电力工程建设监理合同通用版
示范文本《电力建设工程监理合同》
示范文本《电力建设工程监理合同》甲方（委托人）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]乙方（监理人）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]一、工程概况1. 工程名称：[电力建设工程的具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程规模：[大概描述工程的规模，比如发电容量、线路长度等]4. 工程内容：包括但不限于电力设施的基础建设、设备安装、线路铺设、调试等相关电力建设工作。
二、监理服务范围及内容1. 监理服务范围乙方应对本工程从施工准备阶段到竣工验收及质保期的全过程进行监理。
涵盖本工程涉及的所有施工场地、临时设施以及与本工程相关的附属工程等。
2. 监理内容施工质量监理乙方要检查施工单位的质量保证体系是否健全，督促施工单位严格按照设计文件、施工规范和相关标准进行施工。
对原材料、构配件和设备进行检验和验收，不合格的坚决不让用于工程中。
就像一个严格的守门员，不让一个“坏家伙”混进工程里。
对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理，确保每一个重要环节都符合质量要求。
这就好比盯着魔术师的手，不让他在关键步骤上耍花招。
工程进度监理根据工程总进度计划，审核施工单位的月、周进度计划，确保计划合理可行。
监督施工单位按进度计划施工，及时发现影响进度的问题并协调解决。
要是工程进度像蜗牛爬，乙方就得想办法让它跑起来。
工程投资监理审核施工单位完成的工程量报表，防止虚报工程量。
这就像是查账员，得把每一笔账都算清楚。
控制工程变更，对必要的变更进行费用估算，确保工程投资不超预算。
要是工程花钱像流水，乙方就得把水龙头拧紧。
安全监理检查施工单位的安全管理制度和安全措施是否落实到位。
对施工现场的安全状况进行监督，发现安全隐患及时要求整改，避免发生安全事故。
安全就像工程的保护神，乙方得时刻守护着。
三、监理服务期限1. 监理服务期限自本合同生效之日起，至本工程竣工验收合格且质保期届满之日止。
电力工程安全协议书（通用8篇）
电力工程安全协议书电力工程安全协议书（通用8篇）在不断进步的社会中，协议书起到的作用越来越大，签订协议书能够保证双方合作愉快。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，下面是小编收集整理的电力工程安全协议书（通用8篇），希望对大家有所帮助。
电力工程安全协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）工程名称：为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，加强施工过程的安全管理，防止各类事故发生，根据《合同法》的有关规定，经甲、乙双方同意，签定本协议书（以下简称协议书），双方应认真遵守。
一、甲乙双方共同责任1、甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规程、标准和要求。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时应落实安全保护措施，严格按照安全技术措施（方案）进行施工和安全监督，防止事故的发生。
3、按照《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》进行安全文明施工管理。
4、严肃安全纪律、技术纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止违章行为和野蛮施工。
5、落实重大危险源监管工作，实现主动预防、源头治本6、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并立即上报主管部门。
由甲乙双方或主管部门组成事故调查组，查清事故原因，确定事故责任，按“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故的处理意见。
7、自制的施工用非标工器具要有严格的检查和防护措施。
二、甲方具体责任1、认真落实项目责任单位（或总包单位）的安全责任，按“管工程必须管安全”的要求，及时成立项目安全委员会，对工程建设中的安全工作进行布置、检查和指导，组织各参建方认真履行安全职责。
2、对乙方人员的安全教育、培训、考试进行监督。
对乙方施工过程中的安全技术措施执行情况有权进行监督。
3、及时向乙方传达上级有关安全文件及通报等，并监督学习与执行。
电力工程建设监理合同书
电力工程建设监理合同书甲方：（委托人）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（监理人）地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方拟于下述工程项目中作为建设单位委托乙方作为监理人，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规及相关规范标准的要求，并按照乙方的具体承诺，双方就此签订如下合同：一、工程概况1. 项目名称：2. 项目地址：3. 建设单位：4. 监理单位：二、工程内容1. 工程规模：2. 工程主要技术指标和要求：3. 工期要求：4. 合同价款：三、监理范围和内容1. 监理范围：包括但不限于工程质量、施工进度、材料采购、工程财务等方面的监督和管理。
2. 监理内容：（1）审核、审查建设单位、施工单位的设计、施工图纸以及施工方案等相关文件；（2）对施工单位的施工计划、施工工艺、施工方法、施工机具设备、材料采购等进行监督和检查；（3）对工程施工质量进行监督和检验，提出整改意见，并参与验收；（4）审核、监督工程资金的使用情况，确保资金的合理使用和支付；（5）对工程施工期间的安全生产进行监督和检查；（6）协助解决施工过程中的纠纷和问题。
四、监理费用和支付方式1. 监理费用：根据工程总价的比例约定，具体数额为：2. 支付方式：监理费按照以下方式支付：（1）在工程开工前，甲方向乙方支付监理费的10%作为预付款；（2）在工程施工过程中，根据工程进度情况，甲方每月向乙方支付监理费的50%；（3）工程竣工后，甲方向乙方支付监理费的40%作为尾款。
五、合同履行方式和期限1. 合同履行方式：本合同采用书面方式履行，双方签字盖章后生效。
