建设项目垫资合同协议书范本

合集下载

2024年建设工程施工承包垫资协议书模板(2篇)

2024年建设工程施工承包垫资协议书模板(2篇)

2024年建设工程施工承包垫资协议书模板协议书编号:协议书标题:____年建设工程施工承包垫资协议书甲方(出资方):地址:联系人:电话:乙方(施工方):地址:联系人:电话:鉴于甲方拥有相关建设工程项目的权益,乙方具备承担建设工程施工承包任务的能力和资质,双方为了顺利推进该项目的实施,特此达成以下协议:第一条协议内容1. 甲方依据项目的需要,同意向乙方提供垫资支持,用于建设工程施工过程中的人力、物力、材料、设备和其他相关费用的支付。

2. 垫资的金额为人民币(大写)(小写)。

3. 甲方向乙方提供的垫资款项将按照以下方式进行支付:(1)在本协议签订之日起的三个工作日内,甲方向乙方支付垫资款项的30%作为预付款。

(2)在项目开工后的每个月底,甲方向乙方支付上个月施工进度的款项的70%。

(3)施工结束后,根据项目验收结果,甲方向乙方支付余下的垫资款项。

第二条乙方承诺乙方接受甲方提供的垫资款项,承诺按照项目施工计划和有关法律法规的要求,严格按照合同约定完成施工任务,并保证施工质量符合相关技术标准和验收要求。

第三条乙方权益保障1. 乙方在本项目施工过程中承担一切风险及责任,但在甲方未按照协议约定时间和方式支付垫资款项时,乙方有权暂停施工,维护自身利益。

2. 如因甲方原因导致施工延期或发生额外费用,乙方有权向甲方提出索赔,并要求甲方按照法律法规的规定及时赔偿,不得有任何异议。

第四条甲方权益保障1. 甲方在提供垫资支持后,有权监督和检查乙方的施工情况,确保施工按照合同约定进行,并要求乙方做好项目管理和质量控制。

2. 如乙方未按照合同约定时间完成施工任务,甲方有权要求乙方加快进度或者采取其他措施确保施工进度和质量的达标。

第五条保密条款双方同意对本协议的内容和施工过程中的相关商业秘密及技术资料进行保密,不得泄露给任何第三方。

第六条违约责任1. 若甲方未按照本协议的约定时间和方式支付垫资款项,应向乙方支付相应的违约金。

垫资 合同6篇

垫资 合同6篇

垫资合同6篇篇1甲方(投资方):____________________乙方(借款方):____________________鉴于甲方同意向乙方提供垫资,以支持乙方在特定项目中的资金周转需求,根据有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平的基础上,经充分协商,达成如下垫资合同协议:一、合同背景及目的鉴于乙方在项目实施过程中面临资金周转困难,需要甲方的资金支持以顺利完成项目,故双方共同订立本合同。

本合同的目的是明确双方的权利和义务,规范垫资行为,确保双方权益得到充分保护。

二、垫资金额及用途甲方同意向乙方提供垫资金额为人民币______元(大写:______元整)。

该笔垫资仅限于乙方用于______项目的资金周转。

三、垫资期限垫资期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

四、利息及支付方式1. 利息:垫资利息按照年利率______%计算。

2. 支付方式:乙方应按照约定的期限向甲方支付利息及本金。

利息按月支付,每月______日前支付当月利息;本金在垫资期限届满时一次性归还。

五、担保措施1. 乙方应提供甲方认可的担保措施,以确保垫资的履行。

担保措施包括但不限于第三方担保、抵押、质押等。

2. 乙方未能按时履行还款义务时,甲方有权依法行使担保权益。

六、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方使用垫资的情况,确保垫资用于约定的用途。

2. 乙方未按约定用途使用垫资或未按时支付利息及本金的,甲方有权提前收回垫资。

3. 甲方有权在乙方履行还款义务后,依法处置担保物。

七、乙方的权利与义务1. 乙方应按时支付利息及本金,确保履行还款义务。

2. 乙方应提供真实的财务报表及相关资料,以便甲方了解乙方的财务状况。

3. 乙方应接受甲方的监督,确保垫资用于约定的用途。

4. 乙方应按照约定的担保措施提供担保。

八、违约责任1. 乙方未按约定用途使用垫资的,甲方有权提前收回垫资,并要求乙方支付违约金。

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:乙方:(承包方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:为明确双方在工程垫资协议中的权利义务,特签订本协议:一、协议目的为了保障工程顺利开展,确保工程施工过程中的资金需求,双方根据自愿、平等和诚实信用原则,达成如下协议:二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金,具体金额为(数字大写)。

甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务,确保施工资金链的畅通。

三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。

具体还款时间及方式如下:(具体约定)。

四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至乙方偿还所有垫资款项之日终止。

双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。

五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项,应当承担违约责任并按照约定支付违约金。

5.2如甲方未按照约定履行垫资义务,应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。

六、其他约定本协议如有争议,双方应协商解决,无法协商解决的,提交工程所在地人民法院解决。

甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________签订日期:__________________________本协议一式两份,甲乙双方均持一份有效,具有同等效力。

愿双方共同遵守,无须变更,生效即至终止。

篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)乙方(借款人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则,甲、乙双方本着互利互惠,平等自愿,就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额:甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资,垫资金额为(具体金额),账户名称为(账户名称)、账号为(账号)。

垫资协议书5篇

垫资协议书5篇

垫资协议书5篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签署:甲方:____________________(以下简称“投资方”)乙方:____________________(以下简称“受资方”)鉴于:一、受资方因项目进展需求,面临短期资金缺口,需要外部资金支持以维持项目的正常运营和发展。

二、投资方愿意为受资方提供短期垫资,以支持项目的顺利进行。

双方经过友好协商,就本次垫资事宜达成如下协议:一、垫资目的和用途本次垫资仅用于受资方的项目运营和发展,不得用于其他用途。

二、垫资金额和方式1. 垫资金额:人民币______元整(大写:______元整)。

2. 垫资方式:通过银行转账方式支付。

三、垫资期限本次垫资期限为自本协议签署之日起至XXXX年XX月XX日止。

四、垫资利息及还款计划1. 垫资利息:双方约定,本次垫资按照年利率XX%计算利息。

2. 还款计划:受资方应于垫资期限届满前全额归还垫资本金及利息。

若受资方提前还款,应提前通知投资方并支付已使用期间的利息。

五、保证事项1. 受资方保证本次垫资不改变项目原定用途,确保资金使用的合法性和合规性。

2. 受资方应定期向投资方提供项目进展报告及财务报表,确保投资方对项目的运营状况有充分了解。

3. 投资方有权对受资方的项目运营情况进行监督和检查。

六、违约责任1. 若受资方未按约定用途使用垫资,或未按时归还垫资本金及利息,应支付违约金并承担由此产生的所有损失。

2. 若因受资方的违法行为导致投资方遭受损失,受资方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

七、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方因本协议产生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

工程垫资合同5篇

工程垫资合同5篇

工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,就甲方所投资的工程项目达成合作意向,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方就工程垫资事宜达成如下合同协议:一、工程概述本工程为甲方投资建设的__________工程项目。

工程地点位于_______________,工程内容包括但不限于_____________等。

乙方作为承包方,负责完成本工程的施工任务。

二、工程垫资约定1. 乙方同意在本工程实施过程中为甲方提供垫资服务。

垫资额度为人民币________元整(大写:_________________________元整)。

2. 垫资用途:本垫资款项仅用于本工程项目的施工、材料采购、设备租赁等费用支出。

乙方不得将垫资款项挪作他用。

3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后_____个月内。

4. 垫资利息:双方约定垫资期间利息为____%,自乙方实际支付之日起计算,至甲方归还垫资之日止。

三、工程实施与验收1. 乙方应按照国家和地方有关工程建设的法律、法规及标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。

2. 甲方有权对工程进度、质量进行监督,并提出合理建议和要求。

乙方应积极予以配合。

3. 工程竣工后,双方应按照国家有关验收标准进行验收。

验收合格后,办理竣工验收手续。

四、垫资款项的归还与结算1. 甲方应在工程竣工验收合格并办理结算后,按照约定时间内归还乙方垫资款项及支付利息。

2. 双方应按照本合同约定进行工程结算,确保结算结果的准确性和合理性。

3. 若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权按照本合同约定追究甲方的违约责任。

五、违约责任1. 若甲方未按本合同约定归还垫资款项及利息,乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并承担由此产生的法律责任。

