建设工程勘察合同(二)(示范文本)范本

合集下载

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________乙方(承包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:[项目名称]1.2 项目地点:[项目地点]1.3 工程规模:[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容:[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务,遵循诚信合作、平等互利的原则,确保工程勘察的质量、进度和安全性。

第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作,并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。

计划应明确工作进度安排、时间安排等。

双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。

3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻,双方应及时沟通并协商调整工期安排。

第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用:人民币______元整(大写:______元整)。

具体费用计算方式及支付方式见附件一。

4.2 支付方式:根据工程勘察进度,甲方应按约定向乙方支付款项。

若因甲方原因导致延迟支付款项,甲方应承担违约责任。

乙方应开具合法有效的发票。

第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作,确保勘察质量。

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇篇1建设工程勘察合同甲方:(委托方名称)乙方:(勘察单位名称)为加强双方合作,规范勘察活动,特订立本合同,共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方(委托方)拟进行建设工程项目,需进行勘察活动;1.2 乙方(勘察单位)具有从事勘察活动的相关资质;1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上,达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容:甲方委托乙方进行建设工程勘察活动,具体内容详见附件一勘察任务书;2.2 勘察费用:勘察费用由甲方支付给乙方,支付方式及金额详见附件二费用清单;2.3 勘察期限:乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动;2.4 成果提交:乙方应按时提交勘察成果报告,并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利:(1)要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动;(2)对勘察成果进行审查,并要求乙方进行修改;(3)支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利:(1)依法独立承担勘察活动;(2)要求甲方提供相关资料和协助;(3)收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务:(1)提供必要的信息和资料;(2)支付勘察费用;(3)对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务:(1)按约定的时间和内容进行勘察活动;(2)提交符合标准的勘察成果报告;(3)根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求,应经双方书面协商一致;4.2 双方一方违约,需承担相应的责任;4.3 如有解除合同的情况,需提前书面通知对方,并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方,应尽快通知对方,并努力减少损失;5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;6.2 若协商无果,可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察活动全部完成支付完毕结束;7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察合同模板经典版6篇

建设工程勘察合同模板经典版6篇

建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方(委托人):地址:联系人:电话:乙方(承包人):地址:联系人:电话:鉴于甲方拟对下列工程进行勘察,乙方愿意承担该工程的勘察工作,为明确双方权利和义务,双方经友好协商,达成如下协议。

一、项目名称:二、项目地点:三、工程内容及范围:四、勘察费用及支付方式:1. 总价:2. 付款方式:五、服务标准:1. 开工时间:2. 完工时间:3. 勘察报告提交时间:4. 勘察报告内容要求:5. 勘察工作过程中,如发现工程问题需要变更,应及时协商解决。

六、保密条款:在勘察工作中,乙方应保密相关资料,未经甲方允许,不得向第三方透露或提供。

七、违约责任:1. 如乙方违反合同内容,导致勘察工作无法正常进行,应承担相应责任。

2. 如甲方违反合同内容,导致乙方无法按时完成工作,甲方应支付相应违约金。

八、纠纷解决:本合同履行过程中如有任何纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,提交相关部门仲裁。

九、其他约定事项:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章后生效,至勘察工作结束。

甲方(盖章): 乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为建设工程勘察合同模板,具体合同内容需根据实际情况进行修改,以确保合同的准确性和完整性。

建议双方在签订合同前,仔细阅读并确认各项条款,保证双方权益。

祝双方合作顺利,工程顺利完成!篇2建设工程勘察合同甲方(简称甲方):_______________公司乙方(简称乙方):_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规,甲、乙双方经友好协商,就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜,达成如下协议:一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务,包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。

2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准,并应按照国家相关标准和规范执行。

项目建设工程勘察合同(2篇)

项目建设工程勘察合同(2篇)

项目建设工程勘察合同项目建设地点:合同编号:(由承接方编填)委托方:承接方:签订日期委托方(以下简称甲方)承接方(以下简称乙方)甲方委托乙方进行勘察任务。

根据《合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。

第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料:项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件____提交工程项目的坐标高资料____提交技术委托及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果:勘察成果名称提交日期提交份数年月日项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件____提交工程项目的坐标与标高资料____提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果:勘察成果名称提交日期提交份数年月日勘察成果名称提交日期提交份数年月日3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费。

