工程履约担保函
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
建筑工程履约保证金担保函
建筑工程履约保证金担保函
尊敬的XXXX公司：
根据我公司与贵公司签订的合同要求，我方需向贵公司提供建筑工
程履约保证金。
为确保双方合作的顺利进行，我方特此发出本担保函。
一、担保人信息
担保人名称：XXXX担保公司
注册地址：XXXXX
法定代表人：XXXX
联系电话：XXXXX
二、保证金额及有效期
根据合同约定，我方保证向贵公司支付建筑工程履约保证金金额为
人民币XXXXX元整（￥XXXXX）。
此保证金有效期自合同生效之日起至建筑工程竣工验收合格、贵公
司确认并解除履约保证金责任为止。
三、保证条款
1. 担保人保证根据合同要求及时足额支付建筑工程履约保证金，确
保贵公司的权益；
2. 若我方未能按时支付履约保证金，我方愿意承担违约责任，并支
付相应违约金；
3. 如因我方原因，建筑工程未能按时竣工验收合格，我方同意承担
相应违约责任，并将履约保证金支付给贵公司作为违约金。
四、保证函的生效与变更
1. 本担保函于双方签字盖章后生效；
2. 对于本保证函的任何修改、补充或终止，须经双方书面协商一致，并由双方签字盖章确认后方有效。
五、争议解决
本保证函履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
六、附则
1. 本担保函的一切解释、效力及执行均适用中华人民共和国法律；
2. 本担保函一式两份，双方各执一份，在发生保证事项及争议解决
时作为有效凭证。
特此担保。
XXXX担保公司
签字盖章日期：XXXX年XX月XX日。
工程合同履约保证函
工程合同履约保证函【保证函】致：（甲方名称）根据与贵方签订的编号为（合同编号）的《建设工程合同》（以下简称“合同”），我方（乙方名称）作为该合同的承包方，为确保按照合同约定履行我方的义务，特此向贵方出具本履约保证函。
一、保证内容1. 我方承诺严格按照合同约定的质量、标准及时间节点，完成（具体工程名称）的建设任务。
2. 如我方未能按合同约定履行义务，导致工程延期或质量不符合标准，我方将按照合同中的相关条款承担违约责任。
3. 我方承诺在合同规定的保修期限内，对所负责的工程项目提供免费维修服务。
二、保证期限本保证函自（合同签订日期）起生效，至（合同竣工验收合格日期）后满（保修期限，例如一年）止。
三、其他事项1. 本保证函一经签发，未经贵方书面同意，我方不得撤销或修改。
2. 本保证函项下的权利和义务，不影响合同中其他条款的执行。
3. 本保证函适用中华人民共和国法律，并由（签订合同的法院所在地）人民法院管辖。
四、联系方式联系人：（乙方联系人姓名）联系电话：（乙方联系电话）联系地址：（乙方联系地址）邮编：（乙方邮编）五、特别声明本保证函是我方真实意愿的表示，具有法律效力。
我方承诺，一旦违反本保证函的任何一项承诺，将无条件接受贵方依据本保证函和合同采取的一切措施。
兹此证明。
保证方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：（年/月/日）在建设行业，工程合同履约保证函是保障项目顺利完成的重要法律文书。
它不仅是承包方对完成工程任务的承诺，也是对甲方权益的一种保障。
通过上述模板，我们可以看出，工程合同履约保证函通常包含以下几个核心部分：- 保证内容：明确列出承包方需遵守的工程质量、进度和保修等承诺。
- 保证期限：规定保证函的有效期限，确保整个工程周期内承包方的责任得到担保。
- 其他事项：包括保证函的变更、适用法律和争议解决等相关事宜。
- 联系方式：提供承包方的联系信息，便于甲方在需要时能够及时沟通。
- 特别声明：强调保证函的法律效力和承包方的违约责任。
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函
尊敬的[合作方名称]：
贵公司与我方共同参与了[工程项目名称]的合作，并按照合同
要求进行了履约担保。
在此，我方谨向贵公司提供以下履约担保函：根据我方与贵公司签订的[合同编号]合同，我方承诺在工程项
目的执行过程中，按照约定的合同条款和付款方式，确保履约并按
期完成所承担的义务。
为了确保贵公司的利益，我方同意提供履约
担保，确保贵公司在履约过程中不会因我方的原因遭受经济损失。
根据合同要求，我方将提供以下履约担保：
1. 保证金担保：我方将向贵公司支付一定金额的保证金，作为
履约担保。
在合同约定的情况下，贵公司有权使用保证金来弥补我
方履约不足的损失。
2. 保函担保：我方将向贵公司提供一份担保函，确保我方履约
的义务。
担保函中将明确约定我方承担的履约责任和赔偿责任，并
在逾期或未履约的情况下，承担相应的经济损失赔偿责任。
3. 抵押担保：我方将按照贵公司要求，将一定价值的资产抵押
给贵公司作为履约担保。
在我方未履约的情况下，贵公司有权以此
资产抵销我方的履约责任。
我方郑重承诺在工程项目的履约过程中，将遵守合同约定的各
项条款。
我方将确保项目按照规定的时间和质量要求完成，并承担
由于我方原因导致的经济损失赔偿责任。
