招投标与合同管理试卷A(答案)(精)
大学《招投标与合同管理》试题库及答案
收藏
A.
中标书
B.
协议条款
C.
合同条件
D.
协议书
回答错误!正确答案:C
《建设工程勘察合同》中,承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔 偿金,其中()是合同必备条款。
收藏
A.
赔偿金
B.
违约金和赔偿金都
C.
违约金
D.
违约金和赔偿金都不
回答错误!正确答案:C
自开标至定标的期限,除特殊情况可适当延长之外,小型工程不得超过10天,
收藏
A.
代理人不可单方面辞去委托
B.
被代理人可单方面取消委托
C.
必须双方协商一致
D.
被代理人丧失民事行为能力
回答错误!正确答案:B
设计阶段监理工程师进行合同管理的权力是由( )来确定的收藏
A.
设计合同
B.
设计委托书
C.
监理委托合同
D.
规划部门批示
回答错误!正确答案:C
在勘察设计合同执行中,若委托方不履行合同,则它()。
收藏
A.
概预算
B.
合同条款
C.
全过程
D.
招标工作
回答错误!正确答案:C
投保建筑工程一切险”后,被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()
收藏
A.
规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
B.
规定为除外责任内的损失
C.
在承保责任范围内的全部损失
D.
全部损失
回答错误!正确答案:C
不可抗力事件发生后,承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继 续发生,承包方应每隔()向建设单位报告一次灾害情况,直至灾害结束。
招投标与合同管理试卷及答案A
一、单项选择题(每小题1。
5分,课程名称:工程招投标与合同管理测试题一共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11。
1B、1998.3。
1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D )。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的( )。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A )要公开.A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知.A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标.A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是(A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C )万元.A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A.5 B.7 C.10 D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。
A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)
《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1.中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同.(√ )2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。
(×)以大写金额为准。
3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。
( √ )4.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令"中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
(×)合同有效期改为施工期。
5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。
(√ )6.FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失.(√ )7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√)8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润.(×)因此其索赔金额也可暴扣利润9.FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ )。
10.FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×).仲裁是11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本.(×)不是12.工程招标必须采用公开招标方式(×)。
或邀请招标13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(×)。
不立即终止14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。
因此,分公司是一个独立的企业法人.(×)分公司不是一个独立的企业法人15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。
(√ )16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应()。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商()A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由()决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在()合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中, ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
《招投标与合同管理》试题一(含解析)
《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。
A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
《招投标》试题库(精)
《工程招投标与合同管理》试题库《工程招投标与合同管理》试题一专业班级姓名学号______一、名词解释(每小题4,共16分)1.业主2.邀请招标3.保险策略:4.多方案报价法:二、填空题(每空1.5分,共30分)1.建设工程交易中心三项基本功能是:()功能、()功能和集中办公功能。
2.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是()的资质管理,二是对()的资格管理。
3.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定,招标人自行办理招标事宜,应具备()和()的能力。
4.根据《招标投标法》第十条规定:招标分为()招标和()招标。
5.投标单位的实力表现在()方面的实力、()方面的实力、()方面的实力和()方面的实力四个方面。
6.中标人确定后,招标人应当向()发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标投标文件订立书面合同。
8.招标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以()金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以()金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。
