建筑材料买卖合同纠纷原告代理词
建设工程合同纠纷代理词
建设工程合同纠纷代理词尊敬的审判员：我作为原告方的代理律师，今天在这里代表我的委托人就本次建设工程合同纠纷案件发表意见。
本案的争议焦点主要围绕合同履行、违约责任以及损害赔偿等方面展开。
在此，我将依据事实和法律，逐一阐述我方的立场和请求。
关于合同履行问题。
根据双方签订的建设工程合同约定，被告方负有按时完成工程建设并确保工程质量的义务。
被告方未能在约定的工期内完成工程，且工程存在多处质量问题，这严重违反了合同条款。
我们提交的证据包括工程进度报告、质量检测报告以及双方的通信记录，足以证明被告方的违约行为。
就违约责任而言。
被告方的违约行为给原告方造成了严重的经济损失和信誉损害。
按照民法典的相关规定，被告方应当承担相应的违约责任。
我们的主张是基于实际损失计算得出的，包括但不限于延误工期造成的间接损失、工程质量问题导致的修复费用以及由此带来的利润损失等。
再次，关于损害赔偿。
我们要求被告方赔偿因违约行为给我方造成的一切损失，并对工程质量问题进行无偿修复至合格标准。
考虑到被告方的违约行为对原告方声誉的影响，我们还要求适当的精神损害赔偿。
我想强调的是，合同是市场经济中最基本的法律文书，它的严肃性和约束力不容侵犯。
任何一方的违约行为都应受到法律的制裁。
我们希望通过本次诉讼，能够维护合同的严肃性，保障当事人的合法权益，促进建筑市场的健康发展。
我方恳请法庭依法判决被告方承担违约责任，赔偿我方经济损失及精神损害，并承担本案的全部诉讼费用。
感谢审判员的耐心聆听，期待法庭的公正裁决。
此致敬礼！。
建设工程合同原告的代理词
建设工程合同原告的代理词尊敬的审判员：我是本案原告的法定代理人，代表原告在此陈述事实、提出证据，并依法主张权利。
本案涉及的是一宗建设工程合同纠纷，原告与被告之间就某建设工程项目签订了合同，但被告未能按照合同约定履行义务，导致原告遭受了重大损失。
我要明确指出，原告与被告签订的建设工程合同是在双方自愿、平等的基础上达成的，合同内容合法、有效，对双方均具有约束力。
根据合同条款，被告应保证工程质量，按期完成工程建设任务。
被告在施工过程中存在严重违约行为，具体表现在以下几个方面：一是工程延期。
根据合同规定，工程应在约定的时间内完成。
但事实上，被告未能在规定时间内完成工程，严重影响了原告的利益。
二是质量问题。
被告在施工中使用了不符合标准的材料，导致工程质量不达标，存在安全隐患。
三是售后服务缺失。
被告在工程交付后，对于出现的质量问题没有及时进行修复和维护，违反了合同约定。
针对上述问题，原告已多次与被告进行沟通，要求其按照合同约定履行义务，但被告一直推诿、拖延，未能给出满意的解决方案。
因此，原告不得不诉诸法律，请求法院判决被告承担相应的法律责任。
在此，我代表原告提出以下诉讼请求：1. 要求被告按照合同约定支付违约金及逾期利息；2. 要求被告赔偿因工程质量问题给原告造成的损失；3. 要求被告承担本案的全部诉讼费用。
为了证明被告的违约行为，原告将提交以下证据：1. 双方签订的建设工程合同原件及复印件；2. 工程延期的相关证明材料；3. 工程质量检测报告及相关专家意见；4. 原告与被告沟通的书面记录及其他相关证据。
原告认为被告的违约行为明显，依法应当承担相应的法律责任。
我们恳请法院能够公正审理本案，维护原告的合法权益。
我要强调的是，合同是市场经济的基石，是维护交易安全、保障当事人权益的重要法律手段。
每一方当事人都应当遵守合同精神，诚实信用，履行自己的义务。
只有这样，才能促进社会和谐与经济发展。
感谢审判员的耐心聆听和公正裁决。
建设工程合同纠纷的代理词
建设工程合同纠纷的代理词尊敬的法官、各位陪审员：今天，我代表原告方，就本案建设工程合同纠纷提出以下代理词。
一、案件事实概述本案涉及原告与被告签订的建设工程合同。
合同约定，原告负责被告的某商业建筑项目施工，被告按期支付工程款项。
然而，在施工过程中，被告未能按照合同约定履行付款义务，导致原告资金链断裂，工程进度严重受阻。
原告多次与被告协商，要求其履行合同义务，但被告均以各种理由推脱。
因此，原告不得不诉至法院，请求依法判决被告支付欠款及相应的违约金。
二、合同的法律效力根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，建设工程合同是双方当事人真实意思表示的结果，且不违反法律、行政法规的强制性规定，因此，该合同具有法律效力。
双方均应严格按照合同约定履行各自的义务。
三、被告的违约行为被告未按合同约定支付工程款项，其行为已构成违约。
根据合同法的规定，违约方应当承担违约责任，包括但不限于支付欠款、赔偿损失等。
原告在本案中所主张的欠款及违约金，均是基于合同约定及被告的违约行为而提出的合理请求。
四、原告的合理诉求原告在本案中所提出的诉求，包括但不限于要求被告支付欠款及违约金，均是基于合同约定及被告的违约行为。
原告在施工过程中，已经尽到了合理的注意义务，但由于被告的违约行为，导致原告遭受了经济损失。
因此，原告的诉求是合理且合法的。
五、被告的抗辩理由不成立被告在本案中提出的抗辩理由，包括但不限于工程质量问题、工期延误等，均缺乏事实和法律依据。
原告在施工过程中，严格按照合同约定及行业标准进行施工，不存在工程质量问题。
至于工期延误，也是由于被告未能及时支付工程款项所导致的。
因此，被告的抗辩理由不成立。
综上所述，原告请求法院依法判决被告支付欠款及违约金，以维护原告的合法权益。
我们相信，法院会根据事实和法律，作出公正的判决。
代理词完毕，谢谢。
买卖合同纠纷代理词6篇
买卖合同纠纷代理词6篇篇1尊敬的审判长、审判员：根据《中华人民共和国律师法》的规定，我接受本案原告（买方）的委托，担任其代理人，参与本次买卖合同纠纷的诉讼。
在庭审前，我深入研究了本案的相关事实和证据，对案件进行了全面的分析。
以下是我对本起买卖合同纠纷的代理词。
一、案件基本情况本案涉及原告（买方）与被告（卖方）之间的买卖合同纠纷。
原告按照合同约定支付了货款，但被告未能按照约定时间交付货物，导致原告遭受经济损失。
二、代理观点1. 合法有效的买卖合同关系：原告与被告之间的买卖合同关系合法有效，双方应当履行合同约定的义务。
2. 被告违约行为：被告未按约定时间交付货物，构成违约行为。
3. 原告经济损失：被告的违约行为导致原告无法正常使用货物，产生了实际经济损失。
