光缆架设施工合同协议书范本
2024年光缆工程施工协议书(二篇)
光缆工程施工协议书（二）光缆工程施工协议书（二）一、工程概述二、工程内容1. 工程地点：（具体说明工程地点）2. 工程规模：光缆敷设总长度、光缆数量等细节。
3. 工期要求：（具体说明工期要求）。
4. 工程费用及支付方式：（具体说明工程费用和支付方式）。
5. 施工标准：根据相关技术规范和双方协商的要求，确保施工符合标准。
6. 施工方法：（具体说明施工方法和流程）。
7. 工程组织：组织施工人员、设备和物资等。
三、双方责任1. 我方责任：（1）提供光缆设备及相关材料。
（2）提供工程现场开放和配合工作所需的支持。
（3）支付工程费用。
（4）确保施工进度和质量。
2. 贵方责任：（1）按合同约定的质量和工期完成施工任务。
（2）合理安排施工人员、设备和物资。
（3）保证施工现场的安全和秩序。
（4）遵守施工标准和规范。
四、工程款支付（1）合同签订后，我方支付工程款的（具体百分比）作为预付款；（2）工程按阶段完成验收后，我方支付工程款的（具体百分比）；（3）工程最终完工并通过验收后，我方支付工程款的（具体百分比）。
五、质量保证1. 贵方将确保施工质量符合合同规定的技术标准和要求。
2. 如发现施工质量存在问题，我方有权要求贵方进行整改或重做。
六、工程变更和索赔1. 双方协商一致，工程变更的，应及时签订补充协议，并明确变更的工程内容、工程量和费用等。
2. 在施工过程中，如因我方原因造成工程进度、质量受影响的，贵方有权提出索赔，但须提供合理的证据。
七、风险责任1. 工程施工过程中，因双方一方的原因造成工程损失的，由责任方承担全部责任。
2. 发生不可抗力事件，如天灾地变、战争等，双方不承担任何责任，但应及时通知对方。
八、保密条款双方在履行本合同过程中所了解的对方商业秘密和机密信息，均应保密。
九、违约责任若任何一方违反本协议中的条款，对方有权终止合同并要求违约方承担相应的经济损失。
十、争议解决双方在履行本合同过程中产生的争议，首先应友好协商解决，如无法协商一致，则提交仲裁解决。
国防光缆施工合同协议书范本(两篇)
国防光缆施工合同协议书范本（二）国防光缆施工合同协议书范本（二）一、甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：第一条项目背景1.1 甲方根据实际需要，拟开展国防光缆施工项目。
1.2 乙方具有相关施工经验和专业技术，能够按照甲方要求完成国防光缆施工任务。
第二条合作内容2.1 乙方受甲方委托，负责国防光缆施工项目的具体实施。
2.2 乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工，并确保施工质量符合国家相关标准和要求。
第三条合同期限3.1 本合同的有效期为（具体时间），如有需要双方可通过协商进行续签。
第四条价款及支付方式4.1 甲方向乙方支付的总价款为（具体金额）。
4.2 甲方应在合同签订后的（具体时间）内，向乙方支付合同总价款的20%作为施工的启动款。
4.3 乙方应在施工完成并经甲方验收合格后的（具体时间）内，向甲方提供相应的施工报告，并向甲方申领结算款。
第五条违约责任5.1 如一方违反本合同的任何条款，应在违约方收到守约方书面通知后的（具体天数）内进行整改，如逾期未整改，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力因素导致无法履行合约，则免除双方的违约责任。
第六条保密条款6.1 甲乙双方应对在合作过程中获得的商业秘密、技术资料等保密信息进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方泄露或使用。
6.2 保密期限为自合同签订之日起至合同终止之日止。
第七条法律适用及争议解决7.1 本合同的签订、解释和履行适用中华人民共和国的法律。
7.2 双方如因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定事项8.1 本合同未尽事宜由双方协商解决，并以补充协议的形式确认。
8.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：签字：日期：乙方（承包方）：签字：日期：国防光缆施工合同协议书范本（一）国防光缆施工合同协议书范本（一）地址：_________地址：_________第一条合同工程范围（1）工程名称：_________（2）位置：_________（3）规模：_________（4）具体施工内容：_________第二条工程计划及进度2.1 乙方在接受甲方委托后，应立即制定详细的工程计划，并及时提交甲方审批。
光缆工程施工合同协议书
甲方（工程业主）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________鉴于甲方拟在________________地点建设光缆通信工程，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，就本工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：光缆敷设、接续、维护等。
4. 工程规模：____________________5. 工程投资：____________________二、工程承包范围1. 光缆敷设：包括光缆路径的勘察、挖掘、铺设、固定、接续等。
2. 光缆接续：包括光缆接续、测试、调整、维护等。
3. 工程验收：按照国家及行业标准进行工程验收。
三、工程工期1. 计划开工日期：____年____月____日2. 计划完工日期：____年____月____日3. 总工期：____天四、工程质量标准1. 光缆敷设：符合国家及行业标准，确保光缆传输性能。
2. 光缆接续：符合国家及行业标准，确保光缆接续质量。
3. 工程验收：一次性通过验收。
五、工程进度款支付1. 甲方在工程开工前支付合同总价的10%作为预付款。
2. 工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的20%。
3. 工程进度达到80%时，甲方支付合同总价的30%。
