委托建设合同正式版
工程建设监理委托合同通用版范文5篇
工程建设监理委托合同通用版范文5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(建设单位):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(监理单位):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、定义与解释本合同中的工程监理服务是指乙方根据甲方的委托,对工程项目的实施过程进行全面监督管理,保障工程建设的质量和进度,协调工程建设各方之间的关系。
二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方所委托的工程项目的实施过程进行监督管理。
具体包括工程项目的施工设计审查、材料验收、进度监控、质量验收、安全监督等方面的工作。
2. 乙方应协助甲方处理与工程相关的各种问题,包括但不限于与设计单位、施工单位及其他相关部门的沟通协调工作。
3. 乙方应根据工程建设需要,提供合理化的建议和改进意见,以提高工程质量和效率。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
乙方应按照工程进度表的要求,按时完成各项监理任务。
如因特殊情况需调整进度安排,双方应友好协商解决。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用计算方式、支付时间等详见合同附件《监理费用明细表》。
甲方应在每个付款周期结束后向乙方支付相应的监理费用。
如有违约情况,违约方应承担违约责任。
五、保密条款双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
六、质量保障措施乙方应按照相关法律法规和规范要求,履行监理职责,确保工程建设质量。
如因乙方工作失误导致工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。
七、违约责任与解决方式如双方在执行本合同过程中发生争议或违约情况,应及时协商解决。
如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
具体违约责任及解决方式详见合同附件《违约责任与解决方式说明》。
委托建设网站合同范本6篇
委托建设网站合同范本6篇委托建设网站合同范本 (1) 甲方:乙方:甲、乙双方经友好协商,就乙方为甲方提供网站建设方面工程事宜,达成如下一致协议:一、合同标的及总价款1.1 合同标的:乙方为甲方提供网站开发1.2 合同总价款:本合同总价为元人民币(大写: )1.3 开发内容见附件一:1.4 使用范围:本软件在下列地点安装使用:产品系统安装在:甲方指定范围产品系统使用为:甲方指定范围二、双方权利义务2.1 甲方权利义务:2.1.1 有权利得到合同承诺的满足要求的产品和服务;2.1.2 负责协助乙方进行需求调查、产品安装、测试、运行、培训、维护等工作;2.1.3 负责验收乙方交付的产品,并负责保管;2.1.4 按本合同约定的时间及办法对产品系统进行初验和终验;2.1.5 按本合同约定的付款时间及金额付款给乙方;2.1.6 本产品的网站内容版权和经营权归甲方所有;2.1.7 有权在不影响整体结构的前提下在开发过程中对需求进行改进。
2.2 乙方权利义务:2.2.1 负责产品的研发及相关文档(文档包括数据字典、文档目录说明)的编写;2.2.2 按本合同约定的质量、时间完成网络开发制作;2.2.3 按本合同约定承担技术支持和人员培训义务;2.2.4 对甲方今后在该项目上的扩充及升级,乙方承诺将按本合同同等的优惠条件提供服务;2.2.5 提供产品的介质等相关的资料;2.2.6 有权利按照合同承诺的方式向甲方收取合同规定的金额。
三、合同的履行3.1 合同总金额合同总额为元人民币(大写: )。
3.2 付款方式3.2.1 首期款:合同签订之日起三个工作日内,支付合同总额的 %。
即¥元(人民币:整)。
3.2.2 二期款:在整个网站制作项目完工后,乙方将网页上传至客户服务器。
由甲方依据验收标准验收,验收合格或超过验收期限截止日三日内支付合同总额的 %。
即¥元(人民币:整)。
3.2.3 三期款:乙方向甲方交付所有网站的源代码及程序附件(如:数据字典、目录说明文档等),且甲方网站试运行一个月无技术问题后,支付合同总额的 %。
委托建设工程勘察设计合同书(精选3篇)
委托建设工程勘察设计合同书(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
托付方**(以下简称甲方)承包方**(以下简称乙方)依照《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商全都,签订本合同。
第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计项目表(见附件)。
其次条乙方依据托付的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,详细规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任(一)根据各设计阶段协议书的规定,向乙方供应有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。
托付勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件,并支配好现场工作条件。
