建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
建设工程合同管理题库
建设工程合同管理题库建设工程合同管理题库：第一部分：基本信息1.1 合同名称：1.2 合同编号：1.3 合同签订日期：1.4合同生效日期：1.5 合同期限：第二部分：各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 建设单位身份：建设单位权利：有权要求承包商完成合同约定的工程并支付相应的费用义务：提供工程设计、施工图纸及资金并监督工程建设履行方式：委托承包商完成工程期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失2.2 承包商身份：承包商权利：有权按合同约定的工程要求及期限完成工程并获得相应的费用义务：采购材料、提供劳动力及施工工具设备并按约定完成工程，并确保工程质量符合要求履行方式：按合同约定的方式完成工程期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失2.3 监理单位身份：监理单位权利：有权对工程建设过程进行监督并提出合理的意见和建议义务：对工程建设过程进行监督并保证工程建设符合法规要求履行方式：委托人指定或双方协商确定的监理方式期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失2.4 设计单位身份：设计单位权利：有权提供工程设计方案、图纸及技术指导并获得相应的费用义务：按合同约定的时间完成设计工作，并保证设计方案符合法规要求履行方式：按合同约定的方式完成设计工作期限：按合同约定违约责任：承担违约责任并赔偿损失第三部分：需遵守中国的相关法律法规3.1 参考法律法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国仲裁法》《建筑工程合同样本》3.2 合同内容合法性：本合同内容符合中国相关法律法规的规定，各方应严格遵守合同义务并保证合同的履行。
第四部分：明确各方的权力和义务4.1 建设单位的权利和义务：建设单位有权根据需要要求承包商提供必要的技术支持及协助其办理与工程建设相关的手续。
建设单位应向承包商支付工程建设款，对工程建设进行监管，确保工程建设按照合同约定的方案和时间节点进行。
建设工程合同管理考试题库
建设工程合同管理考试题库单选题1. 建设工程合同管理的主要目的是什么？A. 提高工程质量 . 控制工程成本 C. 缩短工程周期 D. 所有以上选项2. 在合同管理中，以下哪一项不属于合同风险的类型？A. 法律风险 . 市场风险 C. 技术风险 D. 管理风险3. 合同谈判过程中，以下哪个原则是不正确的？A. 公平原则 . 诚实信用原则 C. 利益最大化原则 D. 平等自愿原则4. 关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是？A. 任何一方均可随意变更合同 . 变更必须经双方协商一致 C. 变更可以不经对方同意 D. 变更由第三方决定5. 在建设工程合同履行过程中，如果发生争议，以下哪种解决方式是最优先推荐的？A. 诉讼 . 仲裁 C. 调解 D. 协商多选题6. 建设工程合同管理包括哪些主要内容？A. 合同的签订 . 合同的执行 C. 合同的变更 D. 合同的解除7. 合同风险控制的方法有哪些？A. 风险识别 . 风险评估 C. 风险应对 D. 风险监控8. 合同条款通常包括哪些基本要素？A. 当事人的名称和地址 . 标的物的描述 C. 价格或报酬 D. 履行期限和方式9. 在建设工程合同中，以下哪些属于常见的违约情形？A. 未按约定时间完成工程 . 工程质量不符合约定标准 C. 未支付约定的工程款 D. 未经同意擅自转让合同10. 合同解除的条件包括哪些？A. 当事人协议解除 . 法定解除条件出现 C. 一方严重违约 D. 不可抗力导致无法履行判断题11. 建设工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
(错误)12. 合同管理的目的是为了避免纠纷的发生。
(错误)13. 合同的签订意味着双方权利义务的确立。
(正确)14. 在合同履行过程中，如果一方违约，另一方有权要求赔偿。
(正确)15. 合同的解除必须经过法院判决。
(错误)。
工程建设合同管理题库
工程建设合同管理题库一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本任务的是（）。
A. 合同的订立、履行、变更和解除B. 合同的监督和检查C. 合同的仲裁和诉讼D. 合同的转让和继承2. 下列属于合同的订立阶段的是（）。
A. 合同的履行B. 合同的变更C. 合同的解除D. 合同的谈判和签约3. 下列属于合同履行阶段的是（）。
A. 合同的订立B. 合同的变更C. 合同的解除D. 合同的履行和结算4. 下列属于合同监督阶段的是（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除和违约处理5. 下列属于合同解除的情形的是（）。
A. 当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权解除合同B. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，另一方有权解除合同C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，另一方有权解除合同D. 以上都是6. 下列属于违约责任的情形的是（）。
A. 当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任B. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，对方有权解除合同，并请求赔偿损失C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方有权解除合同，并请求赔偿损失D. 以上都是7. 下列属于合同管理的原则的是（）。
