建设工程合同管理模拟试题(一至九)
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的特征的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 价款可以附条件B. 价款可以附期限C. 价款调整必须经发包人同意D. 价款支付期限不得变更4. 下列不属于建设工程合同风险的是（）。
A. 政策风险B. 市场风险C. 技术风险D. 人员风险5. 下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。
A. 变更必须经发包人同意B. 变更不得附条件C. 变更不得附期限D. 变更不影响合同价款6. 下列不属于建设工程合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 合同标的灭失D. 合同当事人一方死亡7. 下列关于建设工程合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 争议解决方式必须在合同中约定B. 争议解决方式可以附条件C. 争议解决方式可以附期限D. 争议解决方式不受合同效力影响8. 下列不属于建设工程合同违约责任的情形的是（）。
A. 合同当事人一方不履行合同义务B. 合同当事人一方履行合同义务不符合约定C. 合同当事人一方迟延履行合同义务D. 合同当事人一方履行合同义务多余约定9. 下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。
A. 履行地点可以附条件B. 履行地点可以附期限C. 履行方式不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意10. 下列不属于建设工程合同强制性规范的是（）。
A. 合同主体资格B. 合同标的C. 合同价款D. 合同履行期限二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同特征的有（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性E. 合同履行期限较长12. 下列属于建设工程合同风险的有（）。
建设工程合同管理模拟卷
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同的法律性质属于：A. 销售合同 . 服务合同 C. 加工承揽合同 D. 租赁合同2. 以下哪项不是建设工程合同的主要内容？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程投资 D. 工程进度3. 在建设工程合同中，通常由甲方负责的是：A. 提供施工图纸 . 提供施工场地 C. 提供施工资金 D. 所有选项4. 如果乙方未能按合同约定完成工程，应当承担的责任是：A. 违约金 . 损失赔偿 C. 解除合同 D. A和5. 建设工程合同争议解决的首选方式是：A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同管理的主要任务包括：A. 合同谈判 . 合同签订 C. 合同履行监控 D. 合同变更管理7. 以下哪些情况可能导致建设工程合同的变更？A. 设计变更 . 材料价格波动 C. 施工方法改变 D. 法律法规更新8. 在建设工程合同中，对于违约责任的描述应当包括：A. 违约方 . 违约行为 C. 违约后果 D. 违约责任的免除条件三、判断题（每题1分，共10分）9. 建设工程合同一经签订，任何一方都不得擅自变更或解除。
（错）10. 在合同履行过程中，如果遇到不可抗力事件，双方应当按照合同约定和相关法律规定处理。
（对）四、案例分析题（共20分）11. 某建筑公司与开发商签订了一份建设工程合同，但在施工过程中由于地质条件不符合预期，导致工程延期。
请分析建筑公司应当如何依法处理此事，并说明理由。
五、论述题（共20分）12. 论述建设工程合同管理的重要性，并结合实际案例说明如何有效进行合同管理以提高项目管理效率。
六、实务操作题（共20分）13. 假设你是一名建设工程项目经理，你需要为一项即将开工的项目起草一份合同管理计划。
请列出该计划的主要组成部分，并对每个部分进行简要说明。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(二)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除协议状况下，设计人应承担旳违约责任除了负责提出补救措施，()。
A.不再承担其他赔偿责任B.返还设计协议规定旳定金C.免收直接损失部分旳设计费D.双倍返还设计协议规定旳定金2.在下列协议文献中，()具有优先旳解释效力。
A.协议履行中工程洽商协议B.施工协议通用条款C.图纸D.施工协议专用条款3.有关隐蔽工程与重新检查旳说法不对旳旳是()。
A.工程师未能按规定期间提出延期规定，又未准时参与验收，承包人可自行组织验收，该检查视应视为工程师在场状况下进行旳验收B.工程师没有参与验收，当其对某部分旳工程质量有怀疑，不能规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查C.无论工程师与否参与了验收，当其对某部分旳工程质量有怀疑，均可规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查D.重新检查表明质量不合格，承包人承担由此发生旳费用和工期损失4.设备安装工程具有联动无负荷试车条件旳，应由()组织试车。
A.发包人B.设计单位C.承包人D.设备供应单位5.因承包人旳原因不能按期动工旳，()推迟动工日期。
A.承包人应以书面形式告知工程师B.应当通过工程师同意C.承包人与发包人协商D.应当通过建设行政主管部门同意6.设备监理在()检查合格后签发旳文献是对设备运行性能抵达协议规定旳最终确认。
