2021年自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案精
《招投标与合同管理》试题及答案1
1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A ．投标保证金B ．履约保证金C ．担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A ．给所有投标者打分B ．当众宣布中标者名单C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A ． 1999 年 10 月 1 日B ． 1999 年 12 月 1 日C ．2000 年 1 月 1 日D ．2000 年 3 月 1 日4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。
A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A ．赔偿损失B ．双倍返回投标保证金C ．返回投标保证金并赔偿损失D ．返回履约保证金7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。
A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。
A．允许投标单位补充填写 B．视为废标C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察C．是否公开开标 D．是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
自考工程项目招投标与合同管理自考真题
选择题下列哪项不属于工程招标的基本程序？A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 编制工程预算D. 组织开标、评标在工程项目招投标中，投标保证金一般不得超过投标总价的多少比例？A. 1%B. 2%C. 5%D. 10%FIDIC合同条件中，计入合同总价内的暂定金额使用权的控制人是？A. 业主B. 监理工程师C. 总包商D. 分包商工程合同中的“标的”指的是什么？A. 工程项目的具体内容B. 工程项目的价格C. 工程项目的质量标准D. 工程项目的完成时间在工程项目招投标过程中，以下哪项不属于招标人的职责？A. 提供招标所需的有关资料B. 确定评标委员会C. 编制投标文件D. 与中标人订立合同关于合同变更，以下说法正确的是？A. 合同一旦签订，不得变更B. 合同变更必须经过双方协商一致C. 合同变更只能由甲方提出D. 合同变更可以单方面进行简答题简述工程项目招投标的基本流程。
如何理解FIDIC合同条件在国际工程项目中的应用？合同变更可能会带来哪些影响？在合同管理中应如何应对合同变更？在工程项目招投标过程中，如何保障投标人的合法权益？简述开标前常用的投标技巧有哪些？如何建立有效的合同管理制度，以确保工程项目的顺利进行？填空题工程项目的招投标通常包括______、______、______、______和______等主要环节。
FIDIC合同条件是国际公认的工程合同条件，其主要包括______、______和______等内容。
合同变更可能由______、______、______等原因引起。
合同的主要条款包括______、______、______、______和______等。
在工程项目招投标中，投标保证金的有效期通常为______，从______开始计算。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
2021年自考《工程项目招投标与合同管理》模拟试卷
2021年自考《工程项目招投标与合同管理》模拟试卷单项选择题1．公开招标在开标时，应当由A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C. 招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，投标人自愿参加2．投标单位有以下（▲）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A．通过资格预审后不投标B．不参加开标会议C. 中标后拒签订合同D．不参加现场考察3．施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（▲）的日历天数计算。
A．合同签字日起按投标文件中承诺B．合同签字日起按招标文件中要求C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺D．合同约定的开工日起按招标文件中要求4．（▲）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A．固定总价合同B．计量估价合同C. 单价合同D．成本加酬金合同5．按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是A．应当由发包人保管并承担保管费用B．应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C. 应当由承包人保管并承担保管费用D．应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担6．