4. 法律责任：被告应当承担违约责任，赔偿原告因此遭受的经济损失。
三、事实证据1. 买卖合同：原告与被告签订的买卖合同，明确了双方的权利义务、交货时间等。
2. 付款凭证：原告按照合同约定支付了货款的凭证。
3. 被告违约证据：相关证据证明被告未按约定时间交付货物。
4. 损失证据：原告因被告违约遭受的实际经济损失的证据。
四、法律分析1. 合同效力：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，原告与被告之间的买卖合同合法有效。
2. 违约责任：根据合同约定及相关法律规定，被告未按约定时间交付货物，构成违约行为，应当承担违约责任。
3. 损失赔偿：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，因被告违约导致原告遭受经济损失的，被告应当赔偿原告的损失。
五、请求1. 确认被告的违约行为；2. 判令被告赔偿原告因违约遭受的经济损失；3. 判令由被告承担本案的诉讼费用。
六、总结综上所述，我作为原告的代理人，认为本案事实清楚，证据确凿，被告的违约行为明显，应当承担相应的法律责任。
我请求法庭支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。
七、代理人声明作为原告的代理人，我将依法履行职责，遵守法庭纪律，确保代理活动合法、有效。
建设工程合同代理词原告
尊敬的法官：我代表原告xxx公司，在此就与被告xxx公司之间关于建设工程合同纠纷一案，发表代理意见。
首先，请允许我简要回顾本案的事实。
原告与被告于2010年签订了《建设工程合同》，约定原告承担被告所需的建设工程，工程价款为人民币1亿元。
合同签订后，原告严格按照约定进行施工，然而，由于被告的违约行为，导致工程进度受到影响，工程款也无法按时支付。
原告多次与被告协商无果，故诉至法院，请求判令被告支付工程款及逾期付款利息。
接下来，我将从以下几个方面发表代理意见：一、原告有权要求被告支付工程款及逾期付款利息根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人对标的物的交付和对价的支付约定期限的，按照约定的期限履行；没有约定期限的，可以随时履行。
一方当事人请求履行的，对方当事人应当在合理期限内履行。
”在本案中，原告与被告签订的《建设工程合同》中并未明确约定工程款的支付期限，但原告已按照约定完成了工程建设，故有权要求被告支付工程款。
同时，由于被告的违约行为导致工程款逾期支付，原告有权要求被告支付逾期付款利息。
二、被告的违约行为导致原告损失，应承担赔偿责任根据《中华人民共和国合同法》第114条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中，被告未能按照合同约定履行支付工程款的义务，已构成违约。
由于被告的违约行为，导致原告无法按期收到工程款，给原告造成了经济损失。
因此，被告应承担赔偿责任。
三、原告的诉讼请求合理，应予以支持原告在本案中提出的诉讼请求，是基于合同约定和法律规定，具有法律依据。
原告已按照合同约定完成了工程建设，有权要求被告支付工程款及逾期付款利息。
同时，原告的损失由于被告的违约行为造成，被告应承担相应的赔偿责任。
因此，原告的诉讼请求合理，应予以支持。
综上所述，原告xxx公司有权要求被告xxx公司支付工程款及逾期付款利息，并要求被告承担因违约行为造成的损失赔偿责任。
2024版买卖合同纠纷代理词
2024版买卖合同纠纷代理词
尊敬的仲裁员/法官：
我是本案原告/被告的代理人。
在此，我代表我的当事人，就2024版
买卖合同纠纷一案，提出以下代理词：
一、合同的成立与生效
本案中，买卖合同于2024年X月X日由双方当事人自愿签订，合同内
容明确，符合相关法律法规的规定，且双方当事人均已履行了合同约
定的义务，因此该合同依法成立并生效。
二、合同的履行情况
1. 原告已按照合同约定，于2024年X月X日向被告支付了合同总价
款的X%作为定金。
2. 被告应于2024年X月X日交付合同约定的货物，但被告未能如期
交付，构成违约。
三、违约责任
1. 根据合同第X条的规定，被告逾期交付货物，应向原告支付违约金，违约金的计算方式为：逾期天数×合同总价款的X%。
2. 被告的违约行为给原告造成了直接经济损失，包括但不限于仓储费用、运输费用、预期利润损失等。
四、争议解决
1. 双方当事人在合同中约定了争议解决方式为仲裁/诉讼。
2. 本案争议已提交至贵庭/仲裁委员会，请求依法裁决。
五、请求事项
1. 请求贵庭/仲裁委员会依法判决被告支付违约金。
2. 请求贵庭/仲裁委员会依法判决被告赔偿原告因违约造成的直接经济损失。
六、证据清单
1. 买卖合同原件及复印件。
2. 付款凭证。
3. 货物交付通知及逾期交付证明。
4. 经济损失计算明细及证明文件。
综上所述，请求贵庭/仲裁委员会依法支持原告的诉讼请求。
代理人：[代理人姓名]
[日期]。
买卖合同纠纷代理词原告范文
买卖合同纠纷代理词原告范文# 买卖合同纠纷代理词（原告方）尊敬的审判长、审判员：[律师事务所名称]接受本案原告[原告姓名]的委托，指派我担任其诉讼代理人参与本案的诉讼活动。
经过详细了解案件事实、审查相关证据，现发表如下代理意见：一、原被告之间的买卖合同关系依法成立且有效。
大家都知道啊，做买卖得讲个规矩。
在咱们这个案子里，原告和被告之间达成的买卖合同，那可是双方真实意思的表示。
就好比两个人商量好了，一个说我有东西要卖，另一个说行，我愿意买，这就达成了一个约定。
原告按照合同的要求，准备好了货物或者履行了自己该做的前期工作，就等着被告那边按照合同来办事呢。
这合同啊，没有违反任何法律法规的强制性规定，就像一条合法的道路，大家都得在这条路上走。
所以，这个买卖合同关系那是板上钉钉，合法有效，不容置疑。
二、被告存在明显的违约行为。
被告啊，在这个合同履行过程中，那可真是让人大跌眼镜。
按照合同约定，被告应该在某个时间点或者满足某些条件的时候，做某些事情，比如说付款啊、提货啊之类的。
可是呢，被告就像个调皮捣蛋的孩子，完全不把合同当回事。
就拿付款来说吧，合同里明明白白写着什么时候该付多少钱，这就像考试的答案一样清楚。
但是被告呢，到了该付款的时候，就开始找各种稀奇古怪的借口，什么资金紧张啦，财务人员生病啦，这些借口就像纸糊的一样，一捅就破。