A. 自愿原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 以上都是8. 下列属于合同的特征的是（）。
A. 合同是当事人之间的协议B. 合同是设立、变更、解除民事权利义务关系的法律行为C. 合同是双方法律行为D. 以上都是9. 下列属于合同法的基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 合同公平原则C. 诚实信用原则D. 以上都是10. 下列属于合同的无效情形的是（）。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 以上都是11. 下列属于合同的效力待定情形的是（）。
建设工程合同管理过关必做80题3篇
建设工程合同管理过关必做80题3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要实施一项建设工程，并决定聘请乙方进行工程承包管理，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就本建设工程合同管理事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________工程内容：包括但不仅限于设计、施工、材料采购等。
具体内容见附件一。
二、合同标的本合同标的为上述工程的建设实施工作，包括但不限于工程的设计、施工、质量监控等。
乙方需按照合同约定履行管理职责，确保工程顺利推进并完成建设任务。
三、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方负责提供工程所需的土地、规划等相关手续；（2）甲方负责提供施工所需的水电等资源；（3）甲方有权对乙方的工作进行监督与检查；（4）甲方应按合同约定支付合同款项。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方负责工程的整体规划、设计、施工等管理工作；（2）乙方应按照国家标准和合同约定完成工程建设任务；（3）乙方应对施工质量负责，确保工程达到合同约定的质量标准；（4）乙方应定期向甲方报告工程进度，及时沟通解决问题。
四、工程进度与工期本合同工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
如遇特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
工程进度应按照附件二中的里程碑计划进行。
乙方需确保工程进度符合计划要求。
五、质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行工程建设，确保工程质量达标。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方组织验收小组对工程进行验收，验收标准见附件三。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
建设工程合同管理试卷5篇
建设工程合同管理试卷5篇篇1一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的单选题目及其答案）二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的多选题目及其答案）三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）请简要回答下列关于建设工程合同管理的问题。
1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
答：建设工程施工合同是明确建设单位与施工单位之间权利和义务的协议。
其主要内容包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价、合同价格形式、项目经理、合同文件组成、承诺与确认、双方权利和义务、施工组织设计和工期顺延、质量与检验等条款。
2. 简述合同变更的处理程序。
答：合同变更的处理程序包括：提出变更申请，经过双方协商并达成一致意见后，签订书面变更协议。
变更协议应明确变更的内容、范围、实施细节和变更后的合同价格等事项。
双方应按照变更协议履行各自的义务。
四、案例题（共XX题，每题XX分，共XX分）请结合实际情况分析下列案例中的法律问题。
案例：某建筑公司承建了一栋商业大楼的建设工程，并与业主签订了施工合同。
在施工过程中，由于业主提供的施工图纸存在设计缺陷，导致施工进度受到影响。
建筑公司多次与业主沟通并要求修改图纸，但业主一直未能及时回应。
导致建筑公司无法按时完成工程并交付使用。
请问在此案例中，建筑公司可以采取哪些措施来维护自己的合法权益？并简述相关法律依据。
答：在此案例中，建筑公司可以采取以下措施来维护自己的合法权益：首先，建筑公司可以与业主协商解决，要求业主及时修改图纸并顺延工期；其次，如果协商无果，建筑公司可以依据合同约定向业主发出索赔通知，要求业主承担因图纸设计缺陷导致的损失；最后，如果业主仍然不积极解决问题，建筑公司可以寻求法律途径解决纠纷。
相关法律依据包括《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规中关于合同变更、履行和纠纷解决的规定。
五、论述题（共XX题，共XX分）请结合实践论述下列主题：建设工程合同管理的重要性及其在现代企业管理中的地位和作用。
建设工程合同管理习题集
