2016工程工期承诺书范文
工程施工工期承诺书(承诺书范文)
工程施工工期承诺书(承诺书范文)尊敬的公司：一、施工期限：本工程计划从年月日开始，预计工期为天/月，在此期限内将完成整个工程的施工任务。
二、施工进度计划：我司将根据项目的实际情况制定详细的施工进度计划，确保工期的合理安排，并在施工过程中不断进行检查和跟踪，以确保施工进度的顺利进行。
三、人力资源：我司将合理组织施工队伍，配备符合资质要求的技术人员和工人，确保施工过程中的人力资源充足，并按照要求进行培训和管理，提高施工效率。
四、设备和材料支持：我司将根据项目需求，提前妥善安排所需的设备和材料，并确保其质量和供应的及时性，以保证施工进度的稳定和高效进行。
五、施工质量：我司将按照相关施工规范和工程标准进行施工，严格控制施工过程中的质量，确保施工质量符合国家和行业标准，并按照财务合同中的要求提供相关质量保证文件。
六、沟通和协调：我司将与贵公司保持密切的沟通和协调，及时解决工程施工过程中出现的问题和困难，以确保工期的顺利进行和工程的质量。
七、工程延期：如遇不可抗力因素或我司无法控制的其他原因导致工期延期，我司将及时向贵公司报备，并提供详细的延期原因及解决方案。
八、违约责任：如我司未能按照本承诺书约定的施工工期完成工程施工任务，我司将承担相应的违约责任，并按照财务合同中的约定进行赔偿。
我司将以上承诺视为责任和义务，并将全力以赴确保工期的履行。
在施工过程中，我司将严格遵守相关法律法规和施工安全规范，确保工人安全施工和工程质量，为贵公司提供满意的服务。
特此承诺书，如需进一步了解或有任何问题，请随时与我们联系。
衷心希望与贵公司的合作能够成功完成，共同实现工程目标。
此致敬礼！工程承建方：公司日期：年月日。
工期承诺书3篇
工期承诺书工期承诺书精选3篇（一）尊敬的甲方：本公司郑重承诺，确保按照双方协商确定的工期进展工程施工，并承诺在工程进度方面获得良好的成果。
为进一步明确双方在工期上的权益和义务，特此书面承诺，详细内容如下：一、工期约定根据合同约定，本次工程的总工期为XXX天，详细施工内容及工程量详见附件《工程量清单》。
在正常施工条件下，我们将全面配合施工，确保按照约定的工期完成相应的施工任务。
二、施工方案1. 双方协商确定了详细的施工方案，包括各工程阶段的开场时间、完毕时间和关键节点的完成时间。
我们将严格按照施工方案进展施工，并保持与甲方及时沟通，以确保工期的顺利推进。
2. 如遇到特殊情况〔如恶劣天气、政府相关部门的审批延期等〕导致施工工期受到影响，我方将及时通知甲方，并与甲方协商调整施工方案，尽最大努力保证工期的正常推进。
三、工期保证1. 本公司将组织精干的施工队伍，装备先进施工设备，以高效率的施工方式进展工作，力争提早完成工程，保证施工质量和平安。
2. 如因我方原因导致工期延误，比方工序安排不合理、施工不到位等，我们将承当相应的责任，并采取措施加快施工进度，以最快速度补足延误的工期。
四、工期保证金为保证工期的顺利完成，我们愿意提供一定金额的工期保证金。
此保证金将在甲方验收合格后无误按约定的期限退还给甲方。
五、工期风险防范为降低工期风险，我们将从以下几个方面进展防范：1. 设立专门的工期管理团队，对工程施工进度进展跟踪、监控和纠正，及时发现并解决工期延误的问题。
2. 建立有效的沟通机制，与甲方保持及时沟通，及时反映工程进展情况，以确保任何问题都能得到及时解决，从而防止工程工期的延误。
3. 做好供给链管理，保证施工材料的及时到位，防止因材料供给缺乏而导致的工期延误。
六、违约责任如因我方原因导致工期延误，我们将承当违约责任。
详细违约责任将根据《合同》规定的相关条款进展处理。
七、其他约定事项1. 如双方在工期履行过程中需要调整工期，应通过书面协商并双方签字确认，以确保工期目的的达成。
工程工期的承诺书
工程工期的承诺书本公司承接工程后，将严格遵守工程工期和进度，确保项目按时交付。
一、工期安排本公司会根据项目的具体情况，制定合理的工期计划，并在签订合同后的三天内提交给业主审核。
在确定工期计划后，本公司将会严格按照计划进行施工，并对计划进行控制和更新。
如果在工程施工过程中遇到了不可抗力因素或其他外界影响，我们会及时与业主沟通并调整计划，确保工期不会因此受到太大影响。
二、工期监控为确保工期计划的顺利进行，本公司将采取一系列措施来进行监控，包括但不限于：1.计划监控本公司将会定期对工程计划进行监控和更新，确保进度控制在计划范围内，并及时纠正偏差。
2.人员管控本公司将会在施工现场安排专人进行人员管理，确保工程施工人员在岗位上的时间和任务得到合理的安排。
3.现场巡检为避免工程施工中发生意外和质量问题，本公司将会定期对工程现场进行巡视和检查，并记录检查结果，对检查不合格的情况进行整改。
4.质量管控本公司将会按照相关标准和规范要求，对工程的质量进行监控和管理，确保工程质量符合要求。
三、工期保障为确保工程按时交付，本公司将会采取以下措施来保障工期：1.资源投入本公司将会投入足够的人力、物力、财力和时间资源，确保工程施工和进度控制得到足够的保障。
2.人员配备本公司将会在工程施工中配备足够数量、素质高、技术过硬的工程人员，为工期保障提供可靠的保障。
3.技术支持本公司将会为工程施工提供技术支持，包括但不限于提供专业的技术指导和解决问题的方案，以确保施工进度顺利进行。
四、工期风险管理在工程施工过程中，可能会遇到许多工期风险，为此本公司将会制定并执行风险管理计划，及时对风险进行处理和控制，以确保工期不受影响。