再比如说提货的问题，如果被告不按照合同约定提货，这就打乱了原告的整个计划，就像一列火车，本来按照轨道正常行驶，突然被告把轨道给拆了一块，这火车能不出事吗？被告的这些行为，明显就是不遵守合同约定，这就是违约，简单明了，没什么好狡辩的。
三、被告的违约行为给原告造成了严重的损失。
被告违约可不是小事，就像一颗小石子扔进平静的湖水里，会激起很大的涟漪。
原告因为被告的违约，遭受了各种各样的损失。
比如说，原告为了准备这个合同的履行，可能投入了大量的资金去采购原材料或者组织生产。
就像农民伯伯为了种出好庄稼，提前买了种子、化肥，还花了很多时间和精力去耕种。
建设工程合同纠纷代理词
建设工程合同纠纷代理词
尊敬的法官、各位陪审员：
今天，我代表原告方就本案建设工程合同纠纷进行代理词陈述。
本案的核心争议在于建设工程合同的履行过程中，被告方未能按照合同约定履行其义务，导致原告方遭受了经济损失和工期延误。
首先，根据双方签订的建设工程合同，被告方有责任在约定的时间内完成工程的施工，并确保工程质量符合国家相关标准。
然而，被告方在施工过程中多次出现延误，且在部分关键施工环节上存在严重的质量问题，这直接导致了工程进度的严重滞后。
原告方在发现问题后，曾多次与被告方进行沟通，希望能够通过协商解决问题。
遗憾的是，被告方并未采取有效措施来纠正其违约行为，反而试图通过各种借口推卸责任。
根据《中华人民共和国合同法》第107条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
此外，原告方还提供了充分的证据来证明被告方的违约行为。
这些证据包括但不限于工程进度报告、质量检测报告、双方的往来函件以及第三方专家的评估报告。
这些证据共同构成了一个完整的证据链，充分证明了被告方的违约事实。
在经济损失方面，由于被告方的违约行为，原告方不得不额外投入资金来完成剩余的工程，并且由于工期的延误，原告方还遭受了预期利润的损失。
根据《中华人民共和国合同法》第113条的规定，违约方应当赔偿因违约给对方造成的损失。
综上所述，原告方请求法院依法判决被告方承担违约责任，并赔偿原告方因此遭受的经济损失。
我们相信，法院会根据事实和法律，作出公正的判决。
此致
敬礼
[原告方代理律师签名]
[日期]。
买卖合同纠纷原告代理词范文
买卖合同纠纷原告代理词范文买卖合同纠纷原告代理词范文原告：XXX公司被告：XXX公司根据《中华人民共和国合同法》相关规定，现我方作为原告代理，向人民法院提起买卖合同纠纷诉讼，现就本案事实、证据和法律适用等进行如下陈述：一、基本信息原告：XXX公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX电话：XXX委托代理人：XXX律师执业证号：XXX被告：XXX公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX电话：XXX委托代理人：XXX律师执业证号：XXX二、案件事实原告与被告于X年X月X日签订了一份买卖合同，合同规定原告向被告购买了XX产品，并且支付了合同约定的货款，被告应在X年X月X日前将商品交付原告，并对商品的质量和数量承担法律责任。
然而，被告多次推迟交货时间，原告为此承担了额外的成本，最终被告未按照合同约定完成交货。
原告要求被告赔偿由该违约造成的相关损失，但被告拒绝了原告的要求。
三、诉讼请求及理由1.要求被告向原告承担违约责任，赔偿由其违约行为造成的直接经济损失，共计XX元，其中包括XX元XX费用和XX元工程拨款。
2.依法承担本案的诉讼费用。
诉讼理由：1.被告未按照合同约定完成交货，且未按照合同规定承担相关违约责任，其行为已经构成合同违约。
2.本案中，原告为履行合同承担了其他成本，这些成本中包括合同约定的XX费用和工程拨款，被告应该对其损失承担法律责任。
四、证据1.合同原件及其复印件。
2.交往函件、电子邮件等相关证据材料。
3.合同约定的相关款项证明文件。
4.同行业市场经营处理情况证明文件。
五、法律适用1.依据《中华人民共和国合同法》第二百零四条规定，当事人之一未履行合同义务的，对以期待实现的利益为内容的损害赔偿，可按照实际情况，追加支付相应的利息、违约金等损失的民事责任。
2.依据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，原告的诉讼请求符合法律要求。
六、其他事项1.本案诉讼请求合法、合理。
合同纠纷代理词范文(合同纠纷代理词范文原告)
合同纠纷代理词范文（合同纠纷代理词范文原告）内容导航：买卖合同纠纷原告代理词范文1、买卖合同纠纷原告的代理词怎么写：本人依法接受本案原告人的委托，担任特别授权诉讼代理人，出庭参加诉讼活动。
通过庭前认真细致的调查了解以及今天的庭审，现就本案争议的事实，从以下几个方面谈谈我们的意见，供法庭参考。
2、法律分析：律师事务所接受原告的委托，指派我担任原告合诉讼代理人，经过庭审，发表代理意见如下。
说明意见。
说明事实。
说明判决事项。
4、代理人：年月日合同欠款纠纷代理词范文三尊敬的审判长、审判员：河北xx律师事务所接受xxxx有限公司的委托，指派我作为其与xxxx有限公司买卖合同纠纷一案的诉讼代理人。
5、尊敬的审判员： xx律师事务所接受本案原告委托，指派我作为原告代理人参加原告诉被告房屋租赁纠纷一案。
民事诉讼代理权限有哪些?被告可以一起与代理人一起...一般代理：在诉讼程序问题上的代理，如参加诉讼活动，调查，提供有关证据，参加法庭辩论和调解等。
律师代理权限是参加诉讼活动，不对当事人在案件中的实体权利作出明确的表态，因崦不需要委托人对代理律师特别授权。
民事诉讼代理的权限有哪些民事诉讼代理的权限有以下：（1）一般授权有调查收集、提供证据、申请回避、提出管辖权异议等；（2）特别授权有代理当事人承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉等。
(一)一般授权是指委托诉讼代理人完成一般的诉讼行为，这些行为一般不直接涉及委托人实体利益，如调查收集、提供证据，申请回避，提出管辖权异议等。
民事诉讼一般代理权限有权调查收集证据，可以查阅本案有关材料。
代理诉讼的律师和其他诉讼代理人有权调查收集证据，可以查阅本案有关材料。
查阅本案有关材料的范围和办法由最高人民法院规定。