9.投标预备会,又称答疑会、标前会议,一般在现场踏勘之后()天内举行。
10.《建设工程施工合同(示范文本) 》由()、()、()三部分组成,并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。
三、单项选择题(每小题1分,共10分)1. ( )是指具有专业化施工技术能力,主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。
A.施工总承包企业B.专业承包企业C.劳务分包企业D.工程咨询企业2.招标人采用邀请招标方式的,应当向( )个以上具备承担招标项目的能力,资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
A.二B.三C.四D.五3.招标人采用邀请招标的,只有接到()的法人或组织才可以参加投标。
A.投标邀请书B.招标协议C.招标公告D.合同意向书4.招标控制价是招标工程的()。
招标投标与合同管理实务试题(答案)
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括()。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:()A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4.《合同法》规定合同无效的情形有()p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5.建设工程施工招标的条件有:( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7.《建设工程施工合同(示范文本)》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8.施工分包合同的当事人为()。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9.合同的内容一般包括条款()A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有()A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有()。
工程项目招投标与合同管理试题答案
河南城建学院继续教育学院考试试卷共(40 分)1、可调整合同价适用于()的项目。
A、工期较长B、工期较短C、合同额较小D、合同额较大2、建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动。
A、公开招标B、邀请投标C、邀请议标D、公开招标和邀请投标3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是()。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、根据《合同法》的规定,要约在()时生效。
A、受要约人确认受到要约B、要约到达受要约人C、受要约人作出承诺D、要约人发出要约5、下列哪项内容在开标前不应公开( )。
A、招标信息公开B、开标程序公开C、评标委员会成员的名单D、评标标准公开6、工程技标文件一般的内容组成不包括( )。
A、技术性能参数的详细描述B、投标函及投标函附录C、施工组织设计D、已标价的工程量清单7、当工程内容明确、工期较短时,宜采用()。
A、总价可调合同B、总价不可调合同C、单价合同D、成本加酬金合同8、经评标委员会评审认定作废标处理的一般情形不包括( )。
A、没有按照招标文件要求提交投标保证金的B、无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的C、联合体投标未附联合体各方共同投标协议书的D、报价明显高于其他技标报价或者在设有标底时明显高于标底,且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料,评标委员会认定该投标人以高于成本报价竞标的9、下列对中标通知书相关情况的描述,不正确的是( )。
A、中标通知书的发出时间不得超过技标有效期的时效范围B、中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,必须将中标结果通知所有未中标的投标人C、中标通知书可以载明提交履约担保等技标人需注意或完善的事项D、中标通知书需要载明签订合同的时间和地点10、有助于承包商公平竞争,提高工程质量,缩短工期和降低建设成本的招标方式是()。
建筑工程招投标与合同管理(专科)试题及参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》复习题一、填空题(每题2分,共20分)1、建设工程交易中心是服务性机构,而非政府管理部门,也不是政府授权的监督机构,本身不具备监督管理职能。
2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是从业企业的资质管理,二是对专业从业人员的资格管理。
3、我国《招投标法》规定,采用邀请招标方式的,应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
4、为迎接技术管理方面的挑战,在竞争中取胜,承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成:一是经营管理类;二是专业技术;三是商务金融。
5、设备FOB价,即设备价,包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,协议书是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。
9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。
10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。
二、单项选择题(每题1分,共10分)1、建筑业企业连续(b)年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
A 、二B 、三C、四D、五2、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(b)家。
A、二B、三C、四D、五3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是(c)。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后,要约和承诺的内容(c)产生法律约束力。
A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不5、FIDIC合同条件规定,承包商应在索赔事件发生后(b)天内向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、566、根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是(a)。
招投标与合同管理试题
招投标与合同管理试题
合同范本专家建议书。
尊敬的客户,。
根据您的需求,我为您提供以下关于招投标与合同管理试题的合同范本建议。
一、招投标合同范本。
1. 招标文件,包括招标公告、招标文件、投标邀请函等内容,明确招标项目的基本信息、要求和条件。
2. 投标文件,包括投标函、投标报价、技术方案等内容,确保投标人对招标项目的理解和承诺。
3. 中标通知书,确认中标人,并要求中标人在规定时间内签订正式合同。
二、合同管理范本。
1. 合同签订,明确双方的权利和义务、合同履行的条件和期限,保障合同的有效性和合法性。
2. 合同变更,对合同内容的修改和调整,确保双方权益的平衡
和合同的灵活性。
3. 合同解除,规定合同解除的条件和程序,保障双方在合同履
行过程中的权益。
以上建议仅供参考,具体合同范本内容还需根据实际情况和法
律法规进行调整和完善。
如果您有任何疑问或需要进一步的帮助,
请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。
祝好!
