建设工程施工合同(2017)
建设工程施工合同范本20173篇
建设工程施工合同范本20173篇篇一建设工程施工合同范本 2017甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,就该工程的施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[总工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量合格。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程竣工验收申请,甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价:本工程总造价为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程预付款人民币[预付款金额]元;(2)工程进度达到[约定节点]时,甲方向乙方支付工程进度款人民币[进度款金额]元;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程结算款人民币[结算款金额]元;(4)剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方协调与其他相关方的关系。
2017建设工程施工合同(4篇)_合同范本
2017建设工程施工合同(4篇)(招标人):_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写:__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。
我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日,即至______年______月______日止。
投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2 )如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF-2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF —2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定.通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)建设工程施工合同(2017版本)1. 合同目的和背景本合同由建设工程施工方和业主签订,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权益和责任,保障工程质量,确保按时完成工程。
2. 合同签署2.1 合同双方本合同双方为建设工程的施工方(以下称为“承包商”)和工程的业主方(以下称为“业主”)。
双方在签署合必须具备合法的法人资格。
2.2 合同生效本合同经双方授权代表签署后,生效方式为书面签署并盖章,合同生效日期为双方代表签署确认的日起。
3. 工程内容3.1 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于工程的设计、施工、设备采购、人力资源等。
3.2 工程标的本合同约定的工程标的包括具体工程项目的名称、规模、位置、建设内容等。
3.3 工程质量承包商应保证工程质量符合《建设工程质量标准》和相关法律法规的要求,并承担相应的责任和义务。
4. 工程价款4.1 价款支付方式工程价款将根据工程进度和验收标准进行分期支付,具体支付时间和条件将在双方协商后明确。
4.2 价款调整如需调整工程价款,双方应协商一致,并签署书面协议确认调整后的金额。
4.3 欠付和违约责任若发生工程价款欠付或违约情况,违约方应按照约定支付违约金,并承担相应的法律责任。
5. 工期和交付5.1 工期约定工期将在合同签署后明确约定,并根据工程的复杂程度和规模合理确定。
5.2 延期和解除若因不可抗力或其他合理原因导致工期延迟,双方应及时协商并签署书面协议确认延期后的交付日期。
如果延期情况严重影响工程进展,任意一方有权解除合同。
6. 工程保险承包商应根据法律法规和合同约定,购买必要的工程保险,确保工程过程中的人身安全和财产安全。
7. 变更和索赔7.1 变更工程过程中如需变更工程范围、工程标的等内容,双方应及时协商并签署书面协议确认变更后的内容。
7.2 索赔双方有权进行合理的索赔,索赔内容包括工程范围内的款项、时间、索赔理由等,并应提供相应的证据。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:。
2.工程地点:。
3。工程立项批准文号:.
4。资金来源:。
5。工程内容:。
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合ห้องสมุดไป่ตู้条款时,应注意以下事项:
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2。合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
1。1。3。6施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1。3。7施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1。1。3.8临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施.
(GF—2017—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017-0201)(以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
施工合同范本2017(通用6篇)
施工合同范本2017(通用6篇)合同(hé tong或hé tóng)是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立的,它是市场经济条件下规范财产流转系的协议,各国的合同法规范的都是债权合同,而广义的合同还应关系的基本依据。
以下是整理的施工合同范本2017(通用6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
第1篇: 施工合同范本2017甲方:姓名:乙方:姓名:甲方将位于杨家大地的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:一、此次建房的施工承包方式为乙方包工,甲方包料,农村自建房施工合同书乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方负责建房所用的全部原材料,施工过程所需的.水电费用由甲方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任,与甲方无关。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)。
乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155(大写:壹佰伍拾伍元)元整。
平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。
二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式:开工付2000(大写:伍仟)元整。
一层房面打完付10000(大写:壹万元)元整。
二层房面打完再1农村个人建房施工协议书付10000(大写:壹万元)元整竣工后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金,一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)。
四、特别要求及说明:1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。
基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
2、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)。
建设工程施工合同(2017)
建设工程施工合同发包方:承包方:工程名称:工程地点:签约地点:签订日期:2017年月日建设工程施工合同发包方(以下简称甲方):法定代表人:地址:承包方(以下简称乙方):法定代表人:地址:因建设装修工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包广州直流技术培训基地作业安全体感中心建设装修项目工程。
为明确双方责任,确保工程顺利完工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包方式:包工包料4、工程内容:具体工程内容和范围以满足广州直流技术培训基地验收要求为准。
二、建设工期及开、完工时间建设工期自合同签订生效后、乙方收到图纸确认之日起 40 工作日内完工。
三、工程质量与检验1、工程质量等级为合格,符合工程图纸及技术要求,达到国家或行业规定的质量标准。
乙方保证工程成为当地优良样板工程,工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由依法注册成立的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件.4、工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
