河北省建筑施工合同示范文本
河北建设工程施工合同示范文本
乙方（盖章）：河北XX建筑工程有限公司
签订日期：____年____月____日
2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合约定标准。
3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
4.工程竣工后，双方应共同组织验收，验收合格后办理竣工验收手续。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
2.甲方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、防水工程、室外附属工程等；
（2）装饰装修工程：内外墙装饰、地面装饰、天棚装饰、门窗工程等；
（3）给排水工程：给水系统、排水系统、消防系统等；
（4）电气工程：强电系统、弱电系统、照明系统、防雷接地系统等；
（5）暖通工程：供暖系统、通风系统、空调系统等。
四、合同工期
6.工程质量：符合国家、行业及地方相关标准、规范要求，达到合格标准。
二、合同主体
1.甲方（发包人）：河北XX房地产开发有限公司
2.乙方（承包人）：河北XX建筑工程有限公司
三、施工范围及内容
1.施工范围：本项目全部建筑土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。
2.施工内容：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ括但不限于以下内容：
河北建设工程施工合同示范文本
一、工程概况
1.工程名称：河北某建筑工程项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程性质：新建
4.工程规模：本项目占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋建筑物及配套设施。
5.工程造价：合同总价为人民币XX元（大写：XX元整），具体工程造价以双方确认的工程量清单及综合单价计算。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，自愿平等协商，达成如下合同：1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定，为甲方提供建设工程施工服务。
2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，提供符合质量标准的施工服务。
3. 合同生效条件：经双方代表签字、盖章，合同即生效。
二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工，并提供必要的协助。
2. 乙方应当按照法律法规的要求，提供取得合法资质的建设工程施工人员，按时保质地完成施工任务。
3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督，并有权要求乙方进行整改和调整。
4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构，负责对项目的施工进度、质量进行监督。
监理机构的费用由甲方承担。
三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式：甲方按照施工进度及相关规定，向乙方支付相应款项。
2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成，乙方应及时通知甲方并提供证明材料，双方协商解决。
3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求，乙方应及时协商解决，并按照约定的时间和方式进行赔偿。
四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更，但变更应以书面形式进行，并经双方签字确认。
2. 发生合同无法履行的情况时，双方应及时协商解决，如无法解决争议，可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。
3. 合同终止条件：合同履行完毕，或者双方一致同意解除合同时，合同终止。
五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，并按照法律法规进行赔偿。
2. 出现合同争议时，双方应首先进行友好协商，如无法协商解决，可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。
六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，如协商不成，参照相关法律法规进行处理。
河北省施工合同示范合同
河北省建设工程施工合同示范文本（以下简称“施工合同”）第一部分：协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.4 工程立项、规划批准文件号：1.5 资金来源：二、工程承包范围2.1 承包范围：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，发包人按实际完成工程量支付相应款项。
（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等，并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款，并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务，不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止：合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
河北省建筑施工合同范本
河北省建筑施工合同范本一、合同双方本合同由以下双方共同签订：1.甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，注册地址：[甲方注册地址]。
2.乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，注册地址：[乙方注册地址]。
二、合同背景1.甲方是位于河北省的建筑施工业务专业公司，具有相关施工资质和经验。
2.乙方有意聘请甲方进行河北省内的建筑施工项目。
3.双方通过协商一致，决定签订本合同，明确各自权利义务。
三、建筑施工范围及工期1.本合同合同范围为在河北省内的建筑施工项目，具体项目为：[项目名称]。
2.项目工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
四、付款方式及金额1.甲方根据施工进度，向乙方提出分期付款申请。
2.乙方按照甲方提出的分期付款申请，按约定时间付款。
3.乙方需在付款时提供相应的付款凭证，确保款项的及时、准确支付。
五、施工质量和保修期1.甲方承诺在施工过程中，严格按照国家标准和相关法规进行施工，保证施工质量。
2.甲方提供的施工材料和设备应符合国家质量标准。
3.施工完成后，甲方提供[保修期限]的保修期，保修期内负责免费修复由工程施工质量问题引起的损坏。
六、合同解除和违约责任1.如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2.若一方违反合同规定，对方有权要求违约方赔偿相应的损失。
3.双方应以友好协商方式解决合同履行过程中出现的争议。
七、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.合同正本份数：甲方1份，乙方1份，具有同等法律效力。