五、承诺本公司郑重承诺，对工期计划和管理将严格按照市场行规和合同要求执行，并及时向业主汇报工程进展情况，确保工程按时交付。
六、结语工程工期是工程施工过程中最为重要的因素之一，本公司将会在工期计划、监控、保障和风险管理等方面进行全面管理，确保工程按时交付。
工程工期承诺书范文
尊敬的项目委托人：非常感谢您选择我们作为您的工程承包商。
我们将竭尽全力，为您提供最好的服务并确保工程按时完成，既符合高质量的工程质量要求，又满足您的预算限制和时间要求。
我们已经努力制定详细的工程计划，为您呈现了完整的工程设计图纸。
我们对工程的需求进行了全面的审查和深入的研究，以确保我们能够在整个项目期间保持高效和透明的沟通。
基于以上原因，我们从以下几个方面做出工期承诺，以确保我们的工作能够成功交付：1.我们保证按照双方协商和所签合同的规定，在承诺的日期之前将工程完成，并保证技术标准和规范符合国家相关部门的要求。
工程进度会写入每周工程进展报告，通过报告对工程进展情况的透明度，确保双方对工程进展的了解和满意度。
2.以下是工程项目进度时间表：项目前期工程筹备阶段：3天工地资源配置及现场规划：3天土方开挖及基础施工：15天建筑结构施工：20天安装工程、装饰装修及设备调试：7天验收及质保期：5天我们保证以上时间表的准确性，并将在整个项目周期中，定期向您汇报和更新工程进度和时间计划表。
3.我们保证在工程施工过程中，采用高效的管理和协调机制，合理分配劳动力和资源，以确保工程能够平稳持续进展，同时避免造成不必要的影响和延误。
4.我们将建立相应的绿色施工和环境保护计划，以确保工程所造成的环境影响最小和最短暂，同时积极参与社会责任和环境保护工作。
5.倘若由于我们原因造成工程延误或质量问题，我们将不定期对工程进行质量检查，并承担相应的赔偿责任。
我们再次感谢您选择我们作为您的工程承包商，并期待与您携手合作，共同实现这个项目的成功。
如果您有任何问题或顾虑，请随时与我们联系，我们会尽快安排对应的工作，以确保工程如期交付。
此致敬礼！承包商（签名）。
工程施工工期承诺(3篇)
第1篇尊敬的甲方：我方（以下简称“承包方”）与贵方（以下简称“甲方”）就本项目（项目名称：__________）的施工合同已经签订。
为确保工程按期完工，提高工程质量，特此作出以下工期承诺：一、工期承诺1. 承包方承诺，在合同约定的工期范围内，严格按照施工图纸、技术规范和工程进度计划进行施工，确保工程按期完工。
2. 本项目总工期为____年____个月，具体开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3. 如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方将向甲方支付____元违约金。
二、工程质量承诺1. 承包方承诺，严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定。
2. 承包方将配备具有丰富经验的专业技术人员和施工队伍，对施工现场进行严格管理，确保施工过程安全、文明、有序。
3. 在工程验收合格前，承包方将对工程质量进行全面检查，确保工程质量符合要求。
三、安全生产承诺1. 承包方承诺，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。
2. 承包方将建立健全安全生产责任制，加强对施工人员的安全教育培训，提高安全意识。
3. 承包方将配备必要的安全防护设施和设备，确保施工现场安全。
四、环境保护承诺1. 承包方承诺，严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，确保施工现场环境保护。
2. 承包方将采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，如噪音、粉尘、废水等。
3. 承包方将按照规定进行施工现场垃圾处理，确保环境卫生。
五、售后服务承诺1. 工程竣工验收合格后，承包方将按照合同约定进行保修，保修期为____年。
2. 在保修期内，如因承包方原因导致工程质量问题，承包方将负责免费维修。
3. 保修期满后，如需维修，甲方可委托承包方进行维修，维修费用由甲方承担。
特此承诺，敬请甲方监督执行。
承包方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日第2篇尊敬的甲方：为了确保工程项目的顺利进行，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程项目的实际情况，现就工程施工工期事宜，特此承诺如下：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程内容：________________________5. 预计总投资：________________________二、工期承诺1. 本工程计划开工日期为：________________________2. 本工程计划竣工日期为：________________________3. 本工程总工期为：________________________（月/日）三、工期保证措施1. 施工单位将严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量；2. 施工单位将配备充足的施工人员、设备、材料，确保工程进度；3. 施工单位将加强施工现场管理，合理安排施工工序，提高施工效率；4. 施工单位将密切关注工程进度，如遇特殊情况，及时与甲方沟通，调整施工计划；5. 施工单位将严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全、文明施工。