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。

项目建设工程勘察合同(二)发包人(发包方):承包人(承包方):为了补充和完善《建设工程施工合同》的有关事宜,根据市场机制调整双方的权利和义务,鼓励施工企业开展技术创新,节约费用。

经双方充分协商,在自愿、平等、互利的基础上签订的,双方承诺将严格遵守本协议约定:工程名称工程名称:工程地址:工程造价、承包的范围和方式2.1____项目工程合同价:合同承包总价为____,(),总建筑面积,合同优惠率为____,详见下表:(略)2.2工程承包范围:2.2.1、承包人负责包括但不限于土建、水、强电、暖通、消防(消火栓系统、喷淋系统及通风排烟系统)、弱电(只计管、盒预埋)等施工图纸和发包人有关说明(包括招标文件、招标答疑)范围内的建筑安装工程。

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。

下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇,希望对你有所帮助。

建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位:____________________,以下简称甲方;设计单位:____________________,以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,建设地点在____________。

二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年______月______日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式______份,施工图设计文件一式______份。

2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。

建设工程勘察设计合同(二)9篇

建设工程勘察设计合同(二)9篇

建设工程勘察设计合同(二)9篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同(二)一、签署本合同的缘由为了明确双方权利和义务,依据有关法律法规,经过友好协商,甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作,双方达成如下协议,同意签订本合同。

二、合同的基本内容1. 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目范围、内容、任务和要求详见附件《委托书》。

2. 乙方应当根据甲方的委托,按照国家现行的有关法律、法规和标准,认真、勤勉、负责地完成委托的工作。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款:合同价款以人民币表示,为(具体金额),不含税。

如果实际情况发生变化,双方将按照有关规定重新调整价款。

2. 价款支付方式:合同约定价款的支付方式为(具体支付方式),在双方签订本合同时已交纳(具体金额)作为预付款,余款分批支付。

具体支付时间、金额和方式双方另行约定。

四、合同履行的时间和地点1. 本合同的履行时间自双方签字(盖章)时起算,至乙方交付甲方相应成果文件合格并甲方确认后结束。

2. 乙方提供服务的地点为(具体工程勘察设计的地点)。

五、合同变更1. 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同履行发生变更,双方应及时协商解决,必要时重新签订合同。

2. 乙方在履行合同过程中如有必要变更相关内容,应当提前得到甲方书面同意。

六、合同的解除及违约责任1. 若乙方无故拒绝履行合同或未能按期、按质完成合同约定内容的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。

2. 若甲方无故拒绝支付价款或者违反其他合同约定,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿因此造成的损失。

七、合同的争议解决1. 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方因合同履行发生争议,应首先通过友好协商解决。

如果协商不成,可向有关部门申请调解。

调解不成的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

建设工程勘察合同(2)(3篇)

建设工程勘察合同(2)(3篇)

建设工程勘察合同(2)建设工程勘察合同(GF-96-0203)项目名称:项目建设地点:合同编号:(由承接方编填)委托方:承接方:签订日期委托方__________________(以下简称甲方)承接方__________________(以下简称乙方)甲方委托乙方进行_____________勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程_______勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。

第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料:项目名称│文件资│ 提供日期││料份数├──────┤│ ____年 ____月 ____日││一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘│察许可文件│二、提交工程项目的坐标与标高资料│三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件└───────────────────────┴───┴────── BR>@@ 第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果│ 提交日期│ 勘察成果名称提交份数│ 年│ 月│ 日│3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延第四条取费标准及拨付办4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。

国家规定的取费准中没有规定的收费项目,由双方另行议定4.2本工程勘察费估算为___元,合同生效后___天内,甲方向乙预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘验收、交付成果后15天内,结清全部费用4.3双方委托银行代付、代收有关费用第五条双方责5.1甲5.1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察要和编制工程预算的基本要求。

建设工程勘察合同范本怎样写5篇

建设工程勘察合同范本怎样写5篇

建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方(甲方单位名称):法定代表人(负责人):联系地址:电话:邮编:二、乙方(勘察单位名称):法定代表人(负责人):联系地址:电话:邮编:三、甲、乙双方经友好协商一致,就以下事项达成协议,签订本合同。