以上为《河北省建筑施工合同范本》的全部内容，双方应确保对合同内容的充分理解，并在签署合同前对款项、工期、施工质量等事项进行充分沟通和协商。
本合同一式两份，合同双方各执一份，具备法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________日期：__________________。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条当甲方与乙方依法订立本工程施工合同后，双方应按照国家有关法律、法规、规章以及它们的实施意见进行合作，并按照本合同的约定进行合同约定的工程施工。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内的所有具有法人资格的单位、个体工商户与个人合作的建设工程施工合同。
第二章合同的签订第三条本合同应由甲方和乙方共同签字盖章，并将原件交由双方各自保管。
合同自双方签署之日起生效。
双方没有将本合同送审备案的，不影响本合同的效力。
第四条如双方无法共同签订合同，甲方可将有关合同文本以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后如对文本无异议，应在收到通知之日起三日内将合同一份签署盖章后退回甲方，合同于收到乙方签署盖章的文本之日生效。
甲方应将合同送审备案。
第五条如乙方在收到通知后三日内对合同内容有异议，甲方与乙方应通过友好协商解决争议。
如协商不成，双方可向有关行政主管部门或仲裁机构申请调解、仲裁。
第六条本合同一式（份），甲、乙双方各执（份），经双方签字、盖章，具有合法效力。
第三章工程概述第七条工程名称：（填写工程名称）第八条工程地点：（填写工程地点）第九条工程规模：（填写工程规模及描述）第十条工程技术标准：按照国家、行业和地方性规范、标准及相关规定执行。
第十一条工程质量：工程应按照国家标准及规范要求进行设计、施工、验收。
甲、乙双方应共同保证工程质量。
第四章合同价款及支付方式第十二条工程合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
甲乙双方以现金支付为主，甲方在支付工程款时，应通过银行转账或其他电子支付方式进行。
第五章工程的交工、竣工、移交及保修第十三条工程交工：工程交工的意义与程序，请根据具体工程进行描述。
第十四条工程竣工及移交：工程竣工及移交的程序与要求，请根据具体工程进行描述。
第十五条工程保修：工程交付使用后，乙方应按照国家有关规定提供相应的保修服务。
第六章合同的变更与解除第十六条工程变更：在施工期间，如需对工程进行变更，应按照国家有关法律、法规执行。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
河北建设工程施工合同示范文本
5.1合同总价款：人民币（大写）：____元整。
5.2乙方应按照合同约定的施工内容、质量标准、工期等要求完成工程，并按合同约定向甲方收取合同价款。
5.3付款方式：
（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的30%；
8.3双方违反合同其他约定的，应承担相应违约责任。
九、争议解决
9.1双方在合同履行过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
9.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修期满且双方权利义务履行完毕后终止。
7.2保修期内，乙方应按国家及地方有关规定，对工程存在的质量问题进行免费维修。
7.3保修期届满后，甲方对工程无异பைடு நூலகம்，乙方不再承担保修责任。
八、违约责任
8.1甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
8.2乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相应违约金。
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
签订日期：____年__月__日
单位名称：__________
单位地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
2.2乙方（承包人）：__________
单位名称：__________
单位地址：__________
法定代表人：__________
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
河北省建设工程施工合同-范本完整版河北省建设工程施工合同甲方：（出资方全称、地址）乙方：（承建方全称、地址）鉴于甲方拟委托乙方进行下述施工项目，甲方和乙方经友好协商，决定签订本合同。
双方遵循诚实守信、平等互利的原则，达成如下合作协议：一、工程项目1.工程名称：（填写具体工程项目名称）2.工程地点：（填写具体工程项目所在地）3.工程范围：（填写具体工程项目的工作范围）二、工程金额及支付方式1.工程金额：本工程总投资为（填写具体金额，包含税费）。
2.支付方式：甲方按照以下方式向乙方支付工程款项：（具体列明各项工程款项的支付时间和金额）三、合同履行期限1.工程开工日期：本工程计划于（填写具体日期）开工。
2.工程竣工日期：本工程计划于（填写具体日期）竣工。
四、工程质量1.工程质量：乙方保证本工程的施工质量符合国家有关标准和规定，达到合同约定的要求。
2.质量保证期：乙方保修期为工程竣工验收合格之日起（填写具体期限）。
五、工程变更1.变更原因：如需对工程范围、工艺、设计等进行变更，必须经过双方书面协商，并按照协商的结果进行调整。
2.变更费用：工程变更引起的费用增减，由双方在协商基础上确定。
六、工程保险1.工程保险：本工程施工期间，乙方有责任购买相应的工程保险，并按照保险合同的规定向甲方提供相应的保险保单。
2.保险赔偿：如发生保险事故，乙方应立即通知甲方，并协助甲方办理相应的保险赔偿事宜。
七、违约责任1.迟延履约：如乙方未按照合同约定的时间履约，则应向甲方支付迟延履约金，迟延金的计算方式为合同总金额的（填写具体比例）。
2.质量问题：如工程存在质量问题，乙方应承担返工修复费用，并按照法律法规承担相应的法律责任。
八、争议解决1.争议解决：双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.协议效力：本合同自双方签字之日起生效，并对双方具有约束力。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
河北省建设工程施工合同示范文本
三、合同期限
3.1工程开工日期：____年__月__日
3.2工程竣工日期：____年__月__日
3.3工期总日历天数：____天
四、合同价款及支付方式
4.1合同价款：人民币XX元整（大写：_________________________元整）
4.2.5质保金：剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、工程质量管理
5.1乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量合格；
5.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题及时进行整改；
5.3甲方有权对工程进度、质量进行监督检查，乙方应予以配合。
河北省建设工1.1工程名称：河北省XX市XX项目
1.2工程地点：河北省XX市XX区
1.3工程类型：住宅建筑/商业建筑/办公建筑等
1.4工程规模：总占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
1.5工程承包范围：土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程等
二、合同主体