4. 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的40%。
5. 工程保修期满后，甲方支付剩余工程款。
六、工程保修1. 乙方对施工完成的工程承担保修责任，保修期为____年。
2. 保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程进度款，应向乙方支付____%的违约金。
光缆施工合同范本（二篇）
光缆施工合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：鉴于甲方拟进行光缆施工项目，为明确双方权益和义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是确定甲方委托乙方进行光缆施工项目，并规定双方的权利和义务。
第二条合同内容1. 甲方委托乙方进行光缆施工项目，具体内容包括但不限于光缆铺设、埋地、固定等工作。
2. 具体施工项目详见附件一（施工项目清单）。
第三条施工期限1. 施工期限为自本合同生效之日起，至施工完成并通过验收合格之日止。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长或中止，甲、乙方应友好协商解决，同时根据实际情况进行合理的费用调整。
第四条施工标准1. 施工应符合国家、行业和地方相关标准的要求，以确保施工质量和安全。
2. 施工过程中，乙方应按照甲方的要求进行工作，保障施工期间周边环境的安全和清洁。
第五条施工费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付施工费用，具体金额为（具体金额）。
2. 施工费用支付方式为（具体支付方式）。
第六条保证金1. 甲方应向乙方支付保证金，具体金额为（具体金额）。
2. 保证金将在施工合格验收后的（具体天数）内予以退还。
第七条保密义务1. 甲、乙双方应对双方在合同履行过程中所获取的商业、技术和合同内容等保密信息承担保密义务，除非得到另一方书面同意，不得向任何第三方透露。
2. 违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。
第八条违约责任1. 如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应向对方承担相应的赔偿责任。
2. 如乙方未按合同约定的工期完成工程，并且没有正当理由，甲方有权要求乙方支付延期违约金，具体金额为（具体金额）。
第九条授权委托1. 甲方有权委托第三方进行本合同项下部分或全部工作。
2. 在委托第三方进行工作时，甲方应向乙方支付相应的费用，并通知乙方工作完成情况。
第十条合同解除1. 在下列情况下，甲方有权解除本合同：（1）乙方严重违反合同约定，且经甲方书面通知后未改正；（2）发生除不可抗力以外的情况，致使无法继续履行合同。
光缆施工包工合同协议书
光缆施工包工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！光缆施工包工合同协议书甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 乙方负责甲方光缆施工项目的设计、采购、施工、验收及保修等工作。
1.2 施工范围包括：光缆线路、光缆接头、光缆设备安装等。
二、工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
2.2 乙方应保证所供应的材料、设备质量合格，并承担相应的质量责任。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 乙方若因特殊情况导致工程进度延误，应提前向甲方说明，并采取措施确保工程进度。
四、工程费用4.1 双方约定工程总价为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应按照约定的价格完成工程。
4.2 乙方应在合同签订后【】天内向甲方提交工程预算，经甲方确认后按照确认的预算进行施工。
五、付款方式5.1 甲方按照乙方完成的工程进度，分阶段向乙方支付工程款。
5.2 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起【】天内向乙方支付剩余工程款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.1%×逾期天数。
6.2 乙方所供材料、设备不符合质量要求的，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
光缆合同工程施工协议书(2024两篇)
光缆合同工程施工协议书（二）光缆合同工程施工协议书(二)甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于，甲方与乙方就光缆合同工程施工达成一致意见，双方同意按照下列条款和条件执行，并致使协议书。
一、工程概述1.1 工程名称：光缆合同工程施工。
1.2 工程地点：[工程地点]。
1.3 工程内容：光缆铺设、连接、测试与调试等工程。
1.4 工期：本工程计划工期为[工期]自工程开工日起至竣工日。
二、工程责任2.1 甲方的责任：（1）提供与工程有关的合法有效的土地使用权；（2）提供施工现场，确保施工区域畅通，保证乙方可按计划和要求进行施工；（3）对施工现场的基础设施、通信线路等进行检查和保护，确保施工安全环境；（4）配合乙方进行相关手续的办理，包括施工许可证、安全验收等；（5）按照约定支付合同价格及费用。
2.2 乙方的责任：（1）按照工程设计要求，按时、按质完成工程施工；（2）组织、协调、监督、管理本工程施工，确保施工进度；（3）配合甲方进行施工前的勘察、设计等阶段工作；（4）保证施工现场的安全和卫生；（5）按照约定提供施工方案、进度计划、质量保证书等相关文件；（6）确保工程结束后的清理、交接等工作。
三、质量与安全3.1 甲方有权随时对工程施工进行检查，在发现工程施工存在质量问题时，乙方应立即采取措施进行整改，并承担因此产生的费用及损失。
