建设部建设工程设计合同(标准格式)

40.5
本合同签订后五日内
Biblioteka Baidu
第二次付费
15
40.5
提交方案设计图纸后五日 内
第三次付费
25
67.5
提交初步设计图纸后五日 内
第四次付费
35
94.5
提交施工图设计图纸后五 日内
第五次付费
10
27
竣工验收后五日内
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.实际设计费按实际建筑面积核定，多退少补。 3.本合同履行后，定金抵作设计费。
（盖章） 法定代表人:（签字） 委托代理人:（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：
表一
序号
分项目 名称
建设规模 设计阶段及内容 建筑 方 初步 施工
层数 面积 （m2） 案 设计 图
综合办公 楼 17/-1 46000 √ √ √
总投资 设计费单价 设计费 （元/平米） （万元）
2.3亿
60
270
说 明
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
（见表二）：
表二
序 资料及文件名称
号
份 提交日期
数
1
立项批文（复印件）
1 设计工作开始前
2
规划意见书（复印件）
1 设计工作开始前
3
用地红线图
设计工作开始前
4
现状地形图
设计工作开始前
5
钉桩成果（复印件）
设计工作开始前
6
设计任务书
设计工作开始前
7
项目周边市政条件
设计工作开始前
8
工程地质勘查报告
设计工作开始前
有关事宜
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
6.1.4 发包人负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批 工作，并负责将报批结果书面通知设计人。 6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、 计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料 及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发 生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
（见表三）：
表三
序 资料及文件名称
号
份数
提交日期
方案设计图纸文本
4 合同签订后30日
有关事宜
初步设计图纸
2 正式方案确认后30日
施工图设计图纸
8 初步设计确认后45日
第五条 本合同设计收费估算为 270万 元人民币。设计费支付进度
（见表四）：
表四
占总设计费
付费次序
付费额（万元）
%
备注
第一次付费
15
审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规 定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工 单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 第七条 违约责任 7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作 的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人 已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一 半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期 超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计 人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收 直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小 向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定。 7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文 件的交付时间，每延误一天，应减收该项目相应阶段应收设计费的千分之 二。 7.5 合同生效后，任一方无正当理由要求终止或解除合同，应适用定金罚则。 第八条 其他 8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均同意按照北京仲 裁委员会争议评审规则设立评审组，对合同有关的纠纷进行评审。任何一 方对于评审意见有异议，或者未能设立评审组，或者评审组未能出具评审 意见的，相关纠纷均提交北京仲裁委员会按照其调解规则进行调解。不愿
发包人委托设计人承担 邯郸市复兴区区直单位综合办公楼 工
程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察 设计管理条例》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 1.4 城市规划管理部门批准文件。
调解或者调解不成时，均提交北京仲裁委员会依据其现行规则进行仲裁。 8.8 本合同经双方签章后生效，本合同一式 8 份，发包人 5 份，设 计人 3 份。 8.9 双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对 本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达 成协议前，本合同继续有效。
由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设 计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计 人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按 实际返工工作量支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺，签订补充协 议。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作， 应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3 发包人必须按合同规定支付定金，支付定金后合同正式生效。
8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往 电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律 效力。
8.11其它约定事项：
发包人名称：
设计人名称：
（盖章） 法定代表人:（签字） 委托代理人:（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：
建设工程设计合同
(征求意见稿)
工 程 名 称: 邯郸市复兴区区直单位综合办公楼
工 程 地 点：
邯郸市复兴区
合 同 编 号：
(由设计人编填)
设计 证书 等级：
甲级
发 包 人： 邯郸市复兴区机关事务管理局
设 计 人： 北京市建筑设计研究院
签 订 日 期：
年月日
发包人（甲方）： 设计人（乙方）：
邯郸市复兴区机关事务管理局 北京市建筑设计研究院
第六条 双方责任
6.1 发包人责任： 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资 料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违 反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第 四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有 权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2 发包人因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计 人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新 明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
发包人应保证从设计人获取的各类设计资料或文件的各类设计资料或 文件的正确使用，将设计人交付的正式设计文件（包括设计变更文件）用 于该工程，其他过程资料或文件用于报审或工程准备等。 6.1.6 在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采 用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理 的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。 6.2 设计人责任： 6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进 行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，加盖设计 人“工程设计出图专用章”的设计文件才为设计人交付的正式设计文件， 设计人对其交付的正式设计文件负责。 6.2.2 负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期 间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结 构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收。 6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。 6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交 付资料及文件。 6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据