工程施工工期承诺书
工程施工工期承诺书尊敬的业主：您好！感谢您选择我们作为您的工程承建方。
我们郑重承诺，将尽全力按照合同约定的要求和标准，确保工程施工的质量和工期的到达。
一、工程概述本工程为XX项目，位于XX地区，项目总建筑面积约XXX平方米，包括XX栋楼房和XX 个设施设备。
项目内容涉及XX工种，包括土建、钢结构、建筑装饰、设备安装等。
本项目的竣工和交付，对于业主来说具有重要意义，我们深知这一点，因此我们将严格按照合同约定的规定，按时保质完成工程。
二、工期承诺1. 我们将严格按照项目合同的约定，制定详细的施工计划和进度表，并及时向业主进行报告，确保工程施工的透明度和及时性。
2. 我们将组建专业的施工团队，并配备先进的施工设备和工具，保障施工工程按照计划进行。
3. 我们将加强与业主的沟通和协作，确保施工过程中的问题及时解决，避免对工期造成不利影响。
4. 我们将加班加点，不节假日，确保工程按时完成，做到不因工期原因影响业主的正常使用。
5. 如无法按时完成工程，我们将承担相应的责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
三、质量承诺1. 我们将严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合业主的要求。
2. 我们将建立完善的质量管理体系，加强对施工现场的管理和监督，防止出现质量问题。
3. 我们将加强施工现场的安全管理，做到“安全第一”，确保工程施工过程中不发生安全事故。
四、合同约定1. 我们将严格按照项目合同的规定执行各项条款，确保双方的合法权益。
2. 我们将积极配合业主的需求和要求，做到服务周到、态度诚恳。
3. 我们将对合同内容的解释和执行负责，确保工程施工的合法性和规范性。
在未来的施工工程中，我们将秉承“诚信为本、质量至上、服务第一”的宗旨，全力以赴，为您提供优质、高效的服务。
最后，谨代表全体施工团队，再次感谢您的信任和支持，我们必定不负重托，竭尽全力，使工程施工的结果令您满意！愿我们的合作能够顺利进行，共同达成工程施工的目标。
工程工期承诺书范文
工程工期承诺书范文尊敬的甲方：感谢贵方对我公司的信任与支持，我公司郑重承诺，将确保按时完成工程，并达到约定的质量要求。
为了明确双方的责任与义务，特提供工程工期承诺书范本如下：工程工期承诺书受甲方委托，我公司承担了以下工程项目的设计与施工任务：项目名称：_______项目地点：_______工程规模：_______工程工期：_______合同金额：_______我公司郑重承诺：1. 工程工期：我公司将严格按照合同约定的工期，完成工程的设计与施工。
如遇不可抗力因素，影响工程进度的，我公司将及时向甲方报备，并采取合理措施以减少工期延误。
2. 施工计划：我公司将制定详细的施工计划，明确施工工序、时间节点及所需资源等，并及时与甲方沟通确认，确保工程进度的有效控制。
3. 人员配备：我公司将合理配置专业施工人员，并确保其具备相关工作经验和技术能力。
在工程施工过程中，我公司将保证施工人员数量充足，确保工期的顺利推进。
4. 物资供应：我公司将按时、按质地提供所需的施工材料和设备。
在工程施工过程中，如遇到物资供应不及时的情况，我公司将及时与甲方取得联系，并提出解决方案以保证工期的不延误。
5. 质量保证：我公司将按照国家相关标准和甲方要求，确保工程施工质量符合合同约定的要求。
如发生施工质量问题，我公司将承担相应的责任，并及时采取纠正措施。
6. 工程交付：我公司将按时完成工程，并进行验收。
在验收过程中，如发现存在问题或缺陷，我公司将及时予以整改，直至甲方满意为止。
本工期承诺书自双方签署之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：日期：_______乙方（盖章）：日期：_______希望以上工程工期承诺书范本能够满足您的需求，如有任何疑问或修改意见，请及时与我公司联系。
期待与贵方携手合作，共创美好未来。
谢谢！此致礼敬！乙方公司。
工程工期承诺书（五篇）
工程工期承诺书篇一：施工工期承诺书致___有限公司：___.___半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从___月___日至___月___日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在___月___日前完工的工期要求。
如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺浙江___项目部时间：___年___月___日工程工期承诺书范文篇二：工程工期承诺函致：根据项目招投标管理要求，对本工程的工期作如下承诺：严格执行合同所约定的工期，确保业主的竣工时间。
若不能按时完工，每延误一天处罚___元。
特此承诺投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签名）时间：___年___月___日工程工期承诺书（二）若我单位在工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。