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是A．评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B．评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C. 评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D．评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包7．对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是A．未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B．所提供的投标担保有瑕疵的C. 投标人名称与资格预审时不一致的D．实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差8．某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包人承担，工期由发包方承担C. 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担9. 投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括A．提供的投标担保有瑕疵B．货物包装方式不符合招标文件的要求C. 个别地方存在漏项D．明显不符合技术规格要求10．招标投标法规定开标的时间应当是A．提交投标文件截止时间的同一时间B．提交投标文件截止时间的24小时内C. 提交投标文件截止时间的30天内D．提交投标文件截止时间后任何时间11．不属于施工投标文件的内容有A．拟签订合同的主要内容B．投标函C. 投标保证金D．施工组织设计12．依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。
2020-2021学年下学期期末考试 《招投标与合同管理》A卷
2020-2021学年下学期期末考试《招投标与合同管理》A卷基本信息：[矩阵文本题] *1. 建设单位应当在领取施工许可证后及时开工,开工期限为领取施工许可证之日起（）个月内。
[单选题] *A、 1B、 2C、 3(正确答案)D、 62. 下列说法正确的是（）。
[单选题] *A、分段结算的工程,可以按月预支工程款(正确答案)B、按月结算与支付实行按月结算进度款,不需要预付工程款C、实行按月结算与支付的工程,不需要进行竣工结算D、分段结算与支付的工程,应按季度结算工程款3. 一般情况下,签订成本加酬金合同不利于工程的（）。
[单选题] *A、进度控制B、质量控制C、成本控制(正确答案)D、安全控制4. 当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做（）[单选题] *A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法(正确答案)5. 公开招标亦称非无限竞争性招标,是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其它组织招标。
[单选题] *A、投标邀请书B、合同谈判C、行政命令D、招标公告(正确答案)6. 根据《必须招标的工程项目规定 -国家发改委第16号令》规定,工程建设项目招标范围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在（）万元人民币以上的,必须进行招标。
[单选题] *A、 20B、 50C、 100(正确答案)D、 2007. 关于标底的说法正确的是（）。
[单选题] *A、每个招标项目都必须编制一个标底B、招标项目可以编制两个标底C、招标项目可以不必编制标底D、标底必须经过审查(正确答案)8. 工程师在接到延期开工申请后的( )小时内以书面形式答复承包人。
工程师在接到延期开工申请后的（）小时内不答复的,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。
工程招投标与合同管理A试题A答案
《工程招投标与合同管理》A卷答案一、单项选择题(下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。
本类题共10分，每小题1分。
多选、错选、不选均不得分。
)1－5 BDADB 6-10 CCBBA二、多项选择题(每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
本类题共10分，每题2分。
错选，少选本题不得分；，每一选项得0.5分。
)1. AD2. ABC3. ABC4. CD5.BE三、名词解释题（本类题共20分，每小题4分。
）1.公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的投标人投标。
2.标底：招标人对招标工程的预期价格。
3.工程索赔：在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
4.单价合同：当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能明确、具体的予以规定时，可采用单价合同。
实际工程款为实际完成的工程量乘以合同单价。