商品房买卖合同纠纷代理词范本(2)1、原告所开发的商品房通知交房当时不具备交房条件，也没有再次通知被告交房，从商品房买卖合同约定的交房时间为2023年12月30日之前，至今逾期已达到210天，已远远超过商品房买卖合同约定的逾期超过90天交房，被告有权解除合同的规定。
买卖合同原告代理词
买卖合同原告代理词篇一：买卖合同纠纷代理词代理词尊敬的审判员：四川舟楫律师事务所所接受四川A建设工程有限公司（以下简称“A公司”）的委托，指派本律师为成都市金牛区B商贸部（以下简称“B商贸部”）诉A公司买卖合同纠纷一案A公司的代理人。
根据今天庭审的情况，结合国家现行法律法规规章的规定，发表代理意见如下，共法院裁判兼听参考：一、双方一致认可没有争议的事实：A公司因承建CC项目，于20年7月15日与B商贸部签订了《钢材购销合同》，其后，金奥商贸部从20年7月16日起至20年3月7日止分91批次给A公司供货的货物总价款为人民币30247625.54元（大写：叁仟零贰拾肆万柒仟陆佰贰拾伍元伍角肆分）；截至20年10月30日，B 商贸部给A公司开具收据25份共收取了A公司人民币22798840.92元（大写：贰仟贰佰柒拾玖万捌仟捌佰肆拾元零玖角贰分）。
二、双方争议的焦点：1）A公司至今尚欠B商贸部的货款本金额；2）A公司是否存在违约；3）如果A公司违约，违约金的计算标准及起算时间；4）B商贸部是否有给A公司提供发票的义务；5）B商贸部至今未给A公司提供发票的行为法院是否应依照刑诉法第108条的规定接受报案并依法移交税务局和公安经侦查处；6）B商贸部在进入辩论程序提出主张保全发生的担保费是属于诉讼费的范畴还是增加请求，程序是否合法；7）诉讼费的承担。
三、就A公司至今尚欠B商贸部的货款本金金额争议焦点，本代理人认为B 商贸部诉状所列主张货款本金1680万元缺乏依据，而应是人民币8270820.85元（大写：捌佰贰拾柒万零捌佰贰拾元捌角伍分）。
具体理由——鉴于双方所签《钢材购销合同》中就B商贸部垫款伍佰万元的给付、月结70支付的时间及伍佰万元以外月结70以后的30的余额结算支付时间等均未具体约定，根据国家法定的会计核算规则和会计期间的规定，应视为B商贸部垫款伍佰万元以外部分的月结的70在次月底前支付，垫款伍佰万元和垫款伍佰万元以外月结70以后的30余额，在所有供货结束后进行统一结算支付（见《钢材购销合同》第七条和《会计法》、《会计准则》、《会计制度》），双方间逐月供货及付款汇算情况如下：（一）20年1.7月B商贸部供货金额1799447.82元；2.8月B商贸部供货金额2634697.31元；3.9月B商贸部供货金额3570582.32元，结合7、8两月B商贸部供货情况，扣除垫款500万元，9月结算货款3004727.45元，按月结70计算，10月底前A公司应付B商贸部货款2103309.215元，A公司在10月26日支付1116522.75元，欠B商贸部应付款986786.46元，9月每吨综合单价4019.016元，欠款折合重量245.529吨；4.10月B商贸部供货金额1753888.91元，按月结70计算，11月底前A公司应付B商贸部货款1227722.237元，以前月度A公司欠应付款986786.46元，245.(。
买卖合同纠纷代理词3篇
买卖合同纠纷代理词3篇篇1尊敬的审判长、审判员：根据《中华人民共和国律师法》的规定，我接受原告（或被告）XXX 的委托，担任其代理人，参与本次买卖合同纠纷的诉讼。
在充分理解本案案情、查阅相关证据材料，并经过充分准备的基础上，现发表以下代理词：一、案件基本情况本案系买卖合同纠纷。
原告（或被告）与被告（或原告）签订了买卖合同，约定了商品（或服务）的数量、质量、价格、交付方式、付款方式等条款。
在合同履行过程中，双方产生了争议，原告（或被告）认为对方存在违约行为，遂提起诉讼。
二、原告主张的事实及法律依据原告认为被告存在以下违约行为：未按照合同约定时间交付货物、交付的货物存在质量问题等。
原告请求法院判令解除合同、返还货款、赔偿损失等。
在法律依据方面，本案涉及的主要法律有《中华人民共和国合同法》等。
根据合同法的规定，当事人应当诚实守信、履行自己的义务。
被告的违约行为已经严重侵害了原告的合法权益，原告有权要求被告承担相应的法律责任。
三、被告的违约行为分析根据原告提供的证据材料，被告确实存在违约行为。
被告未按照合同约定时间交付货物，已经构成违约；同时，被告交付的货物存在质量问题，也违反了合同约定。
这些违约行为已经严重影响了原告的正常经营和生产，并给原告造成了经济损失。
四、原告的证据分析原告提供的证据材料包括合同、交货单、质量检验报告、通讯记录等。
这些证据材料均能够证明被告存在违约行为，且被告的违约行为与原告的损失之间存在直接的因果关系。
五、代理意见基于以上分析，我代表原告提出以下代理意见：1. 被告存在违约行为，已经严重侵害了原告的合法权益；2. 原告提供的证据材料充分，能够证明被告的违约行为及与原告损失之间的因果关系；3. 法院应当判令被告承担相应的法律责任，解除合同、返还货款、赔偿损失等。
六、法律建议为了避免类似纠纷的发生，我建议在合同签订前，双方应当充分了解对方的资信状况、经营能力等情况；在合同履行过程中，双方应当严格遵守合同约定，诚信履行自己的义务。
买卖合同纠纷代理词原告范文
买卖合同纠纷代理词原告范文审判长、审判员：本人依法接受本案原告XXX的委托，担任其特别授权诉讼代理人，出庭参加诉讼活动。
通过庭前认真细致的调查了解以及今天的庭审，现就本案争议的事实，从以下几个方面谈谈我的代理意见，供法庭参考。
一、案件基本情况本案系原告XXX与被告XXX之间因买卖合同纠纷而引发的诉讼。
双方于XXXX年XX月XX日签订了一份买卖合同，约定被告向原告购买XX商品，合同金额为XXXX元。
然而，在合同约定的交付日期到期后，被告却未支付合同款项，致使合同不能履行。
原告多次催告被告支付合同款项，但一直未果。
基于上述事实，原告认为被告存在违约行为，故提起诉讼请求。
二、原告的诉讼请求1.判令被告按照买卖合同的约定履行其义务，即支付合同金额XXXX 元。
2.判令被告支付原告因违约行为造成的损失，包括但不限于利息损失、诉讼费用等。
三、事实与法律依据1.事实依据根据原告提供的买卖合同原件及复印件、催告函原件及复印件以及银行流水证明等证据，可以充分证明被告未按照合同约定支付合同款项，存在明显的违约行为。