托付初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满意初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。
托付施工图设计时,应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。
(二)收到乙方交付的设计文件后,应准时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参与试车考核及竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应必要的工作和生活条件。
(四)托付协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的单位参与。
建设项目委托代建合同格式版(3篇)
建设项目委托代建合同格式版项目名称:_____项目委托人:北京市发展和改革委员会项目代建人:_____项目使用人:_____根据《中华人民共和国民法典》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法(试行)》,为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施,充分发挥政府投资效益,严格控制投资概算,经委托人、代建人与使用人三方协商同意,签订本合同。
一、项目概况项目名称:_____项目总投资:_____(万元)(以批准的投资概算为准)建设地点:_____建设规模:_____建设内容:_____二、代建项目管理范围和内容:_____三、代建项目管理目标投资控制金额:_____(万元)(以代建人投标报价为准)工程质量标准:_____代建管理期限:____个日历天四、代建管理费金额(大写):____元人民币¥:____元五、本合同由以下文件组成1.三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2.委托代建合同书3.专用合同条款4.通用合同条款5.中标通知书6.投标书及其附件7.招标文件及其附件(或描述代建项目的技术性文件)8.初步设计文件及其审查批复文件9.标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,为代建人提供项目建设的必要条件。
八、代建人承诺,遵守本合同中的各项约定,按照代建工作范围和内容,承担代建任务。
九、使用人承诺,遵守本合同中的各项约定,协助代建人完成代建工作。
十、本合同一式____份,具有同等法律效力,三方各执____份。
委托人:(签章)_____代建人:(签章)_____使用人:(签章)_____法定代表人:(签章)_____法定代表人:__________(签章)_____法定代表人:__________(签章)_____地址:_____ 地址:_____ 地址:_____邮编:_____ 邮编:_____邮编:__________电话:_____ 电话:_____ 电话:_____本合同签于____年____月____日第一部分通用合同条款第一章词语定义、适用的法律法规、语言第一条词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:(1)\’项目\’是指委托人委托实施代建的项目。
2024年建设项目委托代建合同(三篇)
2024年建设项目委托代建合同编号:_____项目名称:_____项目委托人:北京市发展和改革委员会项目代建人:_____项目使用人:_____鉴于《中华人民共和国民法典》及《北京市政府投资建设项目代建制管理办法(试行)》之相关规定,为有效推进市政府投资建设代建项目的顺利实施,确保政府投资效益最大化,并严格控制投资概算,经项目委托人、代建人及使用人三方友好协商并达成一致意见,特订立本合同。
一、项目基本情况项目名称:_____项目总投资额:_____(万元),具体以经批准的投资概算为准。
项目建设地点:_____建设内容详细说明:_____二、代建项目管理范畴及内容界定:_____三、代建项目管理目标设定1. 投资控制目标金额:_____(万元),以代建人投标报价作为基准。
2. 工程质量标准:_____3. 代建管理期限:明确为____个日历天。
四、代建管理费用金额(大写):_____元人民币,小写:¥____元。
五、合同文件组成体系1. 三方共同确认并签署的关于工程变更、协商等书面文件或协议修正件。
2. 本委托代建合同书正本。
3. 专用合同条款细则。
4. 通用合同条款通则。
5. 中标通知书正式文件。
6. 投标书及其随附的各类附件。
7. 招标文件及其补充材料(或描述代建项目技术特征的详细文件)。
8. 初步设计文件及其获得的审查批复文件。
9. 遵循的标准、规范及相关技术资料。
若上述文件间存在解释上的冲突或不一致,则依据上述列明的顺序进行优先解释。
六、合同中特定词汇的含义,均依据本合同“第二部分通用合同条款”中的定义执行。
七、委托人郑重承诺,将严格遵循本合同所有条款,为代建人提供项目实施所必需的各项条件支持。
八、代建人亦承诺,将严格遵守本合同的各项约定,依据明确的代建工作范围和内容,全面承担并完成代建任务。
九、使用人同样承诺,将恪守本合同各项条款,积极协助代建人顺利完成代建工作。
十、本合同一式____份,每份均具有同等法律效力,由项目委托人、代建人及使用人各执____份。
建设工程合同范本(律师整理版)6篇