2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或延误工期等情况,应按照实际损失承担赔偿责任。

垫资协议书25篇

垫资协议书25篇

垫资协议书25篇篇1甲方(出资方):_________________________乙方(借款方):_________________________鉴于甲乙双方经友好协商,就乙方工程项目中短期资金周转需求,甲方同意为乙方提供垫资支持,为明确双方的权利与义务,特签订本协议。

一、协议目的甲方同意为乙方在工程项目中提供短期垫资支持,以缓解乙方资金周转压力,促进项目顺利进行。

二、垫资额度及期限1. 垫资额度:人民币_________元(大写:_________________________元整)。

2. 垫资期限:自本协议签订之日起至工程项目竣工验收合格之日止。

三、资金使用及偿还1. 资金使用:乙方应将甲方垫资款项用于本协议约定的工程项目,不得挪作他用。

2. 资金偿还:(1)乙方应按项目进展情况和资金回流情况,及时向甲方偿还垫资款项。

(2)项目竣工验收合格后,乙方应一次性偿还甲方垫资款项余额。

四、保证事项1. 乙方应提供真实、完整、准确的工程项目相关资料,确保甲方对项目的了解。

2. 乙方应确保项目按照约定进行,并及时向甲方通报项目进展情况。

3. 乙方应按照约定使用垫资款项,确保资金用于本协议约定的工程项目。

4. 乙方应按时偿还甲方垫资款项,确保资金及时回流。

五、违约责任1. 若乙方未按约定使用垫资款项,甲方有权要求乙方立即归还全部垫资款项,并要求乙方承担违约责任。

2. 若乙方未按约定偿还垫资款项,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,并保留追究乙方法律责任的权利。

3. 若因乙方原因导致项目无法按时完成或项目出现重大风险,甲方有权要求乙方承担违约责任,并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

六、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。

工程垫资追偿协议书范本(3篇)

工程垫资追偿协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(垫资方):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方垫付工程款事宜,达成如下协议:一、垫资金额及期限1. 甲方同意垫付乙方工程款人民币_______元整(大写:_______元整),用于乙方施工项目_______(项目名称)的建设。

2. 甲方垫付的工程款,乙方应在工程完工并经验收合格后_______日内(自乙方收到甲方垫付款之日起计算)偿还给甲方。

二、还款方式及利息1. 乙方应按照以下方式偿还甲方垫付的工程款:(1)工程完工并经验收合格后,乙方应向甲方支付垫付款的_______%作为利息。

(2)甲方垫付的工程款扣除利息后,乙方应在_______日内支付给甲方。

2. 甲方有权根据乙方还款情况,调整还款方式及利息。

三、还款责任1. 乙方应按照协议约定的时间、金额偿还甲方垫付的工程款及利息。

2. 乙方如因故不能按时偿还垫付款,应提前_______日向甲方说明情况,并经甲方同意后,可适当延长还款期限。

3. 乙方如未按时偿还垫付款,甲方有权采取以下措施:(1)要求乙方支付逾期还款违约金,违约金按垫付款的_______%计算。

(2)要求乙方提供担保,包括但不限于抵押、质押、保证等方式。

(3)向人民法院提起诉讼,依法追偿垫付款及利息。

四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)甲方未按约定时间、金额垫付工程款的,应向乙方支付_______%的违约金。

(2)甲方因自身原因导致乙方损失,应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方违约责任:(1)乙方未按约定时间、金额偿还垫付款的,应向甲方支付_______%的违约金。

(2)乙方未按约定完成工程,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。

中建垫资协议书范本(3篇)

中建垫资协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:__________甲方(项目业主):____________________乙方(垫资方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方在项目建设过程中所需的垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 垫资范围:甲方在项目建设过程中,因资金周转需要,由乙方垫付的款项,包括但不限于工程款、材料款、设备款、人工费、税费等。

2. 垫资金额:经双方协商一致,本次垫资总额为人民币______元整(¥______元)。

二、垫资期限及利率1. 垫资期限:自本协议签订之日起至甲方将垫资款项还清之日止。

2. 垫资利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,如遇中国人民银行调整贷款利率,本协议垫资利率随之调整。