四、勘察的内容、范围、任务及费用:(一)勘察项目名称:(二)勘察范围:(三)勘察报告提交时间:(四)勘察费用:1. 勘察费用总额:2. 付款方式:五、甲方提供的资料、资料格式:(一)甲方需提供给乙方的资料清单:(二)资料提供方式:(三)资料提供时间:六、乙方启动勘察工作前,必须向甲方提交以下文件:(一)勘察方案:(二)勘察合同审查意见:七、甲方的权利和义务:(一)提供勘察所需的基础资料和资料清单;(二)支持和协助乙方开展勘察工作;(三)按时支付勘察费用;(四)确认勘察结果;八、乙方的权利和义务:(一)严格按照勘察方案开展工作;(二)按时提交勘察报告;(三)保护勘察资料的完整性和机密性;(四)遵守相关法律法规和技术规范;(五)如有变更,应及时与甲方协商变更合同。

九、违约责任:(一)如果甲方未按照合同要求提供必要资料,将导致勘察工作无法进行,由此产生的损失由甲方承担;(二)如果乙方未按照合同要求完成勘察工作,由此产生的损失由乙方承担。

十、争议解决:本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规,并由双方友好协商解决。

如果协商无果,则提交有关部门裁决。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效,在勘察报告提交后终止。

十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容,具体内容可根据实际情况进行修改和调整。

在签订合同前,双方需详细阅读合同内容,并确保各项条款的合法性和合理性,以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。

希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。

篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一,其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。

《建筑工程勘察合同(示范文本)》

《建筑工程勘察合同(示范文本)》

建筑工程勘察合同甲方(委托方):____________________乙方(勘察方):____________________鉴于甲方拟进行建筑工程项目的勘察工作,乙方具备相应的勘察资质和专业能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就建筑工程勘察事宜达成如下合同条款:第一条勘察项目概况1.1 项目名称:____________________1.2 建设地点:____________________1.3 建筑规模及内容:____________________1.4 勘察目的及要求:____________________第二条勘察服务内容乙方应根据甲方提供的项目资料和要求,按照国家相关技术标准和规范,完成以下勘察服务内容:2.1 地质测绘2.2 工程地质钻探2.3 土壤物理力学性质试验2.4 地下水位观测2.5 地质灾害评估2.6 勘察报告编制第三条勘察工作期限乙方应在合同签订后____天内完成初步勘察工作,并在____天内提交初步勘察报告。

最终勘察报告应在____天内完成并提交给甲方。

第四条合同价格及支付方式4.1 合同总价为人民币(大写):______________元整(¥元)。

4.2 付款方式:a. 合同签订后,甲方支付乙方合同总价的%作为预付款。

b. 初步勘察报告提交后,甲方支付乙方合同总价的%。

c. 最终勘察报告提交并经甲方确认无误后,甲方支付乙方剩余的%。

第五条甲方责任和义务5.1 甲方应向乙方提供必要的项目资料和现场条件,以便乙方顺利开展勘察工作。

5.2 甲方应按照合同约定及时支付勘察费用。

5.3 甲方有权对勘察过程进行监督和检查,对勘察结果有异议时,应及时与乙方沟通解决。

第六条乙方责任和义务6.1 乙方应按照国家相关技术标准和规范,确保勘察工作的质量和进度。

6.2 乙方应保证勘察报告的准确性和完整性,对勘察结果负责。

6.3 乙方应妥善保管甲方提供的资料和信息,未经甲方同意不得泄露给第三方。

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例:建设工程勘察合同范本甲方(委托方):______(单位名称)鉴于甲方拟组织实施______工程项目,现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。

为明确双方的权利和义务,特订立本合同,共同遵守并执行以下约定:一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求,对______工程项目进行勘察,并出具勘察报告。

2.具体勘察内容包括但不限于:土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。

二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。

2.在勘察过程中,乙方应遵守相关国家标准和规定,保证勘察成果的准确性和可靠性。

三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容,确保内容完整、清晰、准确。

四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。

五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密,不得向第三方透露。

2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密,乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。