建设工程合同范本(律师整理版)6篇篇1建设工程合同范本(律师整理版)一、合同双方:甲方:(委托方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息)乙方:(承包方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息)二、工程项目基本信息:(一)工程项目名称:(填写工程项目名称)(二)工程地点:(填写工程地点)(三)工程概况:(填写工程概况)三、工程内容及范围:1.甲方委托乙方承担以下工程项目的设计、施工、材料采购等全过程:(一)工程项目的具体内容描述;(二)工程图纸、设计文件等技术要求;(三)工程预算、工期安排等工程管理要求;2.乙方需按照国家相关法律法规以及本合同规定的要求完成工程项目,确保工程质量、安全、进度等。
四、合同价款及支付方式:1.合同价款为(填写具体金额)人民币,合同价款支付方式为(填写具体支付方式)。
2.合同价款的支付时间、节点及方式由双方另行商定。
3.如因工程变更等原因导致价格调整,双方协商后可以进行合同调整。
五、工程质量及验收:1.乙方必须严格按照甲方要求的技术标准完成工程项目,确保工程质量符合相关标准和规定。
2.工程竣工后,甲方有权组织相关部门对工程质量进行验收,乙方必须配合并完成相关手续。
3.如工程质量未达到合同约定标准,乙方必须承担相应责任,并按照甲方要求进行整改。
六、工程风险责任:1.因乙方原因导致工程延误、质量不合格等情况,乙方需承担相应的违约责任。
2.因不可抗力等原因导致工程无法按时完成或出现其他问题,双方协商解决,如无法协商解决,按照法律规定处理。
七、合同变更及解除:1.如因工程变更、资金问题等原因需要对合同进行变更,须经双方协商一致,并签署书面变更协议。
2.如双方无法继续履行合同,应当依法解除合同,并协商解决未了事宜。
八、争议解决:1.在履行本合同过程中发生的争议,应当先协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
建设工程招标代理委托合同协议书范本 正式版
委托方:(甲方)代理方:(乙方)委托方将项目的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
一、代理业务的内容、形式:甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况:本次招标范围:1、招标代理的内容:填写申请表格,编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务。
2、招标代理的形式:二、工作条件和协作事项:1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料;或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。
3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。
三、委托期限:本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。
四、费用支付方式及日期:1、本工程造价为人民币(大写),收取代理费用合计人民币(大写)。
付款方式为现金或转账,代理费用应在开标前全部付清。
代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。
(收费标准:按国家计委计价格[2002]1980号)2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元(大写),所得归乙方。
五、违约责任:1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款第一条约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式份,甲方份,乙方份,报招标管理机构份。
工程建设监理委托合同书7篇
工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
委托代建协议书(精选5篇)
委托代建协议书(精选5篇)委托代建协议书随着社会不断地进步,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。
下面小编为大家整理了委托代建协议书(精选5篇)仅供大家参考。
委托代建协议书1委托方:(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)甲乙双方已就目标公司股权收购达成一致意见,对于协议中涉及乙方为甲方代建“”项目抵作股权收购款和建成后后期的经营管理事宜,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和相关法律、法规,按照平等、自愿和诚实信用的原则,订立本协议,以资信守。
第一条项目概况1、本项目名称:项目暂定名为“_____”,项目最终命名以政府主管部门核准的名称为准。
2、本项目位置:本项目位于。
3、本项目主要经济技术指标:用地面积平方米(约100亩),规划用地性质为商住用地,土地使用年限年,规划容积率,覆盖率,项目总建筑面积平方米。
4、本项目相关技术资料详见。
第二条合作方式1、根据优势互补、互利互惠的原则,甲方委托乙方代为开发建设,采用合作分工、分期实施、各司其职、自负盈亏的合作方式。
2、本项目以土地方(甲方)和代建方(乙方)的名义联合开发建设。
3、项目建成后,甲方对该项目享有所有权,乙方负责全面经营管理,经营期限为自年月日至年月日为期年,合作期限届满,如任意一方未提异议,则合作期限自动续延。