我方将尽最大努力保证贵公司的利益和权益！
请贵公司及时确认本函，并于[确认日期]签署确认。
如有任何问题或需要进一步了解履约担保的细节，请随时与我方联系。
谨此致敬礼！
[我方公司名称]
[日期]。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（业主）：_____________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________丙方（承包商）：___________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________为确保丙方履行与乙方签订的合同（以下简称“主合同”），保障乙方的合法权益，甲方作为担保机构，根据乙方的申请和丙方的请求，愿意就丙方在主合同项下的义务提供履约担保。
经甲、乙、丙三方友好协商，现订立如下担保合同承包商履约保函：一、担保范围与条件1. 本保函为不可撤销的担保，甲方对丙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
担保金额为人民币__________元整。
担保期限为主合同生效日起至主合同履行完毕为止。
担保范围为包括但不限于工程进度款支付、竣工验收、质保期维护等义务。
如丙方未按照主合同约定履行义务，乙方有权向甲方主张担保权利。
甲方应当在接到乙方索赔请求后的XX日内进行代偿，以保障乙方合法权益不受损失。
本担保不因任何理由解除或撤销。
2. 丙方必须按照主合同的约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
工程履约担保函
工程履约担保函(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程履约担保函工程履约担保函(精选3篇)工程履约担保函篇1致：__先生：鉴于__公司(以下简称A公司)就油田地面设施施工、试运和移交与__(以下简称承包商)于20XX年XX月XX日签订了__号合同(以下简称合同)，我们__，是遵照__法律组建的一家公司，总部设在__，(以下简称担保人)，在此向A公司提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
工程合同履约保函范本
工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致：（甲方名称）敬启者：根据贵公司与（乙方名称）签订的工程合同（合同编号：________），我们（银行或担保机构名称）作为担保人，特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。
本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。
一、保函数量：本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥___________）。
二、保函有效期：本保函自签发之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止，或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止，以先到之日为准。
三、责任范围：在本保函的有效期内，如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务，包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等，贵公司有权书面通知我行并提出索赔，我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内，无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。
四、保函的变更和终止：本保函未经贵公司和我行双方书面同意，不得擅自变更或终止。
在不影响已提出索赔的条件下，贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量，该通知应当由我行确认接受后方可生效。
五、其他条款：1. 本保函适用中华人民共和国法律。
2. 本保函项下的争议，首先应通过友好协商解决，协商不成的，可提交我行所在地人民法院诉讼解决。
3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。
4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜，均不影响合同其他条款的独立效力。
六、签字盖章：本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。
担保人：（银行或担保机构全称）法定代表人：（签字）公章：日期：____年____月____日。