2.1发包方（以下简称“甲方”）：河北省XX市XX房地产开发有限公司
7.2在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。
八、争议解决
8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
8.2如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________
六、安全生产管理
6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全；
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
------完整版工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 2 进度计划和报告 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (82)13. 违约 (83)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (86)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3履约担保 (93)附件4 预付款担保 (94)附件5 支付担保 (95)第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北建设工程施工合同示范文本版正规范本(通用版)
河北建设工程施工合同示范文本版合同编号：签订日期：年月日本合同由双方共同缔结：甲方：（详细信息）乙方：（详细信息）第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规范合同履行行为，维护双方的合法权益。
第二条合同范围1.合同范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等工作。
2.本合同具体工程范围和工程内容详见附件一。
第三条工程期限1.工程期限为年月日至年月日。
乙方应按照本合同规定的工期完成工程。
2.若遇不可抗力等特殊情况，乙方可提出变更合理的工期，并经甲方同意后方可执行。
第四条合同价款1.本合同总价款为人民币万元，由甲方按工程进度支付乙方。
2.支付方式详见附件二。
第五条保证金1.乙方应在本合同签订后的日内向甲方支付人民币元作为保证金。
2.保证金将在工程竣工验收合格后扣除，并与尾款结算一并支付。
第二章甲方的权利和义务第六条甲方的权利1.甲方有权对工程进度、质量进行监督检查，并对乙方的工作进行指导和协调。
2.甲方有权要求乙方按照合同要求提供相关工程文件和资料。
第七条甲方的义务1.甲方应按时支付合同价款，并根据工程进度支付款项。
2.甲方应提供工程施工所需的场地，保证施工顺利进行。
3.如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应支付乙方相应的违约金和损失赔偿。
第八条甲方的验收1.甲方有权对工程进行验收，验收标准以合同约定为准。
2.若乙方的工程不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方重新修复或修改。
第三章乙方的权利和义务第九条乙方的权利1.乙方有权按合同要求进行施工，并要求甲方按时支付合同价款。
2.乙方有权要求甲方提供必要的设计文件、施工图纸和工程资料。
第十条乙方的义务1.乙方应按合同要求完成工程，并保证施工质量符合相关标准和规范。
2.乙方应按时履行合同，并保证工程进度顺利进行。
3.乙方应提供必要的安全措施，保障工程施工过程中的安全。
第十一条竣工验收1.乙方应在工程完成后，向甲方提出申请进行竣工验收。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同（示范文本）（完整版）第一章总则第一条本合同是以合同法为基础，结合河北省的法律法规和有关规定制定的。
第二条合同签订人：甲方是（甲方名称），乙方是（乙方名称）。
第三条合同的目的是确定甲方雇佣乙方为甲方建设工程的施工承包商，并约定双方的权利和义务。
第四条甲方和乙方承诺遵守合同的约定，按照合同的要求和标准进行合作，共同完成项目。
第二章项目概况第五条建设项目名称：（项目名称）。
第六条建设地点：（建设地点）。
第七条建设规模：按照设计文件确定。
第八条工程质量：按照国家和河北省的相关标准和规范执行。
第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为（金额），包括工程款和材料款。
第十条乙方需提供包括劳务费、材料费、设备费等的详细工程清单和价格清单。
第十一条乙方按照工程进度和合同规定的支付方式，提交相应的支付申请，甲方按时支付。
第十二条如工程发生变更或增减，双方必须及时协商，确定合理的补偿或扣减款项。
第四章工期和延期第十三条工期为（时间），乙方必须按时完成工程。
第十四条如工程发生不可抗力或其他无法避免的原因导致工期延期，乙方应及时通知甲方，并按照双方约定的程序办理延期手续。
第十五条工期延期导致的费用增加由乙方承担，但如是甲方原因导致的延期，甲方应支付相应的赔偿费用。
第五章竣工验收和质量保证第十六条完工后，乙方必须按照合同要求申请竣工验收。
第十七条竣工验收合格后，甲方应及时支付工程尾款，乙方应提供具备法定资质的质量保证文件。
第十八条在质保期内，发现质量问题或隐患，乙方应及时进行整改，有关费用由乙方承担。
第六章违约和争议解决第十九条如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求其履行或采取其他措施。
第二十条如甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权要求其履行或采取其他措施。
第二十一条本合同发生的争议由双方协商解决，协商不成的，可向有管辖权的河北省相关法院提起诉讼。
第七章其他约定第二十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为（时间），期满后自动终止。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2020年12月
------完整版工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书................................................................. 错误!未定义书签。
一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。
二、工程承包范围........................................................................ 错误!未定义书签。
三、合同工期................................................................................ 错误!未定义书签。
四、质量标准................................................................................ 错误!未定义书签。
五、合同价款................................................................................ 错误!未定义书签。
六、项目经理................................................................................ 错误!未定义书签。