2. 合同履行期限：本合同自签署之日起生效，工程竣工验收合格之日终止。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程无法按时履行或质量问题，乙方承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程无法按时履行或质量问题，甲方承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 如因履行本合同发生争议，甲方和乙方应协商解决。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011—3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1。
1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1。
1。
1 合同1。
1.1。
1 合同文件(或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件.1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件.1.1.1。
4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件.1。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录"的文件。
1。
1。
1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1。
1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1。
5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明.1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1。
1.2 合同当事人和人员1.1.2。
1 合同当事人：指发包人和(或)承包人.1.1。
2。
2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1。
2。
4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.1.1。
电力安装合同(通用5篇)
电力安装合同（通用5篇）电力安装合同第1篇甲方：_________（以下简称_________）乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1010kVA及以上为_________（大写）元。
变压器油化试验费每台_________（大写）元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
电力工程工程建设监理合同6篇
电力工程工程建设监理合同6篇篇1电力工程工程建设监理合同一、合同双方监理单位（甲方）：____________承建单位（乙方）：____________二、监理范围和内容1.1 甲方应根据相关法律法规，对乙方承担的电力工程建设项目进行全程监理，并对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
1.2 甲方应对乙方提供的施工方案、设计方案、质量计划、施工组织设计等进行审核，确保项目的合法合规。
1.3 甲方应对乙方的施工过程进行现场检查，并对施工图纸、材料、施工质量等进行抽查和监督，及时发现问题并提出整改意见。
1.4 甲方应对乙方施工中的争议、纠纷进行调解和协调，并及时向相关部门报告问题的进展情况。
三、监理费用及支付方式3.1 甲方的监理费用为____________（人民币），应在合同签订后的5个工作日内支付给甲方。
3.2 如因项目特殊原因需要延长监理时间或增加监理范围，乙方应适当增加监理费用，并经双方协商确定后进行支付。
四、监理责任与义务4.1 甲方应以专业态度全程参与项目监理工作，保证独立、客观、公正。
4.2 甲方应加强自身团队建设，确保监理人员具有相应的资格和经验，确保监理工作的有效性。
4.3 甲方应根据监理项目的特点，提出合理、具体的监理方案，并在项目实施过程中及时调整和完善。
4.4 甲方应定期向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量问题、安全隐患、环保情况等。
4.5 甲方应及时协调解决监理过程中出现的争议、纠纷，确保项目的顺利进行。
五、违约责任5.1 若任一方违反合同规定，致使项目出现重大问题或导致工程质量受损，应承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力等不可控因素导致项目无法按期完成，应及时通知对方，并重新商定工程进度和费用支付方式。
六、争议解决6.1 本合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签署地的仲裁机构进行仲裁。
6.2 仲裁结果为终局裁决，对双方均具有约束力。
电力工程建设监理合同模板5篇
电力工程建设监理合同模板5篇篇1电力工程建设监理合同模板甲方：_______（监理单位名称）乙方：_______（建设单位名称）鉴于甲方具有电力工程监理资质，并有能力和经验从事电力工程监理工作；乙方拟进行电力工程建设，因双方自愿，在平等、自愿的基础上，共同签订本合同。
第一条合同的签订1.1 甲方应按照乙方需求提供相应的监理服务，乙方支付相应的监理费用。
1.2 乙方应按照合同规定的工程内容、标准、质量要求和监理要求进行工作。
1.3 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程完工之日止。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对电力工程建设的质量、进度、安全等方面进行监理，并向乙方提出合理的监理意见。
2.2 甲方应按照监理合同约定的时间、地点对工程进行监理，并及时向乙方报告监理情况。
2.3 如发现工程施工中存在违反法律法规或合同约定的行为，甲方有权要求乙方立即整改，如乙方未能及时整改的，甲方有权向有关主管部门报告并采取相应措施。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照监理合同约定的内容进行电力工程建设，确保工程质量和工期。