三、还款方式及期限1. 还款方式:甲方应按照本协议约定的还款期限和还款方式,分期向乙方偿还垫资款项。

2. 还款期限:甲方应在垫资期限到期后______个工作日内,将全部垫资款项一次性还清。

四、垫资款项的支付及管理1. 甲方应在垫资款项到位后,按照项目建设进度和实际需要,向乙方提出书面付款申请。

2. 乙方应在收到甲方书面付款申请后______个工作日内,将垫资款项支付给甲方指定的收款账户。

3. 甲方应妥善管理垫资款项,确保资金安全,并按照国家有关法律法规和财务管理制度进行会计核算。

五、违约责任1. 甲方未按照本协议约定的期限和方式偿还垫资款项的,应向乙方支付_______%的违约金。

2. 乙方未按照本协议约定的期限和方式支付垫资款项的,应向甲方支付_______%的违约金。

3. 如因甲方原因导致项目停工、延期或终止,甲方应向乙方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。

4. 如因乙方原因导致垫资款项无法到位,乙方应向甲方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。

六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方:XXX公司乙方:XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方进行施工承包,并同意乙方垫资部分工程款项,双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下垫资协议书:一、垫资工程概况1. 工程名称:XXX公司建设项目2. 工程地点:XXX3. 工程内容:详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式:乙方垫资部分工程款项,具体金额以实际结算为准。

2. 垫资期限:自本协议签订之日起,至甲方支付乙方垫资款项之日止。

3. 利息及费用:乙方垫资款项自实际支付之日起,按中国人民银行同期贷款利率计息,利息按月支付。

除垫资款项外,乙方不得向甲方收取其他费用。

4. 还款保障:甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押,确保乙方垫资款项的偿还。

三、施工承包条款1. 施工图纸及预算:乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。

2. 施工工期:乙方应在合同签订后尽快进场施工,确保按期完成工程任务。

3. 质量标准:乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。

4. 验收及结算:工程完工后,甲方应及时组织验收,并按实际完成工程量进行结算。

四、违约责任1. 甲方违约责任:甲方如未按时支付乙方垫资款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担因此给乙方造成的全部损失。

2. 乙方违约责任:乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担因此给甲方造成的全部损失。

五、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 法律适用:本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。

六、其他条款1. 保密条款:双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。

2. 不可抗力:因不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致一方不能履行本协议的,可以部分或全部免除其责任,但应及时通知对方,并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。

垫资协议书5篇

垫资协议书5篇

垫资协议书5篇篇1甲方(出资方):____________________乙方(借款方):____________________根据中华人民共和国相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方进行垫资事宜达成如下协议:一、协议背景及目的鉴于乙方在____________________项目上遇到资金短缺问题,甲方同意为乙方提供垫资支持,以推动项目顺利进行。

本协议旨在明确双方垫资事宜的权利和义务,保障双方合法权益。

二、垫资金额及用途甲方同意向乙方提供垫资总额为人民币____________________元(大写:____________________元整)。

垫资用途仅限于乙方用于____________________项目的开支。

三、垫资期限垫资期限自本协议签订之日起计算,共计____个月。

期满,乙方应按时归还甲方垫资款项。

四、利率及还款方式1. 利率:本协议垫资利率为年利率__%,自垫资之日起计算。

2. 还款方式:乙方应按照约定的期限,按期归还甲方的垫资款项及利息。

具体还款计划如下:(1)第一期:自协议签订之日起计算,____个月内归还垫资总额的__%;(2)第二期:自第一期还款日起____个月内,归还垫资总额的剩余部分。

五、保证事项1. 乙方应提供真实、合法、有效的资料,以便甲方进行资信审查。

2. 乙方应确保垫资款项用于约定项目,不得挪作他用。

3. 乙方应按照约定时间还款,并按时支付利息。

4. 乙方应保证项目的合法性,并承担因项目违法违规造成的一切损失。

六、违约责任1. 若乙方未按约定时间还款,应支付逾期违约金,违约金按照逾期金额的千分之___计算。

2. 若乙方提供的资料不真实或违反本协议约定的用途使用垫资款项,甲方有权要求乙方立即归还垫资款项及相应利息,并承担违约责任。

3. 若因乙方项目违法违规造成甲方损失,乙方应承担全部赔偿责任。

七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

垫资工程协议合同范本共8篇

垫资工程协议合同范本共8篇

垫资工程协议合同范本共8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!垫资工程协议合同范本共8篇垫资工程协议合同范本第一篇总而言之,垫资施工行为虽然是法律所允许的,但其实是一种非常不健康的现象,一方面,它会助长投资规模过度膨胀,引发经济的“虚热”,同时很容易让施工企业陷入困境,对整个建设行业是一种危害;另一方面,容易引发经济纠纷,造成一些不安定因素和社会治安问题的出现目前,行政法规已经命令禁止政府投资工程垫资施工,但对于民间的建设工程,这些法规并不具备约束作用。