六、合同变更1.如有必要变更合同内容,应经双方协商一致,并签署书面协议,方可生效。

2.未经协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。

七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,应及时通知对方,并协商解除合同。

2.合同解除后,双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。

八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。

2.协商不成的,可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决,仲裁裁决为终局裁决。

以上约定,经甲、乙双方共同签字盖章后生效。

签订日期:______年______月______日本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例,供参考使用。

在签订合双方需仔细核对合同内容,确保双方权益不受侵犯。

有关建设工程勘察合同(二)6篇

有关建设工程勘察合同(二)6篇

有关建设工程勘察合同(二)6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(勘察方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作,乙方具备相应的勘察资质和能力,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利和义务,特订立本合同,以兹共同遵守。

一、工程概况(一)工程名称:[具体工程名称](二)工程地点:[具体工程地点](三)工程范围:包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。

二、勘察工作内容(一)乙方需按照甲方的要求,进行现场勘察,查明工程所在地的地质、岩土状况,提供详细的地质勘察报告。

(二)乙方需根据勘察结果,对工程建设中的地质问题提出合理的建议和解决方案。

(三)乙方应对其提供的勘察资料的真实性和准确性负责。

三、合同工期(一)勘察工作开始日期:[开始日期](二)勘察工作结束日期:[结束日期](包括现场勘察和报告编制等全部工作)(三)如遇不可抗力因素导致无法按时完成,双方协商确定顺延工期。

四、费用及支付方式(一)本合同总金额为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。

(二)支付方式:分期支付。

合同签订后支付定金,现场勘察完成后支付进度款,提交勘察报告并经验收合格后支付尾款。

具体支付时间和金额按照附件《支付计划表》执行。

(三)发票开具:乙方应按照国家规定开具正规发票,并在发票上注明合同编号和项目名称。

五、知识产权及保密条款(一)乙方对在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密负有保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。

(二)乙方提交的勘察报告及成果应归甲方所有,乙方不得擅自以任何形式用于其他项目或公开发表。

六、质量标准和验收方式(一)乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察工作,确保勘察质量。

(二)勘察工作完成后,乙方应提交完整的勘察报告,甲方在收到报告后XX日内组织验收。

建设工程勘察合同(2)5篇

建设工程勘察合同(2)5篇

建设工程勘察合同(2)5篇第1篇示例:建设工程勘察合同是为了保障建筑工程建设的顺利进行,确保工程质量和安全,明确各方责任和义务而签订的合同。

建设工程勘察合同一般包括合同的主体、内容、付款方式、违约责任等条款,是确保建设工程规范进行的重要文件。

一、合同的主体建设工程勘察合同的主体一般包括甲方和乙方。

甲方通常是工程的业主或委托方,乙方则是担任工程勘察工作的机构或单位。

在合同中,通常会明确甲方和乙方的基本信息,以及双方的权利和义务。

二、合同的内容建设工程勘察合同的内容一般包括勘察范围、勘察内容、勘察标准、勘察报告、勘察成果使用权等内容。

在合同中,勘察范围需要明确指出工程的具体位置、面积、用途等信息;勘察内容需要详细描述勘察的具体工作内容和方法;勘察标准需要根据国家相关法律法规和规范进行规定;勘察报告需要详细描述勘察成果并提交给甲方;勘察成果使用权则包括勘察成果的获取和使用等方面。

