建设工程项目管理委托合同(标准版)
项目管理委托书范本3篇
项目管理委托书范本3篇委托合同既可以是有偿合同，也可以是无偿合同;以下是店铺为大家精心准备的：项目管理委托书范本3篇，欢迎参考阅读!项目管理委托书范本一委托方：_____________________受托方：_____________________委托方__________委托受托方________对项目进行建设期全过程管理，为确保该项目建设规模、标准、投资和建设工期，使该项目在验收合格、保修期满后保质顺利交付委托方，特订阅合同如下，以资共同遵守。
一、工程概况1.工程名称：________________________________2.立项批文：________________________________3.建设地点：________________________________4.建设规模：________________________________二、双方权力与义务1.受托方权力与义务(1)受托方接受委托方委托承担本项目建设期法人，代表委托方对本工程项目组织实施进行全过程管理及服务，承担本项目建设过程中建设单位管理责任与权利。
(2)按项目立项批复，组织项目方案论证，可行性研究，充分考虑委托方使用需要、建设功能和有关规划设计要求，编制工程初步设计及概算报委托方批准。
(3)负责按照批准的初步设计和概算，组织编制施工图设计和预算。
(4)编制适合本工程实际的资金及进度计划，报委托方批准。
(5)负责协助委托方申报规划、建管、投资等有关手续，取得投资许可证、施工许可证等开工所需相关证照。
(6)在公开招标原则下，受委托方委托选择确定勘测、监理、设计、施工等相关单位。
(7)负责设立本工程建设所需项目资金专户，根据审批的年度记划和工程进度领取建设资金，并按规定使用。
(8)严格按批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，如有超出“三控制”范围的高速意见和重大设计变更，报委托方审批执行。
(9)严格按批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。
2024年建设工程委托管理合同
2024年建设工程委托管理合同合同编号：2024-XXXX建设工程委托管理合同本建设工程委托管理合同（以下简称“本合同”）由以下双方共同缔结：甲方（委托方）：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对以下项目进行建设工程的承建及管理，甲乙双方本着合作共赢的原则，经友好协商，就委托管理事宜达成如下协议：第一条建设项目概况1.1 建设项目名称：1.2 建设项目位置：1.3 建设规模与内容：1.4 建设工期：1.5 建设预算：第二条委托内容2.1 甲方委托乙方对建设项目进行全面的承建及管理，包括但不限于设计、施工、物资采购、质量检测、进度控制、安全管理等工作。
2.2 乙方应根据甲方的要求，对建设项目进行有效的组织与协调，确保项目质量、进度、安全等目标的实现。
第三条委托费用3.1 乙方为完成委托事项应享有的费用为RMB（人民币）（大写）。
3.2 甲方应按照双方协商一致的进度向乙方支付委托费用。
3.3 委托费用的支付方式及时间由甲方与乙方另行协商确定。
第四条合同签订和履行4.1 本合同自双方按照法定程序签字盖章之日起生效，至建设项目竣工验收并付款完毕之日终止。
4.2 合同终止后，双方应按照约定完成结算工作。
4.3 双方同意，在签订本合同后，不得擅自解除合同，解除合同需经过书面协商并取得双方一致同意。
第五条违约责任5.1 如乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成委托事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
5.2 如甲方未按照合同约定的时间和方式支付委托费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。
5.3 双方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的经济损失。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院进行解决。
第七条其他事项7.1 本合同的修改、补充或解除，应经双方共同协商达成书面协议，并由双方授权代表签字生效。
建设工程项目管理委托合同3篇
建设工程项目管理委托合同3篇篇1建设工程项目管理委托合同一、合同双方委托方（甲方）：单位名称：联系地址：法定代表人/负责人：联系电话：受托方（乙方）：单位名称：联系地址：法定代表人/负责人：联系电话：二、合同背景委托方拟进行某项建设工程项目，为确保项目顺利实施及最终成功，特委托受托方进行项目管理。
双方经友好协商，达成如下合同：三、项目管理职责1. 受托方应对项目的整体规划、组织、实施和监督负责，确保项目按时、按质、按量完成。
2. 受托方应根据项目特点，制定详细的项目管理计划，并报委托方审批。
3. 受托方应组织制定项目实施计划、进度计划、质量控制计划和安全生产计划，并按计划监督实施。
4. 受托方应对项目的投资、招标、设计、施工、验收等各个阶段进行全程跟踪和监督，及时发现问题并提出解决方案。
5. 受托方应及时向委托方汇报项目的实施情况，包括进展情况、问题反映、需协调解决的事项等。
6. 受托方应确保项目经费使用合规、合理，节约成本，控制投资风险。
7. 受托方应协助委托方做好项目验收、移交工作，并提供必要的技术支持和培训。
四、费用支付1. 委托方应按照合同约定的支付方式及时支付项目管理费用。
2. 项目管理费用包括：受托方工作人员的薪酬、差旅费、材料费、办公费等支出。
3. 受托方应认真负责、高效执行合同约定的各项工作，并保证提供的服务质量。
