建设工程勘察合同(3)
建设工程勘察合同范文(3篇)

建设工程勘察合同范文甲方:(委托人)地址:联系方式:乙方:(承包人)地址:联系方式:鉴于甲方有意进行建设工程勘察,为确保勘察工作的顺利进行,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目名称本合同的项目名称为(项目名称)。
第二条勘察内容(项目名称)的勘察包括但不限于以下内容:1. 综合性调研与摸底勘察;2. 土地勘察与地质勘察;3. 工程地质勘察与勘探;4. 水文地质勘察与勘探;5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围(项目名称)的勘察范围包括但不限于以下区域:(详细描述勘察范围)第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为(工期),自本合同签订之日起计算;2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度,并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度,向乙方支付勘察费用,具体费用为(金额);2. 勘察费用的支付方式为(支付方式),支付时间为(支付时间)。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告,包括但不限于调查报告、设计图纸等;2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密;2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 甲方违约时,应支付违约金给乙方,违约金金额为本合同总价款的10%;3. 乙方违约时,应按照实际损失支付违约金给甲方,且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的,应通过书面方式通知对方;2. 出现以下情况之一,任何一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任:a) 违约严重影响勘察工作的进行;b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____ 承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:__________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:__________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_______________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计合同通用版3篇

建设工程勘察设计合同通用版3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版甲方:(委托人)地址:联系人:电话:乙方:(承接单位)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟进行(工程名称)的勘察设计工作,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,遵守《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》相关法律法规,经友好协商达成如下协议:第一条勘察设计范围1.1 乙方承担甲方委托的工程的勘察设计工作,勘察设计内容包括但不限于建筑、结构、给水排水、电气、暖通空调等工程专业。
1.2 乙方应按照甲方的要求,完成勘察设计工作,并在约定时间内交付符合规定的设计成果。
第二条勘察设计依据2.1 勘察设计依据包括但不限于甲方提供的有关工程资料、工程地质勘察报告、相关法律法规及规范标准等。
2.2 乙方在进行勘察设计工作时,应按照有关法律法规、国家标准及甲方要求进行,确保设计成果符合工程要求。
第三条设计费用及支付方式3.1 乙方应按照双方约定的比例及工程进度,结合实际完成的设计量,计算设计费用。
3.2 设计费用的支付方式为:甲方应在乙方完成设计工作后按照约定的比例及工程进度及时支付设计费用。
第四条设计文件及知识产权4.1 乙方应按照国家有关法律法规及甲方的要求提交完整、规范、真实的设计文件,确保设计文件的质量。
4.2 设计文件的知识产权属于乙方所有,甲方不得擅自复制、传播、篡改设计文件,如有违反,乙方有权追究其法律责任。
第五条设计变更及调整5.1 在勘察设计过程中,如需变更原设计方案,应经双方协商一致,并签订变更协议。
5.2 设计变更导致额外费用的,应当另行协商确定,并按约定支付。
第六条设计成果验收6.1 乙方应按照双方约定的设计目标和技术要求提交设计成果,甲方对设计成果有权进行验收。
6.2 如设计成果未达到双方约定的要求,甲方有权要求乙方重新设计或修改,直至满足验收要求为止。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致勘察设计工作无法完成或设计成果无法使用的,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的一切经济损失。
建设工程勘察设计委托合同新3篇

建设工程勘察设计委托合同新3篇篇1甲方(委托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________乙方(受托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________鉴于甲方需要就其所涉及的建设工程进行勘察设计,现委托乙方为其提供专业的勘察设计服务。
为明确双方权益,保障项目顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、委托事项及内容1. 甲方委托乙方就位于________________的工程进行勘察设计。
2. 勘察设计的具体内容包括但不限于地质勘察、地形测量、工程规划、设计方案等。
3. 乙方应根据甲方的要求,提供专业、准确、可靠的勘察成果和设计文件。
二、工作期限及进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内开始工作,并在______日内完成全部勘察设计工作。
2. 双方应共同制定详细的工作计划,明确各阶段的工作内容和完成时间。
如遇特殊情况,双方可协商调整工作计划。
3. 乙方应按时提交各阶段的工作成果,甲方应及时对乙方提交的工作成果进行审查并提出意见。
三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察设计的费用,具体金额根据项目的实际情况和双方协商确定。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方总费用的______%作为预付款。
3. 乙方完成各阶段工作并提交了相应的成果后,甲方应对该阶段的工作成果进行验收,验收合格后______日内支付该阶段的工作费用。
4. 如项目发生变更或增加工作量,双方应另行协商确定费用及支付方式。
建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方:(委托方)乙方:(勘察单位)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察,为明确双方的权利和义务,特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上,经友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察:(1)项目名称:_____________。
(2)工程地点:_____________。
(3)工程性质:_____________。
2.勘察任务:(1)依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
(2)勘察工作的具体范围、项目及进度计划等,将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币,甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更,须经双方协商确定后,再行调整费用,双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的,须提前书面通知对方,并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准,保质、保量、保时间完成勘察工作,提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求,同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中,乙方需严格遵守保密义务,对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息,未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果,由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务,或未能质量不符合要求的,应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的,应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程合同建设工程勘察设计合同3篇

