承揽合同范本4篇【实用】
承揽合同书模板通用版6篇
承揽合同书模板通用版6篇篇1甲方（定作人）：____________________乙方（承揽人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、平等、诚实、守信的原则，就甲方委托乙方承揽事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、承揽项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目内容：____________________4. 承揽方式：乙方以包工包料方式进行承揽。
二、工程期限及交付要求1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如因甲方原因造成合同工期延误的，则工期顺延。
3. 交付要求：工程完工后，乙方应按照合同约定将工作成果交付甲方，甲方应当及时验收并签署验收报告。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）____元整，小写￥____元。
该价款已包含人工费、材料费及其他相关费用。
除本合同约定外，甲方无需支付其他费用。
2. 支付方式：甲方在工程开工前支付乙方工程总价款的__%（小写￥____元），工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
如因甲方原因导致工程延期超过合同约定的竣工日期，则甲方应按照延期天数及合同约定支付相应的款项给乙方。
否则乙方有权收取违约金等合理赔偿。
四、质量标准与验收方式乙方承诺按照合同约定进行承揽工作，确保工作成果的质量符合国家相关标准及甲方的要求。
验收时如发现质量不合格的，乙方应当及时改正并承担相应责任。
具体验收方式如下：1. 质量标准：符合国家相关标准及甲方的要求；2. 验收方式：由甲方组织验收，并签署验收报告；验收前乙方应当向甲方提交完整的竣工资料。
五、违约责任任何一方未履行本合同约定的义务或者履行不符合约定的，均视为违约。
违约方应当承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的实际损失。
承揽合同书模板通用版5篇
承揽合同书模板通用版5篇篇1甲方（定作人）：____________________乙方（承揽人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行以下承揽事项达成如下协议：一、合同标的本合同承揽事项为：____________________________________。
具体细节要求见附件一《承揽工作内容及要求》。
二、承揽方式乙方应按照甲方的要求进行承揽工作，包括但不限于设计、制作、安装等。
乙方应保证承揽工作的质量，并按照甲方的要求进行验收。
具体细节要求见附件二《承揽方式及质量标准》。
三、承揽期限本合同自签订之日起生效，承揽工作应于签订之日起____天内完成。
如有特殊情况需延长承揽期限，应经甲方同意并签订书面补充协议。
四、报酬及支付方式1. 报酬总额：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方报酬：（1）合同签订后，甲方支付乙方总报酬的____%作为预付款；（2）承揽工作完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余报酬。
3. 乙方应在收到款项后开具合法有效的发票。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及承揽过程中涉及的技术、商业秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方应对甲方的技术资料妥善保管，并在完成承揽工作后归还甲方。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付报酬，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按约定完成承揽工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、解决争议的方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
承揽合同(示范文本)5篇
承揽合同（示范文本）5篇篇1承揽合同示范文本一、合同双方甲方（委托方）：（单位名称）：（地址）：（法定代表人）：（联系电话）：乙方（承揽方）：（单位名称）：（地址）：（法定代表人）：（联系电话）：二、合同目的根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方委托乙方承揽以下工作，双方经友好协商一致，签订本合同。
三、承揽内容及期限1、承揽事务：（详细描述承揽的具体内容）2、承揽期限：自（年）（月）（日）起至（年）（月）（日）止。
四、权利和义务1、甲方的权利和义务：（1）按照约定时间和质量支付承揽款；（2）提供必要的资料、信息和支持；（3）认真检查验收承揽成果，并及时提出意见。
2、乙方的权利和义务：（1）按照约定时间和质量完成承揽工作；（2）保护甲方的商业秘密和相关信息；（3）承担承揽工作的风险。
五、成果交付1、乙方应在承揽期限届满前将工作成果交付甲方，并由甲方验收。
2、如甲方对成果有异议，乙方应按照约定时间修改完善，并再次提交。
3、甲方应在接收成果后的五个工作日内支付承揽款。
六、违约责任1、若一方未能履行合同规定的义务或者违反合同约定，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规承担相应的经济赔偿责任。
2、因不可抗力导致无法履行合同的一方免予承担责任。
七、争议解决本合同履行过程中产生的争议，双方均应友好协商解决；若协商未果，应提交有管辖权的人民法院解决。
八、合同变更本合同的任何变更应经双方书面协商一致，并签署书面补充协议。
九、解除或终止1、除非另有约定，双方均可协商一致提前解除本合同；2、本合同终止后，双方应清算欠款，并退还有关资料。
十、其他事项1、本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力；2、本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上内容是一份关于承揽合同的示范文本，具体情况可根据实际需要进行修改。
希望对您有所帮助。