4. 如因受托方原因导致项目延期、费用增加等，应承担相应责任。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的商业秘密、技术资料等进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 合同终止后，双方应切实保护对方的商业秘密，不得擅自使用或泄露。
六、合同变更1. 本合同经双方协商一致，可进行书面变更，变更后需签署补充协议。
2. 未经双方书面同意，不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1. 本合同如因不可抗力事件或其他不可抗力因素导致无法继续履行，双方可协商解除合同，解除合同后应互不承担责任。
2024年建设工程委托管理合同
2024年建设工程委托管理合同甲方：[甲方名称、地址、联系方式]乙方：[乙方名称、地址、联系方式]鉴于：1. 甲方拥有进行建设工程的需求并希望委托乙方进行工程管理；2. 乙方具备相关的工程管理经验和能力；3. 双方在平等自愿的基础上达成以下合同。
一、委托内容1.1 甲方委托乙方进行下述工程的管理：[列举具体的建设工程项目，包括工程名称、地点、规模、进度要求等]1.2 甲方将提供工程所需的相关资料、图纸、技术要求等，以便乙方顺利进行工程管理。
二、乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求，制定详尽的工程管理计划，并在工程实施过程中进行全程跟踪和管理。
2.2 乙方应配备专业的工程管理人员，确保工程的安全、质量和进度均符合约定标准。
2.3 乙方负责工程进度的控制，及时向甲方汇报工程的进展情况，并遇到重大问题时及时与甲方沟通协商解决。
2.4 乙方应对工程所需的材料、设备的采购进行统筹安排，并确保其质量和供货时间的可靠性。
2.5 乙方应按照相关法律法规的要求，制定并落实安全生产措施，确保工程施工过程中的安全。
三、甲方的义务3.1 甲方应向乙方提供与工程有关的必要资料、图纸、技术要求等，并提供必要的协助与支持。
3.2 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付相应的费用。
四、费用支付4.1 工程费用由甲方按照以下方式支付给乙方：[具体描述支付方式、支付时间和金额等细节]4.2 如甲方未按时支付费用的，逾期支付金额应按照约定的日利率计算，乙方有权暂停工程进展并要求甲方支付逾期费用。
五、合同期限5.1 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
5.2 如因不可抗力等特殊情况需要延长工期，双方应及时协商并签订书面补充协议。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程安全管理委托协议范本(范本文)
建筑工程安全管理委托协议范本一、本协议是由甲方（委托方）与乙方（承包方）签订的建筑工程安全管理委托协议。
双方根据有关法律、法规以及有关建筑工程安全管理的规定，经友好协商，达成如下协议：二、委托主要内容1.甲方委托乙方负责执行建筑工程的安全管理工作，确保施工过程中的安全。
2.乙方根据工程性质和规模的要求，合理组织施工，采取相应的安全防护措施，保障施工人员的人身安全。
3.乙方负责制定施工安全管理方案，并在甲方的监督下实施；对施工人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
4.乙方按照甲方要求的时间节点，提供施工安全管理报告，包括工程安全检查记录、安全事故情况、安全防护设施的使用情况等。
三、权责和义务1.甲方的权责和义务：–为乙方提供建筑工程的详细设计文件，包括施工图纸和技术规范。
–协助乙方制定施工安全管理方案，提供必要的技术支持和协调工作。
–对乙方进行安全管理工作的监督和检查，及时发现问题并要求乙方整改。
2.乙方的权责和义务：–按照甲方提供的设计文件，制定施工安全管理方案，并进行操作工人的安全培训。
–安排专人负责工地的安全管理工作，确保安全措施的有效执行。
–及时报告施工过程中存在的安全隐患和事故情况，并采取相应措施予以解决和防范。
–按照甲方的要求，定期提供施工安全管理报告，明确反映安全管理工作的情况。
四、费用1.甲方负责支付委托乙方进行建筑工程安全管理所需的费用。
2.具体费用根据工程性质、规模和乙方提供的施工安全管理方案等因素进行协商确定。
3.甲方应按时足额支付费用，逾期支付的，应按照双方协商的利息进行补偿。
五、保密条款1.双方在履行本协议过程中可能涉及到的商业秘密、技术方案、合同价格等信息，应互相保守和保密。
2.未经双方协商一致，不得向第三方透露或泄露与本协议有关的任何信息。
3.如因一方违反本保密条款而给对方造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。
六、协议有效期与解除1.本协议自双方签字之日起生效，有效期为建筑工程竣工验收合格之日止。
工程项目管理委托合同范文3篇
工程项目管理委托合同范文3篇工程项目管理是指从事工程项目管理的企业(以下简称工程项目管理企业)受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。
以下是小编整理的工程项目管理委托合同，欢迎参考阅读。
工程项目管理委托合同范文1甲方(项目承包、建设单位)：乙方(受委托项目管理单位)：根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第一条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。
第一条组成本合同的文件第二条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：项目合同金额：第三条项目管理服务方式本工程由甲方委托乙方并在甲方领导之下实施项目管理，提供全过程建设管理和咨询服务。