3.2 乙方应向甲方提供施工进度、质量检测等相关资料，配合甲方进行监理工作。
3.3 乙方应接受甲方监理意见，并按照要求进行整改。
第四条价格和支付方式4.1 甲方提供的监理服务，乙方应支付相应的监理费用。
监理费用的支付方式由双方自行商定。
4.2 如工程施工过程中有额外的监理工作需求，双方可协商调整监理费用。
第五条违约责任5.1 一方未履行本合同规定的约束义务，使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按监理合同约定的时间、内容进行工程建设，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条生效和终止6.1 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成之日终止。
6.2 双方一致同意终止本合同的，应书面通知对方，并经双方签字确认。
第七条争议解决7.1 本合同的履行发生争议时，双方应友好协商解决；如协商不成，应依法向有关部门进行调解或仲裁。
电力工程建设监理合同范本8篇
电力工程建设监理合同范本8篇篇1合同编号：[编号]甲方（业主方）：_________________[公司名称]地址：_________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________乙方（监理方）：_________________[公司名称]地址：_________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________鉴于甲方委托乙方对电力工程建设项目进行监理，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在电力工程建设监理过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，实现工程目标。
二、监理范围乙方负责对电力工程建设项目的施工、设备采购、质量控制、进度控制、安全管理等方面进行全面监理。
具体工程范围详见附件一《工程监理范围表》。
三、监理期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并移交甲方止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________元整。
具体费用明细详见附件二《监理费用明细表》。
2. 支付方式：甲方应按以下节点向乙方支付监理费用：（1）合同签订后______日内支付______%；（2）工程进度过半时支付______%；（3）工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程建设相关的资料、文件。
3. 甲方应确保工程款项的按时支付。
4. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议，合理采纳并应用于工程建设中。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得合同约定的监理费用。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，确保工程安全、质量、进度得到合理控制。
3. 乙方应及时向甲方汇报工程进度、质量控制等方面的情况。
4. 乙方应尊重甲方的合法权益，维护甲方的利益。
电力建设工程安全合同
电力建设工程安全合同合同编号：__________鉴于供电方拥有电力供应能力，用电方需要电力供应进行生产和生活，双方经友好协商，就电力建设工程安全相关事宜达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、安全责任2.1 供电方应按照电力行业安全标准和规定，提供安全、可靠的电力供应，并确保电力设施的正常运行。
2.2 用电方应按照电力行业安全标准和规定，使用电力设施，并确保电力设施的安全运行。
2.3 供电方和用电方应共同遵守国家有关电力安全的法律法规，共同保障电力设施的安全运行。
三、安全措施3.1 供电方应定期对电力设施进行检查、维护和保养，确保电力设施的安全运行。
3.2 用电方应定期对电力设施进行检查、维护和保养，确保电力设施的安全运行。
3.3 供电方和用电方应共同制定应急预案，应对突发事件，确保电力设施的安全运行。
四、信息安全4.1 供电方和用电方应共同保护电力设施的信息安全，防止信息泄露、篡改和破坏。
4.2 供电方和用电方应共同遵守国家有关电力信息安全的法律法规，共同保障电力设施的信息安全。
五、违约责任5.1 供电方未按照约定提供电力供应，或提供的电力供应不符合约定的，应承担违约责任。
5.2 用电方未按照约定使用电力设施，或使用的电力设施不符合约定的，应承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
7.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：1. 电力设施安全检查报告2. 电力设施应急预案3. 电力设施信息安全协议一、附件列表：1. 电力设施安全检查报告2. 电力设施应急预案3. 电力设施信息安全协议4. 电力设施维护保养记录5. 电力设施运行参数监测数据6. 电力设施改造升级方案7. 电力设施验收报告8. 电力设施保险单据9. 电力设施维修保养合同10. 电力设施安全培训资料二、违约行为及认定：1. 供电方未按照约定提供电力供应，或提供的电力供应不符合约定的，视为违约行为。
电力工程建设监理规范