篇2承揽合同是指一方（承包商）接受另一方（委托方）委托，承诺在约定的期限内完成一定的工作或提供一定的服务的合同。
承揽合同范本承揽合同(简4)8篇
承揽合同范本承揽合同（简４）8篇篇1甲方（定作方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（承揽方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方需要乙方为其提供特定的承揽服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次承揽事宜达成如下协议：一、承揽项目1. 甲方委托乙方进行以下项目的承揽服务：____________________________________。
2. 具体工作内容及要求详见附件。
二、承揽期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。
2. 乙方应在合同约定的期限内完成承揽项目，未经甲方同意不得延期。
三、报酬及支付方式1. 甲方应向乙方支付承揽费用总计人民币______元。
2. 支付方式：____________________________。
3. 乙方应在完成承揽项目并提交验收合格后，提供正规发票给甲方。
四、质量标准和保证1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行承揽工作，确保工作质量。
2. 乙方应保证承揽项目的质量符合约定标准，如因乙方原因导致质量不合格，乙方应承担全部责任。
3. 甲方有权对乙方的工作过程进行监督，发现问题及时通知乙方进行整改。
五、知识产权和保密条款1. 乙方在承揽过程中产生的知识产权归乙方所有，但涉及甲方商业秘密的部分，乙方应严格保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将承揽项目的相关信息泄露给第三方。
3. 甲方提供的技术资料和文件等属于甲方财产，乙方应妥善保管，并在合同结束后归还甲方。
承揽合同范本4篇
承揽合同范本4篇定作人（甲方）：____________________承揽人（乙方）：____________________一、承揽项目1. 项目名称：____________________2. 项目内容：____________________3. 项目地点：____________________二、承揽期限1. 本承揽项目的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致承揽期限需要延长的，双方应协商确定新的期限。
三、承揽价款及支付方式1. 本承揽项目的总价款为人民币__________元（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在本合同签订后______日内，向乙方支付承揽价款的______%作为预付款，计人民币__________元（大写：____________________元整）；在乙方完成承揽项目并经甲方验收合格后______日内，甲方应向乙方支付剩余的承揽价款，计人民币__________元（大写：____________________元整）。
3. 乙方应在收到甲方支付的预付款后______日内，开始进行承揽项目的工作。
四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范，以及甲方的要求，进行承揽项目的工作，确保承揽项目的质量符合要求。
2. 甲方应在乙方完成承揽项目后______日内，组织进行验收。
如甲方在验收过程中发现承揽项目存在质量问题，乙方应及时进行整改，直至验收合格。
3. 如承揽项目经甲方验收合格，甲方应出具验收合格证明；如承揽项目经甲方验收不合格，乙方应在______日内进行整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的承揽工作进行监督和检查。
有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成承揽项目。
承揽合同范本(15篇)
承揽合同范本(15篇)承揽合同范本1甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方同意将______工程的________施工项目交由乙方负责施工。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：4.承包方式：包工、包料、包费用5.工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。
6.工程质量：本工程为合格工程二、合同单价和付款方式1.合同单价：2.实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。
以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。
合同价款一经确定，不作任何调整。
3.施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格年后___日内，付至结算价款的__%;剩余__%作为质保金在竣工验收合格年后___日内一次性无息付清。
4.该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。
乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。
三、技术要求和质量标准四、违约责任和安全责任1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款__%的违约金。
乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的__%违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。
乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
五、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。
实用的承揽合同六篇
实用的承揽合同六篇实用的承揽合同六篇承揽合同篇1 甲方：委托方代表：乙方：承揽方代表：根据国家有关法律法规的规定，经甲乙双方平等协商一致，自愿签订本承揽制作合同，双方的权利、义务已进展约定，双方将共同遵守，详细条款如下：一、承揽制作范围。