第三条甲方权利与义务1、甲方提供符合本协议第一条约定内容的项目建设用地,但不参与项目开发建设和经营管理。
2、甲方负责承担办理本项目开发建设前期的土地出让、规划审批、报规报建、地勘、所有施工图纸设计等一切相关手续,并承担其相应费用。
3、甲方自本协议签定之日起个月以内,应依法取得本项目的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《规划条件设计通知书》并承担其相关费用。
如甲方不能按时取得上述许可及相关合法资质,或因前期工作中所产生的纠纷影响到项目后期的建设,应按本协议第七条第一款约定向乙方承担违约责任。
委托建设合同详细版(5篇)
委托建设合同详细版甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________一、背景本合同甲方拥有相应的土地使用权和建设资金,为了实现特定目标和经营需求,委托乙方进行建设项目的开发、设计、施工和交付,双方达成如下协议。
二、合同目的1. 建设项目:__________(项目名称)2. 建设规模:__________(规模)3. 建设地点:__________(地点)4. 建设内容:a. 建设设计:包括初步设计和施工图设计;b. 施工工程:按照设计图纸和相关规范进行施工;c. 竣工验收:完成建设工程的验收和交付。
三、合同条款1. 总包价款乙方应按照本合同约定的工程量、工程价格和变更单价等确定的金额,承担建设项目的全部经济责任。
总包价款为__________(金额)。
2. 工期乙方应按照与甲方约定的工期完成建设项目,具体工期为__________,包括设计、施工、验收和交付等环节。
如遇不可抗力因素,双方须协商后延长工期。
3. 建设设计a. 乙方应在甲方指定的时间内完成初步设计和施工图设计,并按照甲方的要求进行修改和完善。
b. 设计图纸和设计方案必须符合国家相关法律法规、规范和标准的要求,保证建设项目的安全性、稳定性和可持续性。
4. 施工工程a. 乙方应按照设计图纸和相关规范进行施工,确保施工质量和工程安全。
b. 乙方负责组织施工人员、材料和设备,并按照项目进度和工期安排施工工作。
c. 施工期间,乙方应保证周边环境的安全和清洁,并采取必要措施防止施工对周边环境和居民的影响。
5. 竣工验收a. 在建设工程完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
b. 甲方有权对建设工程进行验收,包括质量、设计是否符合要求等方面的检查。
c. 如发现建设工程存在缺陷或不符合要求的问题,乙方应承担相应的修复和改进责任。
6. 保修期a. 建设工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应提供一定的保修期,保修期为__________(天数)。
建设委托合同范本
建设委托合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承建方)地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就相关建设项目签订如下合同:第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行____________________的建设工程,具体包括(项目范围):____1.2 建设地点:____1.3 建设工程总价:____第二条建设工程的进度管理2.1 乙方应按照双方协商的工程进度计划,保证工程按时交付。
2.2 若乙方无法按时完成工程,应提前向甲方报告,并经甲方同意后可延长工期。
第三条价款支付3.1 建设工程总价为____。
支付方式为:(1)工程进度款:按照工程完工进度,甲方给予乙方支付相应款项。
(2)最终结算:工程完工后,根据双方验收结果进行最终结算。
第四条质量保证4.1 乙方保证在建设过程中采用符合国家标准的材料和工艺,确保工程质量满足相关规定。
第五条担保责任5.1 乙方需对工程质量承担____年的质量保修期,若出现因工程质量问题引起的损失,乙方需承担相应责任。
第六条突发事件处理6.1 若因不可抗力导致工程无法按期完成,双方可根据实际情况协商解决,延期完成工程。
第七条违约责任7.1 若任何一方违反本合同规定,应向对方支付违约金,违约金金额为合同总金额的____%。
7.2 若因一方原因导致严重损失,损失方有权要求违约方承担赔偿责任。
第八条合同终止8.1 合同期满或工程完工后,本合同自动终止。
8.2 在合同履行期间,双方如需终止合同,应提前____天书面通知对方。
第九条法律适用和争议解决9.1 本合同适用中华人民共和国法律。
9.2 若在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,可提交仲裁机构仲裁。
第十条其他10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程交付完毕结束。
10.2 本合同正本一式叁份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:______ 签字:______日期:______ 日期:______附件:建设工程相关附件。
(完整版)建设工程委托代建合同(范本)
广州市政府法制办公室合同范本起草之二建设工程项目委托代建合同甲方:乙方:签约时间:签约地点:说明为了规范建设工程代建活动,维护合同双方当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本《建设工程项目委托代建合同》。