建设工程合同管理习题集一、选择题1. 建设工程合同中，以下哪项不属于承包商的主要义务？A. 按照合同约定完成工程. 保证工程质量C. 负责工程设计D. 提供必要的施工图纸2. 在建设工程合同中，若发生设计变更，应当遵循的原则是：A. 必须得到业主的书面同意. 可以由承包商单方面决定C. 必须由原设计单位提出D. 必须经过监理工程师的批准二、填空题1. 合同管理的核心是________，它要求合同双方严格按照合同条款执行各自的权利和义务。
2. 在合同履行过程中，如果出现不可抗力事件，应及时通知对方，并根据实际情况进行________或调整工期。
三、判断题1. 合同中的违约金条款可以在合同履行过程中随意修改。
（错）2. 工程量清单是合同文件的重要组成部分，其准确性直接影响到工程款的支付。
（对）四、简答题1. 请简述建设工程合同管理中变更管理的一般程序。
2. 如何理解建设工程合同中的索赔问题？五、案例分析题某建筑工程项目，业主与承包商签订了施工合同。
在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致部分基础工程无法按原设计施工。
承包商提出设计变更请求，但未得到业主的及时回应。
承包商为避免工期延误，按照自己的方案进行了施工。
最终，由于新方案增加了成本，承包商向业主提出了额外的费用索赔。
问题：1. 在这种情况下，承包商的行为是否合理？为什么？2. 如果业主不同意支付额外费用，承包商应该如何维护自己的权益？六、论述题1. 论述建设工程合同管理中风险分配的原则及其重要性。
2. 分析建设工程合同争议的常见原因及预防措施。
建筑工程合同管理题库及答案
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有（）。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。
A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。
建设工程合同管理-题库_pdf
库目录001建设工程合同管理法律基础 (2)002合同法律制度 (3)003建设工程招标管理 (6)004建设工程委托监理合同 (8)005建设工程勘察设计合同管理 (10)006建设工程施工合同管理 (10)007建设工程物资采购合同管理 (13)008FIDIC合同条件下的施工管理 (13)009建设工程施工索赔 (14)010综合练习 (15)011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套） (17)012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套) (21)013山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第三套） (25)014山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是（B）.A。
法人的职能部门 B.公司 C.学校D。
幼儿园2、定金作为设计合同担保方式时,定金（B）有约束力。
C。
仅对接受定金的设计单位D。
仅对委托人3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为(C)。
A.仅对提供担保的第三方B。
对当事人双方A。
保证 B.抵押C。
质押D。
留置4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于(C）的法律行为。
A。
法定代理B。
指定代理 C.代表企业D。
代表部门5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是(D)。
C.定金法D.担保法A。
保险法B。
抵押法6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是(D）。
A。
交付动产B.交付不动产C.货币D.只交付不动产的法律文书7、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（B）之日起生效。
A。
签订B。
登记C.履行D。
主合同生效8、下列财产可以抵押的是（C).A.土地所有权B。
抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D。
有争议的财产9、保险合同中的保险人对于（C)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
A.一切B。
工程建设合同管理作业题
工程建设合同管理作业题一、选择题1. 工程建设合同按照承包方式不同，可以分为哪几种类型？A. 总承包合同、分包合同、转包合同. 设计合同、施工合同、监理合同C. 固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同D. 甲方合同、乙方合同、第三方合同正确答案：C2. 在工程建设合同中，以下哪项不是合同变更的常见原因？A. 设计变更. 材料价格波动C. 自然灾害D. 法律法规变更正确答案：二、判断题1. 任何情况下，合同双方均不得擅自变更合同内容。
（错）2. 合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（对）三、简答题1. 请简述工程建设合同管理的基本流程。
答：工程建设合同管理的基本流程包括合同准备、合同签订、合同履行、合同变更与调整、合同结算和合同结束等环节。
在这个过程中，需要对合同条款进行详细审查，确保合同的合法性、合理性和可执行性。
同时，要对合同履行过程进行监督和管理，确保工程进度、质量和成本符合合同约定。
2. 如何处理工程建设中的合同争议？答：处理工程建设中的合同争议首先应通过友好协商解决。
如果协商不成，可以采用调解、仲裁或诉讼等方式。
在选择解决争议的方式时，应考虑争议的性质、复杂程度、解决争议的时间成本和经济成本等因素。