3.2 乙方在施工过程中应遵守有关安全方面的法规和标准，保证施工人员的安全，严禁发生事故。
如发生人身伤害事故，乙方负全部责任。
四、工程款支付4.1 工程款总金额为人民币[金额]，根据工程进展情况的支付比例如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；（2）工程竣工后，乙方提交完整的竣工报告和质量验收资料，经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。
光缆线路整治施工合同5篇
光缆线路整治施工合同5篇篇1合同编号：XXX-XXXXXXX甲方（发包方）：____________公司乙方（承包方）：____________公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就光缆线路整治施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：光缆线路整治工程。
2. 工程地点：具体地点根据甲方提供的图纸和现场指示。
3. 工程内容：包括光缆线路的整治、维护、改造及测试等。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXX元（大写：XXX元整）。
具体价格根据工程实际发生量结算。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款，工程竣工并经甲方验收合格后支付余款。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照相关国家和行业标准进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料和验收文件。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收，并出具验收报告。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务：（1）甲方应向乙方提供必要的施工图纸和技术资料。
（2）甲方应按合同约定支付工程款项。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行检查。
2. 乙方责任和义务：（1）乙方应按合同约定进行施工，确保工程质量。
（2）乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
（3）乙方应承担工程保修期内的保修责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付逾期竣工违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的一切损失。
七、不可抗力1. 因不可抗力导致工程无法按时完成的，双方应协商解决。
光缆敷设工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在（地点）进行的（项目名称）光缆敷设工程施工事宜，经双方充分协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（项目名称）2. 工程地点：（地点）3. 工程内容：光缆敷设、测试、调试等。
4. 工程规模：（具体工程量及要求）5. 工程期限：自合同签订之日起（具体天数）内完成。
二、工程承包1. 乙方同意按照甲方要求，在规定期限内完成光缆敷设工程施工，确保工程质量达到国家及行业相关标准。
2. 乙方应具备相应的施工资质和施工经验，并承担施工过程中的安全责任。
三、工程款项1. 工程总造价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2. 甲方分阶段支付工程款项，具体支付比例及时间如下：（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价的20%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同总价的30%；（4）工程验收合格后10个工作日内，支付合同总价的20%作为尾款。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。
五、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守国家及行业相关安全规定，确保施工安全。
2. 乙方应对施工过程中发生的安全事故负责，并承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
光缆线路整治施工合同3篇
光缆线路整治施工合同3篇篇1本合同由以下双方签署：甲方（发包方）：[公司名称]，注册地址：[公司地址]，法定代表人：[姓名]，联系方式：[联系电话]。
乙方（承包方）：[公司名称]，注册地址：[公司地址]，法定代表人：[姓名]，联系方式：[联系电话]。
鉴于甲方希望对现有光缆线路进行整治与维护以提升网络服务质量，乙方具备相关技术与经验，双方经友好协商，同意签订本合同。
第一条合同目的与范围1. 本合同旨在明确双方在光缆线路整治施工过程中的权利、义务与责任，确保项目顺利实施并达到预期效果。
2. 整治范围包括但不限于光缆线路的检查、清理、修复、升级等，具体工作内容由乙方根据现场情况及甲方需求制定详细实施方案。
第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[起始日期]至[结束日期]，共计[时间长度]个月。
第三条合同价格与支付方式1. 本合同总金额为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元），此费用包括但不限于材料费、人工费、运输费、税费等所有与本项目相关的费用。
2. 支付方式为分阶段付款：- 预付款：合同签订后[天数]日内，甲方支付合同总额的[百分比]%作为预付款；- 中期款：工程进度完成[百分比]%时，甲方支付剩余合同总额的[百分比]%作为中期款；- 尾款：工程验收合格后[天数]日内，甲方支付剩余合同总额的[百分比]%作为尾款。