电力工程建设监理规范目录目录---------------------------------------------------- 1 目录---------------------------------------------------- 21 范围-------------------------------------------------- 12 规范性引用文件---------------------------------------- 23 术语和定义-------------------------------------------- 34 总则-------------------------------------------------- 55 项目监理机构及监理设施-------------------------------- 66 监理规划及监理实施细则------------------------------- 10 6.1 监理规划----------------------------------------- 106.2 监理实施细则------------------------------------- 117 施工阶段监理工作总程序及主要方法和制度--------------- 12 7.1 监理工作总程序----------------------------------- 12 7.2 监理工作主要方法--------------------------------- 127.3 主要监理工作制度--------------------------------- 138 施工准备阶段的监理工作------------------------------- 149 施工实施阶段的监理工作------------------------------- 17 9.1 工程质量控制------------------------------------- 17 9.2 工程进度控制------------------------------------- 19 9.3 工程造价控制------------------------------------- 20 9.4 职业健康安全与环境监理--------------------------- 219.5 工程协调----------------------------------------- 2410 调试阶段的监理工作---------------------------------- 25 10.1 调试阶段监理工作范围---------------------------- 2510.2 调试阶段监理工作内容---------------------------- 2511 工程启动验收与移交阶段的监理工作-------------------- 27 11.1 工程启动验收前---------------------------------- 27 11.2 工程启动验收阶段-------------------------------- 2711.3 工程移交阶段------------------------------------ 2712 承包合同管理的其他工作------------------------------ 29C.1 图纸交付计划报审表------------------------------- 83 C.2 设计文件报检表----------------------------------- 84C.3 设计变更通知报检表------------------------------- 85D.1 工作联系单--------------------------------------- 86D.2 工程变更申请表----------------------------------- 871 范围------------------------------------------------- 983 术语和定义------------------------------------------- 984 总则------------------------------------------------- 985 项目监理机构及监理设施------------------------------- 99 5.1 项目监理机构------------------------------------- 99 5.2 监理人员的职责----------------------------------- 995.3 监理设施---------------------------------------- 1006 监理规划及监理实施细则------------------------------ 100 6.1 监理规划---------------------------------------- 1006.2 监理实施细则------------------------------------ 1007 施工阶段监理工作总程序及主要方法和制度------------- 1017.3 主要监理工作制度-------------------------------- 1018 施工准备阶段的监理工作------------------------------ 1019 施工实施阶段的监理工作------------------------------ 102 9.1 工程质量控制------------------------------------ 102 9.2 工程进度控制------------------------------------ 103 9.3 工程造价控制------------------------------------ 104 9.4 职业健康安全与环境监理-------------------------- 1059.5 工程协调---------------------------------------- 10610 调试阶段的监理工作--------------------------------- 106 10.1 调试阶段监理工作范围--------------------------- 10610.2 调试阶段监理工作内容--------------------------- 10611 工程启动验收与移交阶段的监理工作------------------- 10811.3 工程移交阶段----------------------------------- 10812 承包合同管理的其他工作----------------------------- 10812.1 工程暂停及复工--------------------------------- 108 12.3 费用索赔的处理--------------------------------- 10812.4 工程延期及工期延误的处理----------------------- 10913 工程质量保修阶段的监理工作------------------------- 110 13.1 保修期的起算、延长和终止----------------------- 11013.2 保修阶段的监理工作----------------------------- 11014 勘察设计阶段的监理工作----------------------------- 110 14.1 