五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。
六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件完善后，我方定会根据现场需求按时完工。
投标人：法人代表或授权代理人：（签章）时间：___年___月___日工程工期承诺书范文篇四藁城市质量技术监督局：为了保证藁城市质量技术监督检验检测大楼弱电部分工程施工工期有效实现，完全履行合同中我方的义务，我代表翔宇通信有限公司就保证工期的有关问题郑重承诺：1、在规定时间期限内提交满足分包合同要求的施工方案和进度计划，并严格按项目部批准的施工方案和进度计划实施。
实施过程中，我方需要变更施工方案和进度计划时，必须先征得甲方同意。
按时完成施工工期承诺书范文
按时完成施⼯⼯期承诺书范⽂ 在⼯程进⾏开⼯时，都会签订按时完成的⼯期，你都做了哪些承诺呢？下⾯店铺为⼤家整理推荐了按时完成⼯期承诺书，欢迎⼤家前来参阅。
按时完成⼯期承诺书篇⼀ 致：xx-xxx-x公司 我公司若有幸获得xx-xxx的标的，我司将向贵司就⼯程⼯期作出如下承诺： 1、本投标单位接受招标书中所有招标条件。
2、本投标单位保证，如果我司的投标被接受，本投标单位作为投标⼈，愿按照投标⽂件中合同协议条款和合同条件所确定的各项规定执⾏。
开⼯时间：以发包⼈项⽬部发出的《开⼯令》为准竣⼯时间：以《开⼯令》实际计算的竣⼯时间为准确⼯期：视招标⼈项⽬部的'开⼯令、书⾯指令要求需要 3、进场后应与甲⽅管理⼈员联系，在施⼯期间配合甲⽅进度安排和有关配合事宜。
各施⼯段具体施⼯时间均以甲⽅下达的施⼯任务书为准。
特此承诺! 投标单位：(章) 法定负责⼈或委托⼈：年⽉⽇ 按时完成⼯期承诺书篇⼆ 致：新华区畜牧局⽅圆 若我单位在新华区畜牧局 2012年⽣猪标准化规模养殖场建设项⽬b标段⼯程项⽬中有幸中标，在该项⽬实施过程中，我们除响应投标⽂件中所有的条款及履约合同内容外，并对⼯程⼯期达到要求做如下承诺： ⼀、保证严格按图纸、相关规范施⼯，并达到合格标准。
⼆、制定施⼯⼯期管理机构和管理责任制，配备⾜够的安全⽣产设备和⼈员，并认真落实各项施⼯加速管理规定。
三、所有⼯程建设施⼯作业⼈员均提前做好⼯期提速准备，做好思想⼯作。
五、保证在⼯期内，安全、保质、⾼效的完成此次施⼯任务。
六、在接到中标通知书后，签定⼯程承包合同，在施⼯设备进场施⼯条件后，保证在业主要求的⼯期内全部完⼯，如延期，愿赔偿⼯程总造价的0.03%/天。
投标⼈：河南⽅圆建设有限公司 (盖章) 法定代表⼈或授权代表： (签字) ⽇期： 20xx 年 1 ⽉ 17 ⽇ 按时完成⼯期承诺书篇三 致：邯郸建⼯集团有限公司 若我单位在邯郸华祥⼤厦b座项⽬塑钢窗、断桥铝合⾦门窗、铝合⾦百叶窗制作安装⼯程项⽬中，有幸中标，在该项⽬实施过程中，我们除响应投标⽂件中所有的条款及履约合同内容外，并对⼯程⼯期达到要求做如下承诺： ⼀、保证严格按图纸、相关规范施⼯，并达到合格标准。
精选工期承诺书3篇
精选工期承诺书3篇精选工期承诺书3篇工期承诺书篇11、组织保证措施：严格实行工程施工管理，委派具有丰富目的管理经历和拼搏精神的工程现场负责人，并与建立、监理、承包单位等单位严密配合，严格按照施工组织设计进展施工，保证总工期预期完成。
2、完善资金和材料供给的保证措施：材料部门全力保证各种材料的供给，做到材料质量合格，进场及时，满足工程进度的需要，及时解决施工消费中出现的问题。
3、合理配置施工机械，进步机械利用率。
4、采取实在可行的雨季施工措施，保证连续施工，确保进度和质量。
5、在整个施工工程中，采用经济手段进展管理，以确保工作按期完成。
目的承诺书(工期、质量、平安等)我方在此郑重承诺，假如我单位中标，保证严格遵守施工合同中的合同条款、施工图纸、技术标准等规定，按照以上各工程标完成施工任务。
投标单位：〔章〕法定代表人或委托人：年月日工期承诺书篇2假设我单位中标，一定严格按照合同约定组织施工，并作出如下承诺：1、门窗制作安装施工质量到达GB/T8478—20xx《铝合金门》、GB/T8479—20xx《铝合金门窗》、GB50300—20xx《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50210—20xx《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》及其它最新相关国家标准规程和工程设计图纸文件要求。
2、质量等级为合格。
3、不合格工程不交工，并由我单位赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。
4、本工程制作安装工期配合土建工程进度。
5、方案工期进度：本工程制作安装工期配合土建工程进度，窗框进场日期根据实际情况配合甲方。
6、我方制作安装工期每延误一天，我方支付合同总价款1‰的违约金。
因甲方原因和不可抗力致使制作及安装工期延误的`，期限顺延。
7、杜绝重伤、死亡事故。
工期承诺书篇3为确保本单位所承接的XXX工程保质保量的顺利进展，特作以下承诺：一、质量保证：1、严格执行XX工程的要求及有关通知规定，贯彻XXX标准标准。
建立健全工程组织机构与质量管理体系，明确各岗位职责，保证工程开发质量,保证工程开发的顺利进展。
工期 承诺书
工期承诺书
我谨代表本公司郑重承诺，在合同规定的工程建设工期内，按照相关的标准和
规范，合理安排施工计划，确保工程的质量和进度，并按时交付。
为了达成这一目标，我们将做出以下承诺：
1. 合理安排施工计划