A.无负荷试车B.带负荷试车C.性能检查D.保证期满7.承包商对工程师变更工程旳估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对成果仍不满意。
按照施工协议条件旳规定，承包商()。
A.必须接受裁决委员会旳决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定8.在下列经济法律关系主体中，()是法人。
A.企业经理B.施工企业C.企业董事长D.施工队9.施工企业旳项目经理指挥失误，给建设单位导致损失旳，建设单位应当规定()赔偿。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试一、选择题（每题1分，共20分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中，索赔通常发生在以下哪种情况？A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括：A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题（每题1分，共10分）6. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
（对）8. 索赔必须以书面形式提出。
（对）9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
（错）10. 合同的履行过程中，双方应保持沟通和协调。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷？13. 描述在建设工程合同中，如何有效进行风险管理。
四、案例分析题（每题20分，共40分）14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔，并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间，由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任，请为C公司提供合理的建议和措施。
工程建设合同管理模拟试题
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
建设工程合同管理模拟试卷
建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么？– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中，建设工程合同主要包括哪些方面？– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中，施工单位的主要责任是什么？– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中，如何保证质量符合合同要求？– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中，如何有效控制工程进度？– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。
2.建设工程合同管理中，项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。
3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求，安全、经济地完成建设工程。
4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查，确保施工符合合同要求。
5.在建设工程合同管理中，合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致，并办理相关手续。
三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。
建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。
首先，在合同签订阶段，甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商，并达成合同意向，最终签订建设工程合同。
其次，在合同履行阶段，施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工，监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。
最后，在合同验收阶段，甲方对建设工程进行验收，确保工程达到合同约定的要求，并支付相应的款项。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.某承诺文献超过要约规定期间1天抵达要约人。
按照邮寄文献收函邮局戳记标明旳时间，受要约人是在规定旳时间内投邮，由于邮局错递而延误了抵达时间。
对此状况，该承诺文献应( )。
28A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受告知后才有效C.必须经要约人发出拒绝告知后才无效D.因非受要约人原因旳迟到，要约人必须接受该承诺2.必须以第三方财产提供担保旳方式是( )担保。
A.保证B.抵押C.质押D.定金3.设计单位完毕委托设计任务旳1/3工作时，发包人由于其他原因旳考虑准备放弃此工程项目旳建设，经与设计人协商后解除设计协议。
则终止协议后应由( )。
A.设计人返还定金B.设计人应没收定金C.发包人支付约定设计费旳二分之一D.发包人支付实际完毕工作量旳设计费，且定金不返还4.工程师对已经同意承包人隐蔽旳工程部位施工质量产生怀疑后，规定承包人进行剥露后旳重新检查。
