建设工程勘察设计合同样本(标准版).docx
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版本样本第一部分：总则一、本合同由甲方与乙方双方在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商订立。
二、甲方指定的工程建设项目为（项目名称），项目具体地址为（详细地址），项目规划总用地面积为（总用地面积），建筑总面积为（建筑总面积），工程概算为（工程概算）元。
三、乙方应具备相应的工程勘察设计资质，并担保其提供的服务符合相关法律法规要求，且能满足甲方要求之内容。
第二部分：工程勘察设计范围一、乙方应按照甲方要求对工程项目进行勘察设计工作，并制定相应的勘察设计方案和施工图纸。
二、勘察设计范围包括但不限于：场地调查、地质勘察、环境影响评价、工程设计、施工图纸设计等。
三、勘察设计的内容应符合国家相关规定和标准，确保工程建设的安全性、稳定性和经济性。
第三部分：工作任务和进度一、乙方应根据本合同约定的时间节点，按照工程建设项目的实际需要，完成勘察设计工作，并确保交付时间不延误。
二、乙方应每周向甲方提交工作汇报，及时反馈工作进展情况。
三、乙方应遵守相关法律法规及规范要求，保证勘察设计工作的质量和效率。
第四部分：合同价款及支付方式一、工程勘察设计合同价款总额为（总价款），合同价款包括勘察设计费用、工程监理费用等一切费用。
二、甲方应按照双方约定的时间及方式支付合同价款，支付方式包括一次性支付或分期支付。
三、若因甲方原因导致勘察设计工作无法完成，乙方有权要求按照已完成工作的比例收取相应的合同价款。
第五部分：保密条款一、双方保证在合同履行过程中所有的商业秘密和技术资料均属保密内容，未经对方书面同意不得向第三方透露。
二、本保密条款在合同解除后仍然有效，双方应继续承担保密义务。
第六部分：合同解除及争议解决一、如因不可抗力、合同履行中发生的争议等原因，导致合同无法履行，双方应友好协商解决。
二、如无法协商解决争议，应向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察和设计服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本次建设工程勘察设计事项达成如下协议：第一条项目概况项目名称：XXXXXXXXXX项目。
项目地点：位于XXXXX地点。
项目的勘察和设计内容包括但不限于XXXXX工程的建设规划、方案设计、施工图设计等环节。
双方同意以此为基础，进一步明确具体的工作内容、目标和进度安排。
第二条合同标的及服务范围乙方同意为甲方提供本项目的勘察和设计服务，包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等内容。
乙方应确保所提供的服务符合国家和行业标准，且能够满足甲方的需求。
甲方应明确告知乙方所需的特殊需求和要求，以便乙方根据甲方的意愿和需求进行设计工作。
具体的服务范围将按照项目实际需求而定。
如项目有变动，双方应及时协商并签署补充协议。
合同服务期限为本合同签订之日起至工程竣工交付为止。
费用支付根据本合同第四条的规定进行。
第三条工作原则与质量保证乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计工作，确保项目的质量和安全。
乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，设计方案的可行性和创新性。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督并提出合理的意见和建议。
乙方应及时响应甲方的要求，对存在的问题进行整改和改进。
第四条费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币XXXXXX元整（大写金额）。
费用支付方式如下：合同签订后，甲方应按约定支付乙方预付款项；项目各阶段工作完成后按照完成情况支付款项；最终款项在工程竣工交付后进行支付。
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版模板甲方（甲方单位名称）：乙方（乙方单位名称）：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，在友好协商的基础上签订本合同，共同遵守。
一、合同目的与内容1. 甲方拟进行（项目名称），现委托乙方进行勘察设计工作；2. 乙方要求保证其具有合法资质，具备从事相应勘察设计工作的资格；3. 合同包括勘察设计过程中的全过程跟踪服务，直至工程竣工验收。
二、合同签订及生效1. 双方在本合同生效日起开始履行；2. 合同生效后甲方应支付相应的费用，在勘察设计过程中乙方有权收取相关费用；3. 乙方应按合同约定的时间节点提交勘察设计成果，并经甲方验收。
三、工作流程及要求1. 乙方应按照甲方的要求和相关规范、标准进行勘察设计工作；2. 乙方应保证设计成果符合国家相关法律法规，切实保护自然环境和生态环境；3. 乙方应设立专业团队，确保项目质量，并及时告知甲方项目进展情况；4. 乙方应对工程施工过程中可能遇到的问题提出解决方案，并配合甲方解决问题。
四、变更与解除1. 合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议；2. 如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，任一方均有权提前三十天书面通知对方解除合同。
五、保密条款双方应严格遵守保密协议，未经允许不得泄露对方商业机密信息。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他1. 除非有书面协议，本合同不可转让给任何第三方；2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
八、本合同自双方签字盖章之日生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方单位名称（盖章）：签订日期：乙方单位名称（盖章）：签订日期：以上为《建设工程勘察设计合同通用版模板》，请甲乙双方严格按照合同约定履行，确保合同顺利完成。
建设工程勘察设计合同通用版样式5篇
建设工程勘察设计合同通用版样式5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方的要求进行现场勘察，提供详细的地质勘察报告。
2. 乙方需进行工程设计，包括但不限于初步设计、施工图设计。