2.法律依据根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，买卖合同是具有法律效力的合同，双方当事人应当严格按照合同约定履行各自的义务。
在本案中，被告未按照合同约定支付合同款项，已经构成违约，应当承担相应的违约责任。
同时，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
四、代理意见1.被告应当履行买卖合同的约定，支付合同金额XXXX元。
被告未按照合同约定支付合同款项，已经构成违约，应当立即履行其合同义务，支付合同金额XXXX元。
2.被告应当赔偿原告因违约行为造成的损失。
被告的违约行为不仅导致原告无法按时收到合同款项，还造成了原告的利息损失、诉讼费用等经济损失。
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，被告应当承担赔偿责任，赔偿原告因此次违约行为造成的损失。
建筑材料买卖合同纠纷原告代理词
建筑材料买卖合同纠纷原告代理词尊敬的法官：我代理的原告，在此提交本诉讼材料，旨在解决与被告之间的建筑材料买卖合同纠纷，请求法庭公正、公平地审理此案。
一、案件背景我代理的原告与被告之间存在建筑材料买卖合同纠纷。
根据双方签订的合同，原告按照约定向被告购买建筑材料，并支付了相应的购买款项。
然而，被告未能履行合同义务，未按约定交付建筑材料，导致原告遭受经济损失。
二、被告违约行为根据事实和证据，被告存在以下违约行为：1. 不履行合同义务：根据合同约定，被告应按照合同期限和条件提供合格的建筑材料，但被告未按时交付合格的建筑材料。
2. 提供次品建筑材料：被告提供给原告的部分建筑材料不符合合同约定的质量标准，存在明显的次品、低质次料。
3. 不合理拖延交付时间：被告多次拖延交付建筑材料的时间，严重影响了原告楼盘的施工进度，给原告造成了重大损失。
以上行为违反了建筑材料买卖合同的约定，损害了原告的合法权益。
三、法律依据本案纠纷应适用《中华人民共和国合同法》第一百四十一条第一款，即合同一方违约，给对方造成损失的，应当赔偿损失。
四、请求基于上述事实和法律依据，我代理的原告请求法庭判决：1. 被告按照合同约定的数量和质量，履行交付建筑材料的义务。
2. 被告赔偿原告因被告违约行为所造成的经济损失，并支付逾期未交付建筑材料的违约金。
3. 被告承担本案的全部诉讼费用。
五、证据清单1. 原告与被告签订的建筑材料买卖合同及补充协议。
2. 原告付款凭证。
3. 鉴定机构出具的建筑材料质量鉴定报告。
4. 建筑工程进度记录。
5. 证人陈述。
六、代理申明谨代理原告，我保证提交的材料真实、合法，并恳请法庭公正、公正地审理本案，保护原告合法权益。
七、陈述结束在本案中，被告的违约行为严重违反了合同约定，给原告造成了实际损失。
我代理的原告诚信履行了合同义务，现在诉诸法律是为了维护自身合法权益。
希望法庭能根据事实和法律规定，对被告做出公正的判决，保护原告的合法权益。
建筑工程合同纠纷代理词
建筑工程合同纠纷代理词尊敬的法院：
本案是一起建筑工程合同纠纷案件，我作为原告的代理律师，现就本案的诉讼请求及相关事项向法院提交如下意见：
一、双方基本信息
1、原告：（填写原告的名称、住所、联系电话等基本信息）
2、被告：（填写被告的名称、住所、联系电话等基本信息）
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任
1、原告身份：（填写原告在本案中的身份）
2、被告身份：（填写被告在本案中的身份）
3、双方权利：（详细描述双方在本案中享有的权利）
4、双方义务：（详细描述双方在本案中应当履行的义务）
5、履行方式：（详细描述双方在本案中应当采取的履行方式）
6、期限：（详细描述本案中各项事项的期限）
7、违约责任：（详细描述当一方违约时，另一方应当享有的违约责任）
三、需遵守中国的相关法律法规
1、在本案中，双方应当遵守相关的中国建筑工程合同相关法律法规。
2、任何条款或内容都应当符合中国的相关法律法规。
四、明确各方的权力和义务
1、双方应当明确各自的权力和义务，不得违反法律规定。
2、双方应当以合法合规的方式行使各自的权力。
3、双方应当履行本协议所约定的一切义务。
五、明确法律效力和可执行性
1、本协议是一份法律文件，具有法律效力。
2、当一方违反合同约定时，另一方可依法申请法院强制执行。
以上意见仅供参考，请法院依法裁决。
特此申请。
代理律师：（签名）
（律师姓名、执业证号、联系方式等信息）
日期：（年月日）。
建筑材料买卖合同纠纷原告代理词
竭诚为您提供优质文档/双击可除建筑材料买卖合同纠纷原告代理词篇一：买卖合同纠纷代理词代理词尊敬的审判员：根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关之规定，安徽至达律师事务所接受本案原告的委托，担任其与吴勇买卖合同纠纷案的一审诉讼代理人，今天依法出庭，履行代理人职责。
根据相关法律法规的规定及本案庭审调查已查明的基本事实，本代理人发表如下代理意见，供法庭参考：一、本案事实清楚、证据充分，原、被告双方之间具有合法的买卖合同关系。
被告自20XX年7月18日至9月16九次从原告处购买电力护套管，每次原告将货物送至被告指定的地点，被告验收合格并在销售单上签字确认。
销售单明确记载了买卖双方、日期、商品名称、数量、价款等事项，经过被告签字确认后，是合法有效的，且原告提供的被告电话录音也证实了原、被告双方的买卖合同关系及被告尚欠货款131376元的事实。
二、被告主张原告货物存在质量问题的抗辩理由不能成立。
1、原告提供的货物完全合格，双方口头约定当场验货，被告在接受时已经检验完毕并签字确认。
根据该货物的性质及交易习惯，产品的规格及厚度是能够及时检验的，也不存在隐藏的瑕疵。
根据《合同法》第一百五十七条“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。
没有约定检验期间的，应当及时检验。
”及《买卖合同司法解释》第十五条“当事人对标的物的检验期间未作约定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数量、型号、规格的，人民法院应当根据合同法第一百五十七条的规定，认定买受人已对数量和外观瑕疵进行了检验，但有相反证据足以推翻的除外。
”之规定，被告已经对货物检验完毕。
