FIDIC合同条件 案例分析
案例六：新加坡油码头工程
案例六：新加坡油码头工程新加坡一油码头工程，采用FIDIC合同条件。
招标文件的工程量表中规定钢筋由业主提供，投标日期1980年6月3日。
但在收到标书后，业主发现他的钢筋已用于其他工程，他已无法再提供钢筋。
则在1980年6月11日由工程师致信承包商，要求承包商另报出提供工程量表中所需钢材的价格。
自然这封信作为一个询价文件。
1980年6月19日，承包商作出了答复，提出了各类钢材的单价及总价格。
接信后业主于1980年6月30日复信表示接受承包商的报价，并要求承包商准备签署一份由业主提供的正式协议。
但此后业主未提供书面协议，双方未作任何新的商谈，也未签订正式协议。
而业主认为承包商已经接受了提供钢材的要求，而承包商却认为业主又放弃了由承包商提供钢材的要求。
待开工约3个月后，1980年10月20日，工程需要钢材，承包商向业主提出业主的钢材应该进场，这时候才发现双方都没有准备工程所需要的钢材。
由于要重新采购钢材，不仅钢材价格上升、运费增加，而且工期拖延，进一步造成施工现场费用的损失约60000元。
承包商向业主提出了索赔要求。
但由于在本工程中双方缺少沟通，都有责任，故最终解决结果为，合同双方各承担一半损失。
案例分析：本工程有如下几个问题应注意： (1)双方就钢材的供应作了许多商讨，但都是表面性的，是询价和报价(或新的要约)文件。
由于最终没有确认文件，如签订书面协议，或修改合同协议书，所以没有约束力。
(2)如果在1980年6月30日的复信中业主接受了承包商的6月19日的报价，并指令由承包人按规定提供钢材，而不提出签署一份书面协议的问题，则就可以构成对承包商的一个变更指令。
如果承包商不提反驳意见(一般在一个星期内)，则这个合同文件就形成了，承包商必须承担责任。
(3)在合同签订和执行过程中，沟通是十分重要的。
及早沟通，钢筋问题就可以及早落实，就可以避免损失。
本工程合同签订并执行几个月后，双方就如此重大问题不再提及，令人费解。
FIDIC施工合同解读及案例
FIDIC施工合同条件解读
INTERPRETATION
• 案例 某国际工程项目，工程量清单中约定使用白水泥实施卫生间 装修的马赛克勾缝，但在技术规范中写明这项工作使用普通 硅酸盐水泥，施工图纸与确认的施工方案中均标注使用普通 硅酸盐水泥。合同约定技术规范、施工图纸优先于工程量清 单。业主与承包商就上述材料的使用产生争议。业主认为使 用白水泥较为美观，承包商认为普通硅酸盐水泥成本较低。
FIDIC施工合同条件解读
INTERPRETATION
• FIDIC施工合同（1999）结构 8. Commencement, Delays and Suspension 9. Tests on Completion 10. Employer’s Taking Over 11. Defects Liability 12. Measurement and Evaluation 13. Variations and Adjustments 14. Contract Price and Payment
• FIDIC合同性质——合同管理实践手册——行业惯例
FIDIC施工合同条件解读
INTERPRETATION
• FIDIC施工合同（1999）结构 1. General Provisions 2. The Employer 3. The Engineer 4. The Contractor 5. Nominated Subcontractors 6. Staff and Labour 7. Plant, Materials and Workmanship
• 一般是机电设备占工程大部分 或一定比例的工程
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
1. 介绍国际工程承包商（FIDIC）合同条件是一种广泛使用的标准合同条件，用于管辖国际工程建设领域的合同关系。
其中，索赔条款是重要的一部分，它规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因和方式。
在本文中，我们将分析一些常见的索赔条款案例，以便更好地了解这些条款的具体应用。
2. 索赔条款的主要内容首先，让我们简要介绍一下FIDIC合同条件中索赔条款的主要内容。