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函
尊敬的合作单位：
我方（担保机构名称）作为（担保机构性质），经过充分的评估和研究，决定为贵公司参与的工程项目提供履约担保。
本函意在明确我方的履约担保承诺，以确保项目的顺利推进和合同的有效履行。
根据我方对贵公司工程项目的评估和调查，我们对贵公司具备良好的信用和实力表示充分的认可。
鉴于贵公司在过去的工程项目中的出色表现和良好的信用记录，我方愿意为贵公司提供履约担保，以保证贵公司按照合同的规定完成工程项目。
具体而言，我方愿意提供如下履约担保：
1. 责任范围：本担保函仅适用于合同（合同编号）项下的工程项目。
2. 担保金额：本次担保金额为（具体金额或比例），合同总金额为（具体金额）。
3. 担保期限：本担保自签署之日起生效，并持续至工程项目验收合格并结算完毕之日止。
担保期限不超过合同约定的履约期限。
4. 担保方式：我方将以（具体担保方式，如保证金、保函等）方式进行担保。
担保期内，若贵公司未能履行合同义务，我方将承
担相关责任，并按照合同约定提供必要的资金或担保措施。
5. 担保条件：本担保函的生效条件包括但不限于以下几种情形：（具体条件）。
请贵公司务必遵守合同的各项约定，按时高质量地完成工程项目，并与我方保持密切的沟通和合作。
如有任何问题或需要我方的
协助，贵公司可随时与我方联系。
强调，我方作为担保机构，将全力支持贵公司的工程项目，并确保履约担保的有效执行。
希望贵公司能够继续保持良好的信用和合作，共同推进工程项目的顺利完成。
此致
（担保机构名称）。
具备工程履约能力保函范文
具备工程履约能力保函范文致[受益人名称]：一、本保证人的担保责任。
1. 如果被保证人未能忠实地履行主合同规定的任何义务，包括但不限于按时交付工程、保证工程质量符合标准等，本保证人将在收到贵方的书面索赔通知后[X]个工作日内，无条件地向贵方支付索赔金额，但索赔金额不得超过本保函的担保金额。
2. 本保证人的担保责任是独立的，不受被保证人与任何第三方之间的任何协议或争议的影响。
即使存在被保证人与贵方之间的争议，只要贵方按照本保函的规定提出了有效的索赔要求，本保证人就应履行担保责任。
二、保函的有效期。
本保函自[生效日期]起生效，至[失效日期]止。
在保函有效期内，如果主合同的履行期限延长，被保证人应书面通知本保证人，本保证人将根据被保证人的要求对保函的有效期进行相应的延长，但延长后的有效期不得超过[最长延长期限]。
三、索赔通知。
1. 贵方的索赔通知必须以书面形式提出，并应注明被保证人未履行主合同规定的义务的具体情况，以及索赔金额的计算依据。
索赔通知应通过专人送达、挂号信或快递等方式送达本保证人的办公地址：[保证人办公地址]。
2. 如果贵方未能按照本条款的规定提出索赔通知，本保证人将不承担任何担保责任。
四、本保证人的权利。
1. 在本保证人履行了担保责任后，本保证人有权向被保证人进行追偿，被保证人应无条件地向本保证人偿还本保证人已支付的全部金额，以及因追偿而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。
2. 在保函有效期内，如果被保证人按照主合同的规定忠实地履行了各项义务，本保证人在保函有效期届满时，将解除本保函项下的担保责任。
五、其他条款。
1. 本保函受[具体法律名称]法律的管辖。
如果在本保函的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本保函一式[X]份，贵方、被保证人和本保证人各执[X]份，每份保函具有同等的法律效力。
保证人（盖章）：[保证人名称]法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]日期：[出具日期]嘿呀，您看这个保函，就像给您吃了一颗定心丸。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1编号：[合同编号]甲方（担保人）：___________（担保人信息填写完整，包括但不限于姓名/名称、注册地等）乙方（被担保人）：___________（被担保人信息填写完整）根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方就甲方为乙方提供担保事宜达成如下协议：一、担保事项及范围甲方愿意为乙方履行某项合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约保函服务。
担保的范围包括但不限于乙方在主合同项下的各项义务和责任，包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保障、工程进度的保障等。
担保的总金额为人民币________元整（大写金额）。
二、担保期限本担保自签订之日起生效，至主合同履行完毕后的__________（天数）止。
如主合同履行期限延长，乙方需提前向甲方申请并经双方协商一致后，另行签订补充协议。