工程垫资合同8篇

工程垫资合同8篇

工程垫资合同8篇第1篇示例:工程垫资合同是指施工单位与资金提供方就工程款项垫付事宜所签订的合同。

一般情况下,工程款需要按照合同约定在工程进度完成一定比例后支付给施工单位,但是在施工过程中由于种种原因可能需要提前支付一部分工程款项,以保证施工的顺利进行。

这时就需要签订工程垫资合同,详细规定资金提供方提前支付的款项数额、支付方式、利息计算及偿还方式等事项,以保障双方的权益。

在工程垫资合同中需要明确规定垫资方提前支付的款项数额。

需要明确规定垫资的总额以及分期支付的具体数额,以及支付的时间节点。

这样可以使得双方都清楚地知道资金的使用情况,有利于双方合作的顺利进行。

工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的支付方式。

这包括支付的方式以及支付的账户信息,以确保资金能够及时到达施工单位的账户,并且在支付过程中减少各种不必要的纠纷和风险。

工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的利息计算及偿还方式。

一般情况下,资金提前支付都会涉及到利息计算,需要在合同中详细规定利息的计算方式,以及偿还的方式和时间。

这一点对于双方都是非常重要的,可以避免后期出现因为利息计算方式不清晰而产生的争议。

工程垫资合同中需要明确规定双方在合同履行过程中可能涉及到的风险以及责任承担。

这样可以有效地防止因为合同履行过程中出现纠纷而产生的后续问题,保障双方的合法权益。

工程垫资合同是工程建设项目中非常重要的一环,通过签订工程垫资合同可以有效地规范双方的合作关系,保障双方的利益。

在签订工程垫资合双方应该充分考虑到合同中所涉及到的各个方面,以确保合同能够清晰明了地规定双方的权利和义务,从而使合同的履行更加顺利。

第2篇示例:工程垫资合同一、合同双方:甲方:(甲方单位名称)统一社会信用代码:地址:法定代表人:联系电话:二、合同内容:1. 甲方与乙方就(工程项目名称)工程的垫资事宜达成如下协议:a) 垫资对象:(工程项目名称),该项目由甲方委托乙方承担工程垫资服务,具体包括但不限于材料采购、人工费用、租赁设备等各项工程费用支出;b) 垫资金额:甲方委托乙方垫资金额为(具体金额数字),具体垫资期限为(具体时间周期),自(具体日期)起至(具体日期)止;c) 垫资利息:甲方应按照约定的垫资利率向乙方支付垫资利息,具体利息计算方式为(具体计算方式);d) 垫资偿还:甲方在约定垫资期限内应按时向乙方偿还垫资款项及利息,具体偿还方式为(具体偿还方式);e) 违约责任:如甲方未按时偿还垫资款及利息,应支付相应的违约金,具体违约金计算方式为(具体计算方式);f) 其他约定:除上述条款外,甲、乙双方还就工程垫资服务的其他相关事项进行一致约定。

发包人要求承包人垫资的合同6篇

发包人要求承包人垫资的合同6篇

发包人要求承包人垫资的合同6篇篇1发包人要求承包人垫资的合同合同编号:__________甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________鉴于甲方对工程项目需要大量资金投入,为了确保项目的顺利进行,现甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上经过充分协商,就乙方垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 乙方同意在本合同签订后,按照工程实际需要,垫付工程款项,包括但不限于材料采购费、施工费、设备租赁费等工程相关费用。

具体金额根据实际项目进展情况确定,乙方应当及时垫付相关资金。

2. 乙方垫资金额不得超过总工程款的30%,具体标准由双方另行协商确定。

3. 若乙方需垫资金额超过约定金额,应当提前书面通知甲方,并经双方协商一致后进行支付。

二、垫资方式1. 乙方应当通过银行转账等电子支付方式向甲方支付垫资款项,确保款项的安全和有效到账。

2. 甲方收到乙方垫付的款项后,应当及时出具相应的收据或发票,并保证款项的合法合规性。

三、风险分担1. 乙方应当自行承担垫资行为的风险,包括但不限于资金损失、违约责任等后果。

2. 甲方在收到乙方垫资款项后应尽最大努力确保工程的正常进行,如发生资金流失或其他损失,甲方不承担责任。

四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间和金额垫资,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。