索赔条款可以分为三个部分：2.1 索赔的主要原因第一部分规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因，包括以下内容：•业主的不当行为，如变更勘测或者其他技术专业事项；•业主违反合同规定，如未按时支付款项或者未提供必要的设计或图纸；•不可预见的事件，如天气影响或政府行为。
2.2 提交索赔的要求第二部分规定了工程承包商应该如何提交索赔的要求：•在发现问题之后，应该尽快通知业主；•应该书面提交索赔请求，并附带合适的证据；•索赔请求必须包括估计损失和补救措施。
2.3 处理索赔请求的程序第三部分规定了处理索赔请求的程序：•索赔请求应该由业主尽快处理，并以书面形式给予回应；•如果业主拒绝索赔请求或者没有提供满意的解决方案，工程承包商可以提起仲裁程序。
3. 案例分析3.1 变更设计不合理在一项国际工程建设项目中，业主在执行过程中变更设计，但是这些变更的设计并不合理，导致工程承包商需要投入额外资金和时间来完成工程。
根据FIDIC合同条件中的索赔条款，工程承包商可以要求发起索赔并赢得一定的赔偿。
要提交索赔请求，工程承包商需要提供论证证据，包括设计变更的文件、变更对工程造成的影响、增加的费用以及延误的时间等信息。
3.2 免责条款适用在另一项国际工程建设项目中，工程承包商在建设过程中出现了一些问题，导致工程无法按照合同规定的进度完成。
然而，根据合同中的免责条款，业主可以不承担责任。
在这种情况下，工程承包商需要注意如何处理索赔请求，以避免过多的损失。
他们可以在合同签订之前仔细审查免责条款，并在合同中注明有关索赔请求的条款，以确保他们有权要求赔偿。
FIDIC合同案例
1．浦东机场二期扩建工程简介浦东机场扩建工程是上海航空枢纽建设的重要组成部分，于2005年12月全面开工，工程主要包括建设浦东机场第二航站楼、第三跑道、西货运区一级市政配套工程。
二期航站区工程是重中之重，07年7月份完成第二航站楼130万平方米的室内装饰工程；10月份完成建筑面积3.6万平方米的航站楼配套宾馆工程；11月份完成航站楼及交通中心41个系统中的航班生产类设备及系统联动调试；年底完成航站楼及交通中心共计1.1万台套机电及其他弱电类设备安装及系统调试；年底完成整个65万平方米的二期航站区工程的竣工及初验工作。
二期飞行区工程年内将完成面积达266余万平方米混凝土道面工程，浇筑的混凝土共达85万立方米。
07年6月份完成84万平方米的第二航站楼站坪工程；9月份完成110万平方米的第三跑道场道主体工程；年底完成第三跑道工程和72万平方米的西货运机坪工程的竣工及初验。
西货运区工程是浦东机场打造货运枢纽的重要货运设施。
8月份完成国内最大的全自动集装货物处理系统工艺设备到货及安装；年底基本完成建筑面积近20万平方米、年处理能力120万吨的西货运区建筑安装工程。
综合配套工程量大面广，主要包括两座35KV变电站工程、机场南进场市政道路工程、机场西围场河工程、第二能源中心工程等，也都相应制定了建设节点计划，确保年底完成竣工及初验。
根据民航总局和上海市政府关于浦东机场二期扩建工程计划于2007年底完工，并于2008年3月底投入运行的指示和要求，机场二期扩建工程的建设管理要对工程建设的质量、进度和造价控制目标实施全面地动态控制与跟踪，达到建设预期的目的。
FIDlC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，其组织是由若干个专业执行委员会和秘书处及21人的委员会组成，总部设在瑞士洛桑。
FIDIC条款是国际咨询工程师联合会和欧洲国际建筑联合会共同编制的通用土建工程合同条件。
本文结合浦东国际机场二期工程的工程管理过程，进行FIDIC合同的实际应用分析。
FIDIC合同的主要条款解析
1.Conditions of Contract for Construction (Harmonized Editions) For multi-development bank 该范本是在1999年新红皮书的基础上修改的，增加了银行的内容， 强调了“HSE”的工作。
1. 土木工程施工合同条件 (1957, 1965, 1977, 1987, 1992(DAB)) 2. 土木工程施工分包合同条件 (1994) 3. 机电设备安装合同条件(1963, 1980, 1987) 4. 设计—建造与交钥匙合同条件 (1995) 5. 业主与咨询工程师标准服务协议书 (1979, 1990, 1998)
FIDIC合同的主要条款解析
1. FIDIC合同条件类型与演变 2. FIDIC各合同范本适用条件 3. FIDIC合同条件分析与案例
1.FIDIC合同条件的演变与特点
FIDIC是什么 ?