建设工程合同建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号:XXXXXXX甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上,就甲方的建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行建设工程勘察设计,乙方具备相应的专业资质和能力,双方经友好协商,共同订立本合同,以确保建设工程的顺利进行和高效完成。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________三、勘察设计范围及内容1. 勘察内容:地形勘察、地质勘察、环境勘察等。
2. 设计内容:方案设计、初步设计、施工图设计等。
四、合同总价及支付方式1. 合同总价:人民币________元(大写:____________________元整)。
具体价格根据工程规模和勘察设计的具体要求,由双方商定。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付乙方费用:(1)合同签订后XX日内,甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款;(2)乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后XX日内,甲方支付乙方合同总价的XX%;(3)乙方完成施工图设计并提交甲方审查通过后XX日内,甲方支付乙方剩余的合同款项。
五、勘察设计周期1. 勘察周期:自合同签订之日起XX日内完成。
2. 设计周期:勘察完成后,初步设计自提交审查通过之日起XX 日内完成;施工图设计自初步设计审查通过之日起XX日内完成。
六、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计,确保勘察设计的准确性和完整性。
2. 甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督和检查,并提出合理建议和要求。
3. 勘察设计成品的验收标准以国家相关标准和规范为准,同时应符合甲方对工程建设的要求。
建设工程勘察设计合同(3)5篇

建设工程勘察设计合同(3)5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 勘察、设计内容:[具体内容]二、服务内容乙方应按照甲方的要求,提供以下服务:1. 勘察服务:对建设项目进行地质勘察,提供地质勘察报告。
2. 设计服务:根据勘察结果进行工程设计,包括但不限于方案设计、施工图设计。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:[大写金额](小写金额)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后支付定金,勘察和设计阶段性成果完成后支付相应款项。
最终验收合格后支付尾款。
具体支付比例和时间节点详见合同附件。
四、质量标准与验收方式1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计规范和要求进行勘察设计。
2. 验收方式:按照合同约定和相关技术标准进行验收。
如甲方对乙方提交的勘察、设计成果有异议,应当在收到成果后的七日内提出。
否则视为验收合格。
五、合同期限与违约责任1. 合同签订后,乙方应于XX日内完成全部勘察设计工作。
特殊情况需延期的,应取得甲方同意。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
若甲方未按照合同约定支付款项,应承担相应的违约责任。
六、保密条款与知识产权归属1. 乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等应当予以保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。
篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计工作方面的合作关系,乙方应按照甲方的要求,提供高质量、准确、完整的勘察、设计服务。
住建部建设工程勘察设计合同3篇

住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜,达成如下协议。
工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体以批准的规划设计文件为准)。
二、服务内容乙方应按照国家和地方相关工程勘察设计的法律、法规和技术标准,进行本建设工程的地质勘察、方案设计、施工图设计等服务。
包括但不限于以下内容:1. 地质勘察:进行工程勘察,编制地质勘察报告。
2. 方案设计:根据甲方需求及批准文件,编制初步设计方案。
3. 施工图设计:根据批准的初步设计方案,编制施工图设计文件。
4. 后期服务:提供施工现场的技术指导及技术服务,解决施工中遇到的设计问题。
本合同自签订之日起生效,乙方应在约定时间内完成全部勘察设计任务。
具体进度安排如下:1. 地质勘察:[地质勘察完成时间]天。
2. 方案设计:[方案设计完成时间](含方案修改时间)。
3. 施工图设计:[施工图设计完成时间](含施工图修改时间)。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计:[勘察设计费用总额]元人民币。
包括地质勘察费、方案设计费、施工图设计费及其他相关费用。
具体明细费用由双方另行约定。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付勘察设计费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款;(2)乙方提交地质勘察报告并经甲方确认后,甲方支付总费用的XX%;(3)乙方提交初步设计方案并经甲方确认后,甲方支付总费用的XX%;(4)乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后,甲方支付剩余费用。
建设工程勘察设计合同(3)专业版9篇

