泥工主体承包合同

泥工主体承包合同甲方：江西国利建设集团有限公司新余分公司乙方：身份证号：一、合作项目：建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容：工作与包含范围：、工作内容：基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水，全部砖砌体工程，砼浇捣及养护工程、清理工作，临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造，场地硬化，文明施工等的工作；商品输送管的安装、拆除、堆放。

本工种临时架子，预制过梁及预制块、钢筋垫块，电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作，室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净，楼层放样乙方必须固定二位技工，二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。

晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关，开人货两用梯工资由乙方支付，与甲方无关。

总之泥工在施工的全过程中，无任何理由向甲方记入点工费用。

、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期，按实际做的建筑面积工程量结算。

、施工工具由乙方自备：翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管，铁锹，扫帚，大小榔头，大小铁丝，大小扳手，墙线，老虎钳，安全帽，雨衣，雨鞋，手套，铝合金靠尺及泥工用的工具。

甲方只负责提供塔吊一台，人货两用梯，一级配电箱，搅拌机，砂浆机，其余小型工具全部由乙方自备，二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。

二、工期与质量工期要求：工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求，达不到要求，甲方有权组织其他施工力量进场施工，其费用按实际扣除。

质量要求：市优工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标，如图纸，发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后。

以质量要求较高者为施工依据。

承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工，因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生费用由承包人承担。

．分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。

三、劳务价格：泥工按图纸实际建筑面积元㎡计算。

、单价中包括：在施工过程中安全风险金，工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。

、本基价一次包干，今后不再进行调整。

(图纸变更单项工程超过元的按实调整，其他不作调整)，实行乙方自负盈亏，与甲方无任何交涉。

四、劳务费用的结算和支付、进度款结算：项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。

、劳务费用的发放：乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取，由公司财务监督发放，并上交工资表，乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。

、承包款的支付：乙方自愿全额兑房，按甲方价格兑房，房产公司开盘后，完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的（包括乙方兑对房款），完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的（包括乙方兑对房款），主体验收合格支付已完工程量（包括乙方兑房款），其余款项在竣工验收后天内付，竣工验收审计后四个月内支付。

五、安全生严事故处理、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生，轻重事故发生频率控制在零以内。

、乙方使用的各类机械，脚手架及防护措施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。

、乙方人员发生伤亡事故时，双方应全力抢救，同时保护好事故现场以便有关部门进行检查，鉴定伤亡事故的性质。

发生于天灾人祸，医药费在伍万元（包括伍万元）由乙方自负。

超出伍万元的医药费，由甲乙双方按：比例分配，但甲方不承担其他任何费用。

如是乙方管理不妥，不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负，甲方不承担任何责任与经济赔偿。

六、双方义务、甲方义务、乙方工人驻在甲方施工现场时，甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作，并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。

、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料，并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求，及时提供必备的机械和材料。

、甲方应负责安排好乙方连续生产，避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。

、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜，全部由乙方自行解决。

、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。

、甲方有办理现场签证的义务，并将实际发生零星用工列入结算依据。

、乙方义务、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不低于周岁，不得高于周岁，乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有计划生育证)，并将其人登记上花名册 (注上身份证号码)，必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。

、乙方人员必须保证人员相对稳定，不能随意变动注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务，服从甲方的统筹安排，统一调动。

当甲方因故不能保证连续生产时，可将队伍临时调整，对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。

、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工，如有变更的建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可施工。

在施工中注意成品、半成品的保护，爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备，如发生损坏、丢失照价赔偿，如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时，给予相应的处罚。

、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方面的教育。

乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

七、违约责任、甲方违约责任、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。

、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方，在结算后三十日后仍不能支付劳务费，如双方对此仍无解决的办法，乙方有权书面通知甲方，采取相应的措施。

、乙方违约责任、乙方人员未按约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费，乙方在约定进场时间五日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔：乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对工期造成影响时，甲方可书面通知乙方，在五日内乙方仍未采取措施确保工期，甲方有权拒付未领的劳务费，终止合同，并有权要求索赔。