5、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。
四、工程造价1、工程含税总造价为人民币: (RMB¥:元).2、工程为含税总造价,工程属交钥匙工程,如有增补,费用由乙方负责.五、付款方式1、合同生效后支付工程预付款为总工程款的30%(即¥ 元 );2、工程完工且经甲方验收合格后,支付工程总价款60%(即:¥元);验收后甲方开具等额增值税专用发票,以可靠方式交付甲方3、质保期一年,一年后支付工程总价款10%(即:¥元)4、甲方未按合同约定支付工程款,造成停工待料,施工工期相应顺延。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF —2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书随着建筑行业的蓬勃发展,实践中存在着大量的建设工程施工合同纠纷,签订2017建设工程施工合同需要注意什么呢?以下是店铺为大家整理的2017建设工程施工合同范文,欢迎参考阅读。
2017建设工程施工合同范文1发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定天后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日2017建设工程施工合同范文2发包人(甲方):承包人(乙方):合同编号: 合同签订日期: 合同签订地点: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份,甲乙双方各持一份,共同遵守。
第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立,经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。
第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效,至竣工验收合格之日止。
第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容:1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天,具体工期安排详见工期计划表。
第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币,具体分期付款方式详见付款计划表。
第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果,乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。
第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求,保证施工质量符合合同约定。
第九条工程验收工程完成后,甲方有权委托第三方进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。
第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后方可变更。
第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形,任何一方有权解除本合同。
第十二条争议解决双方如发生争议,应协商解决,如协商不成,可通过仲裁解决。
第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中,双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。
第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充,需经双方书面同意并签字盖章方可生效。
第十五条其他约定其他未尽事宜,可由双方另行协商确定。
结束。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 第一章总则第一条合同的目的和基本内容第二条合同的签订和生效第三条工程的范围和内容第四条工期和竣工日期第五条合同价款和支付方式第二章工程质量与安全第六条工程质量的要求第七条施工安全与环境保护第八条质量验收与验收标准第三章分包与转包第九条分包第十条转包第四章材料与设备供应第十一条材料与设备的供应要求第十二条材料与设备的验收第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔第十四条合同变更第十五条索赔和争议解决第六章违约责任第十六条违约责任的种类第十七条解决争议的方式第七章合同的解除和终止第十八条合同的解除第十九条合同的终止第八章其他事项第二十条附则附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
合同编号:建设工程施工合同(示范文本)签订地点:签订日期:年月日建设工程施工合同(示范文本)(2017版)(GF-2017-0201)住房城乡建设部国家工商行政管理总局制定目录第一部分合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、项目经理六、合同文件构成七、承诺八、词语含义九、签订时间十、签订地点十一、补充协议十二、合同生效十三、合同份数第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释1.2语言文字1.3法律1.4 标准和规范1.5 合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络1.8严禁贿赂1.9化石、文物1.10交通运输1.11知识产权1.12保密1.13工程量清单错误的修正2. 发包人2.1 许可或批准2.2 发包人代表2.3 发包人人员2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5 资金来源证明及支付担保2.6 支付合同价款2.7 组织竣工验收2.8 现场统一管理协议3. 承包人3.1 承包人的一般义务3.2 项目经理3.3 承包人人员3.4 承包人现场查勘3.5 分包3.6 工程照管与成品、半成品保护3.7 履约担保3.8 联合体4. 监理人4.1监理人的一般规定4.2监理人员4.3监理人的指示4.4 商定或确定5. 工程质量5.1质量要求5.2质量保证措施5.3 隐蔽工程检查5.4不合格工程的处理5.5 质量争议检测6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.2 职业健康6.3 环境保护7. 工期和进度7.1施工组织设计7.2 施工进度计划7.3 开工7.4测量放线7.5工期延误7.6 不利物质条件7.7异常恶劣的气候条件7.8 暂停施工7.9 提前竣工8. 材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备8.2承包人采购材料与工程设备8.3材料与工程设备的接收与拒收8.4材料与工程设备的保管与使用8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备8.6 样品8.7 材料与工程设备的替代8.8 施工设备和临时设施8.9材料与设备专用要求9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2取样9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验9.4 现场工艺试验10. 变更10.1变更的范围10.2 变更权10.3变更程序10.4变更估价10.5 承包人的合理化建议10.6 变更引起的工期调整10.7 暂估价10.8 暂列金额10.9 计日工11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整11.2 法律变化引起的调整12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式12.2 预付款12.3 计量12.4 工程进度款支付12.5 支付账户13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.2竣工验收13.3工程试车13.4提前交付单位工程的验收13.5 施工期运行13.6 竣工退场14. 竣工结算14.1 竣工结算申请14.2 竣工结算审核14.3 甩项竣工协议14.4 最终结清15. 缺陷责任与保修15.1 工程保修的原则15.2 缺陷责任期15.3 质量保证金15.4 保修16. 违约16.1 发包人违约16.2 承包人违约16.3 第三人造成的违约17. 不可抗力17.1 不可抗力的确认17.2 不可抗力的通知17.3 不可抗力后果的承担17.4 因不可抗力解除合同18. 保险18.1 工程保险18.2 工伤保险18.3 其他保险18.4 持续保险18.5 保险凭证18.6 未按约定投保的补救18.7 通知义务19. 索赔19.1 承包人的索赔19.2 对承包人索赔的处理19.3 发包人的索赔19.4 对发包人索赔的处理19.5 提出索赔的期限20. 争议解决20.1和解20.2调解20.3争议评审20.4仲裁或诉讼20.5争议解决条款效力第三部分专用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任期与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险20. 争议解决附件第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