乙方是以承揽制作小组的形式，组织具备一定工作经历、工作资质的工作人员，从事专业广告制作业务的经济实体，在乙方完全胜任的前提下，甲方应将自己承接和负责广告制作业务，全部交由乙方进展承揽统一制作，同时乙方应按时保质向甲方交付相关劳动成果，即按时制作完成，且制作质量应符合甲方提供详稿和设计要求，乙方并有权按本合同约定收取制作承揽业务费。
二、合同期限。
本承揽制作发布合同期限暂定年，自年月日起至年月日止。
合同期满后，双方可协商再行签订。
三、承揽制作业务费结算和支付方式。
3.1乙方应具备完成甲方的广告制作业务，详细制作承揽业务费以双方核定计算标准进展结算，核定价格为万。
在乙方完成制作承揽业务之时，甲方应按核定计算标准支付承揽制作费。
3.2在制作发布之后，仍由乙方负责日常维护和更新，且乙方应及时对已损坏的广告和相关财物进展重作和维修，相关费用另外商定。
3.3如乙方在承揽制作过程中，出现未按时保质等事由，甲方有权按一定方式和比例扣减支付乙方的承揽制作业务费(详细方式和比例、由双方另外商定)，并且乙方应及时无条件返工，直至制作合格完毕。
3.4如在承揽维修过程中，出现不可抗力和难以预见的困难，再由双方另行协商解决。
3.5甲乙双方应按“月度”进展业务费结算，结算凭证以双方确认的相关单据为准。
在结算之后，甲方应在规定时间里，清结乙方的业务费。
如需提早预付或预支，再由双方按实际情况而定。
四、违约责任。
4.1乙方应确保完成甲方交付的广告制作业务，如有逾期或质量不合格，那么无权领取制作承揽业务费，并应赔偿甲方由此遭受一切经济损失。
4.2乙方应按时保质完成制作业务并向甲方交付广告制作成果，如乙方在制作过程中无法按时保质完成，那么甲方有权要求乙方重作返工。
承揽合同范本(含运输)范本6篇
承揽合同范本（含运输）范本6篇篇1甲方（定作方）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________乙方（承揽方）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方需要乙方提供特定的承揽服务，包括但不限于产品加工、制作、运输等，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、承揽事项1. 乙方应按照甲方的要求，进行产品的加工、制作。
具体包括但不限于产品规格、质量、数量等要求，详见附件一《承揽事项明细表》。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成产品的运输工作。
具体包括但不限于运输方式、运输时间、运输地点等要求，详见附件二《运输事项明细表》。
二、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据承揽事项的数量、难度以及运输事项的具体情况而定。
2. 甲方应在合同签订后____日内支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
3. 乙方完成承揽事项并经过甲方验收合格后，甲方应支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
三、履行期限1. 乙方应于本合同签订后____日内完成承揽事项。
如遇特殊情况，应提前告知甲方，并共同协商解决。
2. 乙方应按照约定的时间完成运输事项，确保产品按时到达目的地。
四、质量保证1. 乙方应确保承揽制作的产品质量符合甲方的要求，如因产品质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方在运输过程中应确保产品安全，如因乙方原因导致产品损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。
承揽合同范本(简)范本4篇
承揽合同范本（简）范本4篇篇1承揽合同范本甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）鉴于甲方需要委托乙方完成________________（具体任务或项目），经双方友好协商，达成如下承揽合同：一、任务描述1. 甲方委托乙方完成的项目内容包括________________（具体项目内容描述）。
2. 甲方应提供必要的协助和支持，确保乙方完成项目任务。
二、工作期限1. 本次承揽项目的工作期限为______________（具体时间），双方同意在规定时间内完成项目。
2. 在工作过程中，需要延长工作期限的，应双方协商一致，并签订书面延期协议。
三、报酬支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方报酬，报酬数额为______________。
2. 报酬支付方式为______________，支付时间为______________。
3. 如出现工作质量问题或进度延误，甲方有权拒绝支付报酬。
四、承诺与保证1. 乙方承诺按时按质完成本次承揽项目，保证工作质量符合合同约定。
2. 甲方承诺提供乙方完成项目的必要支持和资源，确保项目顺利进行。
五、违约责任1. 若因乙方原因导致项目无法按时完成或质量不达标，乙方应承担相应违约责任。
2. 若因甲方原因导致项目无法按时完成或质量不达标，甲方应承担相应违约责任。
六、合同解释1. 本合同一旦签署生效，双方应严格履行合同约定，不得擅自变更或解除。
2. 对于本合同的解释和争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有关部门进行调解或仲裁。
七、其他事项1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至合同约定的工作期限届满之日终止。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________以上为承揽合同范本，双方在签署合同前应仔细阅读并确认合同内容，确保双方权益得到保障，合同履行顺利进行。
承揽合同范本(条款)范本6篇
承揽合同范本（条款）范本6篇篇1甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行承揽加工事宜，达成以下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供特定的承揽服务，双方根据实际需求，经过友好协商，达成此承揽合同，以便明确双方的权利和义务，保障双方合法权益。