根据合同要求和工程实际情况，我们将合理安排施工计划，将其分解为较小的、可控制的部分，并建立详细的施工计划表，以确保施工按时按质完成。
2. 尽职尽责
我们将派遣专业、技术过硬的工程师和技术人员负责工程施工，并派出质量管
理人员对施工质量进行监督和检查，确保施工过程符合要求。
3. 风险控制
我们将在建设工程前进行技术论证和风险评估，并制定相应的施工方案及应急
预案，确保在工程施工过程中，对可能出现的情况提前预判、及时发现和应变，以确保工期和工程质量。
4. 提前预警
一旦发现工程进度出现拖延情况，我们将及时与甲方协商，并提出解决方案。
如需加班和加点施工，我们将与甲方沟通并尽量进行调整，以确保工程的按期完成。
5. 交付
我们将在合同规定的交付期限前完成工程，并在验收合格后交付施工成果。
我们郑重承诺，以上内容属实，如出现违反承诺的情况，我们将按照合同规定
接受甲方处罚。
签署单位：XXX公司
签署日期：XXXX年XX月XX日。
工程工期承诺书范文
工程工期承诺书范文甲方单位名称]由：[乙方单位名称]鉴于贵我双方就[项目名称]签订的工程承包合同，我方作为承包方，特此向贵方作出如下工期承诺：一、工程概况本工程位于[工程地点]，工程内容包括[具体工程内容]，工程规模为[规模描述]。
二、工期承诺1. 我方保证严格按照合同约定的工期要求，完成本工程的全部施工任务。
2. 工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]，总工期为[总工期]。
3. 我方将采取一切必要措施，确保工程按期完成，不因我方原因导致工期延误。
三、工期管理1. 我方将成立专门的项目管理团队，负责工程的施工进度管理。
2. 我方将制定详细的施工进度计划，并报贵方审批。
3. 我方将定期向贵方报告工程进度，并接受贵方的监督检查。
四、违约责任1. 如因我方原因导致工程未能按期完成，我方愿意按照合同约定承担相应的违约责任。
2. 我方将根据工程延误的具体情况，向贵方支付违约金或采取其他补救措施。
五、不可抗力1. 如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，我方将及时通知贵方，并提供相应的证明材料。
2. 双方将根据不可抗力的影响程度，协商确定工程延期的具体事宜。
六、其他1. 本承诺书作为工程承包合同的补充文件，与合同具有同等法律效力。
2. 本承诺书未尽事宜，双方将按照合同约定或相关法律法规协商解决。
本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方单位（盖章）：[甲方单位名称]授权代表（签字）：[甲方代表姓名]日期：[签字日期]乙方单位（盖章）：[乙方单位名称]授权代表（签字）：[乙方代表姓名]日期：[签字日期]。
工程工期承诺书范文
工程工期承诺书范文
工程工期承诺书。
尊敬的业主：
感谢贵公司选择我们作为贵公司项目的承包商。
我们非常珍视
这次合作的机会，并将竭诚为贵公司提供高质量的工程服务。
在此，我们郑重承诺，将严格按照合同约定的工期完成项目，并确保工程
质量达到贵公司的要求。
我们深知工程工期对于贵公司的重要性，因此我们将严格遵守
以下工期承诺：
1. 我们将严格按照合同约定的工期进行施工，并且保证不会因
为自身原因延误工程进度。
2. 在施工过程中，我们将合理安排施工人员和设备，确保施工
效率最大化。
3. 我们将密切关注工程进度，一旦发现可能影响工期的问题，
我们将立即采取措施加以解决，并及时向贵公司汇报。
4. 我们将严格遵守相关的法律法规和安全规定，确保施工过程安全有序，避免因为安全事故导致工期延误。
5. 我们将与贵公司保持密切沟通，及时反馈工程进展情况，确保双方能够共同协调解决工程问题。
我们深知工程工期的重要性，也清楚工程质量对于贵公司的影响。
因此，我们将全力以赴，确保工程工期的承诺得到兑现，同时保证工程质量符合贵公司的要求。
我们对于这次合作充满信心，相信通过双方的共同努力，我们能够成功完成这个项目。
期待与贵公司携手合作，共同创造美好的未来。
衷心祝愿贵公司事业蒸蒸日上，财源滚滚！
此致。
敬礼。
（承包商单位名称）。
日期，年月日。
工程工期承诺书范文简短
工程工期承诺书范文简短根据项目情况、合同要求和协商确定的工期，我们郑重承诺：一、项目工期：本项目总工期为XX天/月。
从合同生效之日起，我方将按照具体工程进度安排和统筹人力、物力资源，努力保证项目按时完成。
二、工程进度计划：我们将在工程开展之初，制定详细的工程进度计划，包括工作分解结构、关键节点和具体任务。
根据进度计划，合理安排工作流程、资源投入和施工方法，以确保工期的合理控制。
三、进度监督与沟通：我们将配备专业的项目经理和施工团队，并与您方保持密切合作与协调。
定期组织工作例会和进度沟通会，向您方及时汇报工程进展情况、存在的问题和需要解决的困难，并商定解决方案。
四、施工联络员：在施工过程中，我们将指派经验丰富的施工联络员与您方进行沟通和协调。
及时反馈工程进展、变更需求和相关问题，以便及时做出应对和调整，以确保工期不受影响。
五、加班与加人：如遇到特殊情况，工期威胁到按时完工，我方将采取适当措施，如加班、增派人员等，确保按时交付。
六、风险控制：我们将密切关注施工现场环境、材料供应和安全隐患等潜在风险，并提前制定应对措施和预案。
确保施工过程中的风险可控，避免因风险事件导致工期延误。
七、工程质量：在确保工期的前提下，我们将严格按照合同约定和相关技术标准，保证工程质量合格。
