专用合同条款
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/4a6e846fac02de80d4d8d15abe23482fb4da0232.png)
专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。
二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务,保障双方权益,规范双方行为。
三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,并持续有效至合同期满。
2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务,不得擅自解除合同。
若任何一方需解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见。
四、合同内容1. 甲方的权利和义务(1)提供指定产品或服务,并保证其符合合同约定的质量标准。
(2)按照合同约定的时间和方式进行支付。
(3)保障合同的履行,并承担因违约而产生的法律责任。
2. 乙方的权利和义务(1)按照合同约定的质量标准提供产品或服务。
(2)提供必要的技术支持或培训,保证甲方能够正常使用产品或服务。
(3)保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方披露。
五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方泄露,不得擅自使用或复制。
2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
六、违约责任1. 若双方任何一方违约,应向对方支付违约金。
违约金的数额应在签署合同时约定。
2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件,可免除违约责任。
七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷,如协商无果,可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。
2. 合同解释和执行以中文为准。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。
2. 若合同条款与相关法律法规不一致,应以相关法律法规为准。
九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决,并通过书面补充协议的方式进行修改。
十、附则1. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字(或盖章)后生效,并自该日起对双方具有约束力。
政府采购合同(专用条款)3篇
![政府采购合同(专用条款)3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/063e733d793e0912a21614791711cc7931b77821.png)
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购行为,明确政府采购各方的权利和义务,保护政府和供应商的合法权益,根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定,制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据,是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效,对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定,按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定,履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定,对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定,支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定,深入挖掘合同标的物的功能,并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定,积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定,保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定,遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定,妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定,参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定,按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人建立友好合作关系,共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/67b2679529ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a26.png)
专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。
(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。
(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。
(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。
2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。
(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。
(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。
3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。
(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。
(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。
4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。
(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。
(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。
当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。
如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。
请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。
政府采购合同(专用条款)3篇