勘察设计监理工作范围--------------------------- 110 14.3 设计监理工作内容------------------------------- 11014.6 施工图设计阶段的设计监理工作------------------- 11115 设备采购监理与设备监造----------------------------- 111 15.1 设备采购监理----------------------------------- 11115.2 设备监造工作----------------------------------- 11116 监理文件及信息管理--------------------------------- 112 16.1 施工调试阶段----------------------------------- 112 16.4 监理文件的管理--------------------------------- 112 16.5 信息管理工作----------------------------------- 1131 范围本标准规定了电力建设工程监理工作的一般原则。
10kv电力工程监理合同
10kv电力工程监理合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方代表姓名]乙方（监理方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方代表姓名]鉴于条款：甲方计划进行10kV电力工程建设，乙方具有相应的电力工程监理资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行10kV电力工程监理事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条监理工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程内容：[具体监理内容]第二条监理范围与内容1. 乙方应按照国家有关电力工程监理的规定和标准，对本工程的施工质量、进度、造价等进行全面监理。
2. 乙方应提供监理服务，包括但不限于施工前期准备、施工过程监督、竣工验收等。
第三条监理期限监理服务期限自 [起始日期] 至 [结束日期]。
第四条监理费用及支付方式1. 监理费用总额为 [金额] 元人民币。
2. 支付方式：[具体支付方式，如分期支付、里程碑支付等]。
第五条双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 按时支付监理费用。
- 提供必要的工程资料和工作条件。
- 配合乙方的监理工作。
2. 乙方的权利与义务：- 按照合同约定提供监理服务。
- 遵守职业道德，公正、独立执行监理任务。
- 定期向甲方报告监理工作进展。
第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付监理费用，应支付违约金，违约金为逾期支付金额的 [百分比]%。
2. 如乙方未能按合同约定履行监理职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更与解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交 [约定的仲裁机构或法院] 解决。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第十条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
电力工程工程建设监理合同6篇
电力工程工程建设监理合同6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程工程建设的监理工作达成如下协议：一、定义与解释1. “电力工程工程建设”：是指本合同约定的具体电力工程项目的建设过程。
2. “监理”：是指乙方根据本合同的约定，对电力工程项目的建设过程进行监督管理，确保工程建设符合法律法规、规范标准以及甲方的要求。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方电力工程项目的建设监理工作，包括但不限以下内容：工程设计审查、施工进度监督、工程质量监督、工程验收等。
2. 乙方应根据法律法规、规范标准以及甲方的要求，对工程建设过程中的各项活动和结果进行监督管理。
三、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并移交完毕之日止。
2. 在合同期限内，乙方应尽职尽责完成监理任务，确保工程建设的顺利进行。
四、监理费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见本合同附件。
2. 乙方在完成监理任务后，应提交结算报告，经甲方审核确认后，甲方应按照审核结果支付监理费用。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定完成监理任务，甲方有义务按照约定支付监理费用。
2. 乙方有权获得监理费用，乙方有义务尽职尽责完成监理任务，确保工程建设的顺利进行。
3. 乙方在履行本合同过程中，应遵守法律法规、规范标准以及甲方的要求，不得损害甲方的合法权益。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付监理费用，乙方有权终止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照本合同约定完成监理任务，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 若因乙方在履行本合同过程中的行为导致工程建设出现问题，乙方应承担相应责任。
电力工程工程建设监理合同书5篇