在整个过程中，应保持公正客观的态度，依法依规进行处理。
四、案例分析题某建筑工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，施工单位要求增加工程款。
请问作为项目管理方，你将如何处理这一情况？答案参考：应组织相关人员对设计变更的原因、影响范围和增加的工程量进行详细评估。
根据合同约定和相关法律法规，判断是否应当支付增加的工程款。
如果确实需要支付，应与施工单位协商确定增加款项的具体数额。
将变更情况和处理结果记录在案，并及时更新合同文件，确保合同管理的连续性和完整性。
建设工程合同管理试题百度
建设工程合同管理是指在建设工程项目的实施过程中，通过合同的形式，对参与方的权利、义务、责任和风险进行规范、控制和协调的一种管理活动。
下面是一份建设工程合同管理试题，供您参考。
一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同类型的是（）。
A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 买卖合同2. 下列关于建设工程合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立前，当事人应当了解对方的资质和能力D. 合同订立后，当事人可以随意变更合同内容3. 下列关于建设工程合同履行期限的描述，正确的是（）。
A. 履行期限可以由当事人协商确定，但最长不得超过工程项目的预计竣工时间B. 履行期限由法律规定，当事人不得协商变更C. 履行期限应当自合同签订之日起计算D. 履行期限可以由当事人协商确定，但最长不得超过工程项目的预计开工时间4. 下列不属于建设工程合同违约责任的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金5. 下列关于建设工程合同争议解决方式的描述，正确的是（）。
A. 争议发生后，当事人应当立即停止工程项目的实施B. 当事人可以协商解决，也可以请求仲裁或者提起诉讼C. 争议解决应当遵循一裁终局原则D. 争议解决只能采取仲裁或者诉讼方式二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述建设工程合同的特征。
2. 简述建设工程合同订立的原则。
3. 简述建设工程合同违约责任的形式。
三、案例分析题（共40分）背景：某市决定建设一座新的图书馆，甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定甲公司负责设计，乙公司负责施工。
合同约定工期为2年，自2019年1月1日起至2021年1月1日止。
合同签订后，甲公司于2019年3月1日提交了设计文件，乙公司于2019年4月1日开工。
施工过程中，乙公司发现设计文件存在重大缺陷，导致施工进度严重滞后。
建筑工程合同管理题库
建筑工程合同管理题库在建筑工程领域，合同管理是非常重要的一环。
合同管理的有效与否直接关系到工程质量、工程进度和各方的利益。
本文将从建筑工程合同的定义、关键要素、合同管理流程以及合同管理的重要性等方面展开论述，旨在提高建筑工程从业人员对合同管理的认识和理解。
一、建筑工程合同的定义建筑工程合同是指业主（或委托人）与承包商之间就建筑工程项目的设计、施工、监理等方面的权利与义务达成的一种书面约定。
合同内容通常包括工程的范围、造价、工期、质量、付款方式、合同解除等条款。
二、建筑工程合同的关键要素1. 合同主体：合同主体包括业主（或委托人）和承包商。
业主是工程建设的委托方，承包商是被委托方，二者之间通过签订合同明确各自的权利和义务。
2. 合同内容：合同内容包括工程的范围、明确的设计要求、施工标准、工期、质量要求、付款方式等细节条款。
3. 合同价款：合同价款是指承包商完成工程所应得到的报酬，一般由工程造价和工程质量决定。
4. 合同期限：合同期限是指工程建设从开始到完成所需的时间，常用的衡量指标是工程进度和交付日期。
三、建筑工程合同管理流程1. 合同签订：业主（或委托人）和承包商在明确工程需求后，通过双方协商达成一致，并签订正式的建筑工程合同。
2. 合同履行监督：业主（或委托人）需建立专门的监督机构，对工程进展、工程质量、付款等情况进行监督，并与承包商进行及时的沟通和协商。
3. 合同变更管理：由于工程建设过程中可能会出现变更需求，需要及时修改合同条款，明确额外工作内容、费用和时间等。
4. 合同支付管理：按照合同约定的支付方式和比例，及时支付承包商相应的工程款项。
5. 合同验收与结算：工程完工后，进行合同验收和结算工作，验收合格后支付尾款，并办理工程竣工手续。
四、建筑工程合同管理的重要性1. 保障合同双方权益：建筑工程合同的签订能明确各方的权益，确保业主按质按时得到工程成果，承包商获得相应的报酬。
2. 提高工程质量：合同管理的有效执行可以推动工程质量的提升，确保工程符合设计要求和相关标准，减少工程纠纷的发生。
建设工程合同管理过关必做80题6篇
建设工程合同管理过关必做80题6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平的原则，就甲方发包给乙方的建设工程事项签订本合同，为明确双方权利和义务，特制定以下合同条款。
本合同共包括80道关于建设工程合同管理的必做题，用以确保双方履行合同的质量和效率。
以下为合同的主要内容：一、合同基本条款1. 合同双方基本信息2. 工程概况及承包范围3. 工程期限及进度要求4. 工程价款及支付方式5. 工程质量和安全要求6. 材料设备供应安排7. 竣工验收和结算方式8. 保修责任和售后服务9. 违约责任及赔偿标准10. 争议解决方式等。
以下为本合同的核心内容，共包括80道关于建设工程合同管理的必做题，用以检验和确保甲乙双方对合同条款的理解和履行情况。
1. 甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息的确认。