![政府采购合同(专用条款)3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/8cd8079e6037ee06eff9aef8941ea76e59fa4a7e.png)
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动,包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规,按照合同约定履行义务,保障供应商的合法权益,推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式,载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同,如需变更或解除合同,应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决,如无法协商解决,可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准,质量符合合同约定,否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则,履行合同义务,保持信息通畅,并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力,对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务,应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款,并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况,供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通,如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收,并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
合同协议书专用条款(精选19篇)
![合同协议书专用条款(精选19篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/33f88d52f08583d049649b6648d7c1c709a10b43.png)
合同协议书专用条款(精选19篇)合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面,如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题,那可需要增进对合同的了解哦。
下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息,仅供参考。
_____年_____月_____日,甲方与乙方签署了《__________合同》,合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,甲乙双方经协商一致,同意于_____年_____月_____日提前终止此合同,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:第一条甲、乙双方同意,提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。
第二条价款结算及支付方式:1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写:__________ 元整)。
乙方在甲方付款前,应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后,甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定,侵犯了甲方商业秘密等相关秘密,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起,乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。
专用合同条款的主要内容
![专用合同条款的主要内容](https://img.taocdn.com/s3/m/e4b1de9b2dc58bd63186bceb19e8b8f67d1cef66.png)
专用合同条款的主要内容
1. 合同的标的内容啊,那可太重要了!就好比你要去买个手机,你得清楚到底买的是啥型号啥配置的手机呀!比如咱签个房屋租赁合同,那房子的具体位置、面积大小这些不都得写得明明白白。
2. 价格条款呢,这可得好好琢磨!难道不是吗?这就好像你去市场买菜,得搞清楚每斤多少钱呀!像咱买个大物件,价格谈不好后面多麻烦呀。
3. 履行期限也不能马虎呀!想一想,要是说好了啥时候交货却没做到,那得多闹心!比如说答应三天后给对方交货,那咱就得按时做到呀。
4. 质量标准可不能轻视哟!这就如同你买衣服,总不能是破破烂烂的吧!咱合作个项目,质量得有保证,不然怎么对得起人家的信任。
5. 违约责任必须明确哇!如果违约了没个说法,那不乱套了吗?就像约好一起出去玩,结果有人放鸽子还没个交代,多让人生气。
6. 争议解决方式很关键的嘞!万一有矛盾了咋解决得说好呀,可不是嘛!就像两个人有分歧,总要有个合理公正的办法来处理呀。
7. 保密条款也马虎不得呀!有些重要信息泄露出去可不得了!好比你有个秘密告诉了别人,你肯定不希望随便就被传出去吧。
8. 不可抗力条款得考虑周到啊!像那些不可预见的情况发生了咋办?比如说突然来个天灾,那合同执行肯定得有别的说法呀。
9. 变更和解除条款也是很有必要的!世事无常呀,有时候情况变了就得跟着调整嘛。
就像原本计划好的旅行因为一些原因得取消,那不得有相应规定呀。
我的观点结论就是:专用合同条款的这些主要内容都超级重要,每一个都得认真对待,一点都不能含糊!。
专用合同条款(范本,仅供参考)
![专用合同条款(范本,仅供参考)](https://img.taocdn.com/s3/m/f73524e20b4c2e3f572763fb.png)
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人: 名 称: ________资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱:— 通信地址: 1.1.4设计人: 名 称: ________ 资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱: _____ 通信地址: 永久占地包括:施工图纸。
临时占地包括:详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括:现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称:厶:发包人提供国外标准、规范的份数:J__: 发包人提供国外标准、规范的名称:J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为: 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门:发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点:另行通知:开工前7日: 肆套,其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为: 5日内承包人提供的文件的数量为: 按总包要求 承包人提供的文件的形式为: 纸质版 发包人审批承包人文件的期限: 5日内按有关规定执行 :发包人指定的接收人为:另行通知。