乙方派出由专业技术人员、管理人员等与甲方人员组成的项目管理班子对工程前期、施工阶段、竣工验收，根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、施工规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和咨询服务。
第四条项目管理的依据第五条乙方管理内容和职责1、工程前期。
2、项目施工策划。
3、项目建设前期工作及人员架构组织。
4、施工项目组织、协调管理。
5、合同管理、过程资料管理(协助甲方完成过程中的合同签订，甲方具有合同签订的控制权)。
6、工程进度管理。
7、工程质量管理。
8、竣工验收及交付使用(如甲方要求自己后期自行负责，可将词条更换为：乙方为甲方培养自有团队)。
9、乙方按期向甲方递交财务报表，并接受甲方的监督和审查。
第六条甲方职责1. 资金落实负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求，按期核定、确保工程款、材料设备采购款和市政配套费及本工程中发生的各类行政主管部门所收的各项费用等及时到位，并支付给本工程各施工、供货承包单位和其它合同单位。
2.3. 按本合同规定按期支付项目管理费。
第七条服务班子的组成乙方人员由詹稳先生(简历附后)为带头管理人员，并配备具有一定实践经验的人员组成工作班子，名单在项目组织架构中明确，进行本工程的项目管理，根据工程进度逐步到位随时进行补充调整，乙方人员如不称职，甲方有权提出更换。
建设项目委托管理细则协议范本2024版
建设项目委托管理细则协议范本2024版本合同目录一览1. 建设项目委托管理概述1.1 项目概述1.2 委托管理范围1.3 委托管理期限2. 委托方的义务与责任2.1 提供项目相关资料2.2 保证项目资金的合法性2.3 遵守国家相关法律法规3. 受托方的义务与责任3.1 负责项目实施的全面管理3.2 合理使用项目资金3.3 按期完成项目进度4. 项目变更与调整4.1 变更条件4.2 变更程序4.3 变更导致的合同价款调整5. 合同价款与支付5.1 合同价款的确定5.2 支付方式与时间5.3 价款调整的条件与方法6. 违约责任6.1 委托方的违约行为6.2 受托方的违约行为6.3 违约责任的处理方式7. 争议解决7.1 争议的解决方式7.2 争议解决的时间限制7.3 争议解决的费用承担8. 解除与终止8.1 合同解除的条件8.2 合同终止的条件8.3 解除与终止后的权利义务处理9. 合同的生效、修改与解除9.1 合同的生效条件9.2 合同的修改程序9.3 合同的解除程序10. 保密条款10.1 保密信息的范围10.2 保密信息的保护期限10.3 违反保密条款的责任11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决的方式11.3 诉讼管辖法院12. 其他条款12.1 合同的签订地与生效地12.2 合同的副本份数与保管12.3 合同的修改与补充13. 合同的签订日期与签署地点13.1 签订日期13.2 签署地点14. 附件14.1 项目相关资料清单14.2 合同价款明细表14.3 项目进度计划表第一部分：合同如下：第一条建设项目委托管理概述1.1 项目概述本合同项下的建设项目委托管理指的是委托方将其投资建设的项目委托给受托方，由受托方负责项目的全面管理工作，包括项目的组织实施、进度控制、质量控制、安全监督、投资控制等工作。
1.2 委托管理范围委托管理范围包括但不限于：项目的规划设计、施工组织、设备采购、材料供应、工程监理、质量检查、安全监管、环保措施、投资控制等。
建设工程项目管理委托合同范文
建设工程项目管理委托合同范文合同编号：___________委托方（甲方）：_________________单位：_______________________受托方（乙方）：_________________单位：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下合同：第一条项目背景1.1 甲方拟施工的项目名称为：___________________（以下简称“项目”）。
1.2 项目位置：____________________（包括详细地址）。
1.3 项目规模：_______________（包括项目的建筑面积、层数、建设工期等）。
1.4 项目的委托范围：________________（明确乙方需要完成的工作内容）。
第二条委托内容2.1 乙方应按照甲方提供的项目要求和施工设计文件，全面负责项目的施工管理工作，并保证工程质量达到甲方的要求。
2.2 乙方应编制符合国家法律法规和有关规定的施工组织设计、安全技术措施、质量管理措施等相关文件，并提交给甲方审核。
2.3 乙方应组织相关专业技术人员编制施工方案、施工进度计划等，并提交给甲方审核。
2.4 乙方应按照甲方要求进行施工现场的管理，保证施工过程中的安全、进度和质量，并及时向甲方报告和解决施工过程中出现的问题。
第三条委托期限3.1 本合同的履行期限为___________（具体的日期），自合同签订之日起算。
3.2 如因不可抗力等原因，导致甲、乙双方无法履行合同的，应及时互相通知，并协商解决。
第四条委托费用和支付方式4.1 甲方应向乙方支付的委托费用为人民币___________（大写）。
4.2 乙方应在项目完工后向甲方开具正式的发票，并提供相关的费用明细。
4.3 甲方应在收到乙方发票后的___________日内，通过银行转账的方式将委托费用支付给乙方。
建设工程代管合同范本
建设工程代管合同范本甲方：（委托方）乙方：（代理方）鉴于：1. 甲方拟在（项目地址），进行建设工程，现需委托乙方进行代管工作；2. 乙方具有相关的建设工程代管经验和资质，愿意为甲方提供代理服务；双方经友好协商，达成以下协议：第一条代管范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对建设工程的计划、实施、监督和验收等环节进行代管管理。