第四条工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和技术要求。
2. 工程完工后，乙方应在[天数]日内提交竣工报告，并邀请甲方进行验收。
验收标准为[具体标准或参照文件]。
3. 验收过程中发现的质量问题，乙方应在[天数]日内负责整改直至符合验收标准。
第五条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的施工场地和条件；- 按时支付合同款项；- 组织工程验收并提供验收依据；- 协助解决施工过程中可能遇到的问题。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定的时间和标准完成施工任务；- 提供详细的施工方案和计划；- 确保施工安全，遵守相关法律法规；- 配合甲方进行工程验收，提供必要的技术支持和资料。
光缆线路施工合同
光缆线路施工合同篇一：光缆施工合同范本合同编号：光缆施放合同发包方：承包方:XX年签订地：日月光缆施放合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程承包范围和内容1．承包范围：（1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站ADSS光缆：;（2）架设绿豆包变电站至西开关站ADSS光缆：;（3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；（4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理，约500米。
（5）光缆熔接。
2．工作内容：（1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作；（2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源；（3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管；（4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；（5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；（6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。
向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；（8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通；（9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。
（10）合同价款：施工费：每公里元。
（工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准）第二条施工准备（一）发包方：1．免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。
2．组织施工图设计交底。
3．提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。
光缆施工合同范本
光缆施工合同范本光缆施工合同范本篇一1、甲方：2、乙方：二、协议内容：经甲乙双方共同商定，甲方将喻家坪站至冶炼厂调度楼货运信息通道光缆敷设工程交由乙方施工，具体内容如下：1、工程数量：敷设喻家坪站至冶炼厂调度楼货运室直埋8芯光缆一条，总长约1400米。
2、施工要求：①光缆径路基本沿铁路专用线布放，埋深要求一般0.6米，困难地段0.5米，做水泥砖沙防护。
②主材光缆、终端盒、辅材由乙方自行采购。
③光缆过轨、过涵洞等应采用φ50镀锌钢管防护并用水泥包封，不得外露。
④光缆熔接成端由乙方负责完成。
⑤直埋线路部分按每100米设立光缆标桩一个。
⑥施工中与喻家坪、冶炼厂协调工作由甲方负责。
3、工期要求：本工程工期要求自协议签字并待甲方与相关部门签定配合协议后开工，20天内完工交付。
如遇不可抗拒原因由双方协商解决。
4、工程费用及付款方式：①经双方共同核定，本工程总施工费用按叁万捌仟元（￥：38000.00）包干完成。
②双方协议签定后，甲方支付贰万元整预付款，余款待全部工程完工、验收合格后二周内付清。
三、安全保证：1、乙方在施工过程中应加强对同径路地下管线的保护，按规定及时与相关部门联系，采取防护措施，如因施工不当造成损失，由乙方负责承担赔偿责任。
2、加强对施工人员人身安全的防护，如遇人身意外事故，其责任由乙方自行承担。
四、质量保证：本工程质量保质期一年，一年内出现质量问题由乙方负责解决。
五、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效。
甲方：乙方：光缆施工合同范本篇二发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）工程名称: 电气照明安装及通信工程工程地点:一、总则：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。
经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。
二、承包方式及范围:1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。
光缆施工工程框架合同协议书范本
光缆施工工程框架合同协议书发包方（甲方）：承包方（乙方）：经甲乙双方协商一致，乙方承包甲方本合同项下的工程施工，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方的权利、义务，达成以下合同条款。
一、工程概况（一）工程名称：年接入网光缆新建工程（二）工程地点：（三）承包工程的范围及内容：敷设通信光缆。
（四）承包方式：包工包辅料包二次运输，不包通信光缆。
二、工期（一）开工日期：本合同签订之日。