2. 工程名称、地点、承包范围、工程规模、结构类型等具体描述。
3. 工程开工日期、竣工日期、进度计划及调整要求。
4. 工程价款总额、支付方式、时间节点等细节问题。
5. 工程质量和验收标准的明确，以及质量保证体系的建立和实施。
6. 材料设备的供应计划、验收标准、使用及保管责任。
7. 竣工验收的程序、标准和条件，竣工资料的移交。
8. 保修责任的范围、期限及售后服务标准。
9. 违约责任的认定和赔偿标准的确定。
10. 合同变更、解除的条件和程序。
11. 风险管理和防范措施的落实。
12. 合同争议的解决途径，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。
13. 关于知识产权的保护和使用。
14. 有关保密协议和资料交付的要求。
15. 安全施工和文明施工的具体要求。
16. 其他双方认为需要明确的事项。
三、附加条款根据工程实际情况，双方可在此添加其他必要的条款，以补充和完善本合同内容。
附加条款与本合同正文具有同等法律效力。
四、签署和生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效，一式____份，甲乙双方各执____份。
建筑工程合同管理题库
建筑工程合同管理题库一、民法典基础知识1. 什么是合同？合同的法律特征有哪些？2. 建筑工程合同通常包含哪些基本条款？3. 如何区分有效合同与无效合同？4. 合同违约时，应承担哪些法律责任？二、合同的订立1. 描述建筑工程合同订立的基本流程。
2. 为何需要进行招投标程序？其法律意义何在？3. 中标通知书的法律作用是什么？4. 如何确保合同条款的公平性和合理性？三、合同的履行1. 双方在合同履行过程中应遵循哪些原则？2. 遇到不可抗力情况时，应如何处理合同履行？3. 变更订单对原合同有何影响？4. 分包合同的管理应注意哪些要点？四、合同的变更与解除1. 合同变更的条件和程序是怎样的？2. 什么情况下可以解除建筑工程合同？3. 合同解除后，各方的权利和义务如何清算？4. 如何通过协商一致处理合同争议？五、合同的结算与索赔1. 工程量清单计价的原则和方法是什么？2. 如何进行工程进度款的支付和结算？3. 索赔的常见类型及其依据有哪些？4. 防止过度索赔的措施有哪些？六、风险管理与防范1. 建筑工程合同中常见的风险有哪些？2. 如何通过合同约定来规避风险？3. 保险在建筑工程合同管理中扮演什么角色？4. 如何建立有效的合同管理信息系统？七、案例分析1. 分析一起典型的建筑工程合同纠纷案例。
2. 探讨合同管理不善导致的后果。
3. 如何从案例中吸取经验教训，优化合同管理？4. 分享成功的合同管理实践，提取可借鉴的经验。
八、总结与展望1. 当前建筑工程合同管理的发展趋势是什么？2. 面对新形势，合同管理应如何适应和创新？3. 未来合同管理中可能遇到的新挑战有哪些？4. 如何培养高素质的合同管理专业人才？。
建设工程合同管理试题3篇
建设工程合同管理试题3篇篇1一、合同基础知识（一）单项选择题1. 建设工程合同是指（）之间为完成工程建设任务而签订的明确双方权利和义务关系的协议。
A. 业主和承包人B. 建设单位和监理单位C. 设计单位和施工单位D. 业主和设计单位答案：A（二）多项选择题关于建设工程合同的特征，下列哪些表述是正确的？（）A. 具有计划性特征，通常需在工程开始前签订合同。
B. 是一种实践性很强的合同。
工程开始前不需订立书面合同，仅需口头约定即可。
C. 合同内容复杂，涉及多个专业领域的合作。
D. 合同金额较大，风险较高。
答案：ACD二、合同管理试题部分（一）简答题请简述建设工程合同管理的主要内容。
答案：建设工程合同管理的主要内容包括但不限于以下几个方面：合同的策划与签订、合同履行过程的管理与监督、合同变更与索赔管理、合同风险管理以及合同争议解决等。
其中，合同的策划与签订是合同管理的基础，合同履行过程的管理与监督是确保合同顺利执行的关键环节。
合同风险管理涉及风险预测、评估和应对等环节，旨在降低合同履行过程中的风险。
而合同争议解决则是通过调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中产生的争议。
此外，合同变更与索赔管理也是合同管理中的重要环节，涉及合同变更的审批和索赔的处理等。
（二）案例分析题某建设工程在施工过程中，由于业主原因造成工程停工半年之久，承包人因此遭受重大损失。
请问承包人应如何处理？请结合相关法律规定进行解答。
答案：在此情况下，承包人可以依据合同条款提出索赔申请，要求业主承担相应的违约责任和损失赔偿。
索赔的依据应包括合同条款、工程停工的相关证据以及损失计算依据等。
首先，承包人应与业主进行沟通，书面提出索赔申请；其次，根据合同约定提交索赔报告及相关证据材料；最后，如双方无法达成一致，可按照合同约定通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
在处理过程中，承包人应注意保留好相关证据，确保自身权益得到维护。
同时，还需密切关注法律法规的变化，确保索赔活动合法合规。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同编号：__________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：________________4. 联系电话：________________5. 电子邮箱：________________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：________________4. 联系电话：________________5. 电子邮箱：________________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程预算：________________6. 工程周期：自______年______月______日至______年______月______日。