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/a1f0771df90f76c660371a16.png)
第二节专用合同条款1.一般商定1.1 词语定义合同当事人和人员发包人:监理人:发包人代表:指发包人指定的派驻施工场所( 现场 ) 的全权代表。
姓名:职称:联系电话:电子信箱:通讯地址:专项供给商:指依据合同条款第项的商定,由发包人和承包人以招标方式选择的供给商。
工程和设备永远工程:暂时工程:施工用水用电的接进口由施工单位依据本质自行考虑。
单位工程:永远占地:详见设计施工图暂时占地:详见设计施工图日期缺点责任期:24 个月保修期:是依据现行有关法律规定,在合同条款第19.7 款中商定的由承包人负责对合同商定的保修范围内发生的质量问题执行保修义务并对造成的损失肩负补偿责任的限期。
其余资料:指构成或将构成永远工程构成部分的各种物件( 工程设备除外 ) ,包含合同中可能约定的承包人仅负责供给的资料。
1.1.6.3 争议评审组:是由发包人和承包人共同邀请的人员构成的独立、公正的第三方暂时性组织,一般由一名或许三名合同管理和 ( 或 ) 工程管理专家构成。
争议评审组负责对发包人和 ( 或 ) 承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的限期内给出评审建议,合同两方在规定的限期内均未对评审建议提出异议时,评审建议对合同两方有最后拘束力。
发包人和承包人应该分别与接受邀请的争议评审专家签署聘任协议,就评审的争议范围、评审意奏效劳等必需事项做出商定。
除还有特别指明外,专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和( 或 ) 专用合同条款。
合同文件的优先次序按通用条款执行合同文件的优先次序:合同协议书合同奏效的条件:两方法定代表人在工程所在地当面署名盖印后奏效,面签影像资料随合同存档。
1.6 图纸和承包人文件图纸的供给(1)发包人依照合同条款本项的商定向承包人供给图纸。
承包人需要增添图纸套数的,发包人应代为复制,复制花费由承包人肩负。
(2) 在监理人赞同合同条款第10.1 款商定的合同进度计划或许合同条款10.2 款商定的合同进度计划改正后 7 天内,承包人应该依据合同进度计划和本项商定的图纸供给限期和数目,编制或许改正图纸供给计划并报送监理人,此中应该载明承包人对各区段最新版本图纸 ( 包含合同条款第 1.6.3 项商定的图纸改正图 ) 的最迟需求时间,监理人应该在收到图纸供给计划后 7 天内批复或提出改正建议,不然该图纸供给计划视为获取赞同。
政府采购合同(专用条款)6篇
![政府采购合同(专用条款)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/d73d7046182e453610661ed9ad51f01dc281572f.png)
政府采购合同(专用条款)6篇篇1甲方(采购人):__________________乙方(供应商):__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方采购__________________(货物名称)一事,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明:本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排,旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细:本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整(大写:_________________________元整)。
该金额包括货物的全部费用,但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式:在合同签订后,甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%,待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求,并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的,双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物,乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的,应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后,有权对货物进行验收。
验收不合格的货物,甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的,应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
政府采购合同(专用条款)3篇
![政府采购合同(专用条款)3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/223b6181d05abe23482fb4daa58da0116d171f44.png)
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
![合同专用条款与通用条款(必备3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/06be9a8c5122aaea998fcc22bcd126fff7055d0e.png)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
政府采购合同书(专用条款)5篇
![政府采购合同书(专用条款)5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/7bd0747d657d27284b73f242336c1eb91a3733ff.png)
政府采购合同书(专用条款)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1政府采购合同书(专用条款)第一章总则第一条为了规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,特制定本合同。
第二条本合同是政府采购活动的组成部分,具有合同约束力。
第三条本合同的签署方应当遵守中华人民共和国法律、法规、政策,依法履行合同义务。
第二章合同的签署第四条本合同由双方当事人签署即生效。
任何一方未签署的合同无效。
第五条政府采购单位应当按照规定程序签署本合同,并确保合同真实、合法、有效。
第六条供应商应当按照政府采购单位的要求签署本合同,并确保履行合同义务。
第三章合同的履行第七条双方当事人应当按照本合同的约定,履行各自的义务。
第八条合同履行过程中,如有任何问题需要协商解决,双方应当友好协商解决,并书面确认解决意见。
第九条如一方当事人不能履行合同义务,应当告知对方,并在约定期限内补救履行义务。
第十条在合同履行过程中,如存在不可抗力等情况导致合同无法履行,应当及时通知对方,并协商解决。
第四章合同的变更与解除第十一条在履行合同过程中,如有需要变更合同内容,应当经双方协商一致,并签署书面变更协议。
第十二条合同解除应当经双方协商一致,并签署解除协议。
解除协议应当明确解除原因、解除日期及解除后的责任承担情况。
第五章合同的保密第十三条双方当事人应当严格遵守保密条款,不得泄露合同中的商业机密、技术秘密及其他保密信息。
