建设法规作业答案

合集下载

《建设法规》作业题答案

《建设法规》作业题答案

《建设法规》作业题答案一、选择题1. ( B )是工程建设活动的起点,也是工程建设得以进行的必备条件A、项目建议书B、投资意向C、可行性研究D、审批立项2. 项目建议书是投资机会分析结果文字化后的( A ),以方便投资决策者分析、抉择A、书面文件B、正式文件C、法律文件D、合同文件3. 工程建设用地都必须通过国家对土地使用权的( D )而取得A、出让B、划拨C、买卖D、出让或划拨4. 凡未( B )的工程项目,不得办理招标手续和发放施工许可证,设计、施工单位不得承接该项目的设计、施工任务A、审批B、报建C、立项D、规划5. 工程设计必须进行( C ),取得足够的地质、水文的基础资料之后才能进行A、工程报建B、工程规划C、工程勘察D、工程施工6. 未取得( B )的建设单位不得擅自组织施工A、规划许可证B、施工许可证C、建设用地规划许可证D、中标通知书7. 凡( A )的基本建设项目(工程)和技术改造项目,按批准的设计文件所规定的内容建成,符合验收标准的必须组织验收,办理固定资产移交手续A、新建、改建、扩建B、土木工程C、土木工程和道桥工程D、以上都是8. 工程建设执业资格制度是指事先取得相应( C )的单位和个人,才容许其在法律所规定的范围内从事建筑活动的制度A、权利B、工程C、资质或资格D、职称9. 工程建设从业单位的资质等级的划分现阶段房地产开发企业、工程总承包企业、工程监理企业的资质等级分别为( A )级A、4.3.3.B、4.3.3C、2.3.4D、4.4.310. 工程建设从业单位提交规定的证明文件,向资质主管部门提出申请,经审查合格后,可获得相应资质,并核发( B )A、规划许可证B、资质等级证书C、项目建议书D、审批立项批准文件11.某一工程项目的评标委员会人数为13人则其中技术、经济、法律等方面的专家人数不得少于( A )人A、8B、9C、10D、712.国家对从事建设工程勘察、设计活动的企业及专业人员,实行( B )管理及执业资格制度A、资格B、资质C、等级D、准入13.( B )是进行工程设计、编制设计文件的主要依据A、工程建设标准B、项目建议书C、审批立项D、可行性研究报告14.我国建设项目的设计文件的审批实行( B )的原则A、设计者审批B、分级管理、分级审批C、项目负责制D、设计院审批15.《建设工程质量管理条例》规定,未经( A )的施工图设计文件,不得使用。

国开建设法规第一次作业

国开建设法规第一次作业

第一次作业一、判断题(每题3分,共30分)1、建设法规的调整对象是建设法律关系。

(√)2、建设活动中的民事关系是指因从事建设活动而产生的国家、单位法人、公民之间的刑事权利、义务关系。

(×)3、法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利义务关系。

(√)4、法人必须依法成立,能够独立承担民事责任。

(×)5、公民个人在建设活动中也可以成为建设法律关系的主体。

(√)6、《中华人民共和国城乡规划法》是制定和实施城乡规划,在规划区进行建设活动的主要法律依据。

(√)7、城市详细规划是城市与乡镇建设管理的基本依据。

(×)8、城市分区规划是依据已经依法批准的城市总体规划,对控制性详细规划的编制提出指导性要求。

(√)9、城市分区规划由所在城市省政府审批。

(×)10、省、自治区建设项目由项目所在地县、市人民政府城市规划行政主管部门提出审查意见,报省、自治区人民政府城市规划行政主管部门核发,并报国务院城市规划行政主管部门备案。