合同范本专家。
[您的姓名]。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、(1)施工招标应具备以下5个条件:1)招标人已经依法成立。
2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。
3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。
4)有相应资金或资金来源已经落实。
5)有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
(2)建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下:1)建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件:有符合国家规定的注册资本;有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关建筑活动所应有的技术装备;法律行政法规规定的其他条件。
2)建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定:从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
建筑招招投标试题答案
《工程招投标与合同管理》试卷一、填空题(共20分,每空1分)1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式.是指与双方之间的经济关系形式。
3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的。
4、建设工程招标方式有和。
5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目.包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购.必须进行招标。
6、我国法学界一般认为.建设工程招标是 .而投标是 .中标通知书是。
7、建设工程合同是进行工程建设. 支付价款的合同。
8、规费包括、、。
二、单项选择题(共20分,每小题2分)1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的()关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误.给建设单位造成损失的.建设单位应当要求()赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中.()不得抵押。
A、土地所有权B、土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。
A、 2、B、 3C、5D、75、合同争议的解决顺序为()A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、根据专用条款约定的内容和时间.不属于发包人的工作范畴的是()。
A、办理土地征用.拆迁补偿、平整施工场地等工作.使施工场地具备施工条件.并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料.保证数据真实.位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点.以书面形式交给承包人.并进行现场交验7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时.发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目.单方发出解除合同的通知。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的(C)关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,(A)不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为(A)A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C)。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
工程招标与合同管理试卷
工程招标与合同管理试卷一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程项目招标的基本程序包括以下哪些步骤?A. 编制招标文件. 发布招标公告C. 投标预备会D. 开标、评标和中标2. 下列哪项不是合同管理的核心要素?A. 合同的订立. 合同的履行C. 合同的变更D. 项目的可行性研究3. 在工程招标过程中,为了保证公平公正,通常采用哪种方式确定中标单位?A. 直接指定. 竞争性谈判C. 公开招标D. 邀请招标二、判断题(每题2分,共20分)4. 招标文件中应当包含详细的技术规格和性能要求。
()5. 合同争议的解决方式可以是双方协商、调解或者诉讼。
()三、简答题(每题10分,共40分)6. 请简述工程招标的基本流程及其重要性。
7. 描述合同管理中的风险管理策略,并举例说明如何在工程合同中应用。
四、案例分析题(每题20分,共60分)8. 某工程项目由于设计变更导致原合同无法继续执行,作为项目经理,你将如何处理合同变更,并确保项目顺利实施?9. 某公司在进行工程招标时,收到了多份投标文件,其中一家公司的报价明显低于其他竞争对手。
作为招标方,你会如何评估这家低价投标单位的投标文件,并决定是否接受其投标?10. 描述一次你参与的工程项目中遇到的具体合同争议案例,包括争议的起因、处理过程和最终解决方案。
答案参考一、选择题1. A, , C, D2. D3. C二、判断题4. 正确5. 正确三、简答题6. 工程招标的基本流程包括编制招标文件、发布招标公告、投标预备会、接收投标文件、开标、评标、确定中标单位和签订合同等。
这一流程的重要性在于通过公平竞争的方式选择最合适的承包商,确保工程质量和投资效益,同时避免腐败和不正当行为。
7. 合同管理中的风险管理策略包括风险识别、风险评估、风险分配和风险控制。
在工程合同中应用时,可以通过明确合同条款、设置风险分担机制、采用适当的保险措施等方式来降低潜在风险的影响。
四、案例分析题8. 作为项目经理,首先应组织相关方进行设计变更的影响评估,然后根据评估结果与承包商协商合同变更内容,包括工期、费用等调整。
建筑工程招招投标与合同管理(专科)试题及参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》复习题一、填空题(每题2分,共20分)1、建设工程交易中心是,而非,也不是政府授权的监督机构,本身不具备监督管理职能。
2、建筑市场的资质管理包括两个方面的容,一是,二是。
3、我国《招投标法》规定,采用邀请招标方式的,应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
4、为迎接技术管理方面的挑战,在竞争中取胜,承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成:一是经营管理类;二是专业技术;三是商务金融。
5、设备FOB价,即设备价,包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、《建设工程施工合同示文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,协议书是《建设工程施工合同示文本》中的总纲性的文件。
9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。
10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。
二、单项选择题(每题1分,共10分)1、建筑业企业连续( b )年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
A 、二B 、三C、四D、五2、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于( b )家。
A、二B、三C、四D、五3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限作出答复,这种行为是( c )。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后,要约和承诺的容( c )产生法律约束力。
A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不5、FIDIC合同条件规定,承包商应在索赔事件发生后( b )天向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、566、根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是( a )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试
《招投标与合同管理》课程试卷A卷(供造Z0601班使用)班级:学号:姓名:
题号一二三四五总分分值20 24 24 12 20
得分
[注意]:本试卷采取闭卷形式,共5大题, 4页。
满分为 100 分。
一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分).