为了便于合同当事人使用《建设工程项目委托代建合同》,现就有关问题说明如下:一、《建设工程项目委托代建合同》的组成《建设工程项目委托代建合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《建设工程项目委托代建合同》合同协议书共计9条,主要包括:项目概况、委托代建范围及内容、代建项目管理目标、代建费、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就建设工程项目委托代建的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的约定。
通用合同条款共计70条,具体条款分别为:词语定义、适用的法律法规、语言,双方权利、双方义务、工程竣工验收及工程移交、代建费与工程资金的支付使用、合同生效、变更与终止、保修期责任、争议的解决、违约责任等。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对建设工程项目委托代建的有关要求,也考虑了建设工程项目委托代建的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对合同条款约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程委托代建的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程委托代建的特殊要求;2、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
委托建设合同模板
委托建设合同模板合同编号: [合同编号]甲方(委托方):[甲方名称]地址:[甲方地址] 联系人:[甲方联系人] 联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址] 联系人:[乙方联系人] 联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方拥有一定的建设项目,并希望委托乙方进行项目的建设,甲乙双方经友好协商,达成以下合作协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在委托建设项目方面的权利和义务,确保合作安全、顺利进行。
二、委托范围甲方委托乙方承担以下建设任务和责任:1.描述任务1;2.描述任务2;3.描述任务3;4.描述任务4。
三、建设期限本建设项目的建设期限为从合同生效之日起至合同约定的竣工日期止。
甲乙双方共同协商并确定竣工日期为:[竣工日期]。
四、委托费用乙方承担本建设项目的费用,费用由甲方支付。
费用包括但不限于:1.施工费用:[具体金额];2.材料采购费用:[具体金额];3.设备租赁费用:[具体金额];4.其他费用:[具体金额]。
费用支付方式为:[支付方式],具体支付时间及方式由甲乙双方协商确定。
五、质量保证乙方承诺按照合同约定的标准和要求进行建设,保证建设质量符合行业标准,并提供相应的质量保证文件。
六、合同变更任何一方在合同期间需变更合同内容的,应提出书面申请,并经甲乙双方同意后方可执行。
变更内容应以补充合同的形式进行。
七、违约责任1.如因甲方原因导致乙方无法按时完成合同约定的任务的,甲方应按照合同金额的20%向乙方支付违约金。
2.如因乙方原因导致无法按时完成合同约定的任务或施工质量不符合要求的,乙方应按照合同金额的50%向甲方支付违约金,并承担其他相应的法律责任。
八、争议解决甲乙双方因本合同发生的争议,应协商解决。
如协商无果,应提交中国仲裁委员会进行仲裁。
九、其他条款1.本合同自双方签订之日起生效,至合同约定的期限届满或任务完成,以先到者为准。
2.本合同未尽事宜,双方可协商补充协议,补充协议具有与本合同同等的法律效力。
建设工程项目管理委托合同(2024版)
建设工程项目管理委托合同(2024版)合同目录第一章:总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同定义和术语解释第二章:合同当事人2.1 甲方资质与责任2.2 乙方资质与责任2.3 双方的权利与义务第三章:工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程内容及范围3.3 工程质量与安全标准第四章:项目管理服务内容4.1 项目管理服务范围4.2 项目管理服务标准4.3 项目管理服务流程第五章:合同价款与支付方式5.1 项目管理服务费用5.2 费用支付方式5.3 费用调整机制第六章:工程进度与验收6.1 工程进度计划6.2 工程进度监控6.3 工程验收标准第七章:质量保证与责任7.1 质量保证措施7.2 质量缺陷处理7.3 质量保修期限第八章:安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 安全事故预防与处理8.3 环境保护措施第九章:合同变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十章:违约责任10.1 违约责任的认定10.2 违约赔偿范围10.3 违约责任的承担方式第十一章:争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决程序11.3 法律适用与管辖第十二章:合同生效与终止12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同终止后的权利义务第十三章:其他约定13.1 保密条款13.2 通知与送达方式13.3 不可抗力条款第十四章:签字栏14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 签订时间14.4 签订地点合同编号______第一章:总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目管理中的职责、权利和义务,确保工程顺利实施。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目管理服务。