1.2 代管范围包括但不限于项目合同的订立、工程质量的监督、进度的控制、费用的管理等。
第二条代管义务2.1 乙方应按照国家相关法律法规和工程施工管理规范，认真履行代管职责，确保建设工程顺利进行。
2.2 乙方应确保代管工作的公正、客观，维护甲方利益，并及时向甲方汇报项目进展情况。
第三条代管费用3.1 甲方应按照双方约定的方式和时间，支付乙方相应的代管费用。
3.2 代管费用的支付方式为（具体支付方式），支付时间为（具体支付时间）。
第四条违约责任4.1 乙方未按照约定履行代管义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4.2 甲方未按照约定支付代管费用的，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密及保密事项，应当予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第六条合同期限及解除6.1 本合同自双方签署之日起生效，至建设工程竣工验收之日终止。
6.2 若因不可抗力等不可控因素导致本合同无法继续履行，双方应予以协商解决或提前终止合同。
第七条争议解决7.1 若双方就本合同内容或履行发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的仲裁机构仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同未尽事宜，可经双方协商后进行补充和修订，补充协议与本合同具有同等效力。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：签署日期：乙方（盖章）：签署日期：。
项目委托管理协议范本(八篇)
项目委托管理协议范本委托方（甲方）：受托方（乙方）：甲方委托乙方实施项目。
在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方友好协商达成以下协议：一、甲乙双方的权利和义务：1.甲方为乙方提供完成项目所必要的条件和资料。
2.未经双方协商一致，均不得无故变更合同条款。
3.甲方不得委托乙方从事违法的委托事项。
4.乙方在甲方指导意见下，负责委托项目的具体实施。
并严格按照甲方的要求完成项目其他各方面工作。
5.乙方应按照合同约定方式和标准，交付项目实验成果。
二、相关酬劳及给予方式：双方约定本项目合格完成后，甲方转让百分之三十的公司股权给乙方，自项目完成后个月之内完成股权交割登记。
三、违约责任：如果因一方原因导致项目不能按期完成，则由其承担相应违约责任，如有约定违约金应按照约定进行赔偿。
四、合同纠纷的解决方式：合同履行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
如果双方不能协商解决，则由进行仲裁或向法院提起诉讼。
如对项目完成质量发生争议，应由双方共同约定的鉴定机构进行鉴定。
五、其它：1.本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。
2.如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。
本合同壹式份甲方执_____份，乙方执_____份，从正式签订之日起生效。
委托方：受托方：日期：____ 日期：_____项目委托管理协议范本（二）委托方：_____ 法定代表人：_____住所：受托方：（身份证号码：_____）住址：委托方委托受托方实施_____项目。
在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成条款如下：一、受托事项：委托受托方实施项目，委托期限为____年____月____日至____年____月____日。
二、委托方责任：1.提供受托方完成项目所必要的条件和环境。
建设项目委托代建合同标准样本（5篇）
建设项目委托代建合同标准样本编号：_____项目名称：_____项目委托人：北京市发展和改革委员会项目代建人：_____项目使用人：_____代建人：_____使用人：_____根据《中华人民共和国民法典》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》，为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。
一、项目概况项目名称：_____项目总投资：_____（万元）（以批准的投资概算为准）建设地点：_____建设规模：_____建设内容：_____二、代建项目管理范围和内容：_____三、代建项目管理目标投资控制金额：_____（万元）（以代建人投标报价为准）工程质量标准：_____代建管理期限：____个日历天四、代建管理费金额（大写）：_____ 元人民币￥：____元五、本合同由以下文件组成：1.三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2.委托代建合同书3.专用合同条款4.通用合同条款5.中标通知书6.投标书及其附件7.招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件）8.初步设计文件及其审查批复文件9.标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供项目建设的必要条件。
八、代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务。
九、使用人承诺，遵守本合同中的各项约定，协助代建人完成代建工作。
十、本合同一式____份，具有同等法律效力，三方各执____份。