总部位于瑞士日内瓦的“国际咨询工程师联合会”，成 立于1913，其目标 推动成员之间就国际工程咨询与承包 进行研究. 其主要工作就是举办国际会议、专业讲习班以及编制用 于国际工程领域的文件。 FIDIC因其编制高质量的国际合同文件范本而享誉全球。
讲座目录
1. FIDIC合同条件类型与演变 2. FIDIC各合同范本适用条件 3. FIDIC合同条件分析与案例 4. 与工程承包相关的其他合同
3.FIDIC 核心合同条款分析
新版合同条件共用多少条款？
• 新红皮书、新黄皮书、银皮书采用统一格式，都包 括20条，且大多数条款都一样
• 绿皮书更加简明，共包括15条 • 总体条件编制方法更“项目管理化”。
误期损害赔偿费。承包商因误期而承担的唯一责任。 不包括其他后果损失。自相应的竣工时间起至接收证 书注明的日期止的每日支付。但全部应付款额不应超 过投标函附录中规定的误期损失的最高限额。
FIDIC合同条件应用案例分析
FIDIC合同条件应用案例分析一、引言FIDIC，即国际工程咨询工程师协会（Fédération Internationale desIngénieurs-Conseils），是一个国际性的工程咨询师和工程承包商协会，该协会制定了FIDIC合同条件。
FIDIC合同条件是国际上广泛应用的工程建设合同标准之一。
本文将通过两个案例来分析FIDIC合同条件的应用。
二、案例一：某国际水电工程某国际水电工程是中国公司与外国业主合作的一个大型水电项目。
在工程施工过程中，由于各种原因导致了一系列的工程变更和索赔问题。
根据FIDIC合同条件，工程变更必须按照合同约定进行，否则可能导致赔偿责任的产生。
1. 工程变更管理根据FIDIC合同条件，工程变更应该通过书面的变更通知来提出，并经双方商定确定变更后的价格和工期。
在该案例中，中国公司采取了及时提交变更通知的措施，并与业主商讨了变更后的价格和工期。
这些变更都按照合同约定进行了记录和批准，从而确保了工程变更管理的合规性。
2. 索赔处理工程变更所引发的索赔问题在该案例中是不可避免的。
按照FIDIC 合同条件，索赔必须按照合同的索赔程序进行处理，包括及时提交索赔通知、提供充分的证据材料、经过双方的协商和评审等环节。
中国公司在该案例中采取了积极的行动，按照FIDIC合同条件的要求进行了索赔处理，最终取得了一定的经济补偿。
三、案例二：某国际公路建设项目某国际公路建设项目是一项由中国公司承建的跨国道路工程。
在施工过程中，由于土地征用、环保要求等问题，工程面临了较大的困难和风险。
根据FIDIC合同条件，业主有责任提供给予施工方的必要支持，同时也对施工方的责任和义务作出了明确规定。
1. 土地征用问题在该案例中，由于土地征用程序繁琐、时限拖延等原因，中国公司遭遇了较大的施工困难。
根据FIDIC合同条件，土地征用问题属于业主责任范畴，中国公司提出了书面通知并要求业主尽快解决问题。
合同知识-FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析 精品
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析索赔工作的重要步骤之一就是合同条款的选择,承包商应根据具体合同文本,参考其它案例的审议资料或权威书刊,选择最适合的条款,在对条款含义理解不明确之前,多选择几条条款,把最后的决定权留给工程师。
除此之外,还应认识到条款是合同条件的组成部分,各条款间又存在含义交叉,因此,在分析索赔条款时,应交叉分析各有关条款的含义,并参考合同其它组成部分,如工程量清单、技术规范等,然后作出最佳选择。
本文将通过具体的事件,对不同事件下的合同条款的选择进行分析,这些事件都是作者在实际工作中遇到的,并且经过向业主索赔成功的案例。
为了便于读者对照FIDIC 条款,将事件以合同条款先后顺序进行排列。
实例1 :某工程项目的合同条件第二部分第70条款规定:“施工过程中出现当地材料的差价时,承包商可从业主处得到以当地货币支付的材料补差。
但是承包商不能获取利润”。
这些规定意味着承包商只能以当地货币收取补差。
但是协议书上暗示业主支付给承包商的部分美元来自于当地材料补差,合同文件间相互矛盾,且合同协议书较合同条件有解释优先权,承包商就此提出索赔。
索赔目的:要求业主支付给承包商的当地材料差额以官价(银行兑奂挂牌价) 折成美元支付。
合同依据: FIDIC 条款第111 (g) (i) 条; FIDIC条款第512 条。
合同分析:在索赔费用时,应注意合同条款的实质含义“, 费用”一词应被认为包括管理费用,而管理费又反过来包括财政费用,但此词的定义不包括利润。
在审理索赔时,有些工程师认为索赔的价格水平应与承包商的投标价格水平一致,这种看法是不成立的,因为承包商的索赔是针对业主的风险而言,因此在索赔时,承包商没有义务受制于自己的风险———投标单价水平的限制,只要是合理的有证明材料的费用承包商皆可据实索赔。
FIDIC 条款第111(g) (i) 条规定“费用”一词不包括利润,但是FIDIC条款对于由业主直接责任或变更令造成的索赔费用中规定应包括利润,是否能够索赔到利润,最好在具体索赔时根据不同的情况而定。
《FIDIC合同条件》-案例分析
FIDIC合同条件-案例分析什么是FIDIC合同条件？FIDIC合同条件是指国际工程承包商协会（FIDIC）制定的适用于国际工程承包的标准合同条件。
FIDIC合同条件被广泛应用于国际工程建设领域，涵盖了工程设计、建造、运营等方方面面，旨在保护各方的权益，并规范工程承包的行为。
FIDIC合同分为经典合同、银色合同、黄色合同、红色合同等多种版本，每个版本规定了不同的合同条款和约定。
因此，在合同签订前，各方需要对不同的合同条件进行比较和分析，以确定适用的版本。