、乙方进场人员不符合要求，并直接影响工期及质量，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负)，并书面通知乙方，由甲方按照施工班组劳务费付实际的％，在三个月内支付，直至合同终止。

、因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料损失费一概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用。

八、双方确认如遇不可抗拒因素，如是国家政策性调整使合同不能继续实施时，本合同允许变更或终止，双方协商解决。

九、双方履行合同过程中发生争议时，双方先协商，如协商不成，再向人民法院起诉。

十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下：、安全奖罚管理措施：、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方，做好每天安全生产、文明施工及安全日记，专职安全员不到位罚款元；若专职安全员到位不尽职，不配合甲方专职安全员工作，处罚～元。

、乙方把没进场新职工做好花名册，新职工必须经过三级安全教育后方可上岗，特殊工种必须持证上岗；否则每人次罚款元，并责令退场。

、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者，每一次罚款元，班组承包人每人次元，需系安全带，违者罚款每人次元。

、在工地现场打闹者，每人次罚款元。

、施工用电要严格按施工用电强制性规范办，做到三级保护严禁乱拉，违者罚款元，并责令整改。

、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施，违者罚款元，并责令整改。

、机械操作严格按各类操作规章进行施工，严禁无证上岗，要做好机具保修和养护工作。

人机固定，持证上岗，违者罚款每人次元。

、乙方必须配合甲方做好消防工作，严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖，违者由承包人自负，每人次罚款元；若动用明火作业，必须到项目部办动火证，并做好防火措施，违者每次罚款元。

、施工奖罚管理措施、乙方进场必须设各工种专职管理人员，负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款元，若到位不尽职，不配合甲方管理人员工作，可处罚元。

、乙方承包者在工作期间，必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会，确保工作正确进行和其它配合协调，若有要事离开，必须向项目部管理人员请假，经同意后才可离开，否则罚款元天。

、乙方必须及时加强自身职工管理教育，如由乙方职工违法犯罪造成不良影响，罚款元，并把其工人无条件开除现场。

、乙方必须确保施工进度，无条件地服从甲方每月每周进度安排，若不能及时完成，每拖延一天罚款元天，若能提前完成，甲方创造有利条件，则给予奖励。

、乙方应根据工程进度的实际情况，及时组织劳动力进场。

如不能满足甲方提出的人数要求，每延误一天元工进行处罚，甲方并有权补充进场的劳动力工资，其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。

乙方要确保施工现场整洁，材料归类堆放整齐，甲方有随时检查乙方的权利，如不符合要求，每次耷到罚元。

、材料奖罚管理制度措施、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员，配合甲方专职材料员做好材料管理工作。

、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度，爱护甲方的机械设备及周转材料，发现对甲方的设备，任意损坏，将原价进行赔偿。

、钢管材料不得任意切割，若发现没有通过甲方同意切割，每个切割头元进行罚款。

、任何周转材料都不得任意浪费，甲方若发现浪费材料，将以材料的采购价赔偿。

、后勤奖罚管理措施、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员，配合甲方专职后勤管理员，做好后勤管理工作，并签订治安承包责任及奖罚管理条例。

、乙方负责日常卫生、文明工作，甲方每天进行检查，发现损坏公物、损坏公物照价赔偿，卫生评比达不到甲方要求，按规章制度处元不等的罚款。

、乙方所有施工人员进场后，严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区，违者罚款元，并责令带家属人员退场。

、严禁在施工现场自开伙餐，如发现将没收所有炊具，并处元罚款、严禁乙方人员参加打架斗殴事件，凡参与打架者一律清退出场，如严重者将移交公安机关处理，上级的所有处罚由乙方自负，甲方并再对乙方处元的罚款。

、甲方将按合同支付劳务工资金，乙方应将职工生活费、工资解决好，严禁发生劳务纠纷，如甲方上级部门来处理，将对乙方处罚元；如省市劳动部门来处理，将对乙方处理元。

十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执正本一份，未尽事宜双方协商解决。

甲方代表：乙方代表：签订日期：年月日。