5.工程分包：施工总承包企业将承包建设工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。
四、简答题（本类题共40分，每小题5分。
）1.简述投标文件的组成？答：投标书、投标书附件、投标保证金、法定代表人资格证明书、授权委托书、具有标价的工程量清单与报价表、施工组织设计、辅助资料表、资格审查表、对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应、按招标文件规定提交的其他资料。
2.简述招标代理人应当具备的条件。
答：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应的资金；（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；（3）具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库；（4）有健全的组织机构和内部管理的规章制度。
3.简述评标委员会的组成？答：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员总数是5人以上的单数，其中专家不少于成员总数的三分之二。
4.简述评标过程中视为废标的情形？（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字（2）投标联合体没有提交共同投标协议（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为5.简述施工过程中可以顺延工期的条件。
工程项目招标与合同管理自考试题(含答案)
工程项目招标与合同管理自考试题（含答案）一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分）1. 下列不属于工程招标投标活动应当遵循的原则的是（）。
A. 公开B. 公平C. 公正D. 诚实信用2. 工程项目招标投标活动中，投标须知是指（）。
A. 招标文件B. 投标文件C. 合同条款D. 投标须知3. 在工程招标投标活动中，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。
A. 7B. 15C. 30D. 604. 工程项目的合同管理主要包括（）。
A. 合同的订立、履行、变更和解除B. 合同的订立、履行、转让和终止C. 合同的订立、履行、变更和终止D. 合同的订立、履行、变更和解除5. 下列不属于工程招标投标活动中招标人的义务的是（）。
A. 编制招标文件B. 公开招标信息C. 组织招标投标活动D. 确定中标人6. 下列不属于工程招标投标活动中投标人的义务的是（）。
A. 编制投标文件B. 参加招标投标活动C. 提交投标保证金D. 自行安排项目施工7. 下列不属于工程合同履行过程中合同变更的情形的是（）。
A. 工程项目的规模、建设内容、建设标准发生变更B. 合同价款、工程量、工程质量等发生变更C. 合同履行期限、地点、方式等发生变更D. 合同当事人协商一致的其他情形8. 下列不属于工程合同履行过程中合同解除的情形的是（）。
A. 因不可抗力导致合同无法履行B. 当事人协商一致解除合同C. 合同当事人一方违约导致合同解除D. 工程项目竣工验收合格9. 下列不属于工程合同违约责任承担方式的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D.支付违约金10. 下列不属于工程合同争议解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决二、多项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分）11. 工程招标投标活动中，招标文件的组成内容包括（）。
工程项目招投标与合同管理A卷含答案
建筑专业2012-2013学年第2学期《工程项目招投标与合同管理》试题（A卷）考试形式：开卷考试时间：90分钟班级姓名座号成绩一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）.1．投标文件一般情况下（）附带条件。
A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 D.无需批准可带2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（）。
A．公开招标 B.邀请招标 C.议标 D．直接发包3．单项金额在（）万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 30004．公开招标在开标时，应当由（）A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。
A．施工 B．设备采购 C．设计 D．材料采购8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商 D．项目经理10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（）承担。
高等教育自学考试工程招标和合同管理真题及答案
5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第六条其他约定
6.1本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。