二、甲方权利和义务1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付工程款。
2. 甲方应提供工程所需的各项手续和资料。
3. 甲方应协助乙方解决工程施工过程中遇到的问题。
4. 甲方不得无故干预乙方的正常施工。
5. 甲方应按照本合同约定履行合同义务。
三、乙方权利和义务1. 乙方应按照本合同约定完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程。
4. 乙方应承担工程期间的安全责任。
5. 乙方应按照本合同约定履行合同义务。
四、工程款支付及结算1. 工程款支付方式：________________2. 工程进度款支付比例：________________3. 工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余工程款。
建设工程合同管理试卷6篇
建设工程合同管理试卷6篇篇1建设工程合同管理试卷第一部分：选择题1. 建设工程合同有几种分类？A. 1种B. 2种C. 3种D. 4种2. 建设工程合同管理的基本原则包括下列哪些？A. 公平、公正、诚信B. 效率、公正、规范C. 诚信、公开、互利D. 公正、互信、诚实3. 建设工程合同管理的主要内容包括下列哪些？A. 合同签订、合同履行、合同变更、合同支付B. 合同签订、合同履行、合同咨询、合同评估C. 合同签订、合同履行、合同备案、合同结算D. 合同签订、合同履行、合同验收、合同决算4. 下列建设工程合同中，应该具备的基本条件是什么？A. 价格明确、标的清晰、权利义务明确B. 价格公开、标的一致、权利明确C. 价格合理、标的清晰、权利义务均衡D. 价格优惠、标的丰富、权利义务平等5. 建设工程合同中的履行方式一般包括哪几种？A. 现金支付、分期支付、一次性支付B. 现金支付、银行转账、支付宝支付C. 现金支付、账期支付、贷款支付D. 现金支付、信用卡支付、微信支付第二部分：填空题6. 建设工程合同的签订应当采取__________的方式进行。
7. 建设工程合同管理的基本目的是保证建设工程合同的_______________。
8. 建设工程合同的变更应当经过__________程序。
9. 建设工程合同的支付一般是按照________________进行的。
10. 建设工程合同的履行方式有______________种。
第三部分：简答题11. 请简述建设工程合同的主要内容及管理流程。
12. 建设工程合同管理的基本原则是什么？为什么要遵守这些原则？13. 请举例说明建设工程合同中的基本条件及其作用。
14. 请解释建设工程合同变更的意义及流程。
15. 请说明建设工程合同履行的方式及其影响因素。
第四部分：综合题16. 某工程队与客户签订了一份建设工程合同，但在后期施工过程中出现了很多问题，客户认为工程质量不符合预期，要求进行合同变更。
建设工程合同管理习题集答案
建设工程合同管理习题集答案一、单项选择题1. 建设工程合同管理的核心是（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B解析：建设工程合同管理的核心是确保合同的履行，使项目目标得以实现。
2. 下列不属于合同管理任务的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的转让与终止D. 合同的审计与评估答案：D解析：合同的审计与评估不属于合同管理任务，而是合同执行后的一个环节。
3. 下列关于合同订立的说法中，错误的是（）。
A. 合同订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采取要约、承诺的方式C. 合同订立过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行告知义务D. 合同订立后，当事人不得擅自变更或者解除合同答案：D解析：合同订立后，当事人应当遵循合同约定，不得擅自变更或者解除合同。
4. 下列不属于合同履行原则的是（）。
A. 实际履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 严格履行原则答案：C解析：合同履行原则包括实际履行原则、诚实信用原则、公平原则和严格履行原则。
5. 合同的担保方式包括（）。
A. 保证、抵押、质押、留置B. 保证、抵押、质押、定金C. 保证、抵押、留置、定金D. 保证、质押、留置、信用证答案：B解析：合同的担保方式包括保证、抵押、质押和定金。
6. 合同的变更情形包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人单方面要求变更C. 合同订立后，合同标的发生了重大变化D. 合同履行期限届满答案：A解析：合同的变更是指合同订立后，在合同履行过程中，合同当事人协商一致对合同的内容进行修改或补充。
二、多项选择题1. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审计与评估答案：ABCD解析：合同管理的主要内容包括合同的签订、履行、变更和解除。
2. 合同履行过程中，当事人应当遵循的原则包括（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（）A、发包方B、承包方C、中介服务方D、发包方、承包方和中介服务方组成的2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（）A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同B、建设工程合同不是双务、有偿合同C、建设工程合同是一种要式合同D、建设工程合同是一种诺成合同3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。