1.投标文件一般情况下( B )附带条件。
A.都带 B.不能带 C.上级批准可带
2.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于( B )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
3.单项金额在( A )万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 3000
4.公开招标在开标时,应当由( C )
A.招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加
C.招标人主持,所有投标人均应参加 D.招标人主持,投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( A )后推迟开工日期.
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
6.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( A )承担.
A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别7.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( C )招标. A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购
8.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理.
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
9.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( A )承担责任。
A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理
10.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( B )承担。
A.业主 B.承包商 C.监理单位 D.业主和承包商共同
二、多选题(本大题共6小题,每小题 4 分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,有二至四个是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。
全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。
)
1.建筑市场的主体是().
A.业主 B.承包商 C.工程咨询服务机构 D.建筑产品
2.国际承包工程的合同计价方式有()
A. B.固定总价 C.单价合同 D.成本加酬金
3.法人应当具备的条件()
A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称,组织机构和场所D.能够独立承担民事责任
4.在代理中,通常涉及三方关系人,即()
A.代理人B.利益相关人C.被代理人D.第三人
5.公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有()。
A.发投标邀请书 B.资格预审
C.发放招标文件 D.签订合同
6.在工程项目招标中,可采取的主要方式有()。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
三、判断题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。
下列命题你认为正确的在题后括号内打“√”;错误的打“×”。
)
1.国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。
(× )
2.根据《招投标法》的规定,投标人互相串标,可处投标金额的1%以下的罚款。
(× )
3.世界银行又可称为国际复兴开发银行,简称。
(× )
4.作为招标方式的一种,邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采用。
(× )
5.投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动,是目前承包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。
(√ )
6.货物的到岸价,等于货价加上在途运费。
(× )
7.住宅工程的监理必须招标。
(√ )
8.施工合同履行充满了风险,而投标行为则无风险可言。
(× )
9.评标评审成员人数由5人以上的双数组成。
(× )
10.在投标截止日期后撤回投标文件,投标保证金不能退还。
(√ )
11.工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式(√ )
12.工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。
(√ )
四、名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分。
)
1.工程建筑招标——建筑单位(业主)就拟建的工程发布通告,用法定方式吸引
建筑项目的承包单位单价竞争,进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为.
2.建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中
介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投标活动,法律后果由委托人承担的一种法律制度
3.追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后
按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4.工程索赔——在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自身因素或对方不
履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
1.招投标为什么要进行资格预审?
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.
⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.
2.订立合同的基本原则?
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3.和解和调节的区别?
前者有第三人参加,并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议;而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4.试述公开招标的“六公开原则”。
答:公开招标的“六公开原则”为:公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5.为什么要进行投标决策?其主要内容是什么?
答:由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点,因此,在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。
投标决策包括:投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。