行新的防水层施工过程中，施工单位需严格按照防水施工规范进行操作，并做好屋面防水层的检测工作。
同时，当屋面防水层施工完成后，必须进行严密的水密性测试，以确保施工质量达标。
此外，施工单位还应妥善处理受损的室内装修。
经业主同意后，可以进行室内装修的重新施工和修复工作，确保最终的装修质量符合相关标准和要求。
同时，施工单位也应对施工过程中的疏忽进行自我反思，加强施工质量管理，避免类似事故再次发生。
案例二：混凝土强度未达标引发结构安全隐患某高层建筑工程中，施工单位在混凝土浇筑过程中未能控制好施工参数，导致混凝土强度未达到预期标准。
由于强度不够，建筑物的结构安全存在一定隐患。
对于这个问题，施工单位首先应立即停止混凝土的浇筑工作，并进行事故原因的分析和技术研究。
通过检查施工参数的设置、材料的选择和混凝土浇筑过程中的控制，找出导致强度不达标的具体原因。
可能是施工过程中水灰比控制不当，可能是混凝土配合比设计不合理等。
针对这些问题，施工单位需要针对性地采取措施。
可以通过调整施工参数，如控制水灰比，改进混凝土配合比等，来提高混凝土的强度。
同时，施工单位还应加强对混凝土质量的监控和检验，保持施工过程中的严密性。
此外，施工单位还需评估已浇筑的混凝土结构的安全性，并根据评估结果采取相应的补救措施。
二级建造师建筑工程施工质量事故案例分析
二级建造师建筑工程施工质量事故案例分析介绍：建筑工程施工质量是保障工程安全和用户满意的基础，然而，在实际工程中，施工质量事故时有发生。
本文将通过分析两个具体的案例，探讨事故的原因、影响以及相应的防范措施，以期提高建筑工程施工质量管理水平。
案例一：混凝土结构不合格造成楼体倾斜案例描述：某市一家住宅楼项目，由于施工方在混凝土浇筑过程中没有严格按照设计要求进行操作，导致混凝土的强度不达标，楼体出现明显倾斜现象。
原因分析：1. 施工方对混凝土配合比控制不严，导致强度达不到要求；2. 浇筑时未采取充分的振捣措施，导致混凝土内部存在气孔和空洞；3. 没有按照设计要求设置支撑和顶板等支承体系。
影响分析：1. 楼体倾斜导致结构不稳定，存在安全隐患；2. 楼体外观严重受损，影响项目形象；3. 影响居民正常生活，造成经济损失。
1. 加强施工方的技术培训，提高对混凝土配合比控制的重视；2. 严格执行振捣措施，确保混凝土充实均匀；3. 设计完善的支撑和顶板方案，保证结构的稳定性。
案例二：外墙保温层施工不规范导致外墙开裂案例描述：某商业综合体项目，在外墙保温层施工阶段，施工方未按照规范进行操作，导致外墙保温层与主体墙体之间产生裂缝。
原因分析：1. 外墙保温材料选择不当，导致与主体墙体之间发生过大的差异热膨胀；2. 施工方在保温层材料施工过程中，操作不规范，保温层未粘贴牢固；3. 没有对施工过程进行有效的监督检查。
影响分析：1. 外墙开裂导致保温层的破损，降低了保温效果；2. 降低了建筑物的外观质量，影响整体形象；3. 外墙渗水、渗湿问题增加，导致室内环境恶化。
1. 选择符合规范要求的外墙保温材料，避免差异热膨胀；2. 施工过程中，严格按照规范要求操作，保证保温层与主体墙体粘结牢固；3. 监督部门加强对施工方的监督检查，及时发现和整改问题。
结论：建筑工程施工质量事故给项目带来了不可忽视的影响，不仅仅是经济损失，更涉及到人身安全和社会信任。
二级建造师案例分析题
2017 年二级建筑师事例剖析[ 事例 1]背景：某大型工程，因为技术难度大，对施工单位的施工设施和同类工程施工经验要求比较高，并且对工期的要求比较紧急。
业主在对相关单位和在建工程观察的基础上，邀请了 3 家国有一级施工公司招标，经过正规的开标评标后，择精选择了此中一家作为中标单位，并与其签署了工程施工承包合同，承包工作范围包含土建、机电安装和装饰工程。
该工程共 15 层，采纳框架构造，动工日期为 2002年 4 月 1 日，合同工期为18 个月。
在施工过程，发生以下几项事件：事件一： 2002 年 4 月，在基础开挖过程中，个别部位实质土质与甲方供给的地质资料不符造成施工花费增添万元，相应工序连续时间增添了 4 天；事件二： 2002 年 5 月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增添以致花费增添万元，相应工序连续时间增添了 3 天；事件三 22002 年 8 月份，进入雨季施工，恰逢元，工期增添了 4 天。
20 天大雨，造成歇工损失万事件四 22003 年 2 月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实质工程量增添以致花费增添万元，相应工序连续时间增添了 2 天；事件五：外墙装饰抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，急救无效死亡；事件六：室内装饰进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中，除第三项外，其余工序均未发生在重点线路上，影响。
针对上述事件施工单位提出以下索赔（1）增添合同工期增添花费万元。
并对总工期无13天；（2）问题：（l）该工程采纳邀请招标方式且仅邀请三家施工单位招标，能否违犯相关规定为何（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四能否索赔为何（3）假如在工程保修时期发生了因为施工单位原由惹起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次敦促施工单位维修而施工单位再三迟延的状况下，另请其余施工单位维修，所发生的维修花费该怎样办理（4 ）事件五中发生的安全事故可定为哪一种等级的重要事故依照是什么（5）对事件六中质量事故的办理应依照什么程序（l）不违犯相关规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例分析案例一：某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326 ㎡，地下1层，地上10层，檐高33.7m。
框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。
室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。
2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。
事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。
事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。
风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。
事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。
施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。
受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。
事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。
问题：1．事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。
2．事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。
还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。
3．事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？4．事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。
答案：1、事件一中的混凝土养护开始时间不正确（1分）。
理由：底板厚度1100mm，是大体积混凝土（1分）。
大体积混凝土浇筑完毕后，应在12小时内加以覆盖和浇水。
（1分）事件一中的混凝土的养护持续时间不正确（1分）。
理由：大体积混凝土采用矿渣水泥，养护时间不得少于21天。
（1分）2010年案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。
如下图：在施工过程中发生了以下事件：事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。
事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（重100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。
事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。