（二）竣工日期：本工程应在本合同签订之日起天内竣工并经甲方验收合格。
（三）如遇下列情况，经本合同约定的甲方代表签字认可后，工期相应顺延，经双方协商后书面确定顺延时限：1．甲方在合同约定的开工日期未能提供施工场地、施工用水电、交付工程施工图纸资料给乙方，影响乙方进场施工；2．工程设计发生变更影响工程进度；3．因甲方原因延误办理检验手续，影响下一工序施工；4．其它因甲方原因造成的工期延误；5．因不可抗力事件造成的工期延误。
三、合同价款及结算方式（一）取费约定：1．光缆施工费：备注：以上报价包含光缆施工费、管道协调费、施工协调费、两年光缆维护费、光缆配线架、光缆终端盒、光缆接头盒等辅材，不包含24芯通信光缆、48芯通信光缆。
2．光缆维护费备注：上述报价包含24芯和48芯光缆材料费、光缆施工费、光缆接续费、光缆接头盒材料等费用。
3．进楼费用： 元/栋(第二次入楼不再重复收取即对于一个项目中涉及同一座楼入多条光缆的，按一座楼宇计)。
（二）合同价款：1．施工费用结算为分批次结算。
2．因乙方原因导致光缆施工费增加的费用，由乙方承担。
3．每段光缆结算长度以公里为单位、按实际长度计算。
4．合同中包含的所有光缆质保期为24个月，质保期满后乙方应继续按照合同规定为甲方提供光缆维护服务，甲方按照光缆维护费标准向乙方支付光缆维护费，维护期限自动延长至甲方提出退出服务申请或乙方提出停止服务申请为止。
（三）结算方式：1．本合同签订之日起十日内，甲方通知乙方共勘光缆路由，勘测完毕后，甲乙双方以书面方式确认工程竣工日期；同时，甲方依据双方代表签章的新建工程预算单向乙方支付本批次路由预算总价的30%，乙方向甲方提供建筑安装发票。
光缆线施工合同范本
光缆线施工合同范本甲方（委托方）：______________________乙方（施工方）：______________________鉴于甲方需要进行光缆线施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就光缆线施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：光缆线施工工程2. 工程地点：______________________3. 工程范围：包括但不限于光缆线铺设、接头、测试、维护等4. 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日第二条工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应提供施工所需的材料、设备、工具等，并保证其符合工程质量要求。
第三条工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：______________________元。
2. 付款方式：甲方按以下方式支付工程款：- 合同签订后支付总费用的30%作为预付款；- 工程完成50%时支付总费用的30%；- 工程竣工验收合格后支付总费用的40%。
第四条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后7个工作日内组织验收，逾期视为验收合格。
第五条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。
2. 如甲方未能按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额千分之五的违约金。
第六条保修期1. 工程保修期为自工程竣工验收合格之日起12个月。
2. 保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表签字：______________________乙方代表签字：______________________签订日期：______年______月______日签订地点：______________________。
光缆施工服务合同范本
光缆施工服务合同范本甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________光缆施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，负责光缆的铺设、连接、测试和验收等工作。
二、服务范围及要求2.1 乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成光缆施工任务，并保证光缆施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。
2.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保光缆线路的合理布局和网络安全。
2.3 乙方应负责光缆施工过程中的安全防护措施，确保施工过程中不损害甲方现有的通信设施和设备。
2.4 乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告和技术支持，协助甲方完成工程验收。
三、服务期限3.1 工程期限为________天，自甲方支付预付款之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成光缆施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、服务费用4.1 乙方向甲方提供的光缆施工服务费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应在合同签订后_______日内支付乙方预付款人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.3 乙方完成光缆施工任务并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的服务费用。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成光缆施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同服务费用的_______%。