尽最大努力避免或减少返工和修改，以提高工程施工效率和质量。
八、工期延误责任：若因我方原因导致工期延误的，我方将承担相应的责任和赔偿。
并以最快的速度采取补救措施，尽力缩短工期，以确保工程尽快完工。
九、其他约定：如有其他双方约定的工期管理细则和要求，在必要时可另行协商和签署补充协议。
请您方签字确认以上内容，并放心我们将全力以赴，按时按质完成合同工程。
工程工期承诺书范文
工程工期承诺书尊敬的甲方：感谢贵方选择我方作为本项目的设计和施工单位。
为了确保项目能够按照约定的时间和质量完成，我方在此郑重承诺本项目的工期。
以下是我方对项目工期的具体承诺：一、项目名称：____________________二、项目地点：____________________三、项目内容：____________________四、合同工期：根据双方签订的合同约定，本项目合同工期为____个月，自开工之日起算。
五、工期承诺：我方承诺本项目实际完成时间将不超过合同约定的工期，即在合同约定的工期内完成所有设计和施工工作。
六、违约责任：若因我方原因导致项目工期延误，我方将按照合同约定承担相应的违约责任。
同时，我方承诺在项目完成后，向甲方支付合同约定的延期罚款。
七、保障措施：为了确保项目工期的顺利实现，我方将采取以下保障措施：1. 我方将组建专业的项目管理团队，对项目进行全方位的管理和协调，确保项目按照既定的计划推进。
2. 我方将合理安排人力和物力资源，确保项目在约定的工期内完成。
3. 我方将加强与甲方的沟通和协作，及时解决项目过程中出现的问题，确保项目的顺利进行。
4. 我方将加强对施工进度的监控，定期向甲方报告项目进度，确保项目按计划进行。
5. 我方将加强对施工质量的控制，确保项目质量符合甲方的要求，避免因质量问题导致项目工期延误。
八、其他：双方应共同努力，加强沟通和协作，确保项目顺利实施。
若项目过程中出现任何问题，双方应积极协商解决，共同维护双方的合法权益。
甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________日期：____________________以上是本人为您准备的工程工期承诺书范本，如有需要，请根据实际情况进行修改和完善。
希望能对您有所帮助。
工程工期承诺书范文
工程工期承诺书范文尊敬的业主：感谢您对我们公司的信任和支持，我们愿意为您提供优质的工程服务。
为了确保工程的顺利进行和高质量的完成，我们特制定了以下的《工程工期承诺书》，以明确我们的承诺和责任，希望能够得到您的理解和支持。
一、项目概述1. 项目名称：XXX工程；2. 项目地址：XXX地区；3. 项目规模：包括设计、施工、监理等阶段的工程；4. 项目合同金额：XXX万元。
二、工期承诺1. 工期目标我们将尽最大努力确保工程按照合同约定的时间节点顺利完工。
具体工期目标如下：（1）设计阶段：预计用时XXX天；（2）施工阶段：预计用时XXX天；（3）监理阶段：预计用时XXX天。
2. 工期分析我们已经对项目进行了详细的工期分析，根据项目的具体情况制定了详细的施工计划和工期安排。
在制定工期计划时，我们充分考虑了项目的复杂程度、舆论关注度、材料购买周期等因素，力求合理安排工期，确保工程按时完工。
3. 工期保障措施为了确保工程能够按时完成，我们将采取以下措施：（1）优化项目管理：我们将建立一个高效的项目管理团队，负责协调各个施工单位和专业工程师的工作，确保项目各个环节的协调配合，避免因为内外部因素导致工期延误。
（2）加强现场管理：我们将加大对施工现场的管理力度，确保施工现场的安全和秩序，避免因为现场管理不到位导致工期延误。
（3）加强供应链管理：我们将与材料供应商建立长期合作关系，提前储备项目所需的主要材料，避免因材料供应不及时导致工期延误。
（4）合理调配资源：我们将根据项目的实际情况，合理调配施工人员和设备资源，确保施工进度和质量的同时，保证工期的准确度。
三、工期保证我们郑重承诺，将全力以赴确保工程按照合同约定的时间节点顺利完工，并承诺：1. 严守项目工期计划，按照施工进度表进行施工，确保项目按时交付。
2. 在项目开工前，我们将与业主和监理单位进行工期确认，并根据客户需求和实际施工情况进行合理调整，以确保工期的准确性。
工程施工工期承诺书(承诺书范文)正规范本(通用版)
工程施工工期承诺书(承诺书范文)一、承诺背景根据双方的协商和沟通，本公司郑重承诺完成工程项目，并按照约定的工期进行施工。
本承诺书旨在明确施工单位的工期承诺，确保施工进度的合理安排，以及保证项目按时完成。
二、工程项目信息•项目名称：[填写项目名称]•项目地点：[填写项目地点]•施工单位：[填写施工单位名称]三、工程施工工期承诺本单位郑重承诺按照工期要求开展工程项目的施工，力争按时完成，确保项目进度和质量。
1. 工期要求本工程项目的工期要求为：[填写具体工期要求]。
施工单位将按照双方共同协商的具体工期要求，制定施工计划并严格执行。
如遇特殊情况影响工期，施工单位承诺及时向项目方进行沟通并提前采取措施解决，以保证项目的正常进行。
施工单位将根据项目的具体情况，制定详细的工期安排表，并按照该安排表开展施工工作。
工期安排表应包括内容：•施工开始日期•各阶段工作的时间安排•施工完成日期•检测和验收的时间安排3. 工期监管为确保施工工期的履行，双方将共同进行工期监管。
施工单位将及时提供施工进度报告，并与项目方进行定期汇报和沟通。
项目方有权要求施工单位提供相关工期证明材料，以验证工期的履行情况。