三、担保方式本担保采用无限连带责任保证方式，即甲方在保证范围内承担连带责任，无条件履行乙方未履行的合同义务。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与主合同相关的所有文件和资料，以便进行风险评估和决策。
2. 乙方未履行主合同义务时，甲方应在接到乙方书面通知后______日内履行担保责任。
3. 甲方有权对乙方的经营和财务状况进行监督，并定期检查乙方履行合同的情况。
4. 乙方履行完主合同义务后，甲方应解除担保责任。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按时、全面履行主合同的各项义务和责任。
2. 乙方应妥善保管主合同及相关资料，确保甲方能够充分了解主合同的履行情况。
3. 乙方应按照本合同约定向甲方支付担保费用。
4. 乙方在合同履行过程中如出现违约情况，应及时通知甲方并积极配合甲方采取补救措施。
六、违约责任1. 乙方未按时、全面履行主合同义务的，甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
2. 乙方违反本合同约定，未向甲方支付担保费用的，应按日向甲方支付违约金______元。
3. 甲方在接到乙方书面通知后未在约定时间内履行担保责任的，应按未履行金额的一定比例向乙方支付违约金。
担保合同国际工程履约保函格式5篇
担保合同国际工程履约保函格式5篇篇1编号：[编号]受益人：[受益人全称]（以下简称甲方）担保人：[担保人全称]（以下简称乙方）鉴于甲方与承包人签订的编号为[合同编号]的国际工程合同（以下简称主合同），为保障主合同的顺利履行，乙方应甲方的要求愿意提供履约担保。
经三方友好协商，乙方接受甲方的委托，为承包人提供人民币金额为[担保金额]（大写：[担保金额汉字大写]）的国际工程履约保函担保。
现依照我国有关法律法规和国际惯例，三方本着诚实信用、等价有偿的原则共同订立本协议，并由甲乙双方遵守履行以下条款：一、保证人的声明及保证事项条款：在本协议项下乙方愿意承担保证责任的条款是真实和有效的，并且向甲方保证：（一）根据主合同规定的条款和条件，担保承包人完全履行其在主合同中所承诺的全部义务和责任。
保证的金额和最高债务余额为人民币[担保金额]（大写：[担保金额汉字大写]）。
（二）本保函为连带责任保证。
当承包人未能按主合同规定履行其义务时，乙方将无条件地承担全部或部分责任，即负责支付承包人未履行的款项及其利息和其他费用等。
篇2甲方（委托人）：____________________乙方（担保人）：____________________鉴于甲方与受益人就国际工程项目签订了相关合同，为确保甲方在国际工程中的履约行为符合合同要求，乙方愿意接受甲方的委托，提供履约担保。
为此，甲、乙双方经友好协商，共同达成如下协议：一、担保事项乙方对甲方在国际工程项目中的履约行为提供保证担保。
担保的范围包括但不限于工程款的支付、工程进度、工程质量等方面。
甲方应严格按照与受益人所签订的国际工程合同履行其义务。
二、担保金额及期限本担保的金额为甲方与受益人所签订的国际工程合同总金额的____%。
担保期限为自担保合同签订之日起至国际工程竣工验收合格并完成缺陷修复之日止。
三、担保责任1. 若甲方未能按照国际工程合同的要求履行其义务，乙方应在收到受益人书面索赔请求后，按照本合同的约定承担担保责任，向受益人支付相应的款项或提供其他补救措施。
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函【工程项目合同履约担保函】致：（业主单位名称）兹有我方（担保人名称），根据与（承包商名称）签订的编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》，特向贵方提供如下履约保证：一、保证范围本履约保证涵盖的范围包括但不限于（承包商名称）按照上述合同约定，完成工程量清单内的全部工作内容，以及履行合同中规定的所有义务和责任。
二、保证金额本保证的总金额为人民币（大写）（保证金额），即合同总价款的（百分比%）。
此金额用于确保（承包商名称）严格履行合同条款，并在违反合同条件时作为赔偿金使用。
三、保证期限本保证书自（起始日期）起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，或至缺陷责任期满为止，以先到之日为准。
四、保证责任若（承包商名称）未能履行合同中的任何一项义务，包括工期延误、工程质量不符合约定标准、中途撤场等违约行为，我方将在接到贵方书面索赔通知后，无条件地向贵方支付不超过保证金额的款项，以弥补贵方因（承包商名称）违约而遭受的损失。
五、责任免除若贵方与（承包商名称）协商变更合同内容，未经我方书面同意，我方不承担因变更增加的义务和责任。
同时，我方不对贵方未经努力减轻损失的行为承担责任。
六、其他事项1. 本保证书项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至我方所在地人民法院诉讼解决。
2. 本保证书一经签发，未经我方书面同意，不得修改或解除。
3. 本保证书适用中华人民共和国法律。
本保证书由我方负责人签字盖章后生效。