FIDIC合同条件的主要特点FIDIC合同条件的主要特点如下：1.平衡性原则。
FIDIC合同条件倡导各方在合同执行过程中实现平衡的利益关系，确保工程承包和设计的公正合理。
2.风险分配。
FIDIC合同条件将工程承包过程中可能出现的各种风险进行分配，包括工期、质量、款项等方面，以保护各方的合法权益。
3.合同文本的完整性。
FIDIC合同条件的合同文本包括了一切有关工程承包过程中相关的条款和规定，从而避免在合同执行过程中出现纠纷和争议。
FIDIC合同条件的典型案例案例一：雅加达莲花林公寓项目雅加达莲花林公寓项目是印尼一座豪华公寓项目，总投资额达2500万美元。
该项目采用了银色合同作为工程承包的基础，并按照FIDIC合同条件的规定，对工程设计、建造、验收、运营等环节进行了全面监督和管理。
在该项目的实施过程中，各方严格按照FIDIC合同条件的要求，对工程承包的各个环节进行了详细的规划和监控，最终保证了工程的高质量、高规格和高效率完成。
案例二：印度恒河公路改造项目印度恒河公路改造项目是一项基础设施改造项目，旨在提高当地交通道路的质量和流通效率。
该项目采用了红色合同作为工程承包的基础，并依据FIDIC合同条件的规定，对工程承包的各个环节进行了一系列监督和管理。
该项目的实施过程中，包括承包商、业主及设计师等各方，都遵循了FIDIC合同条件制定的明确规定，最终实现了优质、高效的工程成果。
建筑工程合同管理和索赔+案例分析
建筑工程合同管理和索赔案例分析(二) 案例七背景:某建设工程系外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。
施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天）。
10月14 至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天）。
为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。
其计算书的主要内容如下:1。
工期索赔：a。
框架柱扎筋10月3日至10月16 停工，计14天b。
砌砖10月7日至10月9日停工,计3天·c.抹灰10月14日至10月17日迟开工，计4天总计请求顺延工期：21天2.费用索赔：a.窝工机械设备费：一台塔吊14×234=3276元一台混凝土搅拌机14×55=770元一台砂浆搅拌机7×24=168元小计:4 214元b。
窝工人工费:扎筋35人×20。
15×14=9873.50元砌砖30人×20。
15×3=1813。
50元抹灰35人×20。
15×4=2 821。
00元小计：14 508。
00元c.保函费延期补偿：（1 500×10%×6％o÷365）×21=517。
81元d.管理费增加:(4 214+14508。
00+517.81)×15％=2885.9775e.利润损失：(4 214+14 508.00+517。
81+2 885.97)×5%=1 106。
29元经济索赔合计：23 232。
FIDIC合同条件下不可抗力条款适用的法理分析
FIDIC合同条件下不可抗力条款适用的法理分析作者：华心萌梁素娟来源：《项目管理评论》2020年第02期新冠肺炎疫情的爆发对国内外工程领域履约的影响不容小觑。
目前就其可能带来的影响，项目管理及法律专业人士已经发表工程合同管理或争议解决的各种建议及操作指引。
大量此类专业分析已将不可抗力的概念基本普及，解决方案多聚焦在该疫情对于工程合同的履约是否构成不可抗力及工程参与方是否可免责或解除合同上。
但具体到个案的法律风险防范，我们更需从不可抗力等概念的法理要素视角，与合同具体事项逐一开展契合比对，认真、全面地进行个案处理。
在国内及国际工程领域，不可抗力条款的适用需结合属地法的相应规定。
FIDIC系列合同在国际工程实践领域得到广泛应用，不可抗力条款是在其各个时期修订出版的合同范本中一直延用的条款。
本文尝试结合不同法系，对FIDIC合同条件中不可抗力条款的适用性进行梳理，以期对此类条款在工程领域具体涉疫事项中的运用提供建议。
FIDIC合同条件的“不可抗力”用词沿革“不可抗力”这一词语来源于大陆法系，在普通法系中也存在履约不能、履约落空等相近的概念。
该词语或其涵盖的内容在国际商务合同中得到广泛应用，但定义和操作方式并不完全统一。
1999版FIDIC彩虹族合同条件均包含不可抗力条款，该条款约定的风险情形都较为“严重”，在国际工程风险分担中发生概率较低，一旦启动该条款，往往影响巨大。
而这一特点也使其成为FIDIC合同条件中法律气息最重的条款之一。
不可抗力条款在2017版FIDIC合同中被重新命名为“例外事件”，但其所有内容的程序、原则、细节等方面并无原则性变动。
本文结合不同法系梳理该条款的适用特点，为表述方便，故在用词上统一采用“不可抗力”。
不可抗力分析FIDIC合同条件的不可抗力条款与属地法关系1999版FIDIC合同条件中的“专用条件”第 19条“不可抗力”规定：“在招标前，雇主应核实本条措辞与管辖合同的法律不相矛盾。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例引言国际工程领域内，FIDIC合同被广泛采用并成为一种标准的合同格式。
FIDIC全称为国际造价工程师与建筑师联合会（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils）。
它的合同模板多达多个，被分为红、黄、银三本，同时还有绿本合同。
FIDIC合同的全称为《国际造价工程师与建筑师联合会建造合同条件》（FIDIC Conditions of Contract for Construction）。
FIDIC合同针对国际工程领域而设计，标志着国际建筑领域进入了更为规范的时代。