建设工程勘察设计合同(3)专业版9篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同是建设工程过程中十分重要的一环,它规定了双方在工程勘察设计阶段的权利和义务,保障了双方的合法权益,同时也为工程的顺利实施奠定了坚实基础。
本文将就建设工程勘察设计合同(3)专业版进行详细介绍。
一、合同当事人建设工程勘察设计合同的当事人一般包括委托方和受托方两个主体。
委托方通常是建设单位或者与建设单位有委托关系的单位,受托方则是具有相应资质的勘察设计单位。
在合同中,通常会明确双方的名称、地址、法定代表人等基本信息,并约定双方的权利和义务。
二、合同内容1. 服务内容:建设工程勘察设计合同中会详细列出受托方需要承担的服务内容,包括勘察设计范围、内容、工作进度、质量要求等。
委托方也会注明对受托方的监督和检查制度。
2. 报酬及支付方式:合同中会约定受托方的报酬标准及支付方式,一般是按照勘察设计工作的实际情况确定,可以是按阶段支付、按项目支付或者其他方式。
3. 保密条款:由于勘察设计工作涉及到一定的商业机密和技术秘密,合同中通常会包含保密条款,约定双方在合作期间及之后对涉及到的信息进行保密。
4. 知识产权:建设工程勘察设计涉及到知识产权的问题,合同中会明确受托方在工作成果产生的知识产权归属情况,以及对知识产权的保护和使用。
5. 紧急情况处理:在工程实施过程中可能会出现各种紧急情况,合同中会详细约定双方在紧急情况下的处理方式和责任承担。
6. 违约责任:如果合同当事人中的任何一方未履行合同规定的义务,导致合同无法履行或者履行困难,另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。
三、合同的签订与变更合同的签订需要双方的共同意愿,签署后即具有法律效力,双方都应严格按照合同履行。
如果在合同履行过程中需要变更,双方应当达成书面协议并办理相关手续,变更后的合同也具有法律效力。
四、合同的解除与终止当建设工程勘察设计合同的当事人中的一方出现违约行为,或者出现不可抗力等情形时,双方有权解除或终止合同。
建设工程勘察合同(三)6篇

建设工程勘察合同(三)6篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(发包人):XXXX公司地址:XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX电话:XXXXXXXXXXX传真:XXXXXXXXXXX乙方(承包人):XXXX工程勘察公司地址:XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX电话:XXXXXXXXXXX传真:XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作,乙方具备相应的勘察资质和能力,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:第一条合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程勘察工作,目的是为甲方提供准确的地质勘察资料,确保工程建设的顺利进行。
工程名称为XXXX工程,工程地点位于XXXXXXXXX,工程规模、特性及工艺要求详见附件。
第二条勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求,进行现场勘察、地质勘探、地质测试等工作。
2. 乙方应根据勘察结果,编制详细的地质勘察报告,报告中应包括地质构造、岩土性质、地下水状况等相关内容。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性,对勘察成果负责。
第三条合同履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为XX个月,自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的进度要求,合理安排勘察工作,确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况,双方可协商延长履行期限。
第四条合同价格及支付方式1. 本合同的总价为人民币XX元整(¥XX元)。
价格包含勘察工作的人工费、材料费、设备费等所有费用。
具体价格明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
乙方完成勘察工作并提交合格的地质勘察报告后,甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收款时应当向甲方提供合法有效的发票。
第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察工作中所涉及的技术成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的地质勘察报告享有使用权,但不得擅自转让给第三方。
建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。
下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇,希望对你有所帮助。
建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位:____________________,以下简称甲方;设计单位:____________________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年______月______日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式______份,施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
建设工程勘察合同范本6篇

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(工程勘察单位)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟在(建设工程位置)进行(建设工程名称)的工程,为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性,经双方协商一致,签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求,进行(建设工程名称)的勘察工作,提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容,为甲方提供相应的设计资料,确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考,不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为(具体金额)。
3.2 价款支付方式:甲方应在本合同签订后的(天数)内支付合同总价款的(具体金额)作为预付款,剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中,如有需要调整勘察范围或变更勘察方案,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定,并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密,并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途,包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏,乙方应当立即进行整改,不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定,导致甲方损失的,乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定,应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同范本3篇

建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________工程勘察项目。
2. 工程地点:具体地址请详细描述。
3. 工程规模:工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察,包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作,确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果,编制勘察报告,并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用,具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十(30%),勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式:具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划,并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后,乙方应提交勘察报告,甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求,乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建设工程勘察设计合同范本(3篇)

建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方):_____地址:_____ 邮码:_____电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 承包方(乙方):_____地址:_____ 邮码:_____电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
建设工程勘察设计合同(3)4篇