检查成果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师旳指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工协议旳规定，对增长旳施工成本和延误旳工期处理应是( )。
A.工期顺延，施工成本旳增长由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本旳增长由承包人承担C.顺延工期，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担5.FIDIC施工协议条件中规定旳缺陷告知期，是指( )旳期限。
A.协议签字日至承包商提交结清单日B.动工日至工程师颁发移交证书日C.动工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认旳竣工日至颁发履约证书日6.当协议履行过程中发现，对给付货币地点，协议中没有明确约定，事后双方又未能到达补充协议，根据《协议法》，应在( )履行。
38A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币寄存地D.货币使用地7.保证协议旳当事人是指( )。
建设工程合同管理模拟试题一至九
第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意)1．可撤销的合同在撤销前，属于( )合同。
A．效力待定 B．有效 C．不确定 D．无效2．担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。
A．主合同当事人 B．保证人和债务人C．债权人和债务人 D．保证人和债权人3．合同法律关系的客体是指( )。
A．双方的权利 B．双方的义务 C．标的 D．当事人4．监理招标宜采用( )的方式招标。
A．邀请招标 B．竞争性招标 C．公开招标 D．直接发包5．撤回要约通知应在( )到达对方。
A．对方发生承诺之前 B．对方承诺到达要约人之前C．对方承诺生效之后 D．要约到达对方之前6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( )家。
A．3 B．4 C．5 D，67．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按( )执行。
A．当地市场价格 D．原价和新价的平均价格C．原价格 D．新价格8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( )。
A．中止履行合同 B．恢复履行合同C．解除合同 D．终止合同9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( )。
A．需经对方同意B．不需对方同意，但要办理公证C．不需对方同意，但应通知对方D．不需对方同意，也不必通知对方10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。
A．投标须知 B．项目说明书 C．合同条件 D．工程量清单11．建设工程委托监理合同的标的是( )。
A．建设工程 B，监理服务 C．货币 D．监理规划12．“建设工程委托监理合同”属于( )。
A．实践合同 B．单务合同 C．技术合同 D．诺成合同13．因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的( )。
A．正常工作 B．附加工作 C．额外工作 D．其他工作14．建设工程委托监理合同不包括( )内容。
《建设工程合同管理》模拟试题 附答案
《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有１个最符合题意）１合同法律关系（ A ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
Ａ主体Ｂ客体Ｃ内容Ｄ事实２企业法人（ D ）取得法人资格。
Ａ成立之日Ｂ注册资金到位后Ｃ建立组织机构后Ｄ经工商行政管理机关核准登记后３合同法律关系内容包括（ B ）。
Ａ行为Ｂ权利Ｃ当事人Ｄ智力成果４在下列经济法律关系主体中，（ B ）是法人。
Ａ公司经理Ｂ施工企业Ｃ公司董事长Ｄ施工队５能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（ B ）。
Ａ法律关系主体Ｂ法律事实Ｃ法律关系客体Ｄ法律关系内容６法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（ D ）。
Ａ自然人Ｂ公民Ｃ领导者Ｄ组织７违约是法律事实中的（ A ）。
Ａ违法行为Ｂ合法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件８对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ D ）。
Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件９对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ D ）。
Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件１０代理是代理人在代理权限内，以（ B ）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
Ａ代理人和被代理人Ｂ被代理人Ｃ第三人Ｄ自己１１监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ A ）赔偿损失。
Ａ建设单位Ｂ监理单位Ｃ监理工程师Ｄ项目经理１２在下列各项中，符合代理特征的是（ C ）。
Ａ代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为Ｂ代理人以自己的名义实施代理行为Ｃ代理人在授权范围内独立地表现自己的意志Ｄ代理行为的民事责任由代理人承担１３工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B ）承担。