2. 若乙方未能按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付延期违约金,延期违约金按合同总金额的千分之三计算。

五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收并清算款项后终止。

2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签署书面补充协议。

补充协议与本合同具有相同法律效力。

甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:_____________以上为《发包人要求承包人垫资的合同》内容,双方应当遵守合同约定,确保工程顺利进行,如有违约行为,应承担相应法律责任。

垫资保证合同6篇

垫资保证合同6篇

垫资保证合同6篇篇1甲方(保证人):_________________________乙方(委托人):_________________________鉴于甲、乙双方经友好协商,乙方同意向甲方提供垫资服务,为明确双方权利义务,达成如下垫资保证合同:一、合同背景及目的本合同是甲、乙双方依据诚实信用原则,为保障乙方工程项目顺利进行而签署的垫资保证合同。

乙方在承建项目中面临短期资金缺口,向甲方申请垫资支持,甲方同意提供相应垫资并保证其专款专用。

本合同旨在明确双方的权利义务,确保双方权益得到充分保障。

二、垫资内容1. 垫资金额:人民币_____________________元整。

2. 垫资用途:仅限于乙方承揽的_____________________工程项目的建设。

乙方承诺将垫资款项用于约定的工程项目,不得挪作他用。

3. 垫资期限:自本合同签署之日起至工程项目竣工验收合格后的___个月内。

三、保证事项1. 甲方保证提供的垫资款项来源合法,符合相关法律法规的规定。

2. 甲方保证在乙方满足本合同约定的条件下,按时足额提供垫资款项。

3. 乙方应按照本合同约定使用垫资款项,确保专款专用。

甲方有权对乙方使用垫资款项的情况进行监督。

4. 本合同项下的垫资款项应用于工程项目的正常进展和必要开支,乙方不得以任何理由挪用或滥用。

四、担保方式及保证期限五、违约责任及纠纷解决方式1. 若乙方未按照本合同约定使用垫资款项或未能按期还款的,甲方有权要求乙方立即偿还全部垫资款项及相应利息、违约金等费用,并有权追究乙方的违约责任。

同时,甲方有权要求连带责任担保人履行代偿责任。

2. 若因本合同发生纠纷,甲、乙双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

因此产生的诉讼费用、律师费用等相关费用由违约方承担。

六、其他条款1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜可由双方另行协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)乙方:(承包方)为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议:1. 建设地点:______2. 项目名称:______3. 项目总投资:______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方;2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方,并支付垫资费用______元;3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。

三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后,本协议自动终止。

四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密,不得向任何第三方透露。

五、其他1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 凡因本协议引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向______仲裁委员会申请仲裁。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日(以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本,供参考使用,具体内容可根据实际情况做适当调整)篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作,为确保工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。

一、项目内容和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:1.3 工程地点:1.4 工程规模:二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后,按照工程进度和款项支付时间节点,向乙方提供垫资,作为工程施工资金的来源。

工程建设垫资合同范本

工程建设垫资合同范本

工程建设垫资合同范本甲方(出资方):(公司全称)地址:(公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)乙方(承建方):(公司全称)地址:(公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)经甲乙双方友好协商,就甲方资助乙方进行工程建设事宜达成如下协议:一、项目名称乙方欲在(具体施工地点)进行工程建设项目,项目名称为(项目名称)。

甲方同意为该项目提供垫资支持。

二、资金垫资1. 甲方同意向乙方提供资金垫资,金额为人民币(大写)整,以确保项目的顺利进行。

2. 资金垫资将在双方签署本合同之日起生效,支付方式为(一次支付/分期支付)。

3. 乙方收到资金后应当按照项目计划合理利用资金,并承担资金使用所带来的一切风险和责任。

三、还款方式1. 乙方应当在项目竣工后的(具体还款期限)内将全部资金还清给甲方。

2. 若乙方未按期还款,每日按照所欠金额的(具体利率)计算罚金。

3. 甲方保留在乙方还清全部资金之前对项目进行查验的权利,确保资金使用的合法性和准确性。

四、违约责任1. 任何一方违反本合同条款,应负相应的违约责任,并承担由此产生的一切后果和损失。

2. 若因不可抗力等原因导致其中一方无法履行合同,应当及时通知对方,并提供相应的证明文件。

五、保密条款1. 双方应对本合同中涉及到的商业秘密及机密信息进行保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。