6.2本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
合同编号：__________
第一条服务内容
1.1乙方享有甲方提供的自学考试工程招标和合同管理真题及答案的使用权。
1.2甲方应保证所提供服务的真实性和准确性，确保乙方能够顺利通过相关考试。
第二条服务期限
2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年。
2.2有效期届满，双方如需续约，应提前____个月书面协商一致。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
第三方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
附件：____服务详细需求及规格
第四条第三方职责及限制
4.1第三方应按照甲方的要求，履行共同承担的责任，确保乙方获得真实、准确的服务。
4.2第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规，不得利用甲方提供的服务从事违法活动。
4.3第三方在发现乙方违反合同约定时，有权要求乙方立即改正，并承担相应的违约责任。
4.4第三方不得泄露甲方提供的真题及答案，否则应承担相应的违约责任。
4.4第三方不得泄露乙方提供的商业秘密，否则应承担相应的违约责任。
第五条争议解决
5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
项目招投标与合同管理A答案
项目招投标与合同管理A答案第一篇：项目招投标与合同管理A答案工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题（1*20=20分）1．C；2．C ；3、B；4．B；5．C ；6．C；7．B；8．C；9．B ；10．B；11．B；12．B；13．A；14.A；15.B；16.C；17．B；18．C；19．D；20．C。
二、多选题（10*2=20分）1．ABCDEF；2．ABCD ；3．ACD；4．BDE；5．ACE；6．ABD； 7.ABCD；8． ABCD；9．AB；10．ABC三、简答题。
（40分）1、建设工程有哪些承发包方式？（8分）答：1.按照承发包的范围划分，分为：1）建设全过程承发包；2）阶段承发包；3）专项承发包2.按照合同类型和计价方式划分，分为：1）总价合同；2）单价合同；3）成本加酬金合同；4）按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。
3.按照承包人所处的地位划分，分为：1）总承包；2）分承包；3）独立承包；4）联合承包；5）直接承包。
4.按照获取任务的途径划分，分为：（1）计划分配承包；（2）投标竞争承包；（3）委托承包；（4）指令承包。
2．招标人和工程项目招标各应具备什么条件？（8分）1）建设单位招标应当具备的条件招标按照组织方式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种，如果自行招投标的话，建设单位招标应当具备如下一些条件，并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以：（1）招标人是法人或依法成立的其他组织。
（2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。
（3）有组织编制招标文件的能力。
（4）有审查投标单位资质的能力。
（5）有组织开标、评标、定标的能力。
不具备上述（2）～（5）项条件的，须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。
2）工程建设项目招标应具备的条件我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标。
（1）招标人已经依法成立。
工程招投标及合同管理AB卷及答案
工程招投标与合同管理A卷一、选择(20分)1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求二、填空（20分）1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
高等教育自学考试招投标与合同管理真题及答案
一、单项选择题(本大题20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1对于已经过监理方验收的隐蔽工程进行重新检查时，重新检查结果为不合格，则重新检查造成的工期延误由【 B 】A、发包人承担B、承包人承担C、监理方承担D、设计方承担2下列项目中，可不进行招标发包的是【 C 】A.设计费用80万元的市政工程B合同总价250万元的政府办公楼装修工程C设备费用80万元的城市煤气管道改建采购工程D监理费用48万元，总投资3200万元的房地产监理项目3下列关于合同终止的说法中，正确的是【 B 】A合同终止后，合同当事人的合同权利义务关系仍可能存在，合同的责任也可能存在B合同终止后，合同当事人的合同权利义务关系消灭，合同的责任可能存在C合同终止后，合同当事人的合同权利义务关系仍可能存在，合同的责任消灭D合同可终止后，合同当事人合同权利义务关系消灭，合同的责任也一同消灭4、下列情况中，属于合同外索赔的是【 D 】A、工程延误B、工程变更C、工程师发出错误指令D、合同未约定而发生的汇率变化5、在技术标编制过程中，为凸显技术先进性，盲目提出不适宜的施工方案，设备计划，会给以后具体实施带来困难。