2、原告截至至20XX年2月26日之前未收到被告关于货物质量问题的任何通知。
自20XX年9月16日之后原告多次向被告催要货款，被告一直拖欠但并没有以质量为由进行抗辩，从电话录音中可以证实。
现被告以此为借口并提供了一系列证据来加以佐证，既不符合法律规定也不符合事实，首先被告提供的证据有伪造之嫌，达不到证明目的；其次海欣机械发出的函为20XX年4月16日，一般该货物的使用是及时掩埋，为何会堆积暴晒达半年之久，我相信假如属实市政早就会将货物拖走，因此不符合事实常理。
建筑工程合同纠纷代理词怎么写
建筑工程合同纠纷代理词怎么写建筑工程合同纠纷代理词一、前言由于建筑工程合同纠纷一般牵涉面广, 有很多的法律问题需要解决, 因此, 为了能够保护客户的合法权益, 本文就建筑工程合同纠纷代理词的写作进行了详细的讲解, 希望能够给读者带来一定的价值。
二、基本情况建筑工程合同纠纷代理严格依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》等法律法规办理。
三、代理词一尊敬的仲裁员/法院评估员，我公司是建筑工程领域的有经验的代理律师，本次代理建设工程纠纷案是由于双方出现了一些分歧和抵触，涉及的问题比较复杂，经过我们的多次沟通和协商，还是没有达成一致的意见，因此我们申请进行仲裁/司法评估。
我们真诚地希望您能够公正、全面、客观地审理此案，保护我们的合法权益。
针对本案，我们具体的诉讼请求如下：1、要求对方按照合同约定给予全部工程款支付；2、要求对方按照合同约定及时进行工程交付；3、对方违反合同约定违规拖延施工，导致我们产生了很大的经济损失，要求其承担相应的赔偿责任；4、有证据证明，对方在施工过程中存在严重的质量问题，要求其承担相应的赔偿责任。
我们已经准备好了详尽的证据和相关资料，恳请仲裁员/法院评估员对我们的请求进行调查和审理，您的判决将是我们公正合法权益得以实现的关键。
谢谢！四、代理词二尊敬的仲裁委员/法院评估员，我公司作为建筑工程领域的代理律师，代理的此案涉及合同纠纷的具体情况如下：……本案中我们均已提供了充分的证据，证明了对方存在明显的违约行为，包括不及时交付工程、工程质量远远未达到合同约定的标准等行为，对我方造成了极大的经济损失和信誉损害。
因此，我们诉请仲裁委员/法院评估员判定对方违约，赔偿我方全部损失，还要求对方承担全部的诉讼费用。
我们会全力配合您的调查和审理工作，并在合法、公正、公平、透明的原则下，维护我们的合法权益。
感谢！五、附件本文档所涉及附件如下：1、建筑工程合同2、双方往来邮件3、施工进度表4、验收记录等。
工程买卖合同纠纷代理词
工程买卖合同纠纷代理词尊敬的审判员：我作为原告（或被告）的代理律师，今天在此代表我的当事人参与本次庭审。
本案是一起关于工程买卖合同的纠纷，争议焦点主要集中在合同的履行情况、工程质量以及付款条件等方面。
在此，我将依据事实和法律，为我方当事人的合法权益进行辩护。
关于合同履行的问题。
根据双方签订的工程买卖合同，甲方（卖方）应按照约定的时间、规格和技术要求提供相应的工程服务，而乙方（买方）则应按时支付相应的工程款项。
在实际履行过程中，甲方未能按照合同约定完成工程项目的关键部分，导致整个工程进度严重滞后。
这不仅影响了乙方的正常运营计划，也给乙方带来了额外的经济损失。
因此，我们要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
关于工程质量的问题。
在工程交付使用后，我们发现多项工程质量问题，包括但不限于材料不符合合同约定的标准、施工工艺粗糙等。
这些问题严重影响了工程的安全性能和使用功能。
尽管我们多次向甲方反映并要求整改，但甲方未能在合理期限内采取有效措施。
因此，我们请求法院判令甲方按照合同约定重新修复或更换不合格的工程部分，并承担由此产生的一切费用。
再次，关于付款条件的问题。
根据合同约定，乙方的付款应与甲方的工程进度相匹配。
但是，由于甲方未能提供符合要求的工程进度报告，导致乙方无法准确判断付款时机。
在这种情况下，乙方有权暂缓支付相应款项，直至甲方提供合理的证明。
因此，我们主张甲方无权要求乙方支付未到期的款项。
我们希望通过本次庭审，能够公正地解决双方的争议。
我们相信，法律的公正与公平将是我们最终解决问题的基石。
我们请求法院依法审理本案，并作出公正的判决，以维护法律的尊严和我方当事人的合法权益。
在此，我谨代表我的当事人表达我们对法庭工作人员的敬意，并期待着法庭能够给予我们一个公正的裁决。
感谢审判员的耐心聆听和审理。
建筑工程合同纠纷案代理词
建筑工程合同纠纷案代理词尊敬的法官、陪审团成员及在座的各位：我是本案的原告代理人，今天非常荣幸能够站在这里，代表我的当事人就建筑工程合同纠纷一案发表代理词。
在此，我将对案件的事实、证据和法律适用进行详细的阐述，以期为您呈现一个清晰、客观的案件全貌。
我想简要回顾一下本案的背景。
本案涉及一份建筑工程合同，原告与被告于某年某月签订了该合同，约定由原告负责承建一座商业综合体项目。
在施工过程中，双方出现了分歧，导致工程进度严重滞后。
原告认为被告未按照合同约定履行义务，要求解除合同并索赔损失；而被告则认为原告施工质量不合格，拒绝支付工程款。
因此，双方最终走上了诉讼的道路。
我将重点分析本案的事实和证据。
根据我们的调查和收集的证据，原告在签订建筑合同后，积极组织施工队伍，按照合同约定的时间和质量标准进行施工。
在施工过程中，被告多次变更设计方案，导致工程量增加、工期延长。
被告还未能按时支付工程款，给原告造成了严重的经济损失。
为了证明这些事实，我们提交了一系列证据，包括合同文本、施工日志、设计变更通知、付款凭证等。
这些证据充分证明了原告已经履行了合同约定的义务，而被告却未能履行其应尽的义务。
在此基础上，我们请求法院依法判决解除合同，并判令被告赔偿原告的损失。
具体而言，我们要求被告支付以下几项费用：1. 已完工部分的工程款；2. 因设计变更导致的额外工程款；3. 逾期支付工程款的利息损失；4. 原告为维护自身权益而产生的律师费、诉讼费等合理费用。
我们相信，这些要求是合理且合法的，符合《中华人民共和国民法典》的相关规定。
我想强调的是，建筑工程合同纠纷案涉及到复杂的技术问题和法律责任问题，需要专业律师的协助才能更好地维护当事人的合法权益。
作为原告的代理人，我将竭尽全力为我方争取公平正义的结果。
同时，我也希望被告能够认识到自己的过错，承担起应有的责任，共同维护建筑市场的秩序和稳定。