电力工程工程建设监理合同书5篇篇1电力工程工程建设监理合同书合同协议书甲方：[监理单位名称]地址：[监理单位地址]联系人：[监理单位联系人姓名]联系方式：[监理单位联系方式]乙方：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]联系人：[建设单位联系人姓名]联系方式：[建设单位联系方式]根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《施工图设计、工程质量、工程监理人员资格管理办法》等有关法律法规的规定，为了保障工程建设的质量和安全，甲、乙双方经友好协商，现签订本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条项目基本情况1. 项目名称：[项目名称]2. 建设地点：[建设地点]3. 建设单位：[建设单位名称]4. 监理单位：[监理单位名称]5. 施工单位：[施工单位名称]6. 工程规模：[工程规模]7. 工程造价：[工程造价]8. 工程进度计划：[工程进度计划]第二条监理范围1. 本监理合同主要包括对工程建设全过程的监理服务，包括但不限于以下内容：a. 对施工进程进行全程监督，确保施工按照设计要求和施工标准进行；b. 对施工材料、设备的质量进行监督，并提出必要的调整和改进意见；c. 对工程质量进行检查和评估，确保工程符合相关规范和标准；d. 对工程安全措施进行评估和监督，确保施工过程中的安全风险得到控制；e. 提出工程的监理报告，向建设单位提供专业的建议和意见。
2. 监理单位应当依法合规开展监理工作，不得泄露建设单位的商业机密和施工单位的商业机密。
第三条监理费用1. 建设单位应当按照本合同约定和监理单位提供的服务计价标准，及时足额支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式为[支付方式]，具体金额为[金额]。
3. 如有工程变更或其他额外工作，应当另行商议支付额外费用。
第四条合同的履行1. 双方应当严格履行本合同约定的义务，保证建设工程的质量和安全。
2. 如一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
3. 双方应当保持良好的沟通，积极配合，共同完成工程建设的目标。
电力工程监理合同
电力工程监理合同一、合同当事人信息甲方（业主）：___________乙方（监理单位）：___________双方根据平等自愿的原则，就电力工程项目的监理服务内容、权利义务、费用支付等事项达成如下合同：二、监理范围及职责1. 乙方负责对甲方电力工程项目的建设全过程进行监督和检查，包括但不限于工程设计审核、施工质量监控、安全生产监督、进度控制以及竣工验收等。
2. 乙方应按照国家有关法律法规、标准规范和合同约定，认真履行监理职责，保证工程质量符合设计要求和相关标准。
3. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况，并对发现的问题提出合理化建议。
三、权利与义务1. 甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作条件和资料，以便乙方顺利完成监理任务。
2. 乙方有权对不符合质量要求的工程提出整改意见，并督促施工单位进行整改。
3. 若甲方变更工程设计或施工方案，应及时通知乙方，并由双方协商调整监理工作内容。
四、费用结算1. 监理费用的计算方式、支付时间及支付条件应当在合同中明确约定。
2. 通常监理费用按工程进度分期支付，具体比例和节点由双方协商确定。
3. 如遇特殊情况导致工程延期，双方应根据实际情况调整费用支付计划。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付监理费用，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题，应依法承担赔偿责任。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且监理费用结清之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
以上提供的电力工程监理合同范本仅供参考，实际签订合同时应结合具体项目的详细情况和双方的实际需求，必要时应咨询专业法律人士，以确保合同的合法性和有效性。
工程建设监理合同书(电力工程)5篇
工程建设监理合同书（电力工程）5篇篇1甲方（建设单位）：_________________________地址：_____________________________________联系人：_______________________ 联系电话：_________乙方（监理单位）：_________________________地址：_____________________________________联系人：_______________________ 联系电话：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的相应规定，在平等、自愿、公正和诚实守信的原则下，甲乙双方就电力工程监理事项达成一致意见，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况工程名称：____________电力工程工程地点：_____________________________工程规模：_______________kva电力工程及配套设施建设监理范围：本电力工程建设的全部施工内容及相关技术文件的审核。
二、监理工作内容及要求乙方承担甲方电力工程建设的监理任务，履行以下职责：1. 监督施工单位严格按照工程设计及相关规范施工，确保工程质量。
2. 审核施工单位提交的工程进度计划，监督工程进度，确保工程按期完成。
3. 审查施工单位提出的变更申请，提出专业意见并报甲方批准。
4. 对施工现场进行安全监管，防止安全事故的发生。
5. 审核工程计量与付款凭证，控制工程投资。
6. 编制工程监理报告及其他相关文件。
7. 其他甲方委托的与电力工程监理相关的工作。
三、监理期限与酬金监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
监理酬金根据工程规模及难易程度确定，具体金额及支付方式如下：1. 监理酬金：人民币______元整（￥______）。
2. 支付方式：按工程进度分期支付。
（1）合同签订后，甲方支付乙方监理酬金的XX%作为预付款；（2）工程进度过半时，甲方支付乙方监理酬金的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的监理酬金。
电力工程合同范本（通用5篇）
电力工程合同电力工程合同范本（通用5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的电力工程合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
电力工程合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