1.3 合同定义和术语解释合同中使用的专业术语和定义,详见附件一《术语解释》。
第二章:合同当事人2.1 甲方资质与责任甲方应具备相应的资质,并承担支付管理服务费用、提供必要信息等责任。
委托建设工程设计协议书(精选3篇)
委托建设工程设计协议书(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
建设单位(甲方):***********地址:***********邮码******电话***********法定代表人:***********职务***********设计单位(甲方):***********地址:***********邮码******电话***********法定代表人:***********职务***********为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,依据****批准的方案任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条甲方托付乙方担当******工程的设计项目,建筑安装面积为****平方米,批准总投资为****万元,建设地点在****。
其次条甲方的义务1.甲方应在****年**月**日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在****年**月**日施工图设计前,应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必需保证质量,不得随便变更。
2.准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应供应必要的工作条件,并在生活上予以便利,在设计和施工过程中因技术上的特别需要进行试制试验,所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务爱护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必需在****年**月**日以前,向甲方交付初步设计文件;在****年**月**日以前,向甲方交付技术设计文件;在****年**月**日以前,向甲方交付施工图设计文件。
合同模板委托建造
合同模板委托建造甲方:(委托方)地址:联系人:电话:传真:电子邮件:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:传真:电子邮件:鉴于甲方拟委托乙方进行建造工程,双方在平等自愿的基础上经友好协商达成如下协议:第一条工程内容1.1 甲方委托乙方承包建造工程项目,项目名称、工程地址、规模和内容详见附件1。
1.2 乙方应按照本合同规定的工程进程要求,完成委托的建造工程项目,并确保工程质量符合国家相关标准。
1.3 建造过程中如需对工程内容进行调整或增减,必须经双方协商一致后签订书面变更协议。
第二条工程费用2.1 甲方应按照本合同约定的工程金额和支付方式支付相应的工程款项。
2.2 工程款项划分及支付方式详见附件2。
2.3 如乙方在工程过程中发现工程款项不足以支付实际工程所需费用的情况,应及时通知甲方进行调整。
第三条工期和质量3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期完成建造工程项目,并按照国家相关标准保证工程质量。
3.2 如乙方在建造过程中出现因自身原因导致工程工期延误或工程质量问题,应承担相应违约责任。
第四条合同终止4.1 双方协商一致,任何一方可提前30天通知对方解除合同,解除合同后应根据实际工程进度和已付款项进行结算。
4.2 合同解除后,乙方需按照规定的要求进行交付工程,并保证工程质量。
第五条争议解决5.1 本合同如有任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,应提交相关部门进行调解或仲裁。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日生效,至工程竣工验收之日终止。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:附件:1. 工程内容、规模、地址2. 工程费用划分及支付方式以上内容经双方阅读,并自愿签字确认。
签约地点:签约日期:。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
建设工程委托建立合同
建设工程委托建立合同合同编号:________甲方(委托方):________乙方(承接方):________鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则,就甲方委托乙方进行建设工程项目的设计与施工达成如下协议:第一条工程项目概述甲方委托乙方对位于________地点的建设工程进行设计及施工,该工程包括________等主要建设内容,并需满足国家相关建设标准及质量要求。