担保人：（全称）法定代表人：（姓名）地址：（详细地址）电话：（联系电话）邮编：（邮政编码）签署日期：（年/月/日）（担保人盖章）。
工程履约保函协议书(2篇)
工程履约保函协议书甲方（担保人）：________________（银行或担保公司全称）乙方（承包商）：________________（公司全称）鉴于乙方作为承包商，已与甲方签订《______项目施工合同》（以下简称“施工合同”），为确保乙方按照施工合同约定的条款履行合同义务，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，达成如下协议：第一条担保范围1.1 甲方在本协议项下承担的担保责任范围包括但不限于：（1）乙方在施工合同项下的全部合同义务；（2）乙方因违反施工合同而产生的违约责任；（3）乙方应承担的合同违约金、赔偿金等。
第二条担保金额2.1 甲方在本协议项下的担保金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
第三条担保期限3.1本协议项下的担保期限自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格之日止。
第四条担保责任4.1在担保期限内，如乙方未按照施工合同约定履行合同义务，导致甲方遭受损失的，甲方有权在本协议项下的担保范围内，向乙方追究违约责任。
第五条担保解除5.1在乙方按照施工合同约定全面履行合同义务，且施工合同项下的工程竣工验收合格后，甲方在本协议项下的担保责任自行解除。
第六条违约责任6.1 如乙方违反施工合同，甲方有权按照本协议的约定追究乙方的违约责任。
第七条争议解决7.1本协议项下发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（担保人）：________________法定代表人/授权代表：____________签字/盖章日期：________________乙方（承包商）：________________法定代表人/授权代表：____________签字/盖章日期：________________工程履约保函协议书（二）甲方（受益方）：__________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（担保银行）：__________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________丙方（承包商/供应商）：______地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方与丙方签订的《__________工程合同》（以下简称“合同”），乙方愿意为丙方的履约义务提供担保，经三方协商，达成以下协议：一、担保金额1.乙方在本协议项下承担的担保金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]就[项目名称]（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同（以下简称“基础合同”），为维护基础合同的合法、有效执行，保障业主权益，现由[担保人名称]（以下简称“担保人”）向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整（小写：[金额]元），用于担保承包人在本工程实施过程中，严格按照基础合同约定，履行以下义务：1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务；2. 遵守国家有关法律法规和行业标准；3. 维护施工现场的安全、文明施工；4. 严格按照合同约定支付相关费用；5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止，最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未能履行上述义务，导致业主遭受经济损失，担保人将无条件承担相应的赔偿责任；2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额；3. 担保人承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证；2. 未经业主同意，担保人不得免除或变更本保函的担保责任；3. 业主应在本保函到期前，向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行，适用中华人民共和国法律；2. 本保函一式两份，承包人和业主各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：法定代表人（签字）：[日期]第2篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]，根据合同约定，为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容，现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中，因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时，业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失：（1）承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容；（2）承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜；（3）承包人违反合同约定，导致工程安全事故发生；（4）承包人违反合同约定，导致工程环境污染或生态破坏；（5）承包人违反合同约定，导致工程不符合设计要求或质量标准；（6）承包人违反合同约定，导致工程延期或成本超支；（7）其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
工程履约担保函
工程履约担保函
致：[受益人名称]
我们，[担保人名称]，在此无条件地、不可撤销地承诺，作为[承包商名称]（以下简称“承包商”）的担保人，担保承包商将履行其与贵方签订的编号为[合同编号]的工程合同（以下简称“合同”）中规定的所有义务和责任。
1. 担保金额：本担保函的金额为[金额]，该金额为承包商履行合同义务的保证。
2. 担保期限：本担保函自[生效日期]起生效，直至[失效日期]或承包商完全履行合同义务之日止，以较早者为准。
3. 违约赔偿：如承包商未能履行合同中的任何义务，贵方有权要求我们支付不超过担保金额的赔偿金。
4. 索赔程序：贵方在承包商违约的情况下，应向我们提供书面通知，详细说明违约情况及索赔金额。
我们将在收到索赔通知后的[索赔响应时间]天内进行审查，并在确认违约事实后支付相应的赔偿金。
5. 担保函的修改和解除：除非双方另有书面协议，本担保函不得修改或解除。
6. 法律适用：本担保函受[适用法律]管辖，并按该法律解释。
7. 争议解决：任何与本担保函有关的争议应通过友好协商解决；协商不成时，提交至[仲裁机构名称]进行仲裁。
我们确认，本担保函的签发不构成对承包商履行合同能力的任何保证，也不免除贵方在合同项下对承包商的任何权利和救济。
此致，
[担保人名称]
授权代表：
[签名]
[日期]。
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函
尊敬的（甲方）：
您好！为确保工程项目合同的履约，并保障您的合法权益，我们特发此函，就担保事宜与您进行沟通和约定。
具体内容如下：根据（工程项目合同编号），我方（乙方）愿意为履行合同中的义务提供担保。
本函所述担保内容如下：
1. 担保金额：我方同意以（具体金额）担保履约义务的履行。
2. 担保期限：本担保期限自工程项目合同的签订之日起，至期限届满。
3. 担保方式：我方将提供（具体担保方式），以确保甲方在工程项目合同项下的权益。
4. 担保责任：我方保证所提供的担保具有效力，能够确保工程项目合同项下义务的履行。
如甲方因我方的原因受到损失，我方将承担相应的赔偿责任。
5. 解除担保：在以下情况下，我方将解除对工程项目合同的担保责任：
工程项目合同履约完毕，甲方确认乙方已履行合同义务；
工程项目合同解除或终止，甲方同意解除乙方的担保责任。
为了保障双方的权益，在签订担保函之前，双方需明确以下事项：
1. 乙方担保责任的范围和限制；
2. 甲方在乙方违约时的通知义务；
3. 双方在解除担保责任时的程序和途径。
本担保函的签署，不影响双方依法享有的其他权利和义务。
我方真诚地期待与甲方合作，共同推进工程项目合同的履约。
请签字确认：
甲方（盖章）：
代表人：
乙方（盖章）：
代表人：。
最新工程履约担保函(2024版)
最新工程履约担保函(2024版)合同编号：__________担保函一、担保金额担保人自愿为被担保人在工程中的履约行为提供人民币__________元整的担保金额。
二、担保范围1. 被担保人按期完成工程任务；2. 被担保人按质、按量完成工程任务；3. 被担保人遵守工程合同中的其他条款。
三、担保期限担保期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、担保方式1. 担保人提供全额现金担保；2. 担保人承诺，在被担保人未能按期、按质、按量完成工程任务时，无条件向被担保人支付担保金额；3. 担保人同意，在工程竣工验收合格后，被担保人可以向担保人索取担保金额。
五、违约责任1. 如果被担保人未能按期、按质、按量完成工程任务，担保人应无条件向被担保人支付担保金额；2. 如果担保人在担保期限内未履行担保义务，被担保人有权向担保人追偿，并要求担保人支付违约金；3. 担保人同意，在支付担保金额后，不再享有对被担保人的追偿权。
六、争议解决1. 本担保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；2. 凡因本担保函引起的或与本担保函有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本担保函一式两份，双方各执一份；2. 本担保函自双方签字（或盖章）之日起生效；3. 本担保函的有效期与工程合同的有效期相同。
担保人：__________地址：__________联系电话：__________法定代表人（或负责人）：__________开户银行：__________账号：__________开户名称：__________签订日期：__________。
工程合同履约担保函
工程合同履约担保函
尊敬的[业主单位名称]：
兹有我方[承包方单位名称]（以下简称“承包方”）与贵方就[工程项目名称]签订了工程合同（合同编号：[合同编号]），根据合同约定，我方承诺按质按量完成[工程项目名称]的所有工作内容。
为了保证合同的顺利履行，我方愿意向贵方提供如下担保：
一、担保范围
本担保函涵盖的范围包括但不限于合同规定的工程质量、工期、安全、环保等所有履约义务。
若我方未能按照合同约定履行上述义务，贵方有权依据本担保函向我方索赔。
二、担保金额
本担保函的担保金额为人民币[具体金额]元，即合同总金额的[百分比]%。
该金额为我方对贵方的最高赔偿限额。
三、担保期限
本担保函自工程合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
在担保期限内，如我方未能履行合同义务，贵方有权提出索赔。
四、索赔程序
贵方在发现我方未能履行合同义务时，应及时书面通知我方，并提出索赔。
我方应在收到索赔通知后的[具体时间]内对索赔事项进行核实，并在核实后的[具体时间]内支付相应的赔偿金。
五、其他条款
1. 本担保函是不可撤销的，一经签发，除非贵方书面同意，否则我方不得撤销或修改。
2. 本担保函项下的索赔权利是独立的，不影响贵方依据工程合同或其他法律文书所享有的其他权利。
3. 本担保函适用中华人民共和国法律，并由[具体地区]人民法院管辖。
本担保函由我方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
此致
敬礼！
担保方：[承包方单位全称]
法定代表人或授权代表：__________ 签字日期：____年__月__日。
工程履约担保函1
工程履约担保函1
致：[受益人名称]
本函由[担保人名称]（以下简称“担保人”）出具，担保[承包商名称]（以下简称“承包商”）履行与[受益人名称]（以下简称“受益人”）签订的编号为[合同编号]的[工程名称]合同（以下简称“合同”）项
下的所有义务。
担保人在此不可撤销地承诺，如承包商未能按照合同条款履行其义务，担保人将无条件地、在收到受益人书面索赔通知后的[具体天数]天内，向受益人支付最高不超过[担保金额]的金额，作为承包商履行合同义
务的履约担保。
担保人理解并同意，本担保函自[生效日期]起生效，直至合同项下所
有义务履行完毕或合同终止后[担保期限]天为止。
本担保函是独立于合同的，无论合同是否有效、可执行或是否被解除，本担保函均有效。
担保人放弃因合同无效、可执行或解除而对本担保
函提出抗辩的权利。
担保人进一步声明，本担保函的出具不构成对承包商履行合同义务的
任何形式的担保人参与或利益，担保人不对合同的任何条款或条件承
担任何责任。
担保人保证，本担保函在受益人接受前，未经受益人书面同意，不得
修改或撤销。
本担保函一式两份，担保人和受益人各持一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：日期：[出具日期]
[担保人地址]
[担保人联系电话]
[担保人电子邮箱]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程履约担保函
保函编号：
公司：（受益人）
鉴于公司（被保证人）已与贵公司签订工程编号为的工程施工合同（下称合同），工期自年月日至年月日。
我方接受被保证人的委托，在此向（受益人）提供工程款支付保证：
一、本保证担保的最高担保金额币种，元（小写），（大写）。
二、本保证担保的保证期间自年月日至年月日。
三、在保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其他授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由，索赔款得计算方法，必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
五、本保证担保项下的权利不得转让。
六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送达我方备案。
七、本保证担保的担保期限届满，或我方向受益人支付的索赔额款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适合中华人民共和国法律。
九、本保证担保以文本为准，不得涂改，涂改无效。
保证人（担保人）：
法定代表人或授权委托代理人：
单位地址：
邮政编码：
电话；传真：
日期：年月日。