A、建筑工程总承包合同B、建筑工程设计合同C、建筑工程承包合同D、建筑工程分包合同4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( )A、总价合同B、单价合同C、成本合同D、成本加酬金合同5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。
合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。
6、Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元6、建筑工程合同主体一般只能是（）。
A.公民B.法人C.其他组织D.公民和法人7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（）A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
A、买卖合同B、货物运输合同C、保险合同D、租赁合同9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。
A、一个月B、五个月C、六个月D、一年10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。
返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。
当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。
A、5B、10C、15D、2011、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。
A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、计量估价合同12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。
A、设计任务书B、总概算C、施工图设计D、初步设计文件13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。
以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—②14、承包人（）A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人B、可以将工程转包或出让C、不征得发包人同意可进行分包D、必须具备组织协调的能力15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。
A、《协议书》B、《通用条款》C、《专用条款》D、《工程质量保修书》16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。
Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是（）。
Ａ.工程量清单Ｂ.工程预算书Ｃ.工程变更协议Ｄ.施工图纸18、项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。
其日常性的工作有（）。
A.代表承包人向发包人提出要求的通知B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫D.做好施工现场保护工作19、发包人应在其所供应点材料设备到货前（），以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
A、24小时B、48小时C、36小时D、72小时20、质量保修期从竣工验收之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，其中，装修工程的最低质量保修期是（）A、5年B、2年C、3年D、1年21、工程预付款主要是用于采购建筑材料。
预付额度，建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作的（）A、10%B、20％C、30％D、40％22、承包人要求的延期开工，如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。
如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，如在协议书约定的开工日期前（）才提出，工期也不予顺延。
A、5天B、10天C、14天D、28天23、下列关于分包合同的履行，说法错误的是（）A、分包工程价款由承包方与分包单位结算B、发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项C、工程分包不能解除承包人任何责任与义务D、分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任24、发包人应在双方计量确认后（）天内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、7B、10C、14D、2825、关于工程变更的说法，错误的是（）。
A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担26、下列关于施工索赔的说法中错误的是（）。