二、承揽工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行以下承揽工作：____________________（具体工作内容）。
2. 承揽工作的质量标准应达到：____________________（具体标准）。
3. 承揽工作的完成期限为：自本合同签订之日起______天内完成。
4. 甲方需提供的相关材料、数据等应在本合同签订后______天内交付乙方。
三、验收标准与方法1. 乙方完成承揽工作后，应通知甲方进行验收。
2. 验收标准按照本合同第二条约定的质量标准执行。
3. 验收方法：____________________（具体方法）。
4. 甲方应在接到验收通知后______天内完成验收，逾期未验收的，视为验收合格。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方承揽费用______元。
2. 支付方式：____________________（具体支付方式）。
3. 支付时间：____________________（支付时间）。
1. 双方应对涉及本合同的所有商业信息、技术资料等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密期限为本合同履行完毕之日起______年。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定提供材料、数据等，导致乙方无法按时完成承揽工作，甲方应承担违约责任。
2. 若乙方未按本合同约定完成承揽工作，或者完成的承揽工作不符合质量要求，乙方应承担违约责任。
3. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应赔偿对方因此遭受的实际损失。
承揽合同范本（精选27篇）
承揽合同范本（精选27篇）承揽篇1定作方：_________(简称甲方)承揽方：_________(简称乙方)经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
1.产品的质量、包装、加工方法：_________。
2.原材料的提供以及规格、数量、质量：_________。
3.履行的期限、地点和方式：_________。
4.验收标准和方法：_________。
5.结算方式：_________。
6.违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
(1)承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值_________%或酬金总额_________的违约金。
(2)定作方的违约责任：中途变更定作物的'数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值_________%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_________%的违约金。
7.双方约定的其它条款：_________。
8.以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
9.本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
10.本合同一式_________份，正本双方各执_________份，副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限：从双方签署之日起到_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________ 电话：_______________________电话：___________________________ 传真：_______________________传真：___________________________ 日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日承揽合同范本篇2合同编号：定作方：_______(简称甲方)承揽方：_______(简称乙方)经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
承揽合同范本(精选18篇)
承揽合同范本（精选18篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!承揽合同范本（精选18篇）承揽合同范本（精选18篇）承揽合同范本篇1甲方:乙方:按照《中华人·民共·和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。
承揽合同通用版本范文6篇
承揽合同通用版本范文6篇第1篇示例：承揽合同通用版本范文一、合同双方承揽方：____________________（身份证号码：____________）委托方：____________________（身份证号码：____________）二、合同项目承揽方自愿承担委托方交付的具体任务，包括但不限于____________________________________。
三、合同期限本承揽合同自双方签署之日起生效，至____________________止。
四、服务内容及标准1. 承揽方应按照委托方要求，完成承揽任务，并保证按时交付结果。
2. 承揽方在承揽过程中需保持联系畅通，及时反馈进展情况，并接受委托方的合理监督和检查。
3. 承揽方需保护委托方的商业秘密和其他重要信息，不得泄露给任何第三方。
4. 承揽方在提供服务过程中应遵守相关法律法规，不得从事违法行为。
五、报酬六、违约责任1. 如果承揽方未按时完成任务或者服务质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿委托方的损失。
2. 如委托方未按照合同约定支付报酬，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应尽量通过友好协商解决；协商不成的，可向有关部门投诉或者通过法律途径解决。
八、其他条款1. 未尽事宜，双方可另行协商解决，协商一致后签订书面协议作为补充。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为本承揽合同通用版本范文，请双方仔细阅读并签署。
如有任何疑问或需要修改，请及时沟通。