本文将对FIDIC合同条款进行解析，并结合实际案例进行分析。
FIDIC合同条款解析第一章总则《FIDIC合同条件》规定，本合同所称“工程”包括建设工程、工艺装置、设备和材料的设计、采购、施工、安装、试验、调试、运行等。
该合同条款中还包括“合同文件”的定义。
合同文件指《FIDIC合同条件》、合同附件以及与本合同相关的合同文件。
所有合同文件在一定范围内应彼此协调并构成一个完整的内容，对于合同的内容解释，以合同条款为准。
第二章建造合同该章节主要涉及工程合同的执行方式，包括承包商提交的文件和工程计划，以及工程变更和补救措施的条款。
其中，工程变更是指工程合同在履约期间，由于各种原因发生变更的部分，变更后相关的工程变更单需要由双方在协商后签署。
第三章执行工程在“执行工程”这一章节中，契约双方需要就工期、施工安全、机电设备和材料等方面进行详细的规定。
为保证工程的顺利进行，在合同约定的工期内，承包商需要按照合同我们的要求进行构筑，确保工程顺利完成。
第四章支付条款支付条款包括了合同价款的结构、支付时间和额度等，是工程合同中最为重要的一部分。
本合同中，货币的支付必须符合当地法规，当然，如果是在外国进行工程建设，货币的支出需要按照国际贸易惯例进行。
第五章保证金保证金是一种为了保障履约的方式。
FIDIC合同条件应用案例分析
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件条款基本架构
• the Particular Conditions; • these General Conditions; • the Employer's Requirements; • the Schedules; and • the Contractor's Proposal and any other documents forming part of the Contract.
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草方法-示范起草方法
• 例二：如果您对FIDIC银皮书中承包商代表的语言 做出要求，参考的专用条款如下： At the end of Sub-Clause 4.3, add: The Contractor’s Representative and all these persons shall also be fluent in _____. Otherwise, the Contractor shall make competent interpreters available during all the working hours.
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草方法
FIDIC合同条件起草方法
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草件 直接将通用条件修改为专用条件 基于FIDIC标准通用条件起草符合公司或具体项 目需求的通用条件+专用条件
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草方法-示范起草方法
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件条款基本架构
• FIDIC New Yellow- Conditions of Contract for Plant and Design-Build(1st Edition 1999) – 20条153款 – General Conditions + Particular Conditions – 合同文件组成 • the Contract Agreement (if any); • the Letter of Acceptance; • the Letter of Tender;
FIDIC合同案例
FIDIC合同案例协议名称：FIDIC合同案例一、背景介绍FIDIC（国际工程承包商联合会）是国际上广泛应用的工程合同标准之一，其合同条款涵盖了工程项目的各个方面，包括设计、施工、监理等。
本协议旨在通过分析和讨论FIDIC合同案例，以便更好地理解和应用FIDIC合同的相关条款和规定。
二、目标和目的1. 分析FIDIC合同案例，了解其背景、争议点和解决方案。
2. 探讨FIDIC合同的适用范围、主要条款和注意事项。
3. 提供参与者对FIDIC合同的理解和应用的机会。
4. 促进参与者之间的经验分享和合作。
三、议程安排1. 案例介绍：介绍选定的FIDIC合同案例，包括工程项目的背景、合同类型和争议点。
2. 合同条款分析：详细分析FIDIC合同中涉及的关键条款，包括合同范围、合同价款、变更管理、索赔和争议解决等。
3. 争议解决机制：探讨FIDIC合同中规定的争议解决机制，包括谈判、调解、仲裁等，以及各种机制的优缺点和适用条件。
4. 案例讨论：参与者就选定的FIDIC合同案例进行讨论，分享各自的观点和经验，提出解决方案。
5. 经验分享：参与者分享自身在FIDIC合同实施过程中的经验和教训，以及解决争议的成功案例。
6. 结论和总结：总结讨论的结果，归纳出FIDIC合同的关键要点和应用建议。
四、参与者1. 工程承包商：负责实施工程项目的承包商代表。
2. 监理机构：负责监督和管理工程项目的监理代表。
3. 设计师：负责工程项目设计的设计师代表。
4. 法律顾问：具有相关法律背景的专业人士。
5. 业主代表：代表工程项目业主的相关人员。
6. 其他相关利益相关者：如金融机构、保险公司等。
五、参与要求1. 参与者需具备相关的工程合同和法律知识。
2. 参与者需准备并阅读选定的FIDIC合同案例。