4. 工期延误责任如因施工单位的原因导致工期延误，施工单位将承担相应的责任并承担相应的违约责任。
违约赔偿金的计算方式为：每延误一天，施工单位将按合同总价的百分之[填写具体比例]向项目方支付违约金。
如有不可抗力或项目方要求对工程项目的工期进行变更，双方应通过书面协议进行工期调整，并进行相应的工期延误补偿或赔偿。
四、承诺效力本承诺书是双方共同签署的法律文件，具有法律效力。
双方互相承诺按照本承诺书的约定履行各自的义务，并且保证本承诺书的内容真实、合法和有效。
1. 甲方（项目方）：__________________2. 乙方（施工单位）：__________________3. 日期：__________________。
工期承诺书范文(1范本)
工期承诺书范文一、背景介绍工期承诺书是指在工程项目中，施工单位或承包商为了保证工程按时完成，向业主或委托人提供的书面承诺。
工期承诺书是工程合同中的重要部分，对于合作双方的权益保障具有重要意义。
下面是一份工期承诺书范文，供相关企业参考和使用。
二、工期承诺书内容根据本合同的约定，我方郑重承诺履行工期要求：1.完成时间：我方将保证在合同签订后的X天内完成工程项目的主要施工工作。
2.里程碑节点：具体工程的重要节点如下：–节点1：施工工作完成，并通过相关部门验收，达到可交付使用的标准。
–节点2：系统调试及参数设置完成，经过质检部门验收，达到可以正常运行的标准。
–节点3：项目整体竣工，业主验收合格。
3.工期计算方式：本合同工期以自然天作为单位，从合同签订之日起计算。
4.工期延误责任：如果因我方原因导致工程工期延误，我方将承担相应的延期责任，根据合同约定支付违约金。
5.工期逾期补偿：如我方延期完成工程项目，每延迟一天，我方将向业主支付合同总额的百分之一作为违约金。
6.工期缩短措施：我方将采取合理的措施，尽力缩短工程项目的完成时间，确保按时交付。
三、工期承诺书效力1.本工期承诺书是合同附件之一，与工程合同具有同等法律效力。
2.工期承诺书内容经双方确认签字后生效，并严格按照约定执行。
3.工程项目未按照本工期承诺书要求按时完成的，我方将面临相应的法律责任，并承担相应的经济损失。
四、其他约定1.任何双方对本工期承诺书的修改、补充，须经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.本工期承诺书在任何情况下不得转让或转包给第三方。
3.本工期承诺书签订后，双方应共同配合工作，并通过有效的沟通和协商解决工程项目中出现的问题。
五、法律适用及争议解决1.本工期承诺书的订立、生效、履行和解释适用的法律。
2.如因履行本工期承诺书发生任何争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，并接受裁决。
3.仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
2016工程工期承诺书范文
2016工程工期承诺书范文工程工期承诺书范文1、质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求,认真组织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,创精品工程,确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001),否则我公司愿承担相应的责任。
2、工期保证:根据该工程的具体情况,编制详细的施工组织设计和进度计划,采用先进的施工方法和工艺。
做到人员上够,工作面开足,农忙季节和冬雨季不停工,确保xx日历天内交工。
3、安全文明施工:按照安全文明工地标准施工,并按照《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查,减少施工噪音和环境污染,确保不发生重大安全事故,创安全文明达标工地。
4、保修期:本工程保修期按国家有关规定执行#url#。
保修期内,我公司将免费承担一切维修义务;保修期外,我公司对施工过程中发生的费用只计取材料费。
保修期内外,我公司若接到建设单位的通知,保证随叫随到。
工程竣工后,项目部将留设专人现场办公半年,成立保修小组,具体负责维修、保修工作。
5、回访:工程交付使用后,我公司将派专人定期到建设单位进行回访。
在使用过程中接到建设单位人员通知后,我们保证随叫随到。
6、垫资:工程施工过程中,如果建设单位资金暂不到位,我方承诺连续施工一个月不停工。
7、我公司将积极协助贵方进行投资控制,提出合理化建议,优化工程设计方案,科学编制施工方案和施工作业指导书,减少定额外消耗,以帮助业主达到投资与效益的最佳结合点。
8、我公司完全同意招标文件其他实质性内容的规定。
投标人(盖章)法定代表人或授权代表(签章)2016年3月30日工程工期保证书根据该工程土方开挖回填及施工场地平整工程的具体情况，结合招标文件要求以及我公司施工经验，投标工期为60天。
保证工期的承诺如下：1. 按项目管理体制，实行项目经理负责制，推行项目法施工。
2. 全公司范围内组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，主要工程项目实行二班作业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016工程工期承诺书范文
工程工期承诺书范文