这说明技术标的编制应满足【 D 】 P87A、针对性B、全面性C、先进性D、可行性6工程实施过程中，总会存在各种不确定因素，因而总存在风险。
其中由于工地领导班子及项目经理工作能力影响而产生的风险属于【 C 】 P212-213A、经济风险B、技术风险C、管理方面风险D、商务及公共关系风险7、国际工程中，BOT项目通常采用的合同条件是【 C 】 P168A、《通用合同条件》B、《永久设备与设计一建造合同条件》C、《EPC交钥匙工程合同条件》D、《简明合同格式》8、下列关于合同计价方式的说法中，错误的是【 D 】A、固定总价合同在某些特殊情况下，合同价格可进行调整B、在固定单价合同中，由于工程数量方面的变更而引起的预算价格的超出，将由建设单位承担C、在固定单价合同中，单位工程中的成本增加，将由承包商承担D、在成本加酬金合同中，成本提高的风险将由建设单位和承包商共同承担9、下列关于施工总承包管理的说法中，不正确的是【 D 】A、施工总承包管理模式下，招标工作可以在项目设计尚未完成时进行B、施工总承包管理合同中，一般只确定总承包管理费，而不需要确定建筑安装工程费C、发包人通过招标选择分包人，但要经过施工总承包管理人的认可D、分包人各种款项，只能由施工总承包管理人支付，不能由发包人直接支付10、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在规定的期限内仍未支付，则承包方可以主张【 D 】A、撤销合同，无须通知对方B、撤销合同，但应当通知对方C、解除合同，无须通知对方D、解除合同，但应当通知对方11、FIDIC合同中关于合同争端处理的步骤顺序，正确的是【 A 】P187A、工程师决定—争端裁定委员会裁定一友好解决—提请第三方仲裁B、友好解决一工程师决定—争端裁定委员会裁定—提请第三方仲裁C、工程师决定—友好解决一争端裁定委员会裁定—提请第三方仲裁D、争端裁定委员会裁定—友好解决一工程师决定—提请第三方仲裁12. 某项目物资采购合同，采购方向供货方交付定金2万元。
2021本科《工程招标与合同管理》试题
2021年4月高等教育自学考试《工程招标与合同管理》试题课程代码：06289一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)1．施工承包合同中的经济法律关系客体是指( C )A．业主 B．承包商C．合同标的 D．合同条款2．债务人以不转移对特定财产的占有的方式，将该财产作为债权担保的是( D )A．保 B．质押C．留置 D．抵押3．某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为12％，发包方己支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方的费用是( C )A．100万元 B．24万元C．12万元 D．依据发包方损失定4．建设工程招标标底的价格的组成应包括成本、利润和( D )A．现场管理费 B．工程建设费C．风险金 D．税金5．在国际招标程序中，议标作为一种常见的方式，其实质是一种( C )A．国际竞争性招标 B．国际有限招标C．非竞争性招标 D．两阶段招标6．某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( C ) A．不成 B．成立C．无效 D．可撤销7．根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于( B )A．2家 B．3家C．4家 D．7家8．工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是( A )A．设计方案的优劣 B．设计任务完成的进度C．设计取费的标准 D．设计单位的资历9．施工合同中索赔的性质属于( A )A．经济补偿 B．经济惩罚C．经济制裁 D．经济补偿和经济制裁10．建设工程纠纷解决的几种途径中，是依靠国家强制力来实现的是( C )A．和解 B．调解 C．诉讼 D．仲裁11．在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金退还应当在( C )A．发出中标通知书后 B．完成评标后C．提交履约担保后 D．合同履行完毕后12．下列各项中，属于监理合同中监理人享有的权利是( D )A．工程规模的决定权 B．总设计人的决定权C．总承包人的决定权 D．施工分包单位决定权13．选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位资格预审的方式是( A )A．公开招标 B．邀请招标C．议标 D．比价招标14．要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方应在( A )A．要约到达对方之前 B．对方承诺到达要约人之前C．对方发出承诺之前 D．对方承诺生效之后15．工程工期紧急，如桥梁被洪水冲垮，宜采用( D )A．总价可调合同 B．总价不可调合同C．单价合同 D．成本加酬金合同二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)16．根据《民法通则》规定，其调整对象是平等主体之间的财产关系和人身关系。
工程项目招标与合同管理自考试题(含答案)