2. 本合同签署后,双方及其工作人员对合同内容应当严格保密,防止信息泄露。

六、法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 因合同引起的一切争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交至合同签订地有管辖权的人民法院进行裁决。

七、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效,至乙方还清全部资金后终止。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日签订日期:年月日(以下无正文,仅为合同示例)。

建设工程代建合同垫资

建设工程代建合同垫资

建设工程代建合同垫资在建设工程中,由于多种原因,甲方可能暂时无法提供足够的资金以维持项目的正常运行。

在这种情况下,甲乙双方可以协商签订一份垫资合同。

该合同允许乙方先行垫付一部分建设资金,待项目完成后由甲方按照约定的方式归还。

以下是一个建设工程代建合同垫资的范本:【合同名称】建设工程代建合同垫资协议【甲方(业主)信息】单位名称:法定代表人:注册地址:联系电话:【乙方(承建方)信息】单位名称:法定代表人:注册地址:联系电话:【合同内容】一、垫资金额及用途甲方因__________(项目名称)的建设需要,向乙方申请垫资人民币_____元整,用于支付__________(具体用途)。

二、垫资期限垫资自____年__月__日起至____年__月__日止,期满后甲方应按合同约定归还垫资及相应利息。

三、利息及费用1. 垫资期间,甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方垫资利息。

2. 除利息外,甲方还需承担乙方垫资过程中产生的合理费用。

四、还款方式甲方应在垫资期满后一次性还清全部垫资本金及利息。

若甲方不能按期还款,需提前__天书面通知乙方,并说明延期还款的原因和预计还款日期。

五、违约责任1. 如甲方未能按合同约定归还垫资及利息,应按照未还部分每日千分之五的标准向乙方支付违约金。

2. 如乙方未能按约定提供垫资,应向甲方支付相当于垫资金额百分之十的违约金。

六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。

【签字盖章】甲方代表签字:乙方代表签字:签约日期:____年__月__日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲方:
乙方:
为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度,确保项目前期资金的准备充分,甲方经过股东及公司董事会决议并决定,根据国家有关法律、法规和政策,本着诚实信用、互惠互利的原则,就乙方垫资建设项目,经友好协商达成本协议。

一、项目概况
1、项目主体为棚户区改造,项目所在位置
2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。

征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付部分资金,该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。

工程开工后以建筑承包合同各项约定为准。

二、垫资方式
1、为了加快推进棚改项目的进一步实施,由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金,金额
万元。

2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。

3、甲方承诺收到乙方款项后,项目的建设工程部分交由乙方承包建设,具体承包价格结算以及项目实施,按照建筑承包合同执行。

三、垫资期限
1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起,个月内,保证图纸设计完毕,拆迁进场,尽快推进项目建设招投标各项事宜。

2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的,如需相应顺延,在取得乙方同意后,垫资部分按照银行贷款同等档次计算利息。

按月付息,直至招投标阶段结束。

3、甲方在与乙方签订本协议后,不在与其他建筑公司签订建设项目协议,乙方持本协议有优先权。

四、附则
1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方有法律约束力。

本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章)
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
日期:日期:
签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

签合同的注意事项如下(使用时请删除):
一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。

对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。

根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。

四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的
计算方法。

五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。

六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料:与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。

在合同履行过程中双方变更合作约定,包括数量、价款、交货、付款期限的,也要留下书面凭证。

七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金,由于“定金”具有特定法律含义,请您务必注明“定金”字样。

您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容,法院将无法将其作为定金看待。

八、合同形式:
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。

除了交货的同时负款的合同外,一般应以书面的形式签定合同,在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认,以避免双方在履行过程中发生分歧。

当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同是成立并有效的,但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦,应当尽量的避免;
九、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;
2、盖公章时一定要清晰;
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认;
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。

完备的书面合同对于保证交易安
全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。

建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同,保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。

相关文档
最新文档