问题：1.指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。
2.指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。
3.灯具安装是否正确？说明理由。
4.竣工验收是否妥当？说明理由。
答：1.找关键线路，计算工期。
如下图所示。
则计划关键线路为：B－C―F －G;计划工期为17天。
2.计算工期，如下图所示。
则实际关键线路为：B－E―H;实际工期为19天。
3.不正确。
因为安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具，根据装饰装修工程施工技术规范，重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增高附加吊杆。
P674.不妥当。
因为竣工验收应分为三个阶段：（1）竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备；（2）初步验收：施工单位在自检合格基础上，填写竣工工程报验单，由总监理工程师组织专业监理工程理财，对工程质量进行全面检查，经检查验收合格后，由总监签署工程竣工报验单，向建设单位提出质量评估报告；（3）正式验收：由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，审查符合要求即组织正式验收。
（二）背景资料某办公楼工程，建筑面积23723㎡，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。
工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目：问题：1.工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。
2.事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？3.管道井的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？答：1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案。
理由：根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。
各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。
本工程中，脚手架高度3.6m×11m＋4.8m＝44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。
2.导致这起事故发生的主要原因包括：①管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；③现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改；④工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。
3.采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。
4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有：①设备安装及水管试压；②木龙骨防火、防腐处理;③预埋件或拉结筋；④吊杆安装；⑤龙骨安装；⑥填充材料的设置等。
（三）背景资料某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。
合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100㎡，综合单位为110元/㎡。
事件一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。
事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。
并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2Φ6钢筋，钢筋外露长度为500mm。
事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。
事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经承包单位核算综合单位为150元/㎡,该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200㎡,但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。
备注：BCWS－计划完成工作预算费用BCWP－已完工作预算费用ACWP－已完工作实际费用CV－费用偏差问题：1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。
2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？说明理由。
3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐患？说明理由。
4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。
答：1.不符合要求。
因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行，验收应由项目经理组织，项目施工。
技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后力一可正式投入使用。
2.不正确。
理由：现场留搓处，拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定"埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm的要求。
3.存在漏水隐患。
理由：因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管，两修补防水层，不能保证防水层的整体性，如果管道根部与防水交接处处理不好，将会留下质量隐患，而发生渗出漏现象。
4.计划瓷砖粘贴面积1000㎡，预算价格110元/㎡，实际价格150元/㎡，实际瓷砖粘贴面积1200㎡;则BCWS＝计划工作量×预算单价＝1000㎡×110元/㎡＝11万元；BCWP＝已完工作量×预算单价＝1200㎡×110元/㎡＝13.2万元；ACWP＝已完工作量×实际单价＝1200㎡×150元/㎡＝18万元；CV＝BCWP-ACWP＝13.2-18＝-4.8万元费用偏差为负值，表示实际费用超预算费用。
（四）背景资料甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）（GF－1999－0201）签订了合同。
合同采用固定总价承包方式。
合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。
乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。
但遭到甲方的拒绝。
事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。
甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。
2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由。
3.事件三中,乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。
答：1.事件一中，乙方的索赔生效。
该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料，提出费用和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。
2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。
理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但本案例三个月后才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。
3.乙方不是逾期竣工。
理由：因为造成工程延期是由建设单位提出变更引起，非施工单位责任，乙方已有效提出索赔要求，所以甲方应给予工期补偿25天。
甲方给乙方的工期奖励为5×5＝25万元。