第十四条合同涉及商业机密、技术秘密等保密信息的,应当在合同中明确保密义务。
第六章合同的争议解决第十五条本合同的履行和解释争议,双方应当友好协商解决。
协商不成,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条在解决争议时,双方应当配合人民法院的调解工作,积极寻求和解。
第七章附则第十七条本合同自双方签署之日生效。
第十八条其他未尽事宜,可由双方协商确定,并签署书面补充协议。
第十九条本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力。
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/53b4ad55a7c30c22590102020740be1e650eccac.png)
18.9
本合同 9.2 规定向发包方支付违约金。 17.6 发包方在公司内仅向承包方提供水、电、
汽接口,承包方自行从指定接口引接。承包方应负责 其工作范围内水、电、汽及通讯设施的安装、维护, 并在工程结算前按实际用量向发包方交费,具体按发 包方公司相关规定执行。
专用合同条款
注:合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条 款与合同通用条款不一致时,以专用条款为准。
条款号
条款
性质
修改内容
1.13 发包方要求中的错误(A)不适用
删除
3
监理人
增加
如项目有监理人,发包方与监理人职责和权利由 双方签订的监理合同进行约定。
4.2 履约担保
不适用
删除
4.11 不可预见物质条件(A) 不适用
号码、联系方式,工作时间,应发工资项目及数额, 代扣、代缴、扣除项目和数额,实发工资数额,银行
代发工资凭证及农民工签字等内容,并对提供的所有 资料承担责任。
因本标段实际发生人工费超出承包人报价所造 成的农民工工资支付责任以及由此产生的纠纷风险 由承包人自行承担。
承包人应按时、足额发放农民工工资,接受发包 人的监督,如果承包人未按时足额向劳动者支付用工 费用,发包人有权代其支付,该项费用可自任何应付 给承包人的到期款项中予以扣除,由此引起的发包人 受到的行政处罚及有关损失和工期延误应由承包人 自行承担。
删除
6.2 发包方提供的材料和工程 增加条款
承包人及时提供甲供材卸货地点,负责接卸发包
设备(A)
政府采购合同(专用条款)5篇
![政府采购合同(专用条款)5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/3aa65ea59fc3d5bbfd0a79563c1ec5da51e2d656.png)
政府采购合同(专用条款)5篇篇1甲方(采购人):____________________乙方(供应商):____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务,乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质,双方经友好协商,依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,达成如下合同条款:一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在政府采购活动中的权利和义务,确保采购过程公开、公平、公正,保障双方的合法权益。
二、合同范围及内容本次采购的具体范围、内容、数量、规格、质量要求等详见合同附件的采购文件及乙方提交的响应文件。
三、价格与支付方式1. 采购金额:____________________人民币。
2. 支付方式:根据采购文件和响应文件的约定,采用一次性支付或分期支付方式支付货款。
3. 乙方应提供合法有效的发票,甲方按照财政部门的有关规定办理支付手续。
四、交货与验收1. 交货时间:乙方应按照采购文件要求的时限完成交货。
2. 交货地点:甲方指定的地点。
3. 验收标准:按照采购文件及国家相关标准进行验收。
4. 验收程序:乙方提交验收申请后,甲方组织验收小组进行验收。
5. 乙方未能按时交货或交付的货物不符合质量要求,应承担违约责任。
五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的货物为全新、未使用过的原装合格产品,符合质量要求。
2. 乙方应提供至少________年的质保期,质保期内出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供完善的售后服务,包括但不限于技术支持、维修服务等。
六、保密条款1. 双方应对采购过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付货款的,应按未支付货款金额的百分之________向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定交货或交付的货物不符合质量要求的,应按合同金额的百分之________向甲方承担违约责任。
合同协议书专用条款
![合同协议书专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/4a2a0e9a9fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d6dd.png)
一、合同签订1.1 合同双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,依法签订本合同。
1.2 合同签订后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
1.3 合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律约束力。
二、合同标的2.1 合同标的应明确、具体,双方应就标的物的名称、规格、数量、质量、技术要求等达成一致意见。
2.2 标的物的交付时间、地点、方式等应在合同中予以明确。
2.3 标的物的所有权、使用权、收益权等应在合同中予以明确。
三、合同履行3.1 合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
3.2 合同履行过程中,如遇不可抗力因素导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决,并可依据合同约定调整履行期限或解除合同。
3.3 合同履行过程中,如一方违反合同约定,另一方有权要求其承担违约责任。
四、违约责任4.1 合同双方应严格遵守合同约定,如有违约行为,应承担相应的违约责任。
4.2 违约责任包括但不限于:赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金、解除合同等。
4.3 违约金的具体数额由双方在合同中约定。
五、争议解决5.1 合同双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、合同解除6.1 合同在履行过程中,如出现以下情形之一,任何一方均有权解除合同:(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)合同履行过程中出现不可抗力因素,导致合同无法履行或履行困难的;(3)合同约定的解除条件成就。
6.2 合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理合同解除后的有关事宜。
七、其他7.1 本合同专用条款为本合同不可分割的一部分,与本合同正文具有同等法律效力。