(√)二、单项选择题(每题3分,共30分)1、下面( A )不是建设法律关系客体的表现形式。

A.公民个人B.建设资金C.建筑材料D.建设设计方案2、下列( D )不是建设法律关系的构成要素。

A.建设法律关系主体B.建设法律关系客体C.建设法律关系内容D.建设法规体系3、下列组织中,不具有法人资格的组织是( B )。

A.大学B.项目经理部C.公司D.社团4、在某工程项目施工中,施工企业经项目经理签字的材料款,未能按时支付,则承担法律责任的主体是( A )。

A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部5、关于城乡规划管理的作用陈述错误的是( A )。

A.保证经济、社会和环境在城乡空间上协调、可持续发展B.为城市和村镇的建设与管理提供基本依据C.保证城乡土地和空间资源得以合理利用的前提和基础D.促进和保障城乡规划及相关法律法规和方针政策的贯彻执行6、在城市规划区内划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得该工程( D )。

国家开放大学(电大)建设法规网上作业答案

国家开放大学(电大)建设法规网上作业答案

一、单项选择题(50分)题目1正确1.法律有广义和狭义之分,狭义上的法律,仅指()A. 全国人大及其常委会制定的规范性文件B. 《立法法》调整的各类法的规范性文件C. 直接规范工程建设行为的法律D. 与工程建设行为密切相关的法律正确答案是:全国人大及其常委会制定的规范性文件题目2正确2.工程建设活动的核心是()A. 工程的功能B. 工程的成本C. 工程的质量和安全D. 工程的规模大小正确答案是:工程的质量和安全题目3正确3. 国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的,没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是()A. 国家标准B. 国家法律C. 行业标准D. 建设法律正确答案是:行业标准题目4正确4.工程建设活动确保工程建设的安全就是()A. 确保工程建设符合有关适用、安全、经济、美观等各项指标的要求B. 确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失C. 确保工程建设按照规定时间竣工验收D. 确保工程建设投资效益最大化正确答案是:确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失题目5正确5.建设领域专门的法律不包括()A. 《城乡规划法》B. 《合同法》C. 《建筑法》D. 《城市房地产管理法》正确答案是:《合同法》题目6正确6. 行政法规的制定者是()A. 全国人民代表大会B. 全国人民代表大会常务委员会C. 国务院D. 国务院直属机构正确答案是:国务院题目7正确7. 法人是指()A. 具有民事权利主体资格的社会组织B. 具有中华人民共和国国籍的人C. 自然人D. 合同双方的行为主体正确答案是:具有民事权利主体资格的社会组织题目8正确8. 非法人组织和法人的相同之处是()A. 都具有法人资格B. 均可独立承担民事责任C. 二者都是自然人D. 二者都是组织体,而非自然人正确答案是:二者都是组织体,而非自然人题目9正确9. 代理以代理权产生根据的不同分为()A. 委托代理和法定代理B. 无权代理和表见代理C. 委托代理和表见代理D. 无权代理和法定代理正确答案是:委托代理和法定代理题目10正确10. 虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的是()A. 法定代理B. 委托代理C. 无权代理D. 表见代理正确答案是:表见代理题目11正确11. 物权中最重要也最完全的一种权利是()A. 所有权B. 使用物权C. 用益物权D. 占有权正确答案是:所有权题目12正确12. 所有权最基本的权能,最核心的内容是()A. 使用B. 占有C. 收益D. 处分正确答案是:处分题目13正确13. 建设用地使用权出让有三种形式分别是()A. 占有、经营和赠与B. 承包、竞拍和指定C. 使用、招标和投标D. 协议、招标和拍卖正确答案是:协议、招标和拍卖题目14正确14. 债的客体也称债的标的,是指债务人依当事人约定或法律规定应为或不应为的特定行为,统称为()A. 偿还B. 见证C. 给付D. 交换正确答案是:给付题目15正确15. 管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务指的是()A. 合同B. 不当得利C. 侵权D. 无因管理正确答案是:无因管理题目16正确16. 施工许可证的申请领取,负责单位是()A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位正确答案是:建设单位题目17正确17. 建设项目的投资者是()A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位正确答案是:建设单位题目18正确18. 建设单位依照国家有关规定向计划行政主管部门申请准予开工的文件指的是()A. 施工方案B. 监理合同C. 设计图纸D. 开工报告正确答案是:开工报告题目19正确19. 在城市、镇规划区,规划许可证包括()A. 乡村用地规划许可证和建设工程规划许可证B. 建设用地规划许可证和建设工程规划许可证C. 乡村建设规划许可证和建设工程规划许可证D. 建设用地规划许可证和乡村建设规划许可证正确答案是:建设用地规划许可证和建设工程规划许可证题目20正确20. 施工许可证的有效期限为()A. 三个月B. 四个月C. 五个月D. 六个月正确答案是:三个月题目21正确21. 《建筑业企业资质标准》中规定,一级企业净资产不低于()A. 1亿元B. 2亿元C. 4000万元D. 1000万元正确答案是:1亿元题目22正确22. 企业资产是指()A. 企业的资产总额减去负债以后的净额B. 企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源C. 企业从事工程建设活动的资质条件D. 企业注册建造师数量正确答案是:企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源题目23正确23. 下列不属于企业申请建筑业企业资质应当提交材料的一项是()A. 企业营业执照正副本复印件B. 企业资产证明文件复印件C. 企业主要人员证明文件复印件D. 企业成立年限证明文件正确答案是:企业成立年限证明文件题目24正确24. 注册建造师执业资格考试分为()A. 综合建造师考试和专业建造师考试B. 特级建造师考试和一级建造师考试C. 一级建造师考试和二级建造师考试D. 专业建造师考试和基础建造师考试正确答案是:一级建造师考试和二级建造师考试题目25正确25.下列行为属于注册建造师应履行义务的一项是( )A. 在执业过程中,索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益B. 使用注册建造师名称C. 遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德D. 签署有虚假记载等不合格的文件正确答案是:遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德信息文本二、判断题(20分)题目26正确1.建设工程法指的是规范工程建设行为的法律,专指直接规范工程建设行为的法律。