3. 参与者需积极参与讨论和分享自身经验。
六、资源准备1. 选定的FIDIC合同案例文本。
2. 相关的法律法规和标准文件。
3. 讨论和分享经验的平台和工具。
FIDIC+合同条件框架下国际承包工程合同管理与案例分析
分类号密级U D C硕士学位论文FIDIC合同条件框架下国际承包工程合同管理与案例分析学位申请人：张王健学科专业：建筑与土木工程指导教师：赵征军副教授二○一二年五月A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements forthe Degree of Master of Architecture and Civil EngineeringContract Management and CaseStudies of International Engineering Projects within the Framework of FIDIC Conditions of ContractMaster Candidate:Zhang WangjianMajor:Architecture and Civil EngineeringSupervisor:Associate Professor Zhao ZhengjunChina Three Gorges UniversityYichang,443002,P.R.ChinaMay,2012三峡大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
学位论文作者签名：日期：中文摘要随着中国市场经济的不断发展，各国之间的交流、经济贸易往来日益频繁，越来越多的中国建筑企业开始走出国门，承揽国际工程项目。
作为国际建筑业的通用条款，FIDIC合同条件涉及合同双方的权利、义务以及经济利益，有其独特的社会功能，在水利水电和土木工程项目中发挥着重要的作用，甚至被誉为国际承包工程的“圣经”。
FIDIC合同条件下的索赔与仲裁
• 参见《FIDIC合同条件应用实务》一书pp1~40，中国 建筑工业出版社。
• 要证明事实与条款相符（Fait Accompli），螺丝~螺 母咬合原则。
FIDIC合同条件下的 索赔与仲裁
(若干海外项目的实例分析)
一、国际工程承包的原则 (价责对筹)
The Contractor gets paid for the work he performs and the Employer gets the work he is paying for.
• “承包商工作得到支付，业主付款获得工程”。 • 承包商与咨询工程师并无直接的合同关系，但普通法认报价技巧
Gaps and Loopholes Front Loading 要注意掌握适度
(利之所至，弊亦随之）
• Tendermanship • Riders/Qualifications（中国人在汉译英时常翻为
Conditions, 欠妥）vs Responsive/Conforming Tender。 • 参见《FIDIC合同条件应用实务》一书pp93~99， 中国建筑工业出版社。
1999年版
2007版
五、FIDIC合同条件的强制性和严肃性
• 奥地利经济学家Friedrich A. von Hayek（诺贝尔经济 学奖得主）说：
“从好人假设出发，只会设计出坏制度；从坏人假设 出发，才会设计出好制度”。因此，需要假设人人都 坏的好制度。英国人也有类似的说法。
• 强制性，第63款 vs 第69款/99版第15款 vs 第16款 （银皮书第15款 vs 第16款）。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例1.第四条款-程序和时间表第四条款确保工程按照合同程序进行，并提供了项目计划和时间表。
它规定了各方提供信息和完成工程的时间，以及各种类型的工程进展报告。
该条款可用于监督工程进度和提供项目管理的范围。
案例：在一项基础设施项目中，承包商在完工时间上延迟了两个月。
根据FIDIC合同中的第四条款，业主可以要求承包商提供工程进展报告，以确定延期的原因，并采取相应的措施。
2.第七条款-证据、商业保险和安全第七条款确保各方都提供必要的文件和资料，以证明其在合同约定下的责任和义务。
此外，该条款还规定了各方应购买的商业保险和安全措施。
案例：在一项建筑工程中，承包商因施工过程中发生的事故造成了损失。
根据FIDIC合同的第七条款，承包商应提供相关的文件和证据，以便业主能够确定赔偿的范围，并核实是否违反了保险和安全要求。
3.第十五条款-变更和附加工作第十五条款允许业主要求对合同范围进行变更或者提出额外的工作。
它规定了业主和承包商应如何处理这些变更，并在发生争议时提供解决争议的机制。
案例：在一项道路工程中，由于业主要求变更道路设计，承包商需要额外完成一些工程。
根据FIDIC合同的第十五条款，承包商可以提出变更工作的报价和时间表，并与业主商讨。
如果双方无法达成一致，可以通过仲裁的方式解决争议。
4.第二十条款-合同结束和支付第二十条款规定合同的终止条件，包括业主解除合同和承包商终止合同。
此外，该条款还规定了支付程序和支付的时间。
案例：在一项电力工程中，由于合同违约，业主解除了与承包商的合同。
根据FIDIC合同的第二十条款，业主应支付已完成工程的费用，并可能要求承包商承担合同终止引起的额外费用。
总结起来，FIDIC合同的各个条款为土木工程项目提供了详细的规定和指导。
通过合同条款的运用，可以确保各方按照合同约定进行工作，并在发生争议时提供解决的机制。
这些条款的解析与案例有助于更好地理解FIDIC合同的使用和实施。
fidic合同条款