工程项目招标与合同管理自考试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是工程项目招标的主要程序？A. 编制招标文件B. 发布招标公告C. 确定投标人资格D. 签订合同2. 在工程项目招标过程中，评标委员会对投标文件进行评审时，应当以哪项为依据？A. 招标文件B. 投标人资格C. 投标价格D. 工程项目实施方案3. 以下哪种合同类型通常用于工程项目？A. 固定总价合同B. 成本加成合同C. 固定单价合同D. 绩效合同4. 在工程项目合同履行过程中，若发生合同变更，应由哪方提出？A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 监理人5. 工程项目合同中，质量保证期自验收合格之日起计算，一般为（）。
A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年6. 工程项目合同履行过程中，若承包人违约，发包人可以采取的措施是？A. 要求承包人支付违约金B. 解除合同C. 要求承包人加倍赔偿损失D. 以上都可以7. 以下哪种情况不属于工程变更的原因？A. 设计变更B. 发包人要求提前竣工C. 工程量增减D. 不可抗力8. 工程项目合同中，进度付款的支付比例一般为（）。
A. 50%B. 60%C. 80%D. 100%9. 在工程项目合同中，工程师的主要职责是？A. 负责工程项目的施工组织与管理B. 负责工程项目的质量控制与安全监督C. 负责工程项目的进度协调与投资控制D. 负责工程项目的合同管理与信息沟通10. 以下哪种情况不属于工程索赔的范围？A. 工程变更B. 工程延期C. 工程质量问题D. 不可抗力二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 工程项目招标的主要程序包括（）。
A. 编制招标文件B. 发布招标公告C. 确定投标人资格D. 招标文件的澄清与修改E. 投标文件的递交与接收F. 开标、评标与中标G. 签订合同2. 工程项目合同中，以下哪些属于发包人的责任？A. 按时支付工程款项B. 负责工程项目的审批手续C. 提供施工场地与基础设施D. 负责工程项目的施工组织与管理E. 负责工程项目的质量控制与安全监督3. 工程项目合同履行过程中，以下哪些情况可能导致合同变更？A. 设计变更B. 发包人要求提前竣工C. 工程量增减D. 不可抗力E. 合同约定范围内的工程调整4. 工程项目索赔管理中，索赔的有效性应满足以下哪些条件？A. 索赔事件发生在合同有效期内B. 索赔事件的原因不属于承包人的责任C. 索赔请求符合合同约定D. 索赔证据真实、完整、有效E. 索赔事件对工程项目的进度、质量、安全等方面产生了实际影响三、案例分析题（共50分）背景资料：某工程项目采用公开招标方式选择承包商，招标文件中明确了工程项目的范围、质量要求、工期等内容。
项目招投标与合同管理A答案
项目招投标与合同管理A项目招投标与合同管理文档模板一、前言旨在规范项目招投标和合同管理的流程及相关事项，旨在确保项目的高质量完成和风险的最小化。
二、招投标流程1. 定义招标需求和项目目标在招投标流程开始前，需明确招标需求和项目目标，包括项目规模、工期、技术要求、质量标准和财务预算等。
2. 制定招标文件招标文件是引导供应商编制投标书的重要文件。
制定招标文件应慎重考虑，文件内容应包括但不限于以下内容：- 招标要求和标准- 细节和技术规范- 项目信息和报价要求- 投标须知和说明3. 招标公告招标公告是公开招标的重要步骤。
招标公告的发布可以通过报刊、电子媒体或公司内部系统等方式进行。
同时，招标公告需满足相关法律规定和公司政策要求。
4. 接受投标供应商在接到招标文件后可以确定是否有效，如果供应商愿意参与投标，需提交书面申请，及时开展相关准备工作。
5. 评审投标书评审投标书是选择合适供应商的最后环节。
管理团队应根据多个离散标准评估投标书，并采用量化模型对各投标者进行排名。
6. 签订合同当选供应商根据投标书和招标文件签订合同，并明确约定工作内容、项目价格、交货日期以及保修期等相关内容。
三、合同管理1. 合同管理流程按照签订的合同执行项目，并在项目完成后归档存储。
2. 合同条款及解释管理团队需仔细审查合同条款及紧急情况下的解释条款，以确保顺利完成项目。
3. 变更管理管理团队应及时办理合同变更手续，确保项目进展符合计划要求。
四、所涉及附件如下：1. 招标文件范本2. 投标须知及说明3. 合同范本五、所涉及的法律名词及注释：1. 公开招标：指招标人通过媒体等公开说明招标条件和要求，发出邀请报价或投标的活动。
2. 合同条款：指编写合同草案时约定的各种权利和义务、责任和责任限制等。
3. 合同变更手续：指合同生效后因客观原因导致的合同内容或条款改变需要办理的手续。
六、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法1. 招标过程中，可能会出现信息不对称情况，应加强与供应商的沟通与交流，确保各方信息对称。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目招投标与合同管理期末考试 A 卷道题,一、单项选取题(共 20 道题,每题 1 分,共 20 分1、在下列合同中，(合同是可变更、可撤销合同。
A 一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B 以合法活动掩盖非法目C 因重大误解而订立D 损害社会公共利益2、当工程内容明确、工期较短时,宜采用(A 总价可调合同B 总价不可调合同C 单价合同D 成本加酬金合同3、依照国内《施工合同文本》规定，对于详细工程某些特殊问题，可通过(约定承发包双方权利和义务。