设计应符合国家相关规范、标准，并充分考虑安全性、可行性和经济性。
3. 乙方应提供技术服务，确保施工过程中遇到的技术问题能够得到及时解决。
4. 乙方应根据工程进度进行现场勘查和设计交底，参与工程质量验收。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]元。
2. 甲方应按以下方式支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后，甲方支付总金额的XX%；（3）乙方完成施工图设计并提交甲方审查通过后，甲方支付剩余款项。
四、履行期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察并提交地质勘察报告。
2. 初步设计应在合同签订后XX日内完成并提交甲方审查。
3. 施工图设计应在初步设计审查通过后XX日内完成。
4. 乙方应按照甲方的施工进度要求，及时调整设计进度。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、技术资料及数据等保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计任务后，应妥善保管相关资料，未经甲方同意，不得擅自留存或外借。
六、质量保障与违约责任1. 乙方应保证勘察设计质量，如因乙方原因造成设计质量问题，乙方应承担相应责任。
建设工程勘察设计合同通用版3篇
建设工程勘察设计合同通用版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承接单位）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行（工程名称）的勘察设计工作，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，遵守《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》相关法律法规，经友好协商达成如下协议：第一条勘察设计范围1.1 乙方承担甲方委托的工程的勘察设计工作，勘察设计内容包括但不限于建筑、结构、给水排水、电气、暖通空调等工程专业。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成勘察设计工作，并在约定时间内交付符合规定的设计成果。
第二条勘察设计依据2.1 勘察设计依据包括但不限于甲方提供的有关工程资料、工程地质勘察报告、相关法律法规及规范标准等。
2.2 乙方在进行勘察设计工作时，应按照有关法律法规、国家标准及甲方要求进行，确保设计成果符合工程要求。
第三条设计费用及支付方式3.1 乙方应按照双方约定的比例及工程进度，结合实际完成的设计量，计算设计费用。
3.2 设计费用的支付方式为：甲方应在乙方完成设计工作后按照约定的比例及工程进度及时支付设计费用。
第四条设计文件及知识产权4.1 乙方应按照国家有关法律法规及甲方的要求提交完整、规范、真实的设计文件，确保设计文件的质量。
4.2 设计文件的知识产权属于乙方所有，甲方不得擅自复制、传播、篡改设计文件，如有违反，乙方有权追究其法律责任。
第五条设计变更及调整5.1 在勘察设计过程中，如需变更原设计方案，应经双方协商一致，并签订变更协议。
5.2 设计变更导致额外费用的，应当另行协商确定，并按约定支付。
第六条设计成果验收6.1 乙方应按照双方约定的设计目标和技术要求提交设计成果，甲方对设计成果有权进行验收。
6.2 如设计成果未达到双方约定的要求，甲方有权要求乙方重新设计或修改，直至满足验收要求为止。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致勘察设计工作无法完成或设计成果无法使用的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的一切经济损失。
建设工程勘察设计合同(模板)范本(完整版).docx
建设工程勘察设计合同范本(完整版)1. 范本说明该范本是建设工程勘察设计合同的完整版，用于规范和明确勘察设计单位与建设工程业主之间的权利和义务，确保合同双方的权益得到保障。
2. 合同主要内容2.1 合同目的该合同的目的是为了约定勘察设计单位和建设工程业主之间的权利和义务，明确双方在建设工程勘察设计过程中的责任和义务，确保勘察设计工作的顺利进行。
2.2 合同条款该合同包括主要条款：2.2.1 合同的签订与生效双方签订合同时，应当遵守法律法规的规定，并按照合同规定的程序办理合同的签订手续。
合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2.2 勘察设计业务范围合同明确勘察设计单位承担的勘察设计业务范围，包括但不限于工程勘察、地质勘察、水文勘察、设计编制等内容。
2.2.3 勘察设计费用按照合同约定，勘察设计单位有权向建设工程业主收取一定的勘察设计费用。
费用支付方式、标准、时间等都需要在合同中明确。
2.2.4 勘察设计工作的组织与管理勘察设计单位应按照合同约定的工期和质量要求，组织和管理勘察设计工作。
同时，建设工程业主有权对勘察设计工作进行监督和检验，确保工作进展和质量符合要求。
2.2.5 合同变更和解除在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，协商变更合同内容。
合同变更应经双方协商一致，并按照法律法规的规定办理变更手续。
另外，合同解除需要符合法律法规的规定，并经双方协商一致。
2.2.6 争议解决双方如发生争议，在友好协商无果的情况下，可以向有关部门或仲裁机构申请解决。
双方同意接受仲裁裁决。
2.2.7 合同的终止与违约责任合同的终止和违约责任都需要在合同中明确，以防止合同发生纠纷。
3. 合同附件3.1 技术规范和标准合同附件中应包含有关技术规范和标准的具体内容，以便勘察设计单位按照规范和标准进行勘察设计工作。
3.2 工期安排合同附件应包含具体的工期安排，明确勘察设计工作的起止时间及各个阶段的工作内容。
3.2 支付方式和标准合同附件应包含明确的支付方式和标准，确保勘察设计费用的支付得以落实。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
2024年建设工程勘察设计合同标准范文(4篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范文合同编号：【XXXX】甲方：【甲方公司名称】乙方：【乙方公司名称】鉴于甲方拟在【项目所在地】进行建设工程项目，现委托乙方负责整个项目的勘察设计工作。