案例3：某项工程，钢筋混凝土板结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土量为840m3，底板底标高-6.0m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。
施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24h，连续施工需4天。
事件1：施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由如下：(1)电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
(2)由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场。
(3)为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
监理工程师接到报告后应如何处理为什么事件2基坑开挖进行18天时，发现-6.Om地基仍为软土地基，与地质报告不符。
监理工程师及时进行了以下工作：(1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
(2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。
确定局部基础深度加深到-7.5m，混凝土工程量增加70m3。
(3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。
监理工程师应核准哪些项目的工期顺延应同意延期几天？对哪些项目(列出项目名称内容)应核准经济补偿？事件3：工程所需的200个钢门窗框由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。
施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
对此事故监理工程师应如何处理？事件4：由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。
试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加工作量和费用按照合同规定的责任，试车应由谁组织？监理工程师应如何处理？事件5：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《FIDIC合同条件》案例分析结课作业
院系
专业班级
学生姓名
学生学号
成绩评定
月6年2015．
《FIDIC合同条件》成绩评定表
学生姓所在班
指导教师评语
指导教师签字：
年月日
《FIDIC合同条件》案例分析结课作业
1、案例正文：
案例一：承包商为实施AA公路项目而进口的第一批机械设备于2005年6月24日抵达J国JBT港口，集装箱装运的物资于2005年7月5日抵达J国J耵港口。
此时，E国农业发展部进口了大量的化肥和粮食．造成J国JBT港异常拥挤和堵塞。
为此，E国公路运输局下达行政指令：要求所有E国运输公司的运输车辆必须优先运送E国农业发展部进口的化肥和粮食。
这使原先给承包商运送上述物资的车辆都不得不给E国农业发展部运送进口的化肥和粮食。
由此致使承包商进口的机械设备和物资一直滞留在J国JBT港口，而不能如期运抵现场，这给承包商造成了严重的工期和资金损失，究其原因如下：
１）由于进口物资不能按时运抵现场，影响到现场工作不能按计划进行，从而产生了项目进度的偏离；
２）由此而引起巨大的滞港费、超预算的管理费以厦其他费用的额外支出，调整数据表的调整。
案例二：我公司在非洲马里共和国以预期利润为1%报价夺取了一项总价为3 000万美元的大型农田水利工程。
工期为36个月(扣除了雨季)，施工期间，该国发生了较大范围的骚乱，即有政治目的的民族矛盾。
一伙武装分子闯进了工地营房，进门就开枪疯狂扫射，大肆抢夺，幸未造成中方人员伤亡。
当时是星期天，中方31人就在营地。
经过半个多小时的扫荡，抢走了一辆丰田吉普车、一辆三菱双排坐匹卡车、一套光学测量仪、一台电源稳压装置和部分放于车上的一些日常所用的劳动工具。
政府出动了正规部队进行了围剿事件得到平息。
工地停工一周，调整施工计划，对内安抚，对外协调。
2、案例分析：
案例一：
条款内容：
13.7因法律改变的调整
对于基准日期后工程所在国的法律有改变(包括施用新的法律，废除或修改现有法律)或对此类法律的司法或政府解释有改变。
影响承包商履行合同规定的义务的，合同价格应考虑上述改变导致的任何费用增减进行调整。
如果由于这些基准日期后做出的法律或此类解释的改变，使承包商已(或将)招致增加费用，承包商应向工程师发出通知，并应有权)或将(已)或(遭受延误和
根据第20.1款[承包商的索赔]的规定要求：
(a)根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；以及
(b)任何此类费用应计入合同价格，给予支付。
工程师收到此类通知后，应按照第3.5款[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
承包商编制投标报价的依据之一就是工程所在国的各项法律，如税法、劳动法、保险法、海关法、环境保护法等，如果这些法律发生变动，其工程费用当然会受到影响，因为这常常是承包商无法预见的，因此根据影响的程度对合同价格以及工期做出调整是公平合理的。
注意，本款的规定仅仅适用于工程所在国的法律的变动。
常规来说，基准日期之后的法律改变导致的调整，国内多按“不可抗力”处理，即承包商承担自己的损失，雇主承担自己的损失。
13.8因成本改变的调整
在本款中，“调整数据表”系指投标书附录中填好的调整数据表。
如无此类调整数据表，本款应不适用。