最新建筑合同纠纷代理词(胜诉)
最新建筑合同纠纷代理词(胜诉)最新建筑合同纠纷代理词（胜诉）背景介绍：本案涉及一起建筑合同纠纷，由我作为当事人的代理律师出庭辩护。
经过全面的调查和证据收集，我将详细介绍我们的辩护理由和重要的胜诉要点。
辩护理由：1. 合同履行：我们强调合同双方应当按照约定履行各自的义务。
根据合同文本及其补充协议，我们提出对方未按照约定时间和质量完成工程，严重违反合同约定，应承担相应违约责任。
2. 质量问题：我们提供了大量的证据，证明对方所提供的工程质量不符合合同约定的标准。
我们的专业鉴定人员对工程进行了详细的检查，发现多处严重质量问题，这进一步证明了我们的主张。
3. 经济损失：我们详细列举了我们因对方违约导致的经济损失，包括人工费用、材料费用等。
我们通过财务数据和其他证据证明，这些经济损失是由于对方的不履行合同责任引起的。
重要胜诉要点：1. 证据确凿：我们收集的证据充分且确凿，包括合同文件、补充协议、工程验收报告、质量检验报告等。
这些证据为我们的主张提供了坚实的支持，使法庭能够理解并接受我们的观点。
2. 专家鉴定：我们委托专业的鉴定人员对工程进行了细致的检查和评估。
他们的专业意见有助于法庭了解工程质量问题的严重性，并强化了我们的主张。
3. 法律依据：我们基于相关法律法规，引用适用的法律条款，并结合案件事实，论证了我们的主张的合法性和合理性。
总结陈述：通过充分准备和有效的辩护策略，我们成功地胜诉并为当事人赢得了应有的赔偿。
本案充分展示了我们在建筑合同纠纷代理方面的专业能力和经验。
以上，为最新建筑合同纠纷代理词（胜诉）的主要内容概要。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建筑材料买卖合同纠纷原告代理词甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________建筑材料买卖合同纠纷原告代理词篇一：买卖合同纠纷代理词代理词尊敬的审判员：根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关之规定，安徽至达律师事务所接受本案原告的委托，担任其与吴勇买卖合同纠纷案的一审诉讼代理人，今天依法出庭，履行代理人职责。
根据相关法律法规的规定及本案庭审调查已查明的基本事实，本代理人发表如下代理意见，供法庭参考：一、本案事实清楚、证据充分，原、被告双方之间具有合法的买卖合同关系。
被告自20XX年7月18日至9月16九次从原告处购买电力护套管，每次原告将货物送至被告指定的地点，被告验收合格并在销售单上签字确认。
销售单明确记载了买卖双方、日期、商品名称、数虽、价款等事项，经过被告签字确认后，是合法有效的，且原告提供的被告电话录音也证实了原、被告双方的买卖合同关系及被告尚欠货款131376元的事实二、被告主张原告货物存在质Hl可题的抗辩理由不能成立。
1、原告提供的货物完全合格，双方口头约定当场验货，被告在接受时已经检验完毕并签字确认。
根据该货物的性质及交易习惯，产品的规格及厚度是能够及时检验的，也不存在隐藏的瑕疵。
根据《合同法》第一百五十七条“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。
没有约定检验期间的，应当及时检验。
”及《买卖合同司法解释》第十五条“当事人对标的物的检验期间未作约定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数虽、型号、规格的，人民法院应当根据合同法第一百五十七条的规定，认定买受人已对数虽和外观瑕疵进行了检验，但有相反证据足以推翻的除外。
”之规定，被告已经对货物检验完毕。
2、原告截至至20XX年2月26日之前未收到被告关于货物质虽问题的任何通知。
自20XX年9月16日之后原告多次向被告催要货款，被告一直拖欠但并没有以质虽为由进行抗辩，从电话录首中可以证实。
现被告以此为借口并提供了一系列证据来加以佐证，既不符合法律规定也不符合事实，首先被告提供的证据有伪造之嫌，达不到证明目的；其次海欣机械发出的函为20XX年4月16日，一般该货物的使用是及时掩埋，为何会堆积暴晒达半年之久，我相信假如属实市政早就会将货物拖走，因此不符合事实常理。
3、被告关于付款的交易习惯及海欣公司所称的工程未经过验收之观点完全不符合事实。
首先原告与被告之间是买卖合同关系并非工程施工合同关系，且双方也没有关于等工程验收之后再付款的约定；被告及海欣公司都未提供证据证明该工程未验收合格，且也无法证明该工程所使用的电力护套管全部由原告提供。
其次，被告在回答法庭提问时关于和海欣公司签订合同及原告买卖货物的时间上自相矛盾，由此可见，其与海欣公司签订的合同完全是伪造的，且新站区桥鑫建材销售部已经工商机关确认在20XX年11月11日被注销，合同主体也是无效的，被告声称依然在纳税，至今未提供证据且不能推翻工商机关的证明。
因此，被告与海欣公司的合同及海欣公司出具的函应当认定为伪造，海欣公司与被告之间有利害关系，其证人证言依法应不予采信。
三、假如原告的货物真有质虽问题，但经过合理的催告期之后，应当认定质H合格。
根据《合同法》第一百五十八条“当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数H或者质H不符合约定的情形通知出卖人。
买受人怠于通知的，视为标的物的数虽或者质虽符合约定。
当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数虽或者质虽不符合约定的合理期间内通知出卖人。
买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数n或者质n符合约定，但对标的物有质n保证期的，适用质虽保证期，不适用该两年的规定。
”之规定，被告未在合理期限内通知原告，虽然《合同法》及《买卖合同司法解释》对合理期限未作具体规定，但《买卖合同司法解释》第十七条对合理期限做了综合判断及一九八四年一月二十三日国务院发布《工矿产品购销合同条例》第十五条第一款“需方在向供方提出书面异议时，按以下规定办理：一、产品的外观和品种、型号、规格、花色不符合同规定，属供方送货或代运的，需方应在货到后十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）提出书面异议；需方自提的，应在提货时或者双方商定的期限内提出异议。