委托人：（签章）_____代建人：（签章）_____使用人：（签章）_____法定代表人：（签章）_____法定代表人：__________（签章）_____法定代表人：__________（签章）_____地址：_____ 地址：_____ 地址：_____邮编：_____ 邮编：_____邮编：__________电话：_____ 电话：_____ 电话：_____本合同签于____年____月____日建设项目委托代建合同标准样本（二）项目名称：_____项目委托人：_____项目代建人：_____项目使用人：_____根据《北京市政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》，为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。
委托建设合同详细版（5篇）
委托建设合同详细版甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、背景本合同甲方拥有相应的土地使用权和建设资金，为了实现特定目标和经营需求，委托乙方进行建设项目的开发、设计、施工和交付，双方达成如下协议。
二、合同目的1. 建设项目：__________（项目名称）2. 建设规模：__________（规模）3. 建设地点：__________（地点）4. 建设内容：a. 建设设计：包括初步设计和施工图设计；b. 施工工程：按照设计图纸和相关规范进行施工；c. 竣工验收：完成建设工程的验收和交付。
三、合同条款1. 总包价款乙方应按照本合同约定的工程量、工程价格和变更单价等确定的金额，承担建设项目的全部经济责任。
总包价款为__________（金额）。
2. 工期乙方应按照与甲方约定的工期完成建设项目，具体工期为__________，包括设计、施工、验收和交付等环节。
如遇不可抗力因素，双方须协商后延长工期。
3. 建设设计a. 乙方应在甲方指定的时间内完成初步设计和施工图设计，并按照甲方的要求进行修改和完善。
b. 设计图纸和设计方案必须符合国家相关法律法规、规范和标准的要求，保证建设项目的安全性、稳定性和可持续性。
4. 施工工程a. 乙方应按照设计图纸和相关规范进行施工，确保施工质量和工程安全。
b. 乙方负责组织施工人员、材料和设备，并按照项目进度和工期安排施工工作。
c. 施工期间，乙方应保证周边环境的安全和清洁，并采取必要措施防止施工对周边环境和居民的影响。
5. 竣工验收a. 在建设工程完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
b. 甲方有权对建设工程进行验收，包括质量、设计是否符合要求等方面的检查。
c. 如发现建设工程存在缺陷或不符合要求的问题，乙方应承担相应的修复和改进责任。
6. 保修期a. 建设工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应提供一定的保修期，保修期为__________（天数）。
工程项目委托管理合同范本5篇
工程项目委托管理合同范本5篇建设单位：项目管理单位：第一章基本情况第一条合同主体情况：甲方(委托方)：地址：负责人：传真：乙方(受托方)：地址：法定代表人：传真：第二条项目概况：项目名称：项目地点：项目建设内容、规模、范围：详施工图纸内容项目建设期：计划建设期为，即年月日至年月日。
预计总投资：人民币万元。
甲方为本项目的建设单位，乙方为一家具有大型建设项目全过程管理经验的专业工程项目管理咨询企业。
甲方委托乙方按照国家和北京市政府有关规定及本合同约定提供本项目从项目立项批复的前期准备工作开始直至完成全部建安和市政工程竣工并具备交付使用条件为止的全部建设工程项目管理工作，乙方对其提供的管理工作承担全部法律责任。
甲乙双方经友好协商，订立如下合同，以资共同信守。
第二章委托管理工作范围乙方在本合同项下的具体工作范围为：见本合同第三条至第十九条内容。
第三条项目功能策划与论证工作乙方应协助甲方进行本项目使用功能的论证与策划，编写功能需求报告及项目运行的初步方案，用以指导编制项目建议书与设计方案招标工作。
根据设计方案深化优化及可行性研究批复情况，组织并配合甲方编制项目运行正式方案及实施组织设计，指导初步设计及施工图设计工作。
第四条办理工程建设的有关手续1、本项目相关土地审批手续的办理由甲方负责，乙方协助甲方完成与土地相关各项手续的办理，并最终取得国有土地使用权证。
2、乙方负责办理本项目所有需政府行政主管部门审批的各项建设手续，上述手续包括但不限于办理该项目的规划意见书、可行性研究批复、规划设计方案审定、初步设计概算审批、计划转正、建设工程规划许可证、建安工程施工许可证、消防、人防、环保、绿化、交通、节水等专项审批，及市政配套方案(包括雨污水、供水、供电、热力、天然气、电信、道路、绿化、环卫环保)的咨询与审批、工程施工许可证及验收接用手续等。
乙方应保证上述手续符合法律法规和政策要求，如乙方在办理手续过程中需要甲方支持，甲方应予以协助，如发生相关的咨询及审批费用由甲方支付。
建设工程项目管理委托合同(2024版)