双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行【项目名称】项目的勘察设计工作，包括但不限于现场调研、方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计等工作。
第二条合同期限本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
第三条工作内容及要求1. 乙方应按照国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求，认真负责地进行项目的勘察设计工作，并提供优质、高效的服务。
2. 乙方应按照约定的工作时间节点，按时提交各阶段设计成果，确保设计质量符合相关规定。
3. 乙方应配合甲方的监理单位或第三方检验单位的工作，出具相应的设计文件，协助解决设计过程中的技术问题。
第四条价款及支付方式1. 本合同工程的总价款为【金额】，乙方应按照合同约定的工作阶段进行支付，具体支付方式见附件【付款明细表】。
2. 如因乙方原因导致工程设计调整或返工，甲方有权要求乙方免费进行调整或返工。
第五条违约责任1. 任何一方未能按时履行合同义务的，应当承担相应的违约责任；因不可抗力导致无法履行合同的，应及时告知对方并协商解决方案。
2. 乙方在设计过程中有过错的，应及时整改并承担相关责任；如因设计问题导致工程质量问题，乙方应负全部责任。
第六条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决；2. 本合同任何变更须经双方书面确认后生效；3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：年月日2024年建设工程勘察设计合同标准范文（2）甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]Email：[甲方Email]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]Email：[乙方Email]鉴于甲方拟进行以下建设工程的勘察设计，乙方具有相应的设计能力和资质，本着平等自愿、公平合理的原则，经双方友好协商，就该工程的勘察设计事宜达成如下合同：一、合同项目1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模和内容：建设工程的勘察设计（详细列出工程的规模和内容）二、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币[金额]2.支付方式：(1)预付款：双方约定预付款为合同价款的[金额]，甲方应在签订本合同后的[天数]内支付给乙方。
建设工程勘察设计合同样本(3篇)
建设工程勘察设计合同样本发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称_____;工程地点_____;工程规模_____;工程投资_____。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（1）……（2）……（3）……3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务1.承包方应在____年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本样本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行（项目名称）的工程勘察设计工作，工程地址为（工程地址）。
1.2 项目工程的性质为（工程性质），工程规模为（工程规模），工程预算为（工程预算）。
1.3 本合同包括工程勘察和设计两个阶段，乙方应当按照国家、地方法律法规和相关行业标准开展工作。
二、服务内容2.1 勘察阶段（1）开展工程勘察前的资料调查工作；（2）实地勘察和测量，获得工程地质、水文、气象等相关资料；（3）编制勘察报告，包括工程条件描述、勘察方法、主要技术参数等内容。
2.2 设计阶段（1）编制工程设计方案，包括总平面布置、结构设计、设备选型等内容；（2）编制细部施工图纸及相关设计说明，符合国家相关标准和规范；（3）配合甲方办理相关审批手续。
三、合同价款3.1 总价款为（价款数字），其中勘察阶段价款为（价款数字），设计阶段价款为（价款数字）。
3.2 价款支付方式为（支付方式），具体支付时间为（具体时间）。
3.3 委托方付款时应出示支付凭证，双方应在合同签订后签署相关的发票。
四、工作进度4.1 乙方应按照双方商定的工作计划，保质保量完成合同约定的工作。
4.2 如遇特殊情况需要变更工作进度，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行调整。
五、质量保证5.1 乙方承诺所提供的勘察和设计文件真实、完整、准确，并符合国家相关标准和规范。
5.2 如发现勘察或设计文件存在质量问题，乙方应立即进行整改，不得拖延。
六、保密义务6.1 双方应对因合同履行所获知的商业秘密和技术信息保密，不得擅自泄露给第三方。
6.2 保密期限为合同终止后的五年。
七、合同变更和解除7.1 合同履行过程中如需要变更合同内容，双方应协商一致，并书面签署变更合同。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 建设工程勘察设计合同样本
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_________年______月______日
建设工程勘察设计合同
发包方：____________________
承包方：____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
(1)……
(2)……
(3)……
3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
(1)……
(2)……
(3)……
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
(1)……
(2)……
(3)……
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章)：承包方(盖章)：鉴(公)证意见
地址：地址：经办人
法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
电挂：电挂：
邮政编码：邮政编码：
签约时间年月日
签约地点__________
有效期限年月日至年月日。