祝双方合作愉快，共同发展！第2篇示例：承揽合同通用版本范文一、甲方：（委托方）身份证号码：联系地址：电话：二、基本条款1. 甲方委托乙方承接以下项目的服务：（具体描述委托项目）2. 乙方应按照双方约定的时间和要求完成委托项目，并保证服务质量符合相关标准和规定。
3. 委托期限：本次委托的项目自（委托开始日期）起至（委托结束日期）止。
承揽合同模板五6篇
承揽合同模板五6篇篇1甲方（定作方）：____________________乙方（承揽方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行承揽加工事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方对乙方加工承揽能力信任，双方同意按照本合同约定，由乙方为甲方制作加工产品，以实现双方共同发展和利益共享。
二、承揽工作内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的图纸及要求进行承揽加工。
如甲方未提供图纸，乙方应根据甲方要求进行设计并加工。
2. 承揽工作包括但不限于以下事项：_____________。
（根据实际项目内容进行详细列举）3. 乙方应按照甲方的质量要求和验收标准进行工作，确保产品质量符合要求。
三、承揽工作时间及期限1. 承揽工作开始时间：____年__月__日。
2. 承揽工作完成时间：____年__月__日。
3. 如因特殊原因需延期完成，双方应提前协商并签署书面协议。
四、加工物品及数量、规格等要求1. 加工物品名称：_____________。
2. 数量：_______。
3. 规格及质量要求：_____________。
（根据实际需求进行详细说明）4. 乙方应按照甲方的要求选用合适的材料，确保产品质量。
五、报酬及支付方式1. 甲方应按照约定支付乙方承揽费用。
具体金额根据承揽工作的内容和难度确定。
2. 支付方式：_____________。
（如现金、银行转账等）3. 支付时间：_____________。
（如按进度支付、验收合格后支付等）六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及承揽过程中涉及的技术信息和商业信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应采取有效的保密措施，确保保密信息的安全。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付报酬，乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应损失。
承揽合同模板（通用16篇）
承揽合同模板（通用16篇）承揽模板篇1甲方(定作人)：签订地点：乙方(承揽人)：签订时间：年月日根据中华人民共和国合同同法的有关规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条验收标准和方法及提出异议期限：第三条乙方(承揽人)对质量负责的期限及条件：第四条甲方(定作人)提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：第五条甲方(定作人)向乙方(承揽人)提供下列材料：第六条甲方(定作人)(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。
可以交凡第三人完成的工作是：第七条工作成果验收期限：第八条交货地点、方式：第九条运输方式及到达站港和费用负担：第十条结算方式及期限：第十一条合同生效：第十二条因甲方(定作人)原因解除承揽合同应及时书面通知乙方(承揽人)，造成乙方(承揽人)损失的应赔偿损失。
第十三条甲方(定作人)未向乙方(承揽人)支付报酬或材料费的，乙方(承揽人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四条违约责任：第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按法律规定执行。
第十六条其他约定事项：甲方：乙方：年月日：承揽合同范文二签订日期：________经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。
货款共计人民币(大写)：___________1.质量标准：___________2.交货(运输)办法及地点：________3.质量检验及验收办法：_________4.包装要求及费用负担：__________5.结算办法及期限：_____________6.原材料供应办法：____________7.其他：_______________违约责任：第一点：甲方承担(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失____(2)中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。
(3)自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。
承揽合同书范本通用版6篇
承揽合同书范本通用版6篇篇1甲方（定作方）：____________________乙方（承揽方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行加工制作事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方为其提供承揽服务，包括但不限于产品加工、制作等业务。
乙方具备相应的技术能力和资质，愿意按照甲方的要求提供优质的服务。
双方本着互惠互利、长期合作的原则，共同签订本合同。
二、承揽项目内容1. 乙方应按照甲方提供的图纸、规格、样式和要求进行加工制作。
2. 承揽项目包括但不限于以下内容：____________________。
3. 承揽项目的具体数量、质量、规格、样式等详见附件。
三、承揽期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，承揽期限为______年/月。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排生产，确保按时交付。
3. 如因乙方原因造成进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、价格及支付方式1. 承揽项目的价格详见附件，除非另有约定，否则为固定价格。
2. 甲方应按照合同约定及时支付款项，确保乙方正常生产。
3. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保承揽项目的质量符合国家标准、行业标准以及甲方的要求。
2. 双方应共同制定验收标准，确保产品质量。
3. 如因乙方原因导致产品质量问题，乙方应承担相应的责任。
六、知识产权保护及保密义务1. 双方应对涉及的知识产权进行保护，确保不侵犯第三方的知识产权。
2. 双方应对商业秘密、技术秘密等进行保密，未经对方同意，不得泄露。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若双方在履行过程中发生纠纷，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
承揽合同书范本通用版5篇
承揽合同书范本通用版5篇篇1甲方（定作方）：____________________乙方（承揽方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方完成特定承揽事项，经友好协商，达成以下合同条款：一、合同标的本合同承揽项目为：____________________（具体项目名称）。
承揽内容包括但不限于设计、制作、安装、调试等事项。
具体细节及要求详见附件。
二、承揽方式及质量要求1. 乙方应按照甲方的要求及合同附件所列的详细规格、质量标准和要求进行承揽工作。
2. 乙方需确保所承揽的产品质量符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 如涉及特殊工艺或技术要求的，双方应签订技术协议，作为本合同附件。
三、工作期限及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成承揽工作。
具体工作期限及进度安排如下：____________。
（详细的时间节点和进度）2. 若因乙方原因未能按时完成，应按照每延误一天支付违约金的方式承担违约责任。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付给乙方的承揽费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：______。
（如：预付款、进度款、尾款等）3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、保密条款1. 双方应对在本合同项下所接触到的对方商业秘密、技术资料等信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及相关信息。
六、验收标准及方式1. 乙方完成承揽工作后，应按照合同约定的验收标准和方式进行验收。
2. 验收标准和方式详见附件。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成承揽工作未能按时完成或质量不符合要求的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付费用的，甲方应承担违约责任。
八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。
承揽合同(范本格式)6篇
承揽合同（范本格式）6篇篇1承揽合同甲方（定作方）：___________乙方（承揽方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方承揽一定业务达成如下协议：一、合同宗旨本合同旨在明确甲乙双方的权利义务关系，确保承揽工作的顺利进行，并保障双方的合法权益。
二、承揽项目1. 乙方承揽甲方____________项目，具体工作内容包括____________等。
2. 承揽项目的具体细节和技术要求详见附件《承揽项目说明书》。
三、承揽期限本合同自双方签字盖章之日起生效，承揽项目的完成期限为______年______月______日至______年______月______日。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付承揽费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
具体支付方式及时间如下：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金______元；（2）项目进展至一半时，甲方应向乙方支付______元；（3）项目完工并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项。
2. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
五、质量保证与验收标准1. 乙方应确保承揽项目的质量符合国家标准、行业标准以及双方约定的质量要求。
2. 项目完工后，乙方应提前通知甲方进行验收，并提供相关质量证明文件。
3. 甲方有权对承揽项目进行质量检验，并在收到验收通知后的七日内提出验收意见。
若甲方认为项目质量不符合约定，有权要求乙方进行整改。
4. 若因乙方原因导致承揽项目质量不符合约定，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同约定的目的和范围内使用，未经对方书面同意，不得向任何第三方提供或用于其他用途。
承揽合同范本4篇_合同范本
承揽合同范本4篇订立合同双方：定作人： (以下简称甲方)定作人法定代表(负责)人：签约人：定作人承办单位：联络人：联系电话：定作人机构地址：传真电话：承揽方承揽装饰邮政楼外墙工程合同合同编号：订立合同双方：定作人： (以下简称甲方)定作人法定代表(负责)人：签约人：定作人承办单位：联络人：联系电话：定作人机构地址：传真电话：承揽方： (以下简称乙方)承揽方法定代表(负责)人：签约人：承揽方营业执照：施工资质：承揽方施工项目经理：手机：承揽方机构地址：传真电话：银行开户许可证：开户行：帐户：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。
为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款：第一条标的本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为：元。
第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位：平方米/人民币元) 序号grc装饰件名称规格数量单价合计123注：以上每平方米grc装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。