新版电力监理合同范本
新版电力监理合同范本甲方（委托人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（监理人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行电力工程项目建设，需要委托乙方提供监理服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供电力工程监理服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、监理服务范围1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程规模：_______________________审查施工图纸和设计文件，提出意见和建议；监督施工单位的施工过程，确保工程质量符合要求；检查和验收工程进度和质量，及时发现和解决问题；协助甲方进行工程变更管理，确保变更的合理性和必要性；审核工程结算，确保工程造价的准确性；提供工程监理报告和相关资料。
二、监理服务期限1. 监理服务期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 如因工程需要，监理服务期限可根据实际情况延长或缩短，但应经双方协商一致。
三、监理费用及支付方式1. 监理费用按照国家规定的收费标准和实际工作量计算，具体费用为人民币__________元（大写：_______________________元整）。
2. 支付方式为：合同签订后______个工作日内，支付监理费用的______%作为预付款；工程进度达到______%时，支付监理费用的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，支付监理费用的______%。
四、双方的权利和义务1. 双方的权利甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务；甲方有权要求乙方对工程建设中的问题提出意见和建议；甲方有权要求乙方提供工程监理报告和相关资料。
DLT电力建设工程监理规范
电力建设工程监理基本表式——建设工程监理规范DL/T5434-2012（附录A）电力建设工程监理基本表式1、《电力建设工程监理基本表式》涵盖了《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）的全部表式，并根据电力建设工程特点，增加了部分表式。
2、《电力建设工程监理基本形式》适用于所有的电力建设工程。
3、《电力建设工程监理基本表式》共分四大类：A表类（承包单位用表）23个表式、B表（监理单位用表）5个表式、C表类（设计单位用表）3个表式、D表类（各方通用表）2个表式。
4、说明。
、盖章：除按填写要求盖公司章外，其他盖章处，一律盖项目部/项目监理机构的章。
、监理基本表式的填写方式：一般采用打印，建设单位、项目监理机构审查意见采用手写方式。
、姓名及其日期签署：采用手写方式。
电力建设工程监理基本表式目录A类表（承包单位用表）表工程开工报审表表工程复工申请表表施工组织设计报审表（项目管理实施规划）表方案报审表表分包单位资格报审表表单位资质报审表（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）表人员资质报审表（主要管理人员/特殊工作/特种作业人员）表工程控制网测量/线路复测报审表表主要施工机械/工器具/安全用具报审表表主要测量计算器具/实验设备检验报审表表质量验收及评定项目划分报审表表工程材料/构配件/设备报审表表主要设备开箱申请表表验收申请表表中间交付验收交接表表计划/调整计划报审表表费用索赔申请表表监理工程师通知回复单表工程款支付申请表表工期变更报审表表设备/材料/构配件缺陷通知表表设备/材料缺陷处理报验表表工程竣工报验单表管理体系报审表附件：大体积混凝土施工通知单（参考）B类表（监理单位用表）表监理工作联系单表监理工程师通知单表工程暂停令表设计文件图纸评审意见及回复单表旁站监理记录表表工程进度一级网络计划报审表表监理文件报审表表工程质量中间验收申请表表工程竣工预验收申请表表工程监理费付款报审表附件：会议纪要监理月报项目监理大事记发出文件记录表接收文件记录表工程平行检验记录C类表（设计单位用表）表图纸交付计划报审表表设计文件报验表表设计变更通知单报验表D类表（通用表）表工程联系单表工程变更申请单表工程开工报审表工程名称：编号：填报说明：1.本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YTO-FS-PD808
电力工程建设监理合同通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
电力工程建设监理合同通用版
使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
委托单位：_________
监理单位：_________
本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：
工程名称：_________
工程地点：_________
工程规模为：_________
2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用
_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被
作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；
（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建
拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。
副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：
_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：
_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
传真：_________ 传真：_________
签约地点：_________ 签约地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。