建设工程施工合同-2017
乙方(盖章):
签订日期:____年____月____日
一、工程概况
1.1项目名称:____________________
1.2项目地点:____________________
1.3工程规模:____________________
1.4工程内容:____________________
1.5工程质量标准:____________________
二、合同价格
2.1本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2乙方报价包括但不限于:人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润等。
2.3合同价款支付方式如下:
(1)开工前,甲方支付乙方合同总价款的30%;
(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%;
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的20%;
4.2工程验收不合格的,乙方应负责返工、整改,直至验收合格。
4.3工程验收合格后,乙方应承担定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的5%。
5.2甲方若未能按照约定时间支付合同价款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的日利率0.05%。
(4)剩余10%作为质量保证金,待质保期满无质量问题后支付。
三、工程进度与工期
3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工。
3.2乙方若因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
3.3工程竣工验收合格后,乙方应按照约定时间交付完整的工程资料。
四、工程质量与验收
4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
六、争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包方:
承包方:
工程名称:
工程地点:
签约地点:
签订日期:2017年月日
建设工程施工合同
发包方(以下简称甲方):
法定代表人:
地址:
承包方(以下简称乙方):
法定代表人:
地址:
因建设装修工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包广州直流技术培训基地作业安全体感中心建设装修项目工程。
为明确双方责任,确保工程顺利完工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:包工包料
4、工程内容:具体工程内容和范围以满足广州直流技术培训基地验收要求为准。
二、建设工期及开、完工时间
建设工期自合同签订生效后、乙方收到图纸确认之日起40 工作日内完工。
三、工程质量与检验
1、工程质量等级为合格,符合工程图纸及技术要求,达到国家或行业规定的质量标准。
乙方保证工程成为当地优良样板工程,工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由依法注册成立的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
4、工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
5、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。
四、工程造价
1、工程含税总造价为人民币:(RMB¥:元)。
2、工程为含税总造价,工程属交钥匙工程,如有增补,费用由乙方负责。
五、付款方式
1、合同生效后支付工程预付款为总工程款的30%(即¥ 元);
2、工程完工且经甲方验收合格后,支付工程总价款60%(即:¥ 元);
验收后甲方开具等额增值税专用发票,以可靠方式交付甲方
3、质保期一年,一年后支付工程总价款10%(即:¥ 元)
4、甲方未按合同约定支付工程款,造成停工待料,施工工期相应顺延。
六、关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方
因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4、因乙主材不按时提供,工期相应顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响、导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
七、关于工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。
若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
八、质量保修
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、乙方承诺和双方约定保修的项目和内容,应接到甲方保修通知后7日内派人保修。
乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可委托其他人员维修,保修费用由乙方承担。
3、发生须紧急抢修事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
4、因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。
5、因保修不及时,造成新的人身、财产损害,由造成拖延的乙方承担赔偿责任。
6、乙方对所施工的全项工程进行保修,保修期限自工程通过甲方对工程验收合格之日起计为12个月。
因甲方使用不当或人为损坏等原因以及不可抗拒因素引起的工程质量问题,不在乙方的保修范围之内。
八、甲方的权利及义务
1、于施工前办理施工相关手续,保证工程的合法性和正常施工。
2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等,达到进场开工应具备的条件。
3、及时组织人员进行工程验收及办理验收与结算手续。
4、应由甲方承担的其它施工合同义务。
九、乙方的权利及义务
1、按合同规定的开工日期按时开工,严格按图施工。
2、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督,工程完工后及时发出验收通知,作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。
3、乙方委派(职务:联系方式:)为工地代表,负责施工现场的工程进度、质量、安全生产等管理及有关其它施工事项。
4、保质保量,按时完工。
5、按合同约定承担工程的保修责任。
6、已竣工工程未交付甲方之前,乙方按约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
7、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。
8、非经甲方同意,乙方不得将其承包的全部和/或部分工程转包给他人,也不得将其承包的全部和/或部分工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
9、工程在施工期内造成人身和财产损害的,乙方应承担全部责任。
10、应由乙方承担的其它施工合同义务。
十、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
每停工或窝工一天,甲方支付乙方当天开工人数x300 元。
甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的300元支付滞纳金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000 元违约金。
甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方300 元,作为奖励。
3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,
并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十一、争议的解决
1、和解
双方当事人可以就工程争议自行和解。
自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
2、调解
双方当事人可以就争议请求第三方调解。
调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
3、仲裁或诉讼
本工程的争议解决方式约定采用如下第(2)种方式:
(1)向/ 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十二、合同生效及文本
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
2、合同生效后,任何一方单方终止本合同,应向对方赔偿本合同的工程总价款5%的违约金。
3、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(盖章):乙方(盖章):
授权代表(签字):授权代表(签字):
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:
户名:户名:
帐号:帐号:
2017年月日2017年月日。