建设工程项目管理委托合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同定义和术语解释第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任2.2 乙方资质与责任2.3 双方的权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程内容及范围3.3 工程质量与安全标准第四章：项目管理服务内容4.1 项目管理服务范围4.2 项目管理服务标准4.3 项目管理服务流程第五章：合同价款与支付方式5.1 项目管理服务费用5.2 费用支付方式5.3 费用调整机制第六章：工程进度与验收6.1 工程进度计划6.2 工程进度监控6.3 工程验收标准第七章：质量保证与责任7.1 质量保证措施7.2 质量缺陷处理7.3 质量保修期限第八章：安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 安全事故预防与处理8.3 环境保护措施第九章：合同变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十章：违约责任10.1 违约责任的认定10.2 违约赔偿范围10.3 违约责任的承担方式第十一章：争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决程序11.3 法律适用与管辖第十二章：合同生效与终止12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同终止后的权利义务第十三章：其他约定13.1 保密条款13.2 通知与送达方式13.3 不可抗力条款第十四章：签字栏14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 签订时间14.4 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目管理中的职责、权利和义务，确保工程顺利实施。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目管理服务。
1.3 合同定义和术语解释合同中使用的专业术语和定义，详见附件一《术语解释》。
第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任甲方应具备相应的资质，并承担支付管理服务费用、提供必要信息等责任。
建设工程代管合同
建设工程代管合同合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（代管方）：__________依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平互利的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程项目管理事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条项目概述甲方将其投资建设的工程项目（以下简称“本工程”）委托给乙方进行全程管理。
本工程位于_________，主要包含_________等建设内容。
第二条代管范围与职责1. 乙方负责本工程的日常管理，包括但不限于工程质量、进度、成本的控制以及安全生产的监督等。
2. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况，并就重要事项提出专业建议。
3. 乙方应确保所有施工活动符合国家有关建筑法规和标准。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
第四条费用支付1. 甲方应按合同约定向乙方支付代管费用，具体金额为人民币______元整。
2. 费用分阶段支付，首期款项在本合同签订后____天内支付，余款按照工程进度节点分期支付。
第五条违约责任如任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款或附件。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应结合具体情况进行调整，并建议在正式签署前由法律专业人士进行审核。
工程项目建设管理委托(3篇)
第1篇一、委托方（以下简称“委托方”）二、受托方（以下简称“受托方”）三、项目概况1. 项目名称：________________________2. 项目地点：________________________3. 项目规模：________________________4. 项目总投资：________________________5. 项目建设周期：________________________6. 项目类型：________________________四、委托内容1. 受托方负责项目的整体规划、设计、采购、施工、监理、验收等全过程管理工作。
2. 受托方负责项目的进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境保护等各项工作。
3. 受托方负责协调政府部门、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等相关各方的工作。
4. 受托方负责编制项目各类报告、文件，包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、工程招标文件、施工组织设计、监理规划、验收报告等。
5. 受托方负责组织项目招标、评标、定标等工作。
6. 受托方负责监督施工、监理单位的现场施工，确保施工质量、进度、安全、环境保护等各项工作符合国家法律法规和行业标准。
7. 受托方负责组织项目验收，确保项目符合设计要求和国家相关标准。
8. 受托方负责项目运营期的管理工作，包括但不限于：设备维护、运行管理、人员培训等。
五、双方权利义务1. 委托方权利：（1）有权对受托方的工作进行监督、检查，确保受托方按照约定履行职责。
（2）有权要求受托方及时、准确、完整地提供项目各类报告、文件。
（3）有权对受托方的工作提出意见和建议。
2. 委托方义务：（1）按照约定向受托方支付项目管理费用。
（2）为受托方提供必要的资料、信息和支持。
（3）配合受托方完成项目各项工作。
3. 受托方权利：（1）按照约定收取项目管理费用。
（2）在项目实施过程中，有权根据实际情况调整项目计划、方案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程项目管理委托合同