7.2 本合同专用条款未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同正文具有同等法律效力。
7.3 本合同专用条款的解释权归合同双方共同享有。
7.4 本合同专用条款自双方签字盖章之日起生效。
合同双方签字盖章:甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________签订地点:____________________。
政府采购合同书(专用条款)6篇
![政府采购合同书(专用条款)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/0d1c25ddb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2be0.png)
政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证,适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。
本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动,双方应当遵守合同的各项约定。
第二条合同标的合同标的为___________________(以下简称“货物/服务”或“标的物”)。
合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。
第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方;2. 交货时间为_____________年____月____日。
如有延迟交付的,应当按照后续约定支付滞纳金。
第四条价格及支付方式1. 价格为_______________,支付方式为________________________;2. 如有特殊约定,应在附件中注明。
第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求;2. 采购方有权对标的物进行检验,不合格的标的物应当及时更换或退回。
第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作;2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。
第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权;2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷,供应商应承担全部责任。
第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应在合理范围内协商解决。
第九条争议解决1. 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 协商不成的,应提交有关部门进行调解或仲裁。
第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效,至____________________结束;2. 本合同如有附件,附件与本合同具有同等效力。
双方签署人:日期:供应商:政府/政府机构:篇2政府采购合同书(专用条款)第一条合同订立甲方:(采购单位)乙方:(供应商)经双方协商一致,甲乙双方本着平等互利的原则,就政府采购项目达成如下协议,起草《政府采购合同书(专用条款)》。
合同专用条款
![合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/3c5d12a00875f46527d3240c844769eae109a344.png)
合同专用条款
一、合同目的。
本合同旨在明确双方当事人的权利和义务,规范双方的合作关系,确保合同的履行和有效性。
二、合同主体。
1. 甲方,(委托方/出租方/雇主/其他)名称、地址、法定代表人(或负责人)及联系方式。
2. 乙方,(受托方/承租方/员工/其他)名称、地址、法定代表人(或负责人)及联系方式。
三、合同内容。
1. 合同类型,(例如,劳动合同、租赁合同、销售合同等)。
2. 合同期限,合同的起始日期和终止日期。
3. 合同标的,合同涉及的具体物品、服务、权利等内容描述。
4. 合同费用,合同约定的费用标准、支付方式、结算周期等。
5. 合同履行,双方的履行义务和责任,包括合同违约责任、解除权利等条款。
四、其他条款。
1. 保密条款,对于涉及商业机密或个人隐私的信息,双方应当保密并承担保密责任。
2. 争议解决,对于合同履行过程中可能出现的争议,双方同意通过协商、调解或诉讼等方式解决。
3. 法律适用,合同的签订、履行和解释均适用(国家/地区)法律。
4. 其他条款,根据实际情况可适当添加其他必要的条款。
五、附则。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同期限届满或合同目的实现之日止。
2. 本合同一式(份),双方各持(份),具有同等法律效力。
甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。
签订日期,__________签订地点,__________。
中标协议书专用合同条款
![中标协议书专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/cf0fed6aa22d7375a417866fb84ae45c3b35c2db.png)
一、合同订立依据1.1 本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定订立。
1.2 本合同参照《招标文件》和《投标文件》中的相关内容,经双方协商一致,达成如下协议。
二、合同标的2.1 本合同标的为(项目名称),具体内容详见《招标文件》和《投标文件》。
2.2 中标人应按照《招标文件》和《投标文件》的要求,全面履行合同义务,确保项目按期、按质、按量完成。
三、合同金额及支付方式3.1 合同金额:人民币(大写)______元整(小写)¥______元。
3.2 支付方式:(1)合同签订后,中标人应向招标人提交履约保证金,金额为合同金额的10%。
(2)项目验收合格后,招标人支付合同总金额的80%。
(3)项目竣工后,招标人支付合同总金额的10%。
(4)项目保修期满后,招标人支付合同总金额的10%。
四、合同履行期限4.1 合同履行期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
4.2 项目工期:自合同签订之日起______个月。
五、质量要求5.1 中标人应严格按照《招标文件》和《投标文件》的要求,确保项目质量符合国家相关标准和规范。
5.2 项目验收合格标准:(1)项目质量符合国家相关标准和规范;(2)项目功能满足用户需求;(3)项目运行稳定,无重大质量问题。
六、验收与交付6.1 项目验收:(1)项目验收由招标人组织,中标人配合;(2)项目验收合格后,双方签署验收报告。
6.2 项目交付:(1)项目验收合格后,中标人应按照合同约定的时间向招标人交付项目;(2)项目交付时,中标人应提供项目相关资料和文件。
七、违约责任7.1 中标人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成项目的,应向招标人支付违约金,违约金为合同金额的10%。
7.2 招标人未能按照合同约定支付款项的,应向中标人支付违约金,违约金为应付款项的10%。
7.3 双方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的法律责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。
合同范本 专用合同条款
![合同范本 专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/6db0ca2ba36925c52cc58bd63186bceb19e8ed34.png)
合同范本专用合同条款
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
鉴于甲方与乙方就______________事宜达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守,共同遵守以下条款:
第一条合同目的
甲方与乙方双方就______________事宜,经友好协商,达成一致意见,特订立本合同。
第二条合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,至______________止。
第三条合同内容
1. 甲方______________。
2. 乙方______________。
第四条合同履行
1. 甲方应______________。
2. 乙方应______________。
第五条合同变更
经双方协商一致,对本合同内容进行变更的,应当签订书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。
第六条合同解除
1. 本合同在履行过程中,如因不可抗力因素导致不能履行的,应及时通知对方,并在合理期限内提供书面证明,免责解除合同。
2. 本合同在履行过程中,如一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未改正的,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任。
第七条争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方有权向______________仲裁机构申请仲裁。
第八条其他
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
签订日期:______________签订日期:______________。
政府采购合同书(专用条款)6篇
![政府采购合同书(专用条款)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/7b4bc74e15791711cc7931b765ce0508763275e0.png)
政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)一、总则政府采购合同书是政府采购中最重要的文件之一,合同书中规定了双方的权利和义务,约束双方履行合同。
政府采购合同书应当遵循中国政府采购法律法规的要求,合法、合规、合理地约定双方权利义务。
本合同书的签署双方为(以下简称“甲方”)和(以下简称“乙方”),本合同从(年)(月)(日)生效,至(年)(月)(日)终止。
二、合同的履行1. 甲方有权依照本合同的约定,要求乙方按照约定的内容和期限完成合同的内容,包括但不限于提供产品、服务等。
2. 乙方有责任按照本合同的约定,按时按质完成合同的内容,并保证提供的产品、服务符合国家标准和合同约定。
三、合同的变更1. 在未经双方书面同意的情况下,不得擅自变更合同的内容。
2. 当双方经协商一致后需要修改合同的内容,应当签署书面文件确认变更内容,并及时履行。
四、合同的解除1. 在下列情形下,甲方有权解除本合同:(1)乙方严重违反合同的约定,致使本合同无法继续履行的;(2)乙方因故不能履行合同义务,经催告仍不采取补救措施的;(3)其他法律、法规规定的情形。
2. 在下列情形下,乙方有权解除本合同:(1)甲方严重违反合同的约定,致使本合同无法继续履行的;(2)甲方因故不能履行合同义务,经催告仍不采取补救措施的;(3)其他法律、法规规定的情形。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
2. 若一方违约给对方造成损失,对方有权要求违约方承担违约责任。
六、争议解决1. 双方因履行本合同发生争议的,应当友好协商解决。
如协商不成,应当依法向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
2. 若一方违约给对方造成损失,对方有权要求违约方承担违约责任。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为政府采购合同书的专用条款,希望双方遵守合同的约定,共同维护政府采购秩序,促进经济的发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
专用合同条款
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:按通用条款执行。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国的现行法律、法规及省市有关文件规定
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:国家现行相关标准、规范
甲方提供标准、规范的时间:签订合同后
国内没有相应标准、规范时的约定:/
3、图纸
3.1甲方向乙方提供图纸日期和套数:/
承包人对图纸的保密要求:不得转给第三方
二、双方一般权利和义务
1、工程师
1.1监理单位委派的工程师
姓名:李森职务:项目负责人
甲方委托的职权:合监理合同约定的内容
需要取得甲方批准才能行使的职权:合监理合同约宋的内容
1.2甲方派驻的工程师
姓名:崔元职务:项目负责人
职权:1、负责合同约定施工范围的工程管理.监督施工工序及验收。
2、合同的履行。
1.3不实行监理的,工程师的职权:/
2、项目经理
姓名:傅昕职务:项目经理
3、甲方工作
3.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 施工场地具备施工条件
的要求及完成的时间合同签订后7天内;
(2) 将施工所需的水、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:_乙方自行解决施工及生活用电用水,不得影响施工和生活;
(3) 施工场地与公共道路的
通道开通时间和要求:乙方自行解决 ;
(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:进场前提供;
(5) 由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: !;
(6) 水准点与坐标控制点交验要求:进
场前由甲方以书面形式交付乙方 ;
(7) 图纸会审和设计交底时间:开工前;
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护
建筑)、古树名木的保护工作;
(9) 双方约定甲方应做的其他工作;
3.2甲方委托乙方办理的工作:!
4、乙方工作
4.1乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间:
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:进场前提供施工组织设计及施工进度计划
(3) 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:由乙方承担施工现场内的安全保护工作及夜间照明
(4) 向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求: /
(5) 需乙。