A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 合同书4、普通以为,投标是一种(A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为5、法律规定合同诉讼有效期为 2 年。
若某合同诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止是由,该是由持续 5 个月,则该是由消除后,诉讼时效尚有( 。
A 9 个月B 6 个月C 4 个月D 2 个月6、工程建设施工招标,招标单位应在定标内(A 5B 7C 9D 157、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生(师发出索赔意向告知。
A 14B 10 天发出招标告知书。
天内,承包人应向工程C 28D 568、下列建设工程施工合同文献浮现矛盾时,应优先考虑执行是(A 工程量清单B 工程预算书C 工程变更合同书D 施工图纸9、对于执行政府定价或政府指引价合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标物价格发生变化时,则( 。
A 无论是价格上涨还是下降,都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降,都按新价格执行C 遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行D 遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行10、按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1总价合同(2单价合同 (3成本加酬金合同三种。
以承包商所承担风险从小到大顺序来排列,应该是( 。
A (1 (2(3 B (3 (2 (1 C (2 (3 (1 D (2 (1 (3 11、下列事项中,承包方规定费用索赔不成立是(A 建设单位未及时供应施工图纸B 施工单位施工机械损坏C 业主因素规定暂停所有项目施工D 因设计变更而导致工程内容增长12、在投标报价程序中,在调查研究,收集信息资料后,应当(A 对与否参加投标作出决定B 拟定投标方案C 办理资格审查D 进行投标计价13、唱标按送达投标书(A 先后 B 逆 C 任意 D 无有关规定顺序进行。
14、依照《中华人民共和国招标投标法》和国家计委关于规定,所有或某些使用国有资金投资或国家融资项目,其重要设备材料采购,单项合同估算价格在 (A B C D 万元人民币以上时,必要进行招标。
3000 1000 100 50 ,招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新15、投标人少于 (投标。
A 3 B 4 C 5 D 10 16、关于投标报价方略阐述对的有( 。
A 工期规定紧但支付条件抱负工程应较大幅度提高报价 B 施工条件好且工程量大工程可恰当提高报价 C 一种建设项目总报价拟定后,内部调节时,地基基本某些可恰当提高报价 D 当招标文献某些条款不公正时,可采用增长建议方案法报价17、关于评标,下列不对的说法是(A 评标委员会成员名单普通应于开标前拟定,且该名单在中标成果拟定前应当保密B 评标委员会必要由技术、经济方面专家构成,其人数为五人以上单数C 评标委员会成员应当是从事有关专业领域工作满 8 年并具备高档职称或者同等专业水平D 评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触18、某基本工程隐蔽前已经通过工程师验收合格，在主体构造施工时因墙体开裂，对基础重新检查发现某些部位存在施工质量问题，则对重新检查费用和工期解决表达对的是( 。
A 费用由工程师承担，工期由承包方承担B 费用由承包人承担，工期由发包方承担C 费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D 费用和工期均由承包方承担19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件,不属于其附件是(A 承包人分包工程一览表B 承包人承揽工程项目一览表C 发包人供应材料一览表D 工程质量保修书。
20、投标单位应按照招标单位提供工程量清单，逐个填写单价和合价。
在开标后发现分项投标单位没有填写单价或合价,则( 。
A 容许投标单位补充填写B 视为废标C 以为此项费用已涉及在其她项单价和合价中D 由招标人退回标书道题,二、多项选取题(共 10 道题,每题 2 分,共 20 分1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更程序和变更后合同价款确定,下列表述对的是(A 设计变更超过原设计原则时,应报发包人批准B 承包人在施工过程中更改施工组织设计,应经工程师批准C 变化关于工程施工时间和顺序属于设计变更D 变更关于工程质量原则和工期属于设计变更E 变更工程价款报告应由承包人提出2、评标过程中应当作为废标解决状况涉及(A 投标文献未按对投标文献规定予以密封B 拒不按规定对投标文献进行澄清、阐明或补正C 投标文献未能对招标文献提出所有实质性规定和条件做出响应D 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E 构成联合体投标,投标文献未附联合体各方投标合同 