国开作业建设法规-本章测试71参考(含答案)

国开作业建设法规-本章测试71参考(含答案)

题目:1. 依双方当事人是否互负给付义务,合同可分为()
选项A:有偿合同与无偿合同
选项B:要式合同与不要式合同
选项C:双务合同和单务合同
选项D:束己合同与涉他合同
答案:双务合同和单务合同
题目:2. 单务合同是指()
选项A:只有一方当事人承担给付义务的合同
选项B:当事人双方互相承担对待给付义务的合同
选项C:当事人一方享有合同规定的权益,须向对方当事人偿付相应代价的合同
选项D:一方当事人向对方给予某种利益,对方取得该利益时不支付任何代价的合同答案:只有一方当事人承担给付义务的合同
题目:3. 发出要约的一方称为()
选项A:受要约人
选项B:甲方
选项C:要约人
选项D:乙方
答案:要约人
题目:4.在要约发生法律效力之后,要约人使其丧失法律效力而取消要约的行为称为()选项A:要约生效
选项B:要约撤销
选项C:要约撤回
选项D:要约邀请
答案:要约撤回
题目:5. 受要约人主观上超过承诺期限而发出承诺导致承诺迟延到达要约人,称为()选项A:承诺的失效
选项B:承诺撤回
选项C:承诺超期
选项D:承诺延误
答案:承诺超期
题目:6. 下列关于合同成立说法有误的一项是()
选项A:合同成立是指当事人完成了签订合同过程,并就合同内容协商一致
选项B:合同成立不同于合同生效
选项C:合同成立只要一方当事人签订即可成立
选项D:合同成立需经历要约与承诺两个阶段
答案:合同成立只要一方当事人签订即可成立
题目:7. 下列不是合同生效要件的一项是()。

国开(中央电大)专科《建设法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案

国开(中央电大)专科《建设法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案

国开(中央电大)专科《建立法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案国开(中央电大)专科《建立法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案说明:适用于国开电大建立工程管理专科学员国开平台网上形考和期末机考。