Ａ乙项目经理Ｂ甲施工企业Ｃ建设单位Ｄ具体施工人员１４施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
Ａ施工企业Ｂ施工企业的法定代表人Ｃ施工企业的项目经理Ｄ具体的施工人员１５施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ A ）代理。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题建设工程合同管理是一个复杂而又高效的过程。
在实际工作中，我们需要保证合同的执行，遵守工程规范和合法法律法规。
为了帮助大家更好地掌握建设工程合同管理的知识和技能，现在我发布了以下的模拟试题，希望对大家有所帮助。
一、基础知识题1.下列哪一项不属于建设工程合同管理的基本原则？A、公开、公正、公平、诚实信用B、合法合规、公开透明、竞争自由、诚实信用C、公开透明、自由竞争、推崇诚信、防止决策失误D、严谨规范、有据可查、依法合规、增信释疑2.以下哪项不是加强建设工程合同管理有效性的关键要素？A、保证合同的合法性和完整性B、严格履行合同义务C、建立健全的施工质量控制和安全生产活动D、确保资金安全和合同资金支付3.建设工程合同履行的质量、进度和费用等方面均需依据合同条款确定，否则会违反下列哪一项法律法规？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》二、案例题某工程项目采用了总包套餐的方式进行，总包方虽未出现违约情况，但由于其未能按时履行付款义务，导致工程质量受到了影响。
建设方根据合同条款，即时向总包方发出催缴请求，并对其进行了责令履行和违约赔偿等制裁。
该案例要求回答下列问题：1、建设方可否对总包方提出违约处罚，有何法律依据？2、总包方对该工程配合不力，是否应该被评为违约方？3、建设方可否隔断支付总包方相应工程款项？三、应用题某工程项目标书出现了两个利益冲突较为明显的投标人，其中甲方的价格虽略低于乙方，但行业口碑及施工技术更为优越，建设方不知如何下决定。
该案例要求回答下列问题：1、建设方需依据以下哪一项法律法规进行选择？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》2、建设方需重点考虑下列哪一点进行权衡决策？A、价格B、施工技术C、行业口碑D、服务质量3、建设方做出决策后，是否应该向所有投标人公布结果？上述试题是关于建设工程合同管理模拟试题，其中涵盖了基础知识题、案例题和应用题三个部分，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理的知识和技能，从而为实际工作中的顺利展开提供保障。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题以下是一份建设工程合同管理的模拟试题：一、选择题（每题2分，共10分）1. 下列哪项不是建设工程合同中常见的风险类型？A. 设计变更风险. 施工技术风险C. 市场价格波动风险D. 自然灾害风险2. 在建设工程合同管理中，以下哪个环节不属于合同履行阶段的管理内容？A. 工程进度控制. 质量监督C. 合同变更管理D. 项目前期策划3. 若承包商未能按照合同约定时间完成工程，以下哪种做法不符合民法典律规定？A. 要求承包商支付违约金. 直接解除合同C. 与承包商协商延期事宜D. 对延误原因进行调查后再做决定4. 在建设工程合同中，索赔通常是指：A. 发包人向承包人提出的额外费用要求. 承包人因合同变更向发包人提出的额外费用要求C. 任何一方因对方违约而提出的损失补偿要求D. 第三方因工程影响向双方提出的损害赔偿要求5. 关于合同争议解决方式，下列说法正确的是：A. 只能通过诉讼解决. 只能通过仲裁解决C. 可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决D. 必须首先通过协商解决二、案例分析题（每题10分，共40分）案例一：某建筑工程项目，在施工过程中遇到了不可预见的地质条件，导致工程进度严重滞后。
承包商向发包人提出了工期延长和额外成本的索赔。
6. 作为项目经理，你会如何处理这一索赔请求？请简述处理流程。
案例二：在一项基础设施项目中，由于设计单位提供的图纸存在错误，导致施工单位返工，增加了大量成本。
7. 根据民法典的相关规定，施工单位应如何进行合理索赔？请列出具体的步骤和方法。
案例三：在一次大型商业综合体建设项目中，由于市场原材料价格大幅上涨，原定的合同金额已无法满足实际需要，双方需要重新协商合同条款。
8. 作为业主代表，你会如何启动合同重新协商的过程？在协商过程中应该注意哪些问题？案例四：某工程项目在竣工验收阶段，发现部分工程质量不符合合同规定的标准。
9. 作为项目管理团队的一员，你应该如何协调发包人和承包人之间的关系，以确保问题得到妥善解决？三、论述题（每题15分，共30分）10. 试述在建设工程合同管理中，如何有效识别和控制合同风险？11. 结合你的工作经验，谈谈你认为在建设工程合同管理中最容易出现的问题有哪些，并提出相应的解决策略。
工程建设合同管理模拟试题
一。
单选1。
初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( ）来承担。
a.委托方b。
设计单位c。
监理工程师d。
主管部门2。
监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（)。
a。
业主承担b。
业主从监理费中扣除，转付给承包方c。
承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a。
业主b。
监理工程师c.总包商d。
分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后,监理单位（)。
a.向业主支付使用费并归还业主b。