3、凡在国内使用国有资金项目,必要进行招标状况涉及(A 勘察、设计、监理等服务采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以上B 重要设备、材料采购等货品采购,单项合同估算价在 100 万元人民币以上C 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上D 项目总投资额在 1000 万元人民币以上E 项目总投资额在3000 万元人民币以上4、投标文献技术性评审涉及(A 实质上响应限度B 质量控制办法C 方案可行性评估和核心工序评估D 环境污染保护办法评估E 现场平面布置和进度筹划5、工程索赔根据有(A 工程检查报告B 工程进度筹划C 施工合同文本及附件D 施工允许证E 招标文献 6、《施工合同文本》由 (A 合同书 B 中标函构成。
C 通用条款 D 专用条款E 规划允许证7、招投标应遵循原则有(A 公开 B 公平 C 投标方资信好 D 公正 E 诚实信用8、依照国家计委关于工程建设项目招标范畴和规模原则所作出详细规定,关系到社会公共利益、公众安全公用事业项目范畴涉及(A 石油项目B 供电项目C 教诲项目D 商品住宅E 娱乐场合项目9、标底编制根据有( 。
A 招标文献拟定计价根据和计价办法B 经验数据资料C 工程量清单D 工程设计文件 E 施工组织设计和施工方案等10、建设工程招标方式可分为 (A 公开招标 B 邀请招标 C 议标 D 系统内招标 E 行业内招标三、简答题(共 4 道题,每题 5 分,共 20 分1、简述公开招标程序2、招标资格审查目是什么?有哪几种方式?3、简述投标活动普通程序4、工程质量保修书涉及哪些保修内容?保修期如何?四、案例题(共 1 道题,共 20 分1、【案情】某建设单位经有关主管部门批准,组织某建设项目全过程总承包{即 EPC 模式公开招标工作。
依照实际状况和建设单位规定,该工程工期定为两年,考虑到各种因素影响,决定该工程在基本方案拟定后即开始招标,拟定招标程序如下:(1成立该工程招标领导机构；(2委托招标代理机构代理招标；(3发出投标邀请书；(4对报名参加投标者进行资格预审,并将成果告知合格申请投标者；(5向所有获得投标资格投标者发售招标文献；(6召开投标预备会；(7招标文献澄清与修改；(8建立评标组织,制定标底和评标、定标办法；(9召开开标会议,审查投标书；(10组织评标；(11与合格投标者进行质疑澄清；(12决定中标单位；(13发出中标告知书；(14建设单位与中标单位订立承发包合同。
【问题】 (1指出上述招标程序中不当和不完善之处。
(2该工程共有 7 家投标人投标,在开标过程中,浮现如下状况:1 其中 1 家投标人投标书没有按照招标文献规定进行密封和加盖公司法人印章,经招标监督机构认定,该投标作无效投标解决;2 其中 1 家投标人提供公司法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定,该投标作无效投标解决；3 开标人发现剩余 5 家投标人中,有 1 家投标报价与标底价格相差较大,经现场商议,也作为无效投标解决。
指明以上解决与否对的,并阐明因素。
五、阐述题(共 1 道题,共 20 分试阐述发包人与承包人重要义务?答案某些一、单项选取题 1-5 CBBBC 6-10 BCCDB 11-12 BAACA 16-20 CDDAC二、多项选取题 1、CDE 2、CD 3、ABCE 6、ACD 7、ABDE 8、BCD 4、BCD 9、ACD 5、ABCE 10、ABC三、简答题 1、答:六个基本环节:建设项目报建;编制招标文献;投标人资格预审；发放投标文献;开标、评标与定标;订立合同2、答:审查重要审查投标人与否符合下列条件:具备独立订立合同权利；履行合同能力；没有处在被责令停业资格取消状态；三年内无骗取中标行为；法律法规其她行为，可以排除不符合条件投标人有资格预审和资格后审两种3、答:成立投标组织——投标初步决策——资格预审，购买标书——现场勘查，标前预备会——技术市场环境调查——编制施工组织设计——编制并审核施工图预算——投标最后决策——标书成稿——标书装订和封包——递交标书参加开标会议——接到中标告知书,订立合同4、答:保修内容:主体构造工程以设计文献规定该工程合理使用年限屋面防水,卫生间防水工程,墙面防渗漏 ,5 年电气管线,给排水管道设备安装装修工程，2 年供热供冷系统为 2 个采暖期四、案例题问题 1 第 (3 条发出招标邀请书不当，应为发布 (或刊登招标告示(或公示 (2 。
分第(4条将资格预审成果仅告知合格申请投标者不当,资格预审成果应通知到所有投标者。
分 (3 第 (6条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。
分 (3 第 (8条制定标底和评标定标办法不当,该工作不应安排在此处进行。
分 (3 问题 2 第 (1解决是对的,投标书必要密封和加盖公司法人印章；分 (3 第 (2解决是对的 ,公司法定代表人委托书必要是原件；分 (3 第 (3解决是不对的,投标报价与标底价格有较大差别不能作为鉴定与否为无效投标根据。
分 (3 五、阐述题参照答案:发包人义务:土地征用拆迁;市政水电气介入工地;开通施工道路;地质勘测；办理施工允许证及其她证件；拟定水准点和控制点；组织承包人和设计单位设计交底；协调地下管线和文物保护工作；发包人其她工作。
承包人义务:完毕施工图配套设计；提供进度表；向发包人提供办公场合；遵守环境安全卫生规定;对已完毕工程实行保护;对地下管线和文物保护,其她关于规定。