七、组成合同的文件.................................................................... 错误!未定义书签。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)Word
完整版工程编号：__________________合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：___________________________________工程地点：___________________________________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二0 —三年十二月第一部分协议书..................................................... 1.一、工程概况1..二、工程承包范围1..三、合同工期1..四、质量标准2.五、合同价款2.六、项目经理2.七、组成合同的文件2.八、词语含义2.九、承诺3..十、签订时间 (3)十^一、签订地点 (3)十二、补充协议.......................................................... 3. 十三、合同生效.......................................................... 3. 十四、合同份数.......................................................... 3. 第二部分通用条款.. (5)1. ................................................................................................................................. 总则..................................................................... 5..1. 1 定义........................................................... 5..1.2合同文件及解释.................................................. 8.1. 3语言文字...................................................... .9..1.4适用的法律、标准与规范.......................................... 9.1. 5通讯联络........................................................ 9.1.6工程分包 (10)1. 7发包人提供资料................................................. 1.01. 8图纸和承包人文件 (10)1. 9投标文件的完备性.............................................. 1.11. 10文物和地下障碍物 (12)1. 11事故处理...................................................... 1.21. 12专利权 (12)1. 13联合的责任................................................... 1.31. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16交通运输 ..................................................... 1.42. 发包人 (15)2. 1发包人工作.................................................... 1.52. 2发包人代表.................................................... 1.52. 3发包人人员.................................................... 1.62. 4材料设备的提供................................................ 1.62. 5资金来源证明及支付担保 (16)2. 6发包人支付合同款 (16)2. 7组织竣工验收.................................................. 1.62. 8现场统一管理协议 (17)2. 9发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1承包人工作.................................................... 1.73. 2项目经理 (18)3. 4承包人劳务.................................................... 1.93. 5承包人现场查勘 (21)3. 6承包人实施工作 (21)3. 7承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11履约担保 (22)3. 12承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1发包人对监理工程师授权 (22)4. 2监理工程师职权 (23)4. 3监理工程师职权限制 (23)4. 4监理工程师指令 (23)4. 5承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7监理工程师职权委托 (24)4. 8监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1发包人对造价工程师授权 (25)5. 2造价工程师职权 (25)5. 3造价工程师职权限制 (25)5. 4造价工程师指令 (25)5. 5承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1质量的管理 (26)6. 3隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4检查和返工 (28)6. 5重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1安全生产和文明施工 (28)7. 2职业健康 ..................................................... .3.0 7. 3环境保护 ..................................................... .3.1。
河北建设工程施工合同(模板)示范文本版
河北建设工程施工合同示范文本版一、合同信息1.1 合同名称河北建设工程施工合同示范文本版1.2 编制日期2022年1月1日1.3 合同有效期本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
1.4 合同当事方甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]1.5 工程概况工程名称：[工程名称] 工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模] 工程内容：[工程内容]二、合同条款2.1 工程价款及支付方式1.甲方应按照合同约定支付工程价款，总价款为人民币[总价款金额]元（大写：[总价款中文大写]元）。