将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失.按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为（）。
a。
1万元b。
2万元c。
3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,（)。
a。
另一方可请求法院强制执行b。
仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d。
另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c。
每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a。
总价合同b.单价合同c。
成本加酬金合同d。
成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见，则承包商（).a。
可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定10。
建设工程合同管理考试模拟试卷一
建设工程合同管理考试模拟试卷一1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试考试时间：120分钟考试科目：建设工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚信原则D. 动态管理原则2. 在建设工程合同中，关于合同文件的组成，下列说法正确的是（）。
A. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款B. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、施工图纸C. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同通用条款、施工图纸D. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款及附件3. 下列关于合同履行的原则，说法错误的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平交易原则D. 先履行后付款原则4. 合同的变更应当满足的条件不包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同的变更内容符合法律法规C. 合同的变更内容符合合同约定D. 合同已履行完毕5. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政诉讼解决6. 在建设工程合同中，关于合同价格的调整，下列说法正确的是（）。
A. 工程量增减导致的费用变化，由承包人承担B. 工程变更导致的费用变化，由发包人承担C. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由承包人承担D. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由发包人承担7. 下列关于合同索赔的说法，正确的是（）。
A. 索赔事件发生后，承包人应当在合同约定的时间内向发包人提出索赔B. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的1个月内向发包人提出索赔C. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的2个月内向发包人提出索赔D. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的3个月内向发包人提出索赔8. 在建设工程合同中，关于工程质量的保证，下列说法正确的是（）。
A. 承包人应当对工程质量承担终身责任B. 承包人应当对工程质量承担主要责任C. 发包人应当对工程质量承担主要责任D. 发包人和承包人共同对工程质量承担责任9. 下列不属于合同违约责任的是（）。
建设工程合同管理试卷6篇
建设工程合同管理试卷6篇篇1建设工程合同管理试卷第一部分：选择题1. 建设工程合同有几种分类？A. 1种B. 2种C. 3种D. 4种2. 建设工程合同管理的基本原则包括下列哪些？A. 公平、公正、诚信B. 效率、公正、规范C. 诚信、公开、互利D. 公正、互信、诚实3. 建设工程合同管理的主要内容包括下列哪些？A. 合同签订、合同履行、合同变更、合同支付B. 合同签订、合同履行、合同咨询、合同评估C. 合同签订、合同履行、合同备案、合同结算D. 合同签订、合同履行、合同验收、合同决算4. 下列建设工程合同中，应该具备的基本条件是什么？A. 价格明确、标的清晰、权利义务明确B. 价格公开、标的一致、权利明确C. 价格合理、标的清晰、权利义务均衡D. 价格优惠、标的丰富、权利义务平等5. 建设工程合同中的履行方式一般包括哪几种？A. 现金支付、分期支付、一次性支付B. 现金支付、银行转账、支付宝支付C. 现金支付、账期支付、贷款支付D. 现金支付、信用卡支付、微信支付第二部分：填空题6. 建设工程合同的签订应当采取__________的方式进行。
7. 建设工程合同管理的基本目的是保证建设工程合同的_______________。
8. 建设工程合同的变更应当经过__________程序。
9. 建设工程合同的支付一般是按照________________进行的。
10. 建设工程合同的履行方式有______________种。
第三部分：简答题11. 请简述建设工程合同的主要内容及管理流程。
12. 建设工程合同管理的基本原则是什么？为什么要遵守这些原则？13. 请举例说明建设工程合同中的基本条件及其作用。
14. 请解释建设工程合同变更的意义及流程。
15. 请说明建设工程合同履行的方式及其影响因素。