5.2 甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为合同服务费用的_______%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程光缆施工合同范本
工程光缆施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程光缆施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行工程光缆的施工，包括但不限于光缆敷设、接续、测试及验收等。
二、施工范围及要求2.1 施工范围：乙方应根据甲方提供的施工图纸及要求进行施工。
2.2 施工要求：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：本工程合同价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。
3.2 支付方式：（1）预付款：甲方应在合同签订后_______日内支付乙方合同价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成合同约定工程量的_______%后，甲方支付乙方已完工程量的_______%。
（3）验收款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同价款的_______%。
（4）质保金：工程验收合格后_______年内，甲方按合同价款的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期及违约责任4.1 工期：乙方应在合同签订后_______日内完成施工。
4.2 违约责任：（1）乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。
（2）甲方未能按约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的_______%作为违约金。
五、质量保证及售后服务5.1 质量保证：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
工程质保期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
光缆施工合同范本(优选)(两篇)
光缆施工合同范本(优选)（二）光缆施工合同范本 (优选) (二)合同编号： __________甲方：（委托方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________传真：__________邮编：__________乙方：（承办方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________传真：__________邮编：__________第一条合同目的本合同旨在明确双方在光缆施工项目中的权利和义务，保证工程按照合同约定的质量、进度和安全标准完成。
第二条项目描述甲方委托乙方进行光缆施工项目，具体项目描述和要求如下：1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 施工范围：__________4. 施工标准：__________5. 工期要求：__________6. 工程预算：__________7. 其他特殊要求：__________第三条权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供充足的施工资金和项目所需的各种证照和文件；（2）提供必要的技术支持和协助；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）对工程质量、进度和安全进行监督和验收。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间和质量要求完成工程；（2）保证施工过程中的安全和环境保护；（3）提供必要的技术和人员保障；（4）保证工程质量，并按照甲方的要求进行整改；（5）协助甲方进行工程验收。
第四条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定的工程总价支付工程款项。
支付方式如下：__________2. 甲方支付工程款项的时间和方式如下：__________第五条违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权中止工程进展直到收到全部款项。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方补偿全部损失，并有权解除合同。
光缆铺设合同范本
光缆铺设合同范本甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（施工方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要铺设光缆以满足其通信需求，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就光缆铺设工程达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方提供的技术要求和施工图纸，完成光缆的铺设、连接及相关测试工作。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：_____________________2.2 工程竣工日期：_____________________2.3 乙方应确保在约定的工程期限内完成施工任务，因不可抗力或甲方原因导致工程延期的，双方应协商解决。
第三条工程质量标准3.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，并确保工程质量达到甲方要求。