第二条工程设计要求乙方应根据甲方提供的技术资料和规划要求,完成工程项目的初步设计、施工图设计等,并保证设计方案的科学性、合理性及安全性。
第三条施工质量与进度乙方必须按照合同约定的标准和质量要求进行施工,并确保工程进度符合计划。
对于施工中出现的任何问题,乙方应及时通知甲方,并采取相应措施予以解决。
第四条合同价款与支付方式甲乙双方约定工程总价款为________元。
付款方式按照以下流程:预付款、进度款项及竣工结算款项根据实际完成的工程量逐阶段支付。
第五条违约责任如一方未能履行合同中的任何一项条款,应向对方支付违约金,并根据实际情况赔偿由此造成的损失。
第六条争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项本合同未尽事宜,双方可另行商定补充条款。
本合同附件为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
第八条合同生效与变更本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
任何对合同内容的修改和变更,均需以书面形式经双方确认后方为有效。
第九条合同解除在特定条件下,如一方严重违反合同条款,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。
第十条附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同中的所有附件均为合同不可分割的一部分,并与合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日乙方(盖章):_________________ 日期:____年___月___日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
委托建设合同正式版
委托建设合同正式版
下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。
如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。
文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
本合同由以下单位订立:
甲方:乙方:
双方经友好协商,就乙方为甲方建设网站的有关事宜达成如下合同条款:第一条定义
1、网站建设:甲方委托乙方为甲方提供网站策划、设计、制作和相关服务。
2、服务费:指因乙方为甲方建设网站而甲方应向乙方支付的网站建设服务费用。
3、有效期:本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效,有效期为:
一年
第二条网站建设事项
甲方同意乙方为甲方建设网站。
1、本合同网站项目建设完成后,甲方享有委托乙方创作的全部网页(包含文字、图画及其组合)的版权;网站项目中相关程序、文件源码的版权属甲方所有。
2、甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用,以及为乙方进行网站建设工作提供相关服务。
第三条网站建设服务费及支付方式
1、网站建设期限视工作量由甲方与乙方协商制定。
甲方应向乙方支付网站建设服务费:
2、上述网站建设服务费由甲方以现金
或转账支票方式支付至乙方。
3、网站建设细节:
A、乙方以ASP语言作为网站开发语言,使用web2.0布局方式,以甲方提供的网站内容框架为基础,进行网站制作和程序开发。
第四条甲方的权利义务
按合同约定时间节点获得完整网站的所有权。
1、本合同项下网站建设所需资料及内容由甲方提供或确认,甲方应在网站建设开始之日前2日向乙方交付。
2、按本合同约定支付网站建设服务费用。
3、如甲方需要乙方提供放置网站的域
名、服务器空间或需要乙方提供其他系统软件、网站推广等,双方应另行签署其他协议。
4、甲方应向乙方提供网站建设时必要的资料和协助并派专人负责与乙方联络、协调。
5、甲方网站资料(如产品、商情信息等资料)由甲方自行上传或委托乙方上传(委托费用见附件)。
6、甲方保证提供的所需资料等是真实的、合法的和正当的,并非以不正当竞争手段获取,同时,不应对其产品或经营等各项内容作引人误解的虚假宣传。
7、甲方保证对其网站或提供的内容所需资料等享有知识产权等或相应的许可使
用权,未侵犯任何第三方之合法权益,任何由该内容引起之争议、诉求、纠纷均与乙方无关,且应由甲方自行承担相关法律责任,甲方并应就乙方因此遭受之实际及预期损失给予补偿。
第五条乙方的权利义务
1、乙方承诺在履行合同时不会进行有损甲方形象、声誉等的行为,网站的设计开发理念,乙方不得用于其他网站的开发使用。
2、按照甲方提供的材料依据本合同约定的时间完成网页制作等网站建设工作。
如果因甲方未按本合同的约定支付预付款或提供发布相关的资料、内容等不完整、迟延、非法、不真实等,造成乙方设计、
制作迟延或不能完成网站建设,乙方不承担违约责任;甲方拒绝或迟延支付网站建设服务费,乙方有权停止制作网站,直至终止本协议,此举不影响乙方要求甲方继续付款义务之权利。
3、指导甲方正确合理使用、操作网站后台。
4、依合同收取网站建设服务费用。
5、网站建设的相关工作完成后,及时向甲方提交工作成果。
6、乙方如有需要须将本合同项目有关内容委托第三方进行的,应保证该有关内容的质量符合要求并保证甲方在本合同中的利益不会受到影响。
7、乙方网站开发设计人员,承担甲方
网站开发与运作。
数据库存储过程的编写、关系图的设计及相关文档的编写等等,代码编写过程中严格按照软件编写规范设计编写,要努力提高程序执行效率,增强可读性,同时为了二次开发人员快速理解展开工作,还需要有相应的程序注释。