第四部分：综合题16. 某工程队与客户签订了一份建设工程合同，但在后期施工过程中出现了很多问题，客户认为工程质量不符合预期，要求进行合同变更。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1 分。
每题的备选项中只有一个最符合题意) 1．可撤销的合同在撤销前，属于 ( ) 合同。
A ．效力待定B ．有效C ．不确定D ．无效 2．担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。
A ．主合同当事人B ．保证人和债务人C ．债权人和债务人D ．保证人和债权人 3．合同法律关系的客体是指 ( ) 。
A ．双方的权利B ．双方的义务C ．标的D ．当事人 4．监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。
A ．邀请招标B ．竞争性招标C ．公开招标D ．直接发包 5．撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。
A ．对方发生承诺之前B ．对方承诺到达要约人之前C ．对方承诺生效之后D ．要约到达对方之前6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( ) 家。
A ．3B ．4C ． 5D ， 6 7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。
A ．当地市场价格 D ．原价和新价的平均价格C ．原价格D ．新价格 8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。
A ．中止履行合同B ．恢复履行合同C ．解除合同D ．终止合同 9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( ) 。
A ．需经对方同意B ．不需对方同意，但要办理公证C ．不需对方同意，但应通知对方D ．不需对方同意，也不必通知对方 10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )A ．投标须知B ．项目说明书C ．合同条件D ．工程量清单 11．建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。
A ．建设工程B ，监理服务C ．货币D ．监理规划 12．“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。
A ．实践合同B ．单务合同C ．技术合同D ．诺成合同 13．因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的 ( ) 。
A ．正常工作B ．附加工作C ．额外工作D ．其他工作 14．建设工程委托监理合同不包括 ( ) 内容。
A ．业主权利的条款B ．监理单位权利的条款C ．承包商权利的条款D ．违约责任的条款 15．确定中标人后，招标人与投标人应以() 作为施工合同价。
A ．标底价B ．标底修正价C ．投标价D ．评标价 16．某施工合同经法院确认无效后，该合同从( ) 日起无效。
A ．确认无效B ．签订合同C ．下达开工令D ．停止施工17，施工合同文本中的“工程师代表” ，是指由 ( ) 委派在现场负责工作的代表人。
A ．发包人B 。
承包人C ．总监理工程师D 。
设计单位 18．建设工程设计合同履行时， ( ) 是承包人的责任。
A ．提供设计依据资料B ．外部协调工作C ．提供必要的现场工作条件D ．保证设计质量 19．施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由 ( ) 办理保险。
A ．监理人B ．发包人C ．承包人D 。
承发包双方共同 20．施工合同示范文本规定， ( ) 是承包人应当完成的工作。
A ．办理土地征用、平整施工场地B 。
办理施工许可证C 。
组织图纸会审D ．做好施工现场地下管线的保护工作 21．施工合同示范文本规定的设计变更范畴不包括( ) 。
A ．更改工程有关部分的标高B ．增减合同中约定的工程量C ．改变有关工程的施工时间和顺序D ．删减承包人的部分工作给其他人实施 22．施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由( ) 承担责任。
A ．承包人B ．工程师C ．承包人和工程师D ．发包人23．施工合同文范文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或者试验的， ( )A ．由发包人负责，费用由发包人承担B ．由发包人负责，费用由承包人承担C ．由承包人负责，费用由承包人承担D ．由承包人负责，费用由发包人承担 24．为了保证工程质量，最低保修期限为5年的是( ) 。
A ．主体工程B ．装修工程C ．防水工程D ．设备安装工程 25．施工合同文范文本规定，设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由( ) 组织试车。
A ．发包人B ．承包人C ．工程师D ．设计单位 26。
合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同( ) 。
A ．无效B ．有效C ．变更D ．．终止 27，因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，条约方可( ) 。
A ．按合同约定违约金要求对方赔偿B ．按实际损失加上违约金要求对方赔偿C ．请求法院增加超过违约金部分损失D ．在原约定违约金墓础上适当增加一定比例违约金、 28．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则 ( ) 。
A ．在履行义务一方所在地履行B ．在支付货币一方所在地履行C ．原合同无效D ．原合同可撤销 29．因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是( ) 。
A ．请求行政主管部门授予撤销权B ．请求人民法院撤销债务人的行为C ．请求仲裁机构撤销债务人的行为D ．单方宣布终止合同 30．承包人在临街交通要道附近施工，施工前的工程师提出安全措施，工程师认刚实施，其防护措施费由 ( ) 。
A ．发包人承担B ．承包人承担C ．承发包双方共同分担D ．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付 31．因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。
合同解除后，双方约的 ( ) 条款仍然有效。
A ．担保B ．投资控制C ．质量控制D ．支付和结算 32．在选择工程施工分包人方面，监理人有( ) 。
A ．建议权B ．选定权巳认可权 D ．指定权 33．施工合同示范文本规定，承包人要求的延期开工应( ) 。
A.经发包人批准 B •经工程师批准C.由承包人通知发包人 D .由承包人自行决定34．不属于材料质量验收方法的是 ( ) 。
A ．经验鉴别法B ．查点法C ．物理试验D ．化学试验35． FIDIC 合同条件规定，当颁发整个工程的接收证书时，( ) 。
A ．不应返还保留金B ．应退还一半保留金C ．应退还—半保留金的 40％D ．应全部退还保留金36． FIDIC 合同条件规定“合同有效期”是指以合同签字之日起，至( ) 止。
A 。
颁发工程接收证书 HB ．工程接收证书中说明的竣工日C ．颁发履行证书 HD ．承包商提交的结清单生效日37． FIDIC 合同条件规定，包含在合同价格之内的暂列金额使用归( ) 控制。
A ．业主 D ．工程师 C ．承包商 D ．工程师和承包商共同38． FIDIC 合同条仍：规定， ( ) 属于承包商应承担的风险。
A ．社会暴乱导致暂停施工B ．外币支付部分由于汇率变化的影响C ．施工过程中当地税费的增长D ．施工中遇到图纸上未标明的地下障碍物39．FIDIC 合同条件规定，在颁发了整个工程接收证书后的84 天内，承包商应向工程师报送 ( ) 。
A ．竣工：报表B ．临时支付报表C ．最终报表D ．结清单40． FIDIC 合同条件规定，总包商与指定分包商的施工发生交叉干扰，应由( ) 负责协调：工作。
A ．业主B ．工程师C ．总包商D ．指定分包商41，分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害时，应向 ( ) 提出索赔要求。
A ．业主B ．工程师C ．承包人D ．责任人 42．承包人应在索赔事件发生后的 28 天内，向工程师递交 ( ) 。
A ．索赔依据B ．索赔证据C ．索赔报告D 。
索赔意向通知 43．不属于按索赔事件的性质分类的索赔是 ( ) 。
A ．工程延误索赔B ．工程变更索赔C ．工程加速索赔D ．费用索赔44．下列情形中的 ( ) 不属于工程师的权力。
A ．检查承包人现场同期的记录B ．指示承包人缩短合同工期C ．对索赔报告进行审查分析D ．把批准的索赔要求纳入工程进度付款中 45．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式是( ) 。
A ．抵押B ．质押C ．保证D ．留置 46．法定代表人不能亲自签订合同时，可采取() 方式订立合同。
A ．委托代理B ．指定代理C ．法定代理D ．有权代理 47．货物运输合同的客体是 ( ) 。
A ．运输工具B ．被运货物C ．运输费用D ．运输行为 48．不能行使留置权的合同是（）。
A ．运输合同B ．建设工程施工合同C ．保管合同D ．仓储合同49．无效合同的认定单位是（）。
A ．工商行政部门B ．建设主管部门C ．招投标办公室D ．人民法院 50．建设工程监理合同的标的是（）。
A.物 B •财 C •智力成果 D •行为二、多项选择题（共30题，每题 2分。
每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每一个选项得0. 5分）51 •可以是第三人做出担保的方式有（）。
A •保证B •抵押C •质押D •留置E •定金52 •对无权代理行为，被代理人有（）。
A •拒绝权B •追认权C •撤回权D •催告权E •撤销权53 •法人应具备的条件包括（）。
A •有自己的名称、组织机构和场所B •有必要的财产和经费C •有明确的隶属关系D •能够独立承担民事责任E •有主管部门授权54 .《合同法》规定无效合同条件包括（）。
A •损害社会公共利益B •恶意串通损害第三人利益C •违反行政法规的强制性规定D •在订立合同时显失公平E •因重大误解而订立的合同55 •合同约定应当先履行债务的当事人，当对方（），可以中止履行合同。
A •转移财产，逃避债务B •丧失商业信誉C •丧失履行能力D •转让财产E •经营状况严重恶化56 •在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（）。
A •选择招标方式B •办理招标备案C •编制招标有关文件D •发布招标公告E •进行资格预审57 •招标投标法规定，招标方式可分为（）。
A •公开招标B •邀请招标C •议标D •行业内招标E •地区内招标58 •施工招标的发包工作范围可以是（）招标。
A •全部工程B •单项工程C •单位工程D •特殊专业工程E •分部工程59 •公开招标条件下，新发布的招标广告内容包括（）。
A •工程项目概况B •项目资金来源C •招标范围D •投标须知E •评标方法60 .承担违约责任的形式有（）。
A ．继续履行B ．采取补救措施C ．赔偿损失D ．解除合同E ．罚金 61．工程建设监理委托合同的当事人有( ) 。
A ．业主B ．监理单位C ．施工单位D ．设计单位E ．管理工程师 62．“监理合同”规定，监理人对 ( ) 有建议权。