第三条工程概况及承包范围1、工程名称：邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场3、承包范围：grc装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;4、承包方式：包工包料(grc装饰材料厂商： );5、工程造价：本工程总造价按乙方于年月日上午参加组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。
第四条工程期限与保障责任1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计天;2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。
第五条甲方责任1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;2、提供施工用双排脚手架;3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;4、严格监督施工质量，组织工程验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承揽合同范本4篇本文目录1.承揽合同范本2.工人日报社印刷厂加工承揽合同案3.承揽合同：日常保洁合同书4.装饰装修工程承揽合同范本订立合同双方：定作人： (以下简称甲方)定作人法定代表(负责)人：签约人：定作人承办单位：联络人：联系电话：定作人机构地址：传真电话：承揽方承揽装饰邮政楼外墙工程合同合同编号：订立合同双方：定作人： (以下简称甲方)定作人法定代表(负责)人：签约人：定作人承办单位：联络人：联系电话：定作人机构地址：传真电话：承揽方： (以下简称乙方)承揽方法定代表(负责)人：签约人：承揽方营业执照：施工资质：承揽方施工项目经理：手机：承揽方机构地址：传真电话：银行开户许可证：开户行：帐户：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。
为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款：第一条标的本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为：元。
第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位：平方米/人民币元)序号grc装饰件名称规格数量单价合计123注：以上每平方米grc装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。
第三条工程概况及承包范围1、工程名称：邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场3、承包范围：grc装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;4、承包方式：包工包料(grc装饰材料厂商： );5、工程造价：本工程总造价按乙方于年月日上午参加组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。
第四条工程期限与保障责任1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计天;2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。
第五条甲方责任1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;2、提供施工用双排脚手架;3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;4、严格监督施工质量，组织工程验收。
第六条乙方责任1、负责安装中所有有材料供应。
施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等;2、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。
3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任;4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作;5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。
第七条工程付款及结算方式1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。
应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款;2、乙方带料进场开始施工15日内，甲方拨付工程总价50%的工程款;3、乙方安装完成，验收报告签之日起15日内，再拨付工程总价45%;4、工程质保金为工程总价5%，质保期两年。
质保金在壹年后无工程质量问题时，于年月日付清。
第八条施工及竣工验收1、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果;2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。
3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。
超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。
第九条乙方服务承诺1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年，使用寿命不少于50年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件，两年内免费维修，超过两年维修只收取材料费，维修保证24小时赶到现场;2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程，进行终身维护;3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。