建设工程勘察设计合同(3)4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程勘察设计合同(3)一、合同双方甲方(甲方名称):统一社会信用代码:地址:联系人:电话:乙方(乙方名称):统一社会信用代码:地址:联系人:电话:二、合同背景根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规,为了规范建设工程勘察设计活动,保证工程质量,保障建设工程的顺利实施,甲、乙双方经友好协商,达成如下合同:三、合同标的1. 项目名称:(项目名称)2. 建设地点:(建设地点)3. 规划范围:(规划范围)4. 合同内容:乙方承担甲方委托的勘察设计工作,包括但不限于勘察、设计、成果提交等。
5. 工作期限:自合同签订之日起,至勘察设计工作完成并经甲方验收合格为止。
四、合同履行方式1. 乙方按照国家法律法规的相关规定,承担建设工程勘察设计的法律责任。
2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行工作,确保所提供的勘察设计成果符合相关要求。
3. 乙方应在合同约定的工作期限内,保质保量完成勘察设计工作,并按时提交相关成果。
4. 乙方应配备具备相应资格和经验的专业人员参与勘察设计工作。
5. 乙方应自行承担勘察设计活动中所需的工作人员工资、工资福利、办公设备等相关费用。
五、合同报酬1. 乙方为本合同提供的勘察设计服务,甲方应支付给乙方的合同价款为(金额),价款不含税。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间要求,向甲方申请支付工程款,并提供相应的发票和收据。
3. 如因甲方原因导致工程款支付延迟,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对合同履行过程中所涉及的商业秘密和技术知识等保密事项保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
2. 合同解除后,保密责任仍然有效,双方应继续履行保密义务。
七、违约责任1. 如果一方未能按照合同约定的要求履行合同义务,应向对方支付相应的违约金。
2. 因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行的,对方应及时通知对方,双方协商解决。
建设工程勘察合同标准版7篇

建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效,需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务,保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议,为工程建设提供可靠依据,共同打造优质建设项目,推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容,希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同(篇(1)工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____勘察证书等级:_____发包人:______勘察人:______签订日期:_____发包人:____勘察人:____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:_____1.2工程建设地点:_____1.3工程规模、特征:_____1.4工程勘察任务委托文号、日期:_____1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_____1.6承接方式:_____1.7预计勘察工作量:____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范)施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇篇1建设工程勘察合同(示范文本)甲方(委托方):________(单位名称)________乙方(勘察方):________(单位名称)________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证工程的安全、质量和规范进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________(工程名称或地点)、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求,保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等,并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求,乙方应组织专业人员对工程进行勘察,制定详细的调查方案和工作计划,并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准,确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果,并配合甲方进行技术交流和验收,保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障,并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作,并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系,解决合作过程中出现的问题和分歧,共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告,报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等,确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范,经甲方审核合格后提交使用,乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用,并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________(银行转账/现金支付等),具体金额为________元,发票抬头为________,税号为________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程勘察合同(3)
建筑安装工程勘察合同
建设单位:
合同编号:
工程名称:
工程地点:
保密程度:
二0 0 ________ 年_____ 月_______ 日订
建筑安装工程勘察合同
订立合同双方:
建设单位:_______________________ ,以下简称甲方;
勘察单位:_________________________ 勘察院,以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、工程地点及建设性质
O
二、甲方的义务
1•签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2•在签订合同时,甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
3•甲方必须在一九 ________ 年_________ 月 _______ 日以前做好现场勘察工作的水、电供应,平整道
路,清理现场,准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在一九__________ 年_________ 月 ____________日乙方进入现场前,办好征地,拆迁,砍树,
采青苗等项目的赔偿手续。
5 •甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由
乙方自负,如果甲方安排住招待所,饭店,费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室,理发,
医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由
甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6•乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。
三、乙方的义务
乙方应于一九_________ 年_________ 月 _______ 日进入现场勘察,一九__________ 年______ 月________ 日提交全部勘察资料,提交测量透明图________________ 份,提交工程地质报告书一式 ______________ 份(如甲方需要
加印,加晒图纸资料,另外收费)。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。
四、定金及勘察收费标准及拨付办法
1•本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为__________________ 元。
自本勘察合同生效后__________________________ 日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的3 0%的定金;
勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的3 0% ;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方极取资料后__________________________________________________ 日内,应按实际勘察工作量清付
勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2 •属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大,紧
急,有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总技加收2 0 —4 0 %的勘察
费。
五、甲方违约责任
1•如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工,停工,窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
2•甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。
六、乙方的违约责任
1•乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。
乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
2•由于乙方的责任延迟提供资料,时间达_________________________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价______________________ 扯的违约金。
七、纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。
协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
八、其它
O
本合同自一九年月日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 ___________________ 份,送计委,建委,建行……各留存一份。
建设单位(甲方)_______________________________ (公章)
代表人:________________________ (盖章)
联系人:__________________________
通讯处:________________________
电话或电报:___________________________________
开户银行:__________________________
帐号:____________________________
勘察单位(乙方):__________________ (公章)
代表人:____________________________ (盖章)
联系人:________________________
通讯处:______________________
电话或电报:___________________________________________
开户银行:_____________________________________
帐号:____________________________
二oo __________ 年 _______ 月______ 日订
附:1、测量任务和质量要求表;
2、工程地质任务及质量要求表。
附表1.
测量任务和质量要求
附表
工程地质任务及质量要求。