3.2 工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，甲方有权对工程质量进行验收。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为：_____________________4.2 甲方应按照以下方式支付工程款：4.2.1 合同签订后____天内，支付总价款的____%作为预付款；4.2.2 工程进度达到____%时，支付总价款的____%；4.2.3 工程竣工验收合格后____天内，支付剩余款项。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付工程款；5.1.2 甲方应提供施工所需的技术资料和施工条件；5.1.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成施工任务；5.2.2 乙方应保证施工人员具备相应资质，并遵守甲方施工现场管理规定；5.2.3 乙方应对施工过程中的安全事故负责。
第六条工程变更6.1 任何工程变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。
光缆施工合同范本
光缆施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：________________1.4 工程内容：________________二、施工期限2.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行返工，直至达到约定的质量标准。
四、工程价款4.1 本工程价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
4.2 付款方式：________________五、材料供应5.1 乙方应按照设计文件要求自行采购工程所需材料，材料质量应符合国家有关标准、规范。
5.2 乙方采购的材料应报甲方审核，甲方有权对材料进行检验，乙方应予以配合。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工安全。
6.2 乙方应加强施工现场的管理，防止发生安全事故，如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应的责任。
七、知识产权7.1 乙方在施工过程中所采用的技术、工艺等，如涉及知识产权问题，乙方应承担相应的责任。
7.2 乙方在施工过程中所形成的图纸、文件等，归甲方所有。
八、违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
8.2 甲方未按约定支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
光缆架设施工劳务合同范本
光缆架设施工劳务合同范本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光缆架设施工劳务的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：__________光缆架设施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，负责光缆架设施工的设计、材料采购、施工、验收等一切相关工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含：人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、利润等一切与工程有关的费用。
三、合同工期3.1 合同工期为__________天，自甲方书面通知乙方开始施工之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前向甲方提交施工进度计划，并按照计划完成施工。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收标准：按照甲方和乙方共同确认的验收标准进行验收。
五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的所有材料，并确保材料质量。
5.2 乙方应妥善保管甲方提供的材料，防止材料损失、损坏。
六、劳务报酬支付6.1 甲方按照乙方提交的工程进度报告，按月支付劳务报酬。
6.2 劳务报酬支付方式：__________。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的__________%。
7.2 甲方未按照约定时间支付劳务报酬的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：劳务报酬的__________%。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、协议双方
1、甲方：
2、乙方：
二、协议内容：
经甲乙双方共同商定，甲方将光缆架设工程交由乙方施工，具体内容如下：1、工程数量：架设主干节点B点，总长约1340米。
架设分支光缆总长约4850米
2、施工要求：
①光缆径路基本沿联通杆路放线，挂钩50CM一个。
②主材光缆、终端盒、辅材由甲方提供。
③施工中村里、联通协调工作由甲方负责。
④交通工具、施工工具乙方负责。
3、工期要求：本工程工期要求自协议签字并待甲方与相关部门签定配合协议后开工，7天内完工交付。
如遇不可抗拒原因由双方协商解决。
4、工程费用及付款方式：
①经双方共同核定，施工费用按每米2元包干完成，本工程总款由实际架设长度为准。
②双方协议签定后，乙方即安排施工，工程款全部工程完工、验收合格后立即付清。
三、安全保证：
1、乙方在施工过程中应加强对同径架空线路的保护，按规定及时与相关部门联系，采取防护措施，如因施工不当造成损失，由乙方负责承担赔偿责任。
2、加强对施工人员人身安全的防护，如遇人身意外事故，其责任由乙方自行承担。
四、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
签定日期：签定日期：。