第十条双方违约责任1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除‰违约金。
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付元的违约金。
3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除元违约金。
4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日元在甲方支付工程款时加罚违约金。
第十一条纠纷的处理当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十二条附则、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签盖章之日起生效。
2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：乙方：签约人：签约人：签约地点：签约日期：年月日工人日报社印刷厂加工承揽合同案承揽合同范本（2）原告工人日报社印刷厂(以下简称印刷厂)诉被告都市生活周刊社(以下简称周刊社)加工承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员尚源独任审判，公开开庭进行了审理。
原告印刷厂的委托代理人李思慈、孙靖，被告周刊社的委托代理人王永和、刘宝万均到庭参加了诉讼。
本案现已审理终结。
原告印刷厂诉称，我方依据与被告签订的协议为被告印刷《都市生活》周刊，至1999年6月，被告尚欠我方印刷费520414.38元。
故起诉要求被告立即给付我方欠款520414.38元及违约金，并承担本案诉讼费用。
为支持其诉讼主张，原告提供了其与被告签订的承印协议书、印数明细单、铁路货运凭证、被告的欠款证明加以佐证。
被告周刊社辩称，我方承认欠原告印刷费，但原告印刷费计算的数量及金额有误，且我方对原告所述我方已付款的情况亦有异议。
故不同意原告的诉讼请求。
针对以上抗辩事由，被告出具了其向原告付款的凭证及双方于1998年9月24日签订的协议书予以证明。
经审理查明，1998年9月24日，原、被告双方签订了一份承印《都市生活》协议书。
协议约定，被告出版的《都市生活》部分委托原告负责印刷;被告应将印数通知单于开印前送交原告生产科;每月10日至20日结算上月承印费用;原告按被告要求按时完成印刷计划;每周报纸出版后第二天，原告将全部胶片退还被告;每期四开八版彩印，四开十六版黑白印刷并骑马订装，每份按人民币0.60元计算，四开十六版黑白版如遇套红时，套红费用另计;捆报为1元/捆，每捆100份报纸;协议自1998年9月26日起至1999年12月31日有效。
该协议签订后，双方各自履行。
1998年12月15日，原、被告又签订了一份承印《都市生活》协议书。
该协议与双方1998年9月24日所签的协议相比，只是就印刷工价的核算的问题进行了变动。
改为：24版全彩色版每份0.67元，32版全彩色版为0.88元(以上所指彩色版均为一面彩色一面黑白，每份单价不含装订费。
装订加放按6‰计算，此项费用由被告负担)，黑白版如遇套红时，套红费用另计。
捆报为1元/捆，每500对开张为一捆。
该协议被告方由其时任社长李忠年签。
庭审中，被告称该协议未加盖其公章，系无效协议。
1999年3月30日，被告向原告出具了一份欠款证明，载明：截止1999年2月底，我社只付贵厂印刷费28万元整，尚欠166164.08元。
3月份印刷费用按0.67元/份结算，4月起按双方拟定合同执行。
该欠款证明同时注明，第9期双方印数有差异，核实后按上述价格计算。
庭审中，原告向本院提供了其承印被告《都市生活》各期的印数及印刷费的明细单，该明细单记载被告共欠原告印刷费520414.38元。
对此明细单被告表示了异议，并称1999年4月以后的印刷费应按双方于1998年9月24日所签的协议执行，即每份0.60元;关于印数问题，被告则表示没有大的争议，只是原告在计算时未将破损及残次的报纸扣除，但其又未能提供原告承印的报纸存有破损及残次的相应证据。
关于被告付款情况，原告称被告在给其出具欠款证明后分别于1999年4月14日、9月29日分两次共付款20万元。
被告则称其除于以上两次付款20万元外，还在1999年3月30日付款13万元、1999年6月11日付款10万元，共计向原告支付印刷费43万元。
对此原告解释为被告1999年3月30日所付的13万元系其出具欠款证明时给的，该13万元是被告在欠款证明中所写的已付28万元中的一部分;而1999年6月11日被告则未付过款。
庭审中，被告未就其在出具欠款证明后共付给原告43万元之说提供相应证据。
上述事实，有原告提供的其与被告签订承印协议书、印数明细单、铁路货运凭证、被告的欠款证明，被告提供的承印协议书、付款凭证及双方当事人的陈述在案佐证。
本院认为，经济活动应遵循诚实信用之原则。
本案原、被告间的印刷协议符合法律规定，依法有效，双方均应严格履行。
被告在收到原告承印的报纸后，未及时结清款项，以致酿成纠纷，对此应承担责任，并应立即给付尚欠原告印刷费。
原、被告双方于1998年12月14日签订的协议对印刷的价格进行了变动，而被告时任社长在该协议上签，故协议有效，双方应按变动后的价格结算。
被告称印刷费价格应按1998年9月24日的协议结算及1998年12月14日的协议无效之说，显系不妥，本院不予支持。
关于被告对印数所表示的异议，因其未提供原告承印的报纸存有破损及残次的相应证据，且其对原告所述印数亦表示无大的争执，故本院对原告提供的印数予以确认。
至于被告称其于出具欠款证明后支付原告43万元一节，按此说，被告总计向原告付款的数额应为71万元，但被告未能提供与此相应的合法的付款凭据，故本院对此不予采信。
原告要求被告承担逾期付款的违约责任之诉讼请求，于法不悖，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条之规定，判决如下：被告都市生活周刊社于本判决生效后十日内给付原告工人日报社印刷厂加工费五十二万零四百一十四元三角八分及违约金(违约金自一九九九年九月三十日起至付款之日，按中国人民银行逾期付款有关规定执行)。
案件受理费一万四千二百五十元，由被告都市生活周刊社负担(于本判决生效后七日内交纳)。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，并交纳上诉案件受理费一万四千二百五十元，上诉于北京市第二中级人民法院。
在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。