三、付款方式建设工程勘察合同的付款方式一般包括勘察费用的支付时间、方式和标准等内容。

在合同中,通常会约定勘察费用的支付时间为何时,支付方式为何种方式,支付标准为多少等条款,以确保甲方和乙方在经济方面的权益。

四、违约责任建设工程勘察合同的违约责任一般包括解约条件、赔偿责任等内容。

在合同中,建议明确双方违约责任的表现形式,解约条件为何种情况下可以解除合同,以及双方对于违约方应承担的经济赔偿责任等。

第2篇示例:建设工程勘察合同(2)建设工程勘察合同是建设工程施工前的必要步骤,它是建筑施工的前期准备工作,也是施工的关键环节之一。

建设工程勘察合同是由甲方和乙方签署的一种具有法律效力的协议,明确了双方在勘察工作中的权利和义务,保障了建设工程的顺利进行。

以下将详细介绍建设工程勘察合同的主要内容和注意事项。

一、合同内容1.合同当事人:合同中第一条应明确甲方和乙方的法定代表人或委托人的姓名、住所等基本信息。

2.合同目的:第二条应明确本次勘察的具体目的,确定勘察的范围、要求和标准。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇篇1建设工程勘察合同(示范文本)甲方(委托方):________(单位名称)________乙方(勘察方):________(单位名称)________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证工程的安全、质量和规范进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________(工程名称或地点)、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求,保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等,并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求,乙方应组织专业人员对工程进行勘察,制定详细的调查方案和工作计划,并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准,确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果,并配合甲方进行技术交流和验收,保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障,并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作,并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系,解决合作过程中出现的问题和分歧,共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告,报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等,确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范,经甲方审核合格后提交使用,乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用,并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________(银行转账/现金支付等),具体金额为________元,发票抬头为________,税号为________。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托人)______________乙方:(勘察单位)______________鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量,甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》,就甲方项目的工程勘察事宜,经友好协商,订立如下合同:第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______,项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察,为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》,是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书,并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效,工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的,双方应友好协商,并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后,乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容,并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的,应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的,应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察任务完成之日止。

建设工程勘察合同模板2篇

建设工程勘察合同模板2篇

建设工程勘察合同模板2篇篇1合同编号:XXXXXXXX甲方(发包人):XXXXXXXXX地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXX乙方(勘察人):XXXXXXXXX地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXX鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作,乙方具备相应的勘察能力和经验,甲、乙双方经过友好协商,在平等、自愿的基础上,达成如下建设工程勘察合同:一、工程概况1. 工程名称:XXXXXXXXX工程。

2. 工程地点:XXXXXXXXX。

3. 工程规模:XXXXXXXXX。

4. 工程勘察范围和内容:包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体内容见附件《工程勘察任务书》。

二、勘察要求甲方在工程勘察过程中需满足以下要求:符合国家相关标准,确保数据真实准确,为工程设计和施工提供可靠依据。

同时,乙方需按照甲方的具体要求进行勘察工作。

三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币XXXXXXXXX元整(大写:XXXXXXXXX 元整)。

具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。

2. 支付方式:甲方应按照以下约定向乙方支付勘察费用:(1)合同签订后XX个工作日内支付定金;(2)勘察工作完成并提交成果后XX个工作日内支付尾款。

四、勘察周期与进度1. 勘察周期:自合同签订之日起XX个月内完成全部勘察工作。

2. 进度安排:乙方应按照甲方的要求,制定详细的勘察进度计划,并按计划执行。

如遇特殊情况,双方可协商调整进度计划。

五、成果交付与验收1. 成果交付:(1)乙方应按照约定的时间和格式向甲方提交勘察成果;(2)成果包括但不限于地质报告、测量数据等。

2. 验收标准:(1)符合国家相关标准和规范;(2)满足甲方的具体要求。

3. 验收方式:(1)甲方组织专家对勘察成果进行评审;(2)评审合格后,双方签署验收报告。

六、保密条款与知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术秘密,应承担保密义务。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

岩土工程设计、治理、监测工程名称:______________________________工程地点:_______________________________合同编号:______________________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________________发包人:________________________________承包人:________________________________签订日期:______________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局--------------------------------------------------------------------------------发包人:_____________________________________________________________________ ___________________承包人:_____________________________________________________________________ ___________________发包人委托承包人承担_____________________________________________________________________ _______工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条:工程概况1.1 工程名称:_____________________________________________________________________ ____________1.2 工程地点:_____________________________________________________________________ ____________1.3 工程立项批准文件号、日期:_________________________________________________________________1.4 岩土工程任务委托文号、日期:_______________________________________________________________1.5 工程规模、特征:_____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________1.7 承接方式:_____________________________________________________________________ ________1.8 预订的岩土工程工作量:______________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工,工期为__________天。

由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期第五条:收费标准及支付方式5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2 本岩土工程费总额为__________元(大写________________________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

拨付工程费时间(工程进度)占合同总额百分比金额人民币(元)第六条:变更及工程费的调整6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.2 变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________第七条:发包人、承包人责任7.1 发包人责任7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。

7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_______________元。

7.1.4 开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

7.1.6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2 承包人责任7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。

7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。

发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条:违约责任8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8.3 发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条:材料设备供应9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。

相关文档
最新文档