如本款适用，可付给承包商的款额，应就工程所用的劳动力、货物和其他投入的成本的涨落，按本款规定的公式确定增减额进行调整。
在本条或他条规定对成本的任何涨落不能完全补偿的情况下，中标合同金额应视为已包括其他成本涨落的应急费用。
19.1不可抗力的定义
在本条中，“不可抗力”系指某种特殊事件或情况：
(a)一方无法控制的；
(b)该方在签订合同前，不能对之进行合理防备的；
(c)发生后，该方不能合理避免或克服的；以及
(d)不能归因于他方的。
20.1承包商的索赔
如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和(或)任何追加付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的事件或情况。
该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉该事件或情况天内发出。
28后
分析：
由于上述非正常的行政指令干扰影响承包商的设备和物资进口计划，且给承包商造成了工期和经济的损失，所以承包商应依据合同条件的13.8款和19.1款向工程师提出索赔意向，并抄送业主，在发生上述事件之时，应依据合同条件20.1款收集并保留同期记录，并且搜集有关证据资料。
1）事实上，E国公路运输局的上述行为直接影响到承包商进口设备和物资的正常运输和清关工作，这发生在业主国内。
2）众所周知，J国JBT港口是本项目所需物资进口到项目现场的唯一海运港口通道。
正是因为Ｅ国公路运输局的上述行为而导致承包商为本项目进口的设备和物资滞留在J国JBT港，从而无法顺利完成正常的运输和清关，这又直接影响到本项目的进度计划。
3）所以，基于合同条件19.1款，承包商面临这一影响项目进度计划和正常清关计划的实际障碍和特殊情况属不可抗力；基于合同条件13.8款。
承包商面临因E 国公路运输局下达行政指令而干扰承包商开展正常运输和清关工作的这一事实；综上所述，这些都是一个有经验的承包商无法合理预见的，由此导致承包商和业主的台约中途受阻．这给承包商造成巨大的工期和费用损失。
案例二：
条款：
17.3雇主的风险
在下述第17.4款谈到的政治风险是指：
(a)战争、敌对行动(不论宣战与否)、人侵、外敌行动；
(b)工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；
(c)承包商人员及承包商和分包商的其他雇员以外的人员，在工程所在国内的暴乱、骚动、喧闹或混乱；
17.4雇主风险的后果
如果上述第17.3款列举的任何风险达到对工程、货物，或承包商文件造成损失或损害的程度，承包商应立即通知工程师，并应按工程师的要求，修正此类损失或损害。
如果因修正此类损失或损害使承包商遭受延误和(或)招致增加费用，承包商的规定，要求：]承包商的索赔[款20.1应进一步通知工程师，有权根据第
(a)根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，如竣工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；以及
(b)任何此类费用应计入合同价格，给予支付。
如有第17.3款[雇主的风险]的(f)和(g)项的情况，还应计入费用的合理利润。
工程师收到此类进一步通知后，应按照第3.5款[确定]的规定，对这些事项进行商定或确定。
从本款规定可以看出：
虽然业主的风险发生的后果主要由业主承担，这并不意味着承包商不负担任何相关义务。
相反，承包商得知风险发生后，有义务立即通知工程师，并按工程师的指令实施补救。
与这些义务相应的，是承包商获得索赔工期和费用的权利。
但如果仅仅是由于业主行为引出的风险，则承包商索赔时可以增加利润一项。
分析：
根据合同条件第17.3条及17.4条提出了精神损失和停工一周造成损失索赔，索赔的动因是业主风险给承包商带来的损害,业主风险,属特殊风险，依据合同文件规定承包商对此类风险不承担责任，承包商有权得到付款。
3、总结：
通过9周的学习，了解到FIDIC施工合同条件是国际工程承包领域最权威的合同条件，同时又是国内施工合同文本借鉴吸收的主要蓝本。
认识了FIDIC
施工合同条件的发展历程、内容及特点。
20条通用条件涉及的内容包括:一般规定、雇主、工程师、承包商、指定分包商、职员和劳工、工程设备、材料和工艺、开工、延误和暂停、竣工检验、雇主的接受、缺陷责任、测量和估价、变更和调整、合同价格和支付、雇主提出终止、承包商提出暂停和终止、风险和责任、保险、不可抗力、索赔、争端和仲裁。
合同对雇主和承包商双方的职责和义务，以及工程师的职权都作了严格而明确的规定；对业主的职责、权力和义务的规定，对业主方(包括工程师)的履约行为有严格的要求；对承包商的工作也有严格、具体的要求；对索赔争端、仲裁方式的规定。
案例的让我深刻体会到：在施工中，由于受现场条件、人为干扰及周边环境变化等因素的影响，超出合同条件规定的事项极易发生，导致在工期、造价等方面发生变化，不可避免地会出现承包商与业主索赔与反索赔的现象，而且这种现合同条件下承包商如何开展施工FIDIC象在整个施工过程中是普遍存在的，在．
索赔工作，以获得良好的经济效益，正确运用FIDIC合同条件，有针对性地开展索赔。
FIDIC合同条件考虑了影响施工的诸多因素，凡是承包商可引用的施工索赔条款，在FIDIC合同条件的摘要中作了论述，同时还提出在不同的索赔内容时可以得到哪些方面的补偿。
承包商对这些条款的含义，要研究透彻，正确运用它们，有针对性地开展索赔工作。
一旦施工中出现了条款中可引用的索赔事件，应及时具体地分析其原因和后果。
如果能够确定是属于业主或双方不可控制的客观原因，则承包商就拥有工期或额外费用的索赔权。
如果事态的发生有承包商的责任，则应由承包商自己承担相应的损失。