2.工程价款的支付方式，按工程进度分期支付，具体支付时间和比例详见附件《支付计划表》。
2.2 工程质量1.乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量符合相关国家标准和规定。
2.若工程发生质量问题，乙方应承担相关修复费用，并在合理时间内进行整改。
3.甲方在工程竣工验收之前有权进行质量检查，并要求乙方整改不合格的工程质量问题。
2.3 工期与违约责任1.工程期限为[工期]天，自合同生效之日起计算。
2.乙方应确保工程按时完成，若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定支付违约金。
3.甲方应提供必要的配合，如未能按时提供必要的协调配合，延误工期的责任由甲方承担。
2.4 工程保险1.乙方应按照合同约定购买施工工程保险，确保工程期间的人员和财产安全。
2.施工工程保险的具体金额和保险责任见附件《工程保险条款》。
2.5 合同变更1.合同生效后，若需进行合同变更，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
2.合同变更涉及的工程价款、工程内容、工程质量等方面，按照双方协商的结果进行调整。
2.6 争议解决1.合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
2.如协商不能解决争议，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
三、合同附件1.支付计划表2.工程保险条款合同条款系双方协商一致后制定，双方共同遵守。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具备同等法律效力。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 保险 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (82)12. 缺陷责任与保修 (83)13. 违约 (83)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (86)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3履约担保 (93)附件4 预付款担保 (94)附件5 支付担保 (95)第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。
本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。
本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。
2. 合同主体2.1 甲方名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]2.2 乙方名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。
起始日期：[起始日期]竣工日期：[竣工日期]工期计算方式：[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为：总价：[工程总价]付款方式：[付款方式]分期付款：[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。
具体细则如下：材料质量：[材料质量标准]施工质量：[施工质量标准]质量保证期限：[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。
双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。
8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定，甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。
分担方式如下：甲方承担的风险：[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险：[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
如果协商无果，应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。
10. 其他条款本合同还包含以下其他条款：变更和解除：任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。
合同的生效和终止：本合同自双方代表签字之日起生效，直至工程完工并经甲方验收合格后终止。
违约责任：一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
通知方式：双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。
河北建设工程施工合同示范文本版
河北建设工程施工合同示范文本版一、合同主要内容1.1 合同编号合同编号：[填写合同编号]1.2 合同双方甲方：[填写甲方名称] 地质：[填写甲方地质] 法定代表人：[填写甲方法定代表人姓名] 联系方式：[填写甲方联系方式] 电子：[填写甲方电子]乙方：[填写乙方名称] 地质：[填写乙方地质] 法定代表人：[填写乙方法定代表人姓名] 联系方式：[填写乙方联系方式] 电子：[填写乙方电子]1.3 工程项目工程名称：[填写工程项目名称] 工程地质：[填写工程项目地质]1.4 合同金额合同总金额：[填写合同总金额] 合同支付方式：[填写合同支付方式]1.5 施工期限计划开工日期：[填写计划开工日期] 计划竣工日期：[填写计划竣工日期]二、合同条款2.1 工程范围[填写工程内容1][填写工程内容2][填写工程内容3][填写工程内容4][填写工程内容5]2.2 交底材料和施工图纸甲方按时交付乙方工程所需的交底材料和施工图纸，乙方应根据交底材料和施工图纸进行施工。
2.3 质量要求乙方应按照国家相关技术标准和规范要求，确保工程质量符合合同约定的要求。
2.4 施工期限甲方和乙方约定的工程施工期限为 [填写施工期限]，双方应按照约定的时间完成施工工作。
2.5 施工费用和支付方式甲方应按照合同约定的支付方式，及时支付乙方施工费用。
乙方应提供符合法律要求的发票和付款证明。
2.6 施工安全和环境保护乙方应遵守国家相关安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，并采取必要措施保护环境。
2.7 违约责任任何一方违反合同约定的条款，应承担相应的违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
2.8 合同变更未经双方书面协议，任何一方不得擅自变更合同内容。
2.9 合同解除根据法律法规或双方协商的情况下，可以解除合同。
三、其他条款3.1 知识产权本合同涉及的图纸、设计等知识产权归甲方所有。
3.2 争议解决因合同引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020
河北省建筑施工合同示范文本
CONTRACT TEMPLATE
河北省建筑施工合同示范文本
前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合
同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，
不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
本合同订立地点：
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱:电子邮箱:。