8、乙方应严格按照双方确定的设计方案和具体要求完成网站建设工作,对开发过程中出现的疑点,不明确之处应及时与甲方沟通。
方案的变更需取得甲方的书面认可。
9、在方案实施过程中,甲方提出修改意见,双方友好协商解决后,对内容进行修改。
10、乙方应保证甲方网站的正常运行,如网站出现故障无法正常使用,乙方应保证在24小时内恢复(经甲方受权后)。
如因服务器故障、线路故障(部署在新疆的服务器)导致网站无法正常访问,乙方有义务尽快恢复。
第六条特殊免责条款
1、因服务器提供商故障、维护此类情况造成网站短期无法登陆,甲方不对此追究责任,则乙方有义务尽力避免服务中断或将中断时间限制在24小时内。
2、电路维修、系统故障造成乙方不能按期履行本合同,甲方应给予体谅,乙方则应该尽可能将上述影响减少至最低程度。
第七条违约责任
1、如一方违反本合同中所规定的义务,违约方在收到守约方中要求纠正其违约行为的书面通知之日,应立即停止其违约行为,并在十五个自然日内赔偿守约方因此受到的所有损失。
如违约方继续进行违约行为或不履行其义务,守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外,亦有权提前终止本协议。
2、任何一方欲提前解除本合同,应提前通知对方。
甲方提前解除合同的,无权要求乙方返还已支付的费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方无故解除合同的,应双倍返还上述费用。
3、甲方不能按时支付网站建设预付款
而导致的工期延误,其责任由甲方承担。
4、双方应本着诚实信用的原则履行本合同。
任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。
5、任何一方违反本合同,给对方造成损失的,应赔偿损失。
6、如甲方逾期付款,则每逾期一个自然日,向乙方支付逾期部分款项的千分之三作为逾期违约金。
7、一方变更通讯地址或者联系方式,应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。
第八条保密
1、未经对方许可,任何一方不得向第三方(有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外)泄露本合同的条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况,以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。
2、本合同有效期内及终止后,本保密条款仍具有法律效力。
第九条不可抗力
1、“不可抗力”是指合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件。
该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。
该事
件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、网络故障、带宽或其他网络设备或技术提供商的服务延迟、服务故障。
2、出现不可抗力事件时,知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知,并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响,并应当在合理期限内提供相关证明。
3、由于以上所述不可抗力事件致使合同的部分或全部不能履行或延迟履行,则双方于彼此间不承担任何违约责任。
第十条争议的解决及适用法律
1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议,双方应进行友好协商;协商不成时,任何一方均可向仲裁委员会提请仲裁。
该仲裁裁决为终局的,对双方均具有
约束力。
2、本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。
第十一条通知及合同变更
1、本合同双方之间的任何通知均以书面形式、传真、专人派送(包括特快专递)或航空挂号邮件形式发送。
2、通知及函件若为传真形式,则送达时间应以传真传送记录所显示之确切时间为准,除非发出该传真之时间为该日下午七时之后,或收件一方所在地之时间并非工作日,则收件日期应为收件一方所在地时间之下一个工作日;若为专人派送(包括特快专递),则送达时间应按收件一方签收之日期为准;若以航空挂号邮件发送,则送
达时间应以邮局之发送单据为凭,自发送之日起七日为准。
3、本合同的任何变更均应以书面制成,经双方签署后方生效。
本合同的提前终止,必须双方一致同意并签署书面的终止协议。
第十二条关于网站运行期间服务器使用的约定
1、乙方交付网站后,由甲方自行进行内容管理,如出现违反政策、法规的内容信息,由甲方负责。
2、乙方交付网站后,未经甲方允许,不得擅自登录甲方后台,或进行数据、文件的拷贝、复制及相关操作。
第十三条其他
1、本合同的标题及各条款的标题是为检索方便拟定,不应用来解释合同的含义。
2、本合同自双方授权代理签字盖章之日起生效。
3、本合同一式二份,双方各执一份,均具有同等法律效力。
4、本合同的注解、附件、补充协议为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____
法定代表人(签字):_____ 法定代
表人(签字):_____
_____年____月____日_____年____月____日
——此位置可填写公司或团队名字——。