1、质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求,认真组织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,创精品工程,确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001),否则我公司愿承担相应的责任。
2、工期保证:根据该工程的具体情况,编制详细的施工组织设计和进度计划,采用先进的施工方法和工艺。
做到人员上够,工作面开足,农忙季节和冬雨季不停工,确保xx日历天内交工。
3、安全文明施工:按照安全文明工地标准施工,并按照《建筑施工安全检查标准》
(jgj59-99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查,减少施工噪音和环境污染,确保不发生重大安全事故,创安全文明达标工地。
4、保修期:本工程保修期按国家有关规定执行#url#。
保修期内,我公司将免费承担一切维修义务;保修期外,我公司对施工过程中发生的费用只计取材料费。
保修期内外,我公司若接到建设单位的通知,保证随叫随到。
工程竣工后,项目部将留设专人现场办公半年,成立保修小组,具体负责维修、保修工作。
5、回访:工程交付使用后,我公司将派专人定期到建设单位进行回访。
在使用过程中接到建设单位人员通知后,我们保证随叫随到。
6、垫资:工程施工过程中,如果建设单位资金暂不到位,我方承诺连续施工一个月不停工。
7、我公司将积极协助贵方进行投资控制,提出合理化建议,优化工程设计方案,科学编制施工方案和施工作业指导书,减少定额外消耗,以帮助业主达到投资与效益的最佳结合点。
8、我公司完全同意招标文件其他实质性内容的规定。
投标人(盖章)
法定代表人或授权代表(签章)
2016年3月30日
工程工期保证书
根据该工程土方开挖回填及施工场地平整工程的具体情况，结合招标文件要求以及我公司施工经验，投标工期为60天。
保证工期的承诺如下：
1. 按项目管理体制，实行项目经理负责制，推行项目法施工。
2. 全公司范围内组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，主要工程项目实行二班作业。
3. 做好各项施工准备工作，特别是原材料、机械设备应提前做好计划，按要求时间进场、保质、保量及时到位。
4. 严格采用网络计划施工，实行三级网络计划控制，利用微机进行动态管理，通过对网络图进行时间参数的计算，找出计划中的关键工种和关键线路，针对关键工种和关键线路合理调配人力、物力、资金，确保计划目标的完成。
5. 在计划按排中落实雨季施工措施，保证施工的均衡性、连续性。
6. 针对场平施工特点，合理安排施工计划，进行分区并行施工，交叉施工，加快施工进度。
7. 在总体施工计划下，制定各工种月、旬、周计划。
制定合理的工期目标奖罚制度。
项目经理部坚持每周例会制度，施工队坚持每日工程进度调度统计、报告制度。
8. 施工队、班组以责任承包与效益挂钩，充分调动全体人员的积极性和创造性。
9. 加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返工。
10. 正确处理工程进度与经济性的关系，必要时加大人、财、物的投入，确保工期目标的实现
第1页/共1页
工程施工服务承诺书范文
一、关于对工程质量方面的承诺
保证该工程竣工验收工程质量达到国家现行《施工质量验收规范》合格标准。
二、关于对工期方面的承诺
根据建设单位提供的图纸和工程实情,结合我公司综合实力,我方承诺该工程工期为日历天。
三、关于服务方面的承诺
1、工程交付使用后三天内组织第一次质量回访,指导工程设备的使用,维修与保养,及时了解和指导在使用上存在的不足;在使用六个月后进行第二次全面服务回访;一年后进行第三次质量回访,征询客户意见。
2、在交付使用一年内,施工单位在工地附近设立常年维修服务小组,随叫随到。
凡属于施工单位造成的质量问题,均由施工单位负责包修包换,不留隐患。
3、我公司配备有专门的产品质量回访车,严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。
4、服务内容:
长期咨询优惠服务;对保修期满的工程,实行优质优价服务,工程结束,友谊长存,继续与用户保持联系,无偿提供工程咨询服务。
四、关于项目经理、管理人员方面的承诺
保证按中标的项目经理及投标文件中所列管理人员组织施工,并且做到项目经理、技术负责人亲临现场。
五、关于雨季、农忙季节、法定节假日的劳动力保证方面的承诺
保证在雨季、农忙季节、法宝节假日期间,采取有效措施做到劳动力充足,不影响正常施工。
六、关于与业主及监理单位配合方面的承诺
保证与业主监理单位积极配合,共同搞好该工程建设。
以上承诺的条件,愿签入施工合。
施工工期承诺书
致xx-x有限公司：
华力.西溪半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。
如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺
浙江八达景观项目部
承诺人：张先生
2016年4月7日
工程工期承诺函范本
致：
根据项目招投标管理要求，对本工程的工期作如下承诺：
严格执行合同所约定的工期，确保业主的竣工时间。
若不能按时完工，每延误一天处
罚2000元。
特此承诺
投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签名）二0一三年六月一十七日。