A、索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B、索赔是单向的C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失27、下列关于施工索赔的说法不正确的是（）A、索赔是合同管理的重要环节B、索赔要求提高文档管理的水平C、索赔是计划管理的动力D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段28、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。
A.特定情况下，被迫采用的一种方式B.通常采用的一种方式Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式29、单项索赔（）A、是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B、是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔D、是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔30、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（）（1）意向通知（2）证据资料准备（3）索赔报告的编写（4）提交索赔报告（5）索赔报告评审（6）谈判解决（7）争端的解决A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）B、（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）D、（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）31、下列不属于现场管理费率的计算方法的是（）A、合同百分比法，即管理费比率在合同中规定B、行业平均水平法，即采用公开认可的行业标准费率C、原始估价法D、原始平均水平法32、按FIDIC《土木工程施工合同条件》的规定，其争端解决的程序中，监理工程师应在收到有关的通知后（）内作出决定，并通知业主和承包商。
A、70天B、84天C、74天D、100天33、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、默示索赔34、承包人发出索赔意向通知后，（）有权不马上处理该项索赔A、业主B、承包人C、法人D、工程师35、《建筑工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）内给予答复。
A、28天B、29天C、30天D、15天36、施工过程中最高的行为准则是（）A、合同B、法律C、建筑法D、事实37、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（）进行索赔A、第三方B、业主C、工程师D、代理人38、下列选项中说法正确的是（）A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正39、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（）A、工程量表中的单价是综合单价B、停工损失中，以日工费计算C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。
通常采取人工单价乘以折算系数计算D、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别40、解决工程建设索赔最理想的方法是（）A、提交仲裁解决B、工程师分析、解决C、通过协商解决D、第三方介入解决多选题1、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是（）A、合同主体的严格性B、合同标准的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的随意性E、合同形式和程序的严格性2、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。
下列关于其分类方法正确的是( )A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同C、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同E、从承发包的工程范围进行划分，可将建设工程合同分为建设工程总承包合同3、成本加酬金合同( )。
A、承包单位有风险，其报酬往往较高B、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本C、适用于风险很大的项目D、适用于需要立即开展工作的项目E、成本费用按实报销，或由发包人与承包人事先估算、商定出工程成本，在此基础上支付发包人向承包人支付一定酬金4、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是( )A、项目业主B、建设项目的承包单位C、建设项目的总承包单位D、项目的某分包单位E、堪察设计单位5、在建设工程堪察中，委托勘察的，发包人向承包人提交的基础资料有（）A、勘察许可批复B、工程堪察任务委托书C、工程施工详图D、堪察技术要求E、工程所需的坐标与标高资料6、发包方在合同实施过程中的监管主要体现在（）A、项目的概预算控制B、勘察设计工作量C、勘察设计工作的质量D、勘察设计进度控制E勘察设计合同管理7、建设监理合同的主体是（）A、业主B、监理单位C、承包商D、监理法人E、发包商8、监理单位应承担以下义务（）。
A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调C、监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作。
帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。