”，即使是海欣机械在20XX年4 月16日发出函之后，原告也未收到被告的通知，因此应当视为原告提供的货物质虽符合约定。
四、根据双方口头约定和《合同法》第六十二条“当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六^一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行”的规定，被告应在20XX年9月16支付全部货款，但直至20XX年10月才支付3万元，剩余款项至今未付，根据《合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬及《买卖合同司法解释》第二十四条第第三款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
”之规定，被告拖延付款的行为构成违约，应当立即支付剩余货款131376元并赔偿利息损失10391.29元.综上，被告违约事实清楚，依法应当履行付款义务并承担违约责任，请法庭支持原告的诉讼请求。
此致合肥市瑶海区人民法院代理人：篇二：代理词（买卖合同纠纷案）代理词尊敬的审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关之规定，本人接受本案原告的委托，担任其与李强买卖合同纠纷案的一审诉讼代理人，今天依法出庭，履行代理人职责。
根据相关法律法规的规定及本案庭审调查已查明的基本事实，本代理人发表如下代理意见，供法庭参考：代理人认为，从本案的客观事实、交易习惯及相关交易往来的结算付款凭证等证据，按照生活经验法则、公序良俗原则及公平正义之法理，均可毫无疑问地作出这样一个判断：原告与被告之间的买卖合同关系成立系合法有效，且原告已经履行供货义务，应当受到法律保护，被告应当依法承担货款的全部给付义务。
理由如下：1、原告与被告于20XX年05月13日签署〈〈小河百家乐超市对账单》（以下简称“对账单”），凭证由原告职员田邛与被告共同签署，确定原告为供货方，被告为购买方，且被告欠原告货款伍蔑参仟零陆圆玖角（¥53, 006.90元）。
2、原告已于20XX年09月17日收到被告通过中国建设银行自助机支付的货款人民币贰仟元整（¥ 2000.00元），还欠原告货款伍蔑壹仟零陆圆玖角（¥51, 006.90元）。
1/2上述事实充分证明：1、虽然原告与被告之间只是口头约定，没有签订书面买卖合同，但被告直接向原告采购货物且原告提供的货物也是运送至被告经营场地，这一于世昭然的事实是无可争辩的；同时，被告通过自己的实际付款行为确认了这一买卖合同关系的存在，履行了作为买卖合同相对方买方的货款给付义务。
2、本案中，原告提供的货物完全合格，双方口头约定当场验货，被告在接受时已经检验完毕并签字确认。
根据该货物的性质及交易习惯，产品的数、虽、质是能够及时检验的，也不存在隐藏的瑕疵。
根据《中华人民共和国合同法》第一百五十七条“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。
没有约定检验期间的，应当及时检验。
”及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条“当事人对标的物的检验期间未作约定，买受人签收（：建筑材料买卖合同纠纷原告代理词）的送货单、确认单等载明标的物数H、型号、规格的，人民法院应当根据合同法第一百五十七条的规定，认定买受人已对数虽和外观瑕疵进行了检验，但有相反证据足以推翻的除外”之规定，被告已经对货物检验完毕，且已经签收确认。
综上，恳请法庭予以充分考虑并采纳，为作为省属重点招商引资企业的合法权益保驾护航。
谢谢!代理人：王佐朝20XX年11月19日2/2篇三：买卖合同纠纷代理词买卖合同纠纷代理词尊敬的审判员：四川易通律师事务所受本案原告成都道道电气有限公司（以下简称：道道公司）的委托，指派我作为其代理人，参与本案诉讼。
结合庭审情况，依据事实与法律，针对本案的争议焦点，现发表如下代理意见，谨供法院参考。
第一部分：本诉部分一、被告应当立即向原告支付拖欠的货款100000元。
1、我公司销售的变压器是严格按照我公司发送给被告方的图纸进行生产的，被告方在收到我方发送的图纸后并未提出任何异议。
被告于20XX年10月22日发来的“溪洛渡电站图纸”，原告于20XX年10月25日，对该图纸进行了报价，并将报价发送至原告指定邮箱地址：hnyyb20XX@,报价金额为594912.55元，但双方就此并未达成一致，因此，该份“溪洛渡电站图纸”不可能作为生产图纸。
随后，双方经过多次电话协商，原告按照被告要求降低配置并修改了设计图纸。
20XX年11月24日，原告签订书面《产品订货合同》，对两台变压器的型号、价款、付款方式及期限均进行明确约定，我方严格按照与对方商议确定的图纸进行了生产（20XX年11月28日17点06分，我公司将修改后的图纸通过我方郑继承的QQ 416088825 （网名：晨曦）发送给了反诉方法人杨永彬的QQ 582186659（网名：天孤），并要求对方收到后盖章确认，以便我方组织生产，但被告法人杨永彬称双方老总已经说好了就行了，无须再次确认）。
2、付款条件早已成就，被告一再借故拖延不合法。
变压器经被告自提，送到大岗山工地，原告派郑继承现场进行技术指导，并经开箱检验，几方对原告生产的变压器各参数与生产图纸（即：20XX年11月28日17点06分郑继承通过QQ发给被告的图纸和变压器随包装自带图纸）完全吻合无异议，即说明原告生产的变压器自身不存在任何质虽问题，只是无法完全匹配大岗山项目部现场提供的设计图纸和不能满足工地现场施工要求，这一点是原告在生产前无从得知的。
原告认为，原告生产的变压器已经完全符合与被告签订的《产品订货合同》的约定，且经几方开箱核对无异议，也就是说被告支付剩余货款的条件已经成就，按照合同约定应当向原告支付18.5万元，然而被告却只支付了其中的10万元，对于余款借故拒不支付。
被告拒不支付余款的行为已经表明其是实际违约，按照合同法107条的规定，应当承担相应的法律责任。
3、原告早在20XX年2月24日就已经按照被告及大岗山项目部的要求为其开具了58万元的发票，由于被告一直拖延付款，因此原告才未将发票交付给被告。