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
编号：FS-DY-20185 建设工程项目管理委托合同
工程项目名称：wto研究中心楼和外籍教师招待所
委托人：上海xxxxx学院
管理人：上海xxxxx咨询有限公司
签定地点：上海市
签订日期：年月日
建设工程委托项目管理服务合同
委托人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托管理人管理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：wto研究中心楼和外籍教师招待所
工程地点：古北路620号
工程规模：建筑面积8，000平方米
总投资：1，256万元人民币
二、项目管理服务内容：
1、前期管理：
① 办理建设工程规划许可证；
② 负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证；
③ 配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务；
④ 协助学校进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合学校要求；
⑤ 协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察；
⑥ 项目的其他前期管理工作；
2、全过程项目协调
① 编制项目管理的工作内容和控制方法；
② 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作；
③ 负责协调投资监理工程监理之间的工作；
④ 其他项目管理工作。
3、合同管理
① 负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查；
② 负责合同之条款费用和付款方式的初步审核；
③ 负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使；
④ 负责合同纠纷的处理；
⑤ 负责与本项目有关的合同管理工作。
4、后期管理：
① 负责组织工程竣工验收
② 负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核；
③ 负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理；
④ 负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作；
⑤ 负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交；
⑥ 负责工程项目使用说明书的编制；
⑦ 负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实
物的移交；
⑧ 其他有关的后期管理工作。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1、项目管理建议书（投标书）；
2、本合同标准条件；
3、本合同专用条件；
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、管理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。
未经委托人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。
五、委托人向管理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向管理人支付报酬。
六、项目管理费用
1、计算依据
① 根据财政部《基础建设财务管理若干规定》和上海市财政局《上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定；
② 借鉴浦东新区财政局的浦财城（XX）11号文《浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定》，计算本项目的管理费。
2、建安投资额及管理费费率
建筑安装工程投资额（暂估）1256 万元，管理费费率3%，管理费用为37.68万元：（大写：人民币叁拾柒万陆千捌佰元）。
若建安工程造价出现调整（上下浮动超过20%的，则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。
但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%）。
3、支付方式
① 合同签订后七天内预付管理费20%；
② 管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算；
③ 支付时间：按月支付；
④ 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬和额外工作报酬：（报酬=附加工作日数﹡200元/人日）。
七、履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成立的，由工程所在地人民法院管辖。
本合同自年月日开始实施，至年月日完成。
本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
委托人：（签章）委托人：（签章）
住所：住所：
法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮编：邮编：
电话：电话：
本合同签订于年月日
Foonshion图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd。