FIDIC合同条件的主要变化(2017第二版)
FIDIC 条款2017版与1999版比较分析
FIDIC 2017版与1999版施工合同条件比较分析一、2017版施工合同条件在合同与项目管理方面的主要变化17版施工合同条件的大多数变化与合同管理有关，目标是为合同双方提供更具体、明确和确定的预期结果以及不遵守的后果。
17版给出了更详细的程序和时间节点，如果一方不遵守，就会触发“视为”（deem / deemed）规定（17版施工合同通用条件中“视为”一词共出现了107处），通常会导致被视为拒绝或同意，以避免项目“停滞”。
对合同中常用且容易产生歧义的“shall”给出了强制执行的涵义；而“may”则解释为可做，也可以不做。
17版1.1款“定义”由99版的58个增加到了88个，而且是按字母顺序排列，没有沿用99版按组划分；同时增加了部分常用词组定义的缩写，如NOD（Notice of Dissatisfaction）表示不满意的通知、EOT（Extension of Time）表示工期的延长等。
合同关键词或词组定义的增加使得各方的合同管理和沟通过程更加标准化，减少歧义的产生。
17版施工合同条件与合同管理变化有关的还包括：所有通信（含“通知”，有明确定义）必须明确它的具体通信类型，并说明要求提供该通信的合同条款（通知除外）（参见1.3款），同时规定的一方必须发出通知的情况显著增加。
此外，关于审查承包商文件，工程师的决定、变更、照管、支付申请、合同终止、索赔和纠纷等，有更详细的程序和规定；对工程师及其员工的角色也给出了更加清晰的说明。
17版增加了项目管理方面的相关规定。
随着各种项目管理工具的普及和应用，17版借鉴了NEC（New Engineering Contract）合同条件关于项目管理方面的一些成熟理念，如在8.5款“工期的延长”增加一段旨在解决共同延误问题的规定。
17版对进度计划要求有所加强，例如每个进度计划必须包含逻辑关系、浮时和关键路径等细节，因此承包商在投标阶段需要考虑符合此要求而增加的成本。
新版FIDIC合同条件存在明显差异
新版FIDIC合同条件存在明显差异FIDIC（菲迪克，国际咨询工程师联合会），作为代表国际工程咨询行业的联合会，于1999年出版了一套共三本工程合同条件，其整合了1957年出版的首版红皮书《土木工程施工合同条件》以来的一系列版本的出版物。
1999年彩虹系列包括第1版《FIDIC施工合同条件》《FIDIC生产设备和设计——施工合同条件》以及《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》。
这三本合同条件已经成为建筑施工行业使用的主要国际标准合同。
经过8年多的充分研讨、评估和分析，2017年下半年FIDIC出版了全新的第2版合同条件。
尽管新版内容包括了旧版FIDIC合同的一般特征，如：内容清晰，有时会解决一些没有明确方向的“矛盾”，“更公平”地平衡了合同各方之间的风险分配，提供了更全面的指导和更详细的程序机制，但是，新版与早期广泛使用和认可的第1版相比，还是存在明确的差异。
1.全新方法新版整套合同条件的总体结构没有改变，一是用户在合同文件中应该包含“惯常”的通用条件；二是根据项目特性和特定国家的法律，用户编制合同专用条件所需的指南；三是各种不同表单。
然而，第2版合同采用了全新方法，在通用条件和专用条件指南中更加具体地描述了过程和步骤。
这些合同条件从只记录双方的权利和义务，变成了项目管理工具，为预期的行动提供了详细明确的顺序。
新方法指通用条件的篇幅比第1版多50%，增加的内容主要体现在各条款中（三个合同条件平均每一个增加了7个通用条款）。
循序渐进的程序使合同条件更加规范，让起草者的意图表达得更加清晰。
至于这些特征是否能通过降低解释合同条款时的分歧风险，来提高结果的确定性，可能还是存在着争议。
从最基本的层面上来讲，词语用得越多，双方产生的争议也就越多。
更重要的是，如果某些方面规定得太详细，那么忽略或者忽视某特定问题，而在合同中又没有处理此问题的话，就会产生争议。
毫无疑问，FIDIC在执行当前最佳实践时能够意识到这些风险。
2017版fidic合同解析
2017版fidic合同解析FIDIC（国际土木工程与发展联合会）是多种国际工程合同的主要框架，旨在规范工程合同项目的管理和执行。
FIDIC合同在全球范围内广泛应用于工程项目，是权威性的标准合同文本。
本文将对2017版FIDIC合同进行解析，包括其背景、主要特点和相关参考内容。
FIDIC合同的背景是为了解决工程项目中的常见问题和争议。
2017版FIDIC合同是对1999年版合同的修订和更新，旨在进一步提高合同的透明度、合理性和可操作性。
2017版FIDIC合同的主要特点之一是引入了更严格的合同管理和风险分配机制。
合同明确了工程项目各方的责任和义务，包括业主、承包商和工程顾问。
合同要求各方遵守诚实、公正和诚信的原则，并且要求各方在冲突解决机制中采取协商和调解的方式解决争议。
此外，2017版FIDIC合同还增加了相关的参考内容，以帮助各方更好地理解和执行合同。
以下是一些相关参考内容：1. FIDIC标准合同模板：该模板包含了标准的合同文件，包括合同书、技术规范和施工图纸等。
合同各方可以根据具体项目的要求进行修改和补充，以适应实际需求。
2. 合同管理手册：这是一个详细的指南，旨在帮助各方了解合同的执行和管理流程。
手册包括合同签订、变更管理、索赔处理、支付和结算、质量管理等方面的内容。
3. 工程项目管理指南：这是一个综合的指南，介绍了从项目启动到项目收尾的各个阶段的管理要点。
指南包括项目计划、风险管理、质量控制、安全管理、供应链管理等方面的内容。
4. 工程项目风险评估工具：这是一个用于评估项目风险的工具，可以帮助各方确定项目的风险和影响，并制定相应的风险应对策略。
5. 合同样本和案例分析：这些样本和案例分析展示了在实际项目中如何应用FIDIC合同和相关参考内容。
案例分析可以帮助各方了解和解决常见的争议和问题。
综上所述，2017版FIDIC合同是一个全面规范工程项目管理和执行的框架，通过引入更严格的合同管理和风险分配机制，以及提供相关的参考内容，有助于减少争议和纠纷，保障各方的权益。
fidic合同条件 2017
FIDIC合同条件 2017一、FIDIC合同条件概述FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件是国际工程承包中广泛使用的一种合同范本，由FIDIC编写并发布。
它包括了业主、承包商、工程师和其他参与方的权利、义务和职责，以及工程承包过程中可能遇到的各种风险和问题。
FIDIC合同条件分为四个版本，分别是红皮书、黄皮书、白皮书和绿皮书。
其中，红皮书是最常用的版本，也是本文介绍的重点。
二、FIDIC合同条件 2017主要内容FIDIC合同条件 2017包括以下主要内容：1. 一般规定：包括合同文件的组成、解释顺序、合同文件的通用性、合同语言、货币和计量单位等。
2. 业主：包括业主的权利和义务、业主提供资料和进行工程协调的责任、业主对承包商的付款等。
3. 承包商：包括承包商的权利和义务、承包商的工期和费用估算、承包商的图纸和规范、承包商的施工安全和环境保护等。
4. 工程师：包括工程师的权利和义务、工程师的职责和权力限制、工程师的酬金等。
5. 承包方式：包括总价合同、单价合同、成本加酬金合同等承包方式的定义和适用范围。
6. 合同价格：包括合同价格的定义、计算方法和调整方式，以及付款方式等。
7. 工期：包括工期的时间表、工期的延误和提前、工期的变更和索赔等。
8. 维修期：包括维修期的定义和时间表、维修期内的维修责任和费用等。
9. 风险与保险：包括风险的分配和转移方式、保险的类型和投保方式等。
10. 违约与解约：包括违约的定义和后果、解约的条件和程序等。
11. 争议解决：包括争议的解决方式、仲裁和诉讼的程序等。
三、FIDIC合同条件 2017与之前版本的区别FIDIC合同条件 2017与之前版本相比，主要区别在于以下几个方面：1. 增加了新的术语和定义，以更好地解释合同条款的含义和应用。
2. 对一些条款进行了修订和完善，以更好地反映现代工程承包实践的变化和需求。
3. 对一些条款进行了重新组织和排列，以更好地提高合同文本的阅读和使用体验。
合同条件的主要变化年第二版
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同条件的主要变化年第二版甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC 合同系列文件。
历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订，合同文本的字数也从1987年第四版的23600 和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167 款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。
2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。
2017年第二版编制原则FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用；加强工程师的作用；平衡各方风险分配；更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势，融入金皮书中的内容。
2017年第二版合同的主要变化2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20 条［业主和承包商索赔］和第21条［争议和仲裁］,打破了1999版FIDIC 合同20条的体例安排。
除此之外，2017年第二版合同的主要变化如下。
—、工程师在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化。
在2017年第二版中，FIDIC合同在第3.7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色，但对工程师提出以下要求。
第一，在对任何事项或索赔做出决定时，应保持中立。
除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察。
2017年fidic施工合同条件
2017年fidic施工合同条件英文回答：The FIDIC Conditions of Contract for Construction, 2017 (the "2017 FIDIC Conditions") are a set of standard form construction contracts published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). The 2017 FIDIC Conditions are intended to be used for a wide range of construction projects, including building and infrastructure projects.The 2017 FIDIC Conditions are divided into two parts:Part 1: General Conditions.Part 2: Particular Conditions.Part 1 of the 2017 FIDIC Conditions contains general provisions that apply to all construction contracts. These provisions include, for example, provisions on theformation of the contract, the rights and obligations of the parties, and the termination of the contract.Part 2 of the 2017 FIDIC Conditions contains particular provisions that are tailored to the specific requirements of the construction project. These provisions include, for example, provisions on the scope of the work, the time for completion, and the payment terms.The 2017 FIDIC Conditions are a widely used set of standard form construction contracts. They are known for their fairness and balance, and they have been used on a wide range of construction projects around the world.中文回答：2017年国际咨询工程师联合会（FIDIC）施工合同条件（“2017年FIDIC条件”）是由国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的一套标准形式施工合同。
fidic银皮书2017解读
FIDIC银皮书2017解读1.前言F I DIC（国际工程咨询协会）是全球工程建设领域最重要的组织之一，它的《F ID IC银皮书》被广泛应用于国际工程项目的合同中。
本文将对F I DI C银皮书2017版本进行解读，帮助读者更好地理解和应用该合同文档。
2. FI DIC银皮书背景F I DI C银皮书是国际工程领域最常用的工程总包合同模板之一，起源于20世纪50年代，经过多次修订和升级，已成为国际上最受欢迎的工程合同标准之一。
银皮书的制定旨在平衡工程项目参与各方的利益，规范合同的签订和执行。
3.FI DIC银皮书2017版本的主要变化3.1.合同条款调整F I DI C银皮书2017版本对一些合同条款进行了调整，以反映当今工程建设领域的最佳实践。
例如，对工程风险管理和分配、索赔和质量管理等方面的规定进行了修改和完善。
3.2.引入新的条款2017版本的F ID IC银皮书引入了一些新的条款，以适应当前工程项目合同管理的需求。
其中包括对合同管理和合同执行机制的规定，以及合同争议解决的程序等。
3.3.更加注重合同灵活性相比以往的版本，FI D IC银皮书2017版本更加注重合同的灵活性。
它允许各方在合同中进行订正和修改，以适应具体项目的特殊需求，提高了合同的适应性和可操作性。
4. FI DIC银皮书的应用案例F I DI C银皮书在全球范围内被广泛应用于各类大小工程的合同中，下面介绍两个实际案例，以帮助读者更好地理解该合同的应用。
4.1.某国际大型基建项目在这个案例中，F IDI C银皮书作为合同的基础文件，为项目的所有参与方提供了明确的合同界定和规范。
通过合理分配风险和责任，各方能够在更稳定和公正的环境下进行合作，降低了项目的风险，提高了项目的成功率。
4.2.某国际能源项目在这个案例中，F IDI C银皮书帮助双方明确了项目执行过程中的关键步骤和责任。
合同中规定了严格的质量管理和验收程序，确保项目的质量和安全。
FIDIC 2017版系列合同条件中保函相关问题分析
FIDIC 2017版系列合同条件中保函相关问题分析2017年12月，国际咨询工程师联合会（Fédération lnternationaledeslngénieurs-Conseils, FIDIC）在伦敦举办的国际用户会议上，发布了99版三本合同条件的第二版（简称17版），分别是：《施工合同条件》（Conditions of Contract for Construction）（红皮书）、《生产设备和设计－建造合同条件》（Conditions of Contractfor Plant and Design-Build）（黄皮书）和《设计－采购－施工与交钥匙项目合同条件》（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects）（银皮书）。
17版FIDIC系列合同条件的附录中列入了各类保证格式（Forms of Securities）：母公司保函格式（Form of Parent Company Guarantee）、投标保证格式(Form of Tender Security)、履约保证-见索即付保函格式(Form of Performance Security-Demand Guarantee)、履约保证-保证人担保格式(Form of Performance Security-Surety Bond)、预付款保函格式(Form of Advance Payment Guarantee)、保留金保函格式(Form of Retention Money Guarantee) 以及业主支付保函格式(Form of Payment Guarantee by Employer)。
本文将以17版FIDIC系列合同条件为基础，同时结合国际工程常用的保函惯例――国际商会2010年修订的《见索即付保函统一规则》（Uniform Rules for Demand Guarantees, 2010 Revision, ICC Publication No. 758，以下简称“URDG758”）着重介绍保函这一保证方式。
施工合同条件 菲迪克fidic 2017年版
施工合同条件菲迪克fidic 2017年版施工合同条件菲迪克fidic 2017年版1. 背景介绍在建筑工程领域，合同是确保项目顺利进行的重要文件。
而菲迪克（FIDIC）是国际工程承包商协会（FIDIC）发布的一系列合同模板，被广泛应用于全球各类建筑工程项目中。
2017年，菲迪克发布了最新的合同条件，为建筑行业带来了一系列新的规定和标准。
本文将针对施工合同条件菲迪克fidic 2017年版进行全面评估和深度探讨。
2. 理解施工合同条件施工合同条件是指协议中规定的、用以组织和确认工程项目完成情况的一些具体要求和规定。
菲迪克fidic 2017年版的施工合同条件，通过一系列条款和规定，明确了工程承包商和业主之间的权责关系，规范了双方在工程过程中应遵循的原则和程序。
3. 主要变化和规定菲迪克fidic 2017年版相较于之前的版本，在一些关键点上进行了修订和调整，为工程项目的顺利进行提供了更为明确的规范。
对合同款项的支付机制进行了调整，以及对不可抗力事件进行了更为详细的定义和规定。
这些变化不仅影响着工程承包商和业主的权益，也直接影响着工程项目的实际推进情况。
4. 对施工合同条件的个人看法基于对施工合同条件菲迪克fidic 2017年版的深入研究和了解，我认为这一版本的合同条件在强调工程项目的质量和安全问题上更为突出，同时也更加注重了合同履行过程中双方的合作与协调。
然而，也需要注意到一些具体规定可能存在的操作难度和争议点，需要在实际应用中加以注意和解决。
5. 总结与回顾施工合同条件菲迪克fidic 2017年版作为建筑工程合同中的重要文书，对于规范工程项目的推进和保障各方权益具有重要意义。
通过对其深度评估和全面理解，可以更好地把握工程项目的实施情况，提高项目的质量和效率。
6. 结语施工合同条件菲迪克fidic 2017年版是建筑工程领域的重要文书，对于工程承包商和业主之间的合作和协调具有重要意义。
通过深入了解其规定和变化，可以更好地指导和规范工程项目的推进，确保项目顺利进行。
2017版fidic合同解析
2017版fidic合同解析摘要：一、FIDIC合同简介1.FIDIC合同的发展历程2.FIDIC合同的应用范围二、2017版FIDIC合同的主要修订1.合同条件总体结构的变化2.通用条件的修改3.业主与承包商职责的变化三、2017版FIDIC合同的特点1.风险分配原则2.索赔与争端的处理3.合同条件的国际性、通用性和公正性四、FIDIC合同在中国的应用与挑战1.FIDIC合同在中国的应用情况2.中国国情对FIDIC合同的影响和挑战正文：FIDIC合同，即国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的合同条件，是一套具有国际性、通用性和公正性的土木工程施工合同条件。
自1957年首次发布以来，FIDIC合同已经经历了多次修订，以适应不断变化的工程市场环境。
2017年，FIDIC发布了最新版的合同条件，本文将对2017版FIDIC合同进行解析。
首先，FIDIC合同的发展历程体现了其对工程市场的适应性。
从1957年首次发布红皮书，到1999年发布绿皮书，FIDIC合同在不断地调整和完善，以满足各种工程项目的需求。
2017年发布的最新版FIDIC合同，继续保持了其国际性、通用性和公正性，为全球土木工程项目的实施提供了依据。
其次，2017版FIDIC合同的主要修订体现在合同条件总体结构的变化、通用条件的修改以及业主与承包商职责的变化。
在合同条件总体结构方面，2017版合同将索赔与争端区分开，使合同条款更加清晰明了。
在通用条件方面，新版合同对风险分配原则进行了进一步明确，以保证合同各方的权益得到保障。
此外，2017版合同还调整了业主与承包商的职责，使双方在项目实施过程中更加协调。
2017版FIDIC合同的特点在于其风险分配原则、索赔与争端的处理以及合同条件的国际性、通用性和公正性。
风险分配原则是FIDIC合同的核心之一，它要求合同各方在项目实施过程中合理分担风险，以保证项目的顺利进行。
索赔与争端的处理方面，2017版合同明确了索赔和争端的区别，为解决工程实施过程中的纠纷提供了依据。
fidik2017合同条件解析
fidik2017合同条件解析英文回答：The FIDIC 2017 suite of contracts is a set of standard form construction contracts that are used worldwide. The FIDIC 2017 contracts are based on the FIDIC 1999 suite of contracts, but have been updated to reflect changes in the construction industry over the past two decades.The FIDIC 2017 contracts are divided into two main categories:The Red Book: This is the standard form of contractfor construction works. It is a comprehensive contract that covers all aspects of a construction project, from the initial design to the final completion.The Yellow Book: This is the standard form of contract for electrical and mechanical works. It is a less comprehensive contract than the Red Book, but it covers thespecific requirements of electrical and mechanical works.The FIDIC 2017 contracts are designed to be fair and equitable to both parties to a construction contract. They are also designed to be flexible, so that they can be adapted to the specific needs of a particular project.The FIDIC 2017 contracts have been widely adopted by construction professionals around the world. They are seen as a reliable and effective way to manage construction projects.中文回答：FIDIC 2017合同条款解析。
FIDIC 2017版系列合同条件中工程师
FIDIC 2017版系列合同条件中工程师/业主代表相关问题分析2017年12月，国际咨询工程师联合会（Fédération lnternationale des lngénieurs-Conseils, FIDIC）在伦敦举办的国际用户会议上，发布了99版三本合同条件的第二版（简称17版），分别是：《施工合同条件》（Conditions of Contract for Construction）（红皮书）、《生产设备和设计－建造合同条件》（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）（黄皮书）和《设计－采购－施工与交钥匙项目合同条件》（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects）（银皮书）。
FIDIC 17版三本合同条件一般是用于大中型复杂工程项目的，对于大中型复杂工程项目，项目业主方往往会投入很多的资源进行项目全过程管理，大中型项目业主方聘请第三方专业的咨询团队帮助其进行项目各个阶段甚至是全过程管理的现象非常普遍。
17版红皮书和黄皮书中由业主方聘用代表其管理项目的一方称为“工程师”（Engineer），准确的讲“工程师”是业主的咨询方，也可以称作“咨询工程师”。
中国国内建筑行业称为“监理工程师”的角色就来源于早期版本的FIDIC合同范本。
99版银皮书用“业主代表”（The Employer’s Representative）替代了传统意义上的“工程师”，银皮书中业主代表的职权范围与工程师相比受到了明显的限制，17版银皮书仍然这样使用。
17版红皮书、黄皮书的定义中明确将工程师、工程师代表及其助理归类到业主的人员（Employer’s Personnel）之内，银皮书同样规定业主代表及其助理为业主的人员。
本文关注17版系列合同条件中工程师/业主代表的相关问题，以17版黄皮书为主线进行分析，红皮书的工程师相关条款与黄皮书基本一致，而银皮书采用了业主代表这一角色，银皮书与红皮书和黄皮书的不同之处将在文中特别说明。
2017版fidic合同解析
2017版fidic合同解析【实用版】目录1.FIDIC 合同的背景和概述2.2017 版 FIDIC 合同的主要修订内容3.2017 版 FIDIC 合同的应用范围和影响4.FIDIC 合同在中国的适用性和挑战5.总结正文一、FIDIC 合同的背景和概述FIDIC 是国际咨询工程师联合会的缩写，其编制的 FIDIC 合同条件被广泛应用于国际工程项目中。
FIDIC 合同条件主要包括红皮书、黄皮书和银皮书等不同种类，分别适用于不同类型的工程项目。
这些合同条件具有国际性、通用性、公正性和严密性，为工程项目的各方提供了一个公平、明确的合作框架。
二、2017 版 FIDIC 合同的主要修订内容2017 年 12 月，FIDIC 正式发布了与 99 版相对应的三本新版合同条件。
17 版三本合同条件各自的应用范围、业主与承包商的职责和义务，尤其是风险分配原则与 99 版基本保持一致。
合同条件的总体结构基本不变，但通用条件将索赔与争端区分开，并增加了争端解决机制，使得合同执行更加顺畅。
三、2017 版 FIDIC 合同的应用范围和影响2017 版 FIDIC 合同条件的发布，对于国际工程项目具有重要的指导意义。
新版合同条件更加适应当前工程市场的发展趋势，为项目管理提供了更为明确、科学的操作规范。
同时，新版合同条件的推出也有助于提升FIDIC 合同在国际工程项目中的竞争力和影响力。
四、FIDIC 合同在中国的适用性和挑战FIDIC 合同在中国的应用范围逐渐扩大，但其在中国的适用性也面临一定的挑战。
例如，FIDIC 合同中赋予咨询（监理）工程师较大的权利，这在一定程度上可能导致甲方质检部门贪污和滥用权力。
因此，在中国使用 FIDIC 合同时，需要对这一部分进行适当的调整，以适应中国的国情。
五、总结总的来说，2017 版 FIDIC 合同条件在国际工程项目中具有较高的适用性和参考价值。
其对于项目管理的规范、各方权益的保障以及合同执行的顺畅等方面都具有积极的意义。
2017版fidic合同解析
2017版fidic合同解析一、FIDIC合同简介FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件是全球范围内广泛应用的工程咨询合同范本。
自1957年首次发布以来，FIDIC合同已经成为国际工程项目的标准合同之一。
FIDIC合同旨在保护各方权益，明确责任，确保工程项目的顺利完成。
二、2017版FIDIC合同的主要变化1.更新了通用条件，使之更具现代性和实用性。
2.增加了环境、社会责任和可持续发展的相关条款，强调环境保护和资源利用。
3.强化了项目经理的职责，提高项目管理的效率。
4.改进了争议解决机制，增加了调解和快速裁决程序，降低争议解决成本。
5.明确了合同各方的权益义务，减少合同风险。
三、2017版FIDIC合同的实用性与可读性分析1.实用性：2017版FIDIC合同针对不同工程类型和项目阶段，提供了多种可选条款，以满足各类项目的需求。
同时，合同条件充分考虑了各方的权益，平衡了业主与咨询工程师之间的关系，有利于项目顺利进行。
2.可读性：2017版FIDIC合同条款表述清晰，用词准确，便于各方理解和执行。
此外，合同还提供了丰富的指南和案例，有助于合同各方更好地把握合同精神。
四、对我国建筑行业的启示1.提高合同管理水平：我国建筑企业在国际市场上参与竞争，需要熟悉和掌握国际通用的合同管理方法。
借鉴FIDIC合同范本，提高合同管理水平，有助于降低合同风险，提高项目成功率。
2.强化环境保护和可持续发展：2017版FIDIC合同强调了环境保护和可持续发展，我国建筑行业应积极响应，将环保理念融入工程实践，提高企业社会责任。
3.培养国际化人才：为了更好地参与国际工程项目建设，我国建筑行业需要大量具备国际化视野和专业知识的人才。
加强国际交流与合作，提高人才培养质量，是建筑行业持续发展的关键。
总之，2017版FIDIC合同为国际工程项目提供了一套实用、公平、透明的合同范本。
2017版fidic合同解析
2017版fidic合同解析（原创版）目录1.FIDIC 合同条件的背景和历史发展2.2017 版 FIDIC 合同条件的主要变化3.两种主要的项目管理模式的变化4.FIDIC 合同条件的优点和缺点5.2017 版 FIDIC 合同条件的应用范围和结构正文FIDIC 合同条件是国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的一套工程合同范本，旨在为土木工程施工项目提供公正、通用、严密的合同框架。
自 1957 年以来，FIDIC 根据国际工程市场的发展，不断对合同条件进行修订和完善。
2017 年 12 月，FIDIC 正式发布了与 1999 版相对应的三本新版合同条件。
2017 版 FIDIC 合同条件的主要变化包括：通用条件将索赔与争端区分开，并增加了争端解决程序；风险分配原则与 1999 版基本保持一致，但在某些方面进行了调整。
此外，新版合同条件对两种主要的项目管理模式也进行了调整。
第一种项目管理模式是以 FIDIC《土建工程施工合同条件》为基础的平行发包模式。
在这种模式下，总承包商负责协调多个分包商的施工工作。
第二种项目管理模式是以 FIDIC《设计采购施工 EPC 合同条件》为基础的 EPC 模式。
在这种模式下，总承包商负责整个工程的设计、采购和施工。
FIDIC 合同条件的优点在于其国际性、通用性、公正性和严密性。
合同各方职责分明，各方的合法权益可以得到保障。
处理与解决问题程序严谨，易于操作。
然而，FIDIC 合同条件也存在缺点，如赋予咨询（监理）工程师权利太大，可能导致甲方质检部门不利于贪污和滥用权力，不适合中国国情。
2017 版 FIDIC 合同条件的应用范围包括土木建筑实施的工程施工项目。
新版合同条件的结构基本不变，但通用条件将索赔与争端区分开，并增加了争端解决程序。
总之，2017 版 FIDIC 合同条件在保持原有优点的基础上，针对项目管理模式的变化进行了调整。
同时，新版合同条件在争端解决方面提供了更为明确的指导。
FIDIC2017版系列合同条件中现场管理相关问题分析
FIDIC2017版系列合同条件中现场管理相关问题分析为了保障工程项目顺利实施，确保安全、文明、有序施工，17版FIDIC系列合同条件对现场管理提出了更高的要求。
本文将以17版黄皮书为主线，对合同条件中现场管理相关的人员管理、HSSE管理、沟通管理、现场进入和作业管理、货物管理等进行归纳和分析。
2017年12月，国际咨询工程师联合会（Fédération lnternationale des lngénieurs-Conseils, FIDIC）在伦敦举办的国际用户会议上，发布了99版三本合同条件的第二版（简称17版），分别是：《施工合同条件》（Conditions of Contract for Construction）（红皮书）、《生产设备和设计－建造合同条件》（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）（黄皮书）和《设计－采购－施工与交钥匙项目合同条件》（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects）（银皮书）。
本文主要归纳和分析承包商的人员、HSSE（Health、Safety、Security、Environment,健康、安全、治安和环境保护）、沟通、现场进入和作业、货物等与现场管理相关的规定。
本文将以17版黄皮书为主线展开，同时兼顾红皮书和银皮书。
一、17版FIDIC系列合同条件中的人员管理17版FIDIC系列合同条件非常注重人员管理，对承包商代表的任命、资质和要求有更加严格的要求，将承包商代表的任命作为所有支付的前期条件，并增加了第6.12款[关键人员]。
（一）人员管理的一般规定根据第6条[员工]的规定，承包商应自行安排其人员的雇佣、工资支付、餐饮、交通等，且不能雇佣或企图雇佣业主的人员。
除非合同另有约定，承包商应为其人员提供住宿和福利设施，住宿和福利设施的地点应在合同约定的区域，否则承包商应自费移除。
(完整word版)FIDIC合同条件的主要变化(2017年第二版)
FIDIC合同条件的主要变化（2017年第二版）2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC合同系列文件。
历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订,合同文本的字数也从1987年第四版的23600和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。
2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。
2017年第二版编制原则FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用;加强工程师的作用；平衡各方风险分配;更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势,融入金皮书中的内容。
2017年第二版合同的主要变化2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20条［业主和承包商索赔］和第21条［争议和仲裁］，打破了1999版FIDIC合同20条的体例安排。
除此之外,2017年第二版合同的主要变化如下。
一、工程师在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化.在2017年第二版中，FIDIC合同在第3。
7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色,但对工程师提出以下要求。
第一,在对任何事项或索赔做出决定时,应保持中立。
除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察.另一方面,仅靠增加一个“中立”的词语是否能够真正改变工程师,特别是国际工程项目中本国咨询工程师的执业道德和标准，在2017年第二版尚未在国际工程项目中使用的初期，尚无法得出准确的结论或存在很大疑问。
FIDIC 2017版三本合同条件比较分析【范本模板】
摘要：2017年12月FIDIC正式发布了三本新版合同条件。
本文比较分析了三本合同条件各自的适用范围与结构的差异；业主、承包商、工程师（或业主代表)和DAAB不同的角色定位及各自的责任和义务的不同;合同价格类型与支付方式的差异；业主和承包商之间风险分担方式的不同及三本合同条件其他方面的主要差异。
希望本文能够对业界相关人士理解三本新版合同条件主要区别有所帮助，进而更好地选择合同条件。
2017年12月，国际咨询工程师联合会（Fédération lnternationale des lngénieurs—Conseils， FIDIC）在伦敦举办的国际用户会议上，发布了99版三本合同条件的第二版，分别是:施工合同条件（Conditions of Contract for Construction）（红皮书）、生产设备和设计－施工合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）（黄皮书）和设计－采购－施工与交钥匙项目合同条件（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects）（银皮书）。
1999版系列合同条件已经使用了18年,随着国际工程市场的发展和变化以及工程项目管理水平的提升，FIDIC认为有必要针对99版合同条件在应用过程中产生的问题进行修订，以使其能更好地适应国际工程实践，更具代表性和普遍意义。
本文将从17版三本合同条件的适用范围、合同结构、参与方角色定位、合同价格类型与支付方式及风险分配等方面进行比较分析。
一、 2017版三本合同条件的适用范围对比分析 17版合同条件仍然沿用99版适用范围。
17版红皮书主要适用于承包商按照业主提供的设计进行施工的项目（该项目也可由承包商承担某些土木、机械、电气和/或构筑物的设计,但承包商负责的设计工作一定不会太多），实践中设计和施工两个阶段分离的DBB（Design Bid Build）承包模式经常采用该合同条件。
2017fidic合同范本
2017fidic合同范本2017 FIDIC 合同范本：构建公平、透明的国际工程合作框架2017 年，国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布了一系列新的合同范本，这些范本在全球范围内广泛应用于各类工程项目。
2017 FIDIC 合同范本以其严谨的条款、合理的风险分配和对项目管理的全面考虑，为工程项目的顺利实施提供了有力的保障。
一、2017 FIDIC 合同范本的主要特点1. 强调风险合理分配：范本明确了业主和承包商之间的风险分配原则，力求在保障项目顺利进行的同时，实现风险的合理分担。
例如，对于不可预见的地质条件等风险，范本规定了相应的处理方式，避免了一方承担过多风险的情况。
2. 注重项目管理：合同范本对项目的进度、质量、成本等方面进行了详细的规定，要求双方建立有效的项目管理体系，确保项目目标的实现。
同时，范本还规定了双方在项目管理中的职责和义务，促进了项目管理的规范化和标准化。
3. 提高合同的灵活性：2017 FIDIC 合同范本在一定程度上提高了合同的灵活性，允许双方根据项目的实际情况进行协商和调整。
例如，在合同价格的调整方面，范本提供了多种调整方式，以适应市场价格的变化。
4. 加强争议解决机制：范本规定了多种争议解决方式，包括友好协商、争端裁决委员会（DAB）和仲裁等。
这些争议解决方式的设置，为双方提供了多种选择，有助于及时、有效地解决争议，维护双方的合法权益。
二、2017 FIDIC 合同范本的种类三、2017 FIDIC 合同范本的应用2017 FIDIC 合同范本在国际工程项目中得到了广泛的应用。
在使用过程中，双方应根据项目的实际情况，认真研究合同条款，合理分配风险，加强项目管理，确保合同的顺利履行。
同时，双方还应注重沟通和协商，及时解决合同履行过程中出现的问题，避免争议的发生。
2017 FIDIC 合同范本是国际工程领域的重要文件，对于规范国际工程项目的实施、保障双方的合法权益具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC合同条件的主要变化（2017年第二版）2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC 合同系列文件。
历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订，合同文本的字数也从1987年第四版的23600和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。
2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。
2017年第二版编制原则FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用；加强工程师的作用；平衡各方风险分配；更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势，融入金皮书中的内容。
2017年第二版合同的主要变化2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20条[业主和承包商索赔]和第21条[争议和仲裁]，打破了1999版FIDIC 合同20条的体例安排。
除此之外，2017年第二版合同的主要变化如下。
一、工程师在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化。
在2017年第二版中，FIDIC合同在第3.7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色，但对工程师提出以下要求。
第一，在对任何事项或索赔做出决定时，应保持中立。
除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察。
另一方面，仅靠增加一个“中立”的词语是否能够真正改变工程师，特别是国际工程项目中本国咨询工程师的执业道德和标准，在2017年第二版尚未在国际工程项目中使用的初期，尚无法得出准确的结论或存在很大疑问。
第二，与业主和承包商单独地或共同地进行磋商，鼓励业主和承包商进行谈论，尽可能就索赔问题达成一致。
第三，严格遵守达成协议或做出决定的时限要求。
如果工程师不能在规定的期限内发出同意或决定的通知，应视为工程师已做出了拒绝任何事项或索赔的决定。
2017年第二版合同规定了“不满通知”（NOD），要求业主或承包商必须在工程师做出决定的28天内发出不满通知，否则，应视为双方当事人，即业主和承包商已经最终和完全地接受了工程师的决定。
2017年第二版合同中要求工程师必须“在与实施的工程相适应的主要工程领域具有适当的资格、经验和能力”履行职责，这项要求可能在业主项目经理履行工程师职责时产生问题。
2017年第二版在新的第3.5款中增加了新的条款，规定如果承包商认为一项指示构成变更，则承包商应立即并在开始实施这项指示之前通知工程师。
如果工程师未能在7天内给予回复，则应视为指示被撤销。
二、索赔及其时效2017年第二版合同第20条终于对业主的索赔也进行了相关的规定，使得1999年版FIDIC合同仅约束承包商索赔的规定得到了修正。
2017年第二版合同条件第20条[业主和承包商索赔]也规定了对业主索赔的时效，使得业主和承包商站在索赔的同一起跑线上，需要满足同样的索赔前提条件。
除了规定28天的索赔通知时效外，2017年第二版合同第20条还规定了应在索赔事件发生后的42天之内递交详细的索赔报告，否则第一个索赔通知时效将因此失效，承包商因此丧失了索赔的所有权利。
但考虑到在英国法或大陆法系中对索赔时效的规定和理解不同，第20条设定的索赔时效能否实现FIDIC 的意图仍有待观察。
在索赔通知中，2017年第二版合同要求承包商需发出“有效的”索赔通知。
因此，对于承包商而言，在索赔事件发生后的28天内，发出标题为“索赔通知”或者“索赔意向通知”是避免今后发生索赔通知是否有效的最为妥善的解决方法。
2017年第二版“双时效”的规定，是否会引起承包商更多的索赔，大约24%的专家认为索赔会减少，认为不会改变增加或减少索赔的专家占26%，认为会导致索赔增加的专家占50%。
三、合同价款的支付2017年第二版合同将“成本加利润”规定为5%。
除此之外，2017年第二版合同第13.6款不仅是法律的变化，还包括了任何许可、准证和批准的变化。
另外，合同还规定了单价表可以作为变更估价的依据。
四、期中付款证书2017年第二版合同第14.6款将1999年版合同修改为工程师可以公平地考虑应付给承包商的款项，并且工程师可以暂扣他认为存在明显错误或矛盾的任何款项，但工程师必须详细计算暂扣款项并给出暂扣的理由。
2017年第二版第14.6.3款规定工程师和承包商可以修正或修改期中付款证书，且承包商应在付款申请中标注那些有争议的金额，以便工程师根据第3.7款的规定做出决定。
五、争议避免/裁决委员会（DAAB）2017年第二版合同第21条引入了争议避免/裁决委员会，目的是更为有效地避免争议，有效地解决争议。
第21条DAB的有关规定如下：规定DAB是常设DAB，而非临时DAB；规定双方当事人可以要求协助或经正式协商但未能达成协议的问题共同提交给DAB；如果DAB 了解任何问题或未能达成协议时，DAB可以邀请当事人共同将争议提交DAB解决；如果一方当事人对DAB的决定不满，他可以在收到决定后的28天发出不满通知，否则，DAB的决定将对双方当事人产生法律约束力；要求当事人在发出或收到不满通知后的182天之内开始仲裁。
如果当事人未能在182天内开始仲裁，则不满通知将失效并不再有效。
六、风险分担和责任限额2017年第二版第17.7款将承包商的保障扩大到了对“导致工程不能满足使用功能的设计工作和其它专业服务”，这将使得承包商的保障义务超过合同规定的责任限额。
为此，许多国际承包商组织向FIDIC 表达了不满。
2017年第二版第17.1款规定了“除第17.1款之外的所有风险”由承包商承担，这将承包商置于所有的不确定的风险和业主承担风险以外的剩余风险之中，这与NEC合同的规定相一致，无疑加大了承包商承担不确定风险的风险。
七、进度计划要求和共同延误2017年第二版第8.3款对承包商提供的进度计划提出了多个要求，包括需要提供关键线路、浮时等信息。
在第8.5款中，FIDIC合同引入了可能引发极大争议的、涉及极为专业的共同延误的概念，但FIDIC并未给出明确的规定，而将该问题引入到专用条款之中，由专用条款解决共同延误的问题，或者，如果专用条款没有规定共同延误，则“应考虑所有有关的情况”。
承包商需要注意的是，根据国际工程的普遍做法，在业主承担责任的延误和承包商承担责任的延误竞合时，则承包商只能要求工期延长而不能索赔任何额外费用，即适用time no money原则。
八、争议的解决机制为了有效地避免和减少业主和承包商之间的争议，2017年第二版采用了以下措施：区分索赔和争议；改变工程师的角色；强调DBA的避免争议的作用；引入早期预警机制。
尽管2017年第二版合同在避免和解决争议方面做出了努力，但由于第20条设定了严格的索赔时效以及争议定义的限制，FIDIC合同的上述努力是否会减少共计工程项目的争议，现在给出结论为时尚早。
国际业界对2017年第二版的看法CICA、欧洲国际承包商会（EIC）、韩国国际承包商协议（ICAK）、日本承包商协会（OCAJI）于2017年1月26日联合向FIDIC发出公开信，呼吁FIDIC秉承平等的立场编制2017年第二版合同文本，指出以下问题。
第一，增加了承包商的风险。
第17.1款明确规定了业主的风险，而第17.2款规定“第17.1款列明的风险以外的所有风险”是承包商的风险，无疑将不确定风险和剩余风险转移给了承包商。
我们怀疑第17.1款规定的业主的商业风险应取决于“无法获得保险”的情形。
能否保险的问题不同于一般风险分配，不能影响一般风险分配。
第17.7款规定：“承包商应保障并保证使业主免受承包商根据第4.1款[承包商责任]的规定，在设计和任何专业服务所导致的未能满足使用功能的的所有错误或导致业主发生的任何损失和/或损害（包括法律费用）”。
这是一个范围十分广泛的救济，将使得业主要求补偿所有的损失，而这些损失可能是不能预期的或无法预见的后是无关的损失，也有可能是业主因自身过错导致承包商设计的错误。
由于第17.6款明确排除了第17.7款规定的限制，承包商将为此承担无限的风险。
因此，无论是损失金额和损失类型，尽管第17.6款规定了责任限额，且规定了任何间接损失不适用保障条款，但承包商将可能承担无限责任。
根据上下文的规定，合同规定的满足使用功能令人疑惑不解。
可能的理解是：如果业主确定工程的任何一部分不能满足预期的目的，无论业主是否与承包商对此进行了实际的交流，业主都可以根据保障条款向承包商进行索赔。
令人遗憾的是，FIDIC从来没有就EIC提出的第4.1款满足使用功能的义务的条件，即“如果合同没有确定工程，工程⋯⋯应在移交时满足业主需求中规定和描述的预期的使用功能”。
蓝皮书已将此类条件进行了规定，黄皮书却没有此类规定。
第二，助长合同管理的官僚主义。
承包商应遵守第20.2.4款规定的新的时效。
除了第20.2.1款规定的28天索赔通知时效外，承包商还应在42天期限之内提交“索赔的合同和/或其他依据”。
如果承包商未能在规定的期限内递交索赔详情，则承包商无权索赔工期延长和/或额外费用。
这个新增加的时效条款只能导致索赔咨询和律师的早期介入。
第3.7.5款规定的在工程师作出决定后的28天内递交不满通知（NOD）的义务以及在28天发出不满通知后开始DAB裁决程序的规定将使当事人丧失友好解决争议的机会。
其次，第21.4.4款规定一方当事人应在发出不满通知之后的182天之内开始仲裁，如果未能开始仲裁，则应视为不满通知失效并不再有效。
这将导致一系列的实际问题，并增加将争议提交仲裁的数量。
最后，我们十分关注DAB决定的执行中遇到的问题。
我们诚挚地要求FIDIC修改第21.4.4款的规定，将不满的一方当事人已经遵守了DAB决定的条件的“不满通知”作为仲裁的前提条件。
需要特别注意的是，如果合同如此规定，这将导致合同管理的官僚主义，并在工程实施过程中将当事人推入耗时、昂贵的和费力的争议解决和仲裁程序之中。
中国业界对2017年第二版的看法中国对外承包工程商会在2017年4月6日给FIDIC秘书长的致函中指出以下问题。
第一，争议的定义。
在2017年第二版合同第1.1.29款中，FIDIC给出了“争议”的定义。
但是，该定义显然定义过窄，并没有反映工程施工争议的实际问题。
第1.1.29款规定的“争议”的定义的可能影响是促使承包商将任何分歧以承包商索赔的方式向业主或工程师提出。