形考作业一试题及答案一、单项选择题 1.法律有广义和狭义之分,狭义上的法律,仅指( )。

[答案]全国人大及其常委会制定的标准性文件 2.工程建立活动的核心是( )。

[答案]工程的质量和平安 3.国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的,没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是( )。

[答案]行业标准 4.工程建立活动确保工程建立的平安就是( )。

[答案]确保工程建立不能引起人身伤亡和财产损失 5.建立领域专门的法律不包括( )。

[答案]《合同法》 6.行政法规的制定者是( )。

[答案]国务院 7.法人是指( )。

[答案]具有民事权利主体资格的社会组织 8.非法人组织和法人的相同之处是( )。

[答案]二者都是组织体,而非自然人 9.代理以代理权产生根据的不同分为( )。

[答案]委托代理和法定代理 10.虽无代理权但外表上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的是( )。

[答案]表见代理 11.物权中最重要也最完全的一种权利是( )。

[答案]所有权 12.所有权最根本的权能,最核心的内容是( )。

[答案]处分 13.建立用地使用权出让有三种形式分别是( )。

[答案]协议、招标和拍卖 14.债的客体也称债的标的,是指债务人依当事人约定或法律规定应为或不应为的特定行为,统称为( )。

[答案]给付 15.管理人员和效劳人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供效劳指的是( )。

[答案]无因管理 16.施工许可证的申请领取,负责单位是( )。

[答案]建立单位 17.建立工程的投资者是( )。

[答案]建立单位 18.建立单位依照国家有关规定向方案行政主管部门申请准予开工的文件指的是( )。

建设法规平时作业1~4答案

建设法规平时作业1~4答案

1.2005年2月6日,原告(某包工头)和被告(某建筑工程公司)就某工厂四层综合楼的瓦工、木工、钢筋工等工种的发包事宜签订了一份《施工合同书》,承包方式为包工不包料,工程款按建筑面积9000㎡,86.90元/㎡;合计78.21万元。

一次性包死,在竣工验收后结清。

在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。

工程竣工交付使用后,建筑工程公司支付原告工人工资、生活费等合计50万元。

尚欠28.21万元一直未支付。

故原告与2006年3月提起诉讼,要求被告按合同约定立即支付工程款。

被告辩称,双方签订的《施工合同书》实质上是工程分包合同,而原告不具备建筑施工企业的从业资质,违反了《建筑法》第12条和第29条之规定。

其二,根据被告与建设单位合同约定的交工日期,工程延误了1个月零5天;原稿应赔偿损失10万元。

其三,被告应扣除原告1万元的保修金,在保修期满后再支付。

请问:(1)原告与被告签订的《施工合同书》属于什么性质的合同?(6分)(2)因为工期延误原告是否应该赔偿损失10万元?为什么?(7分)(3)被告扣除原告1万元的保修金,在保修期满后再支付是否合法?为什么?(7分)答:(1)原告与被告虽然签订的是《施工合同书》,但这是形式,其实质是包工不包料,同时在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。

所以这份《施工合同书》是属于单纯的劳务合同性质。

(2)因为工期延误原告不应该赔偿10万元的损失,因为在工程进度、质量等方面原告是服从被告的统一安排和领导。

不应该承担延误工期的赔偿损失。

(3)被告扣除原告1万元的保修金,在保修期满后再支付的行为不合法。

因为原告和被告之间签订是单纯的劳务合同,同时在工程质量等方面服从被告统一安排和领导的。

我国《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》将工程的质量、安全等责任确定为施工企业的法定责任,施工企业不得将法定责任通过合同的形式转嫁给第三人,所以工程的保修责任不应该由原告承担。

建设法规试题及答案

建设法规试题及答案

一、单项选择题(每题1分。

每题的备选项中。

只有1个最符合题意)。

1.关于注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是(B)。

A.施工单位的注册建造师,最多只能同时担任两个项目施工的负责人B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C.经受聘单位同意,临时出借注册证书的执业印章D.在保证执业成果质量的前提下,以建造师名义从事第二职业2.法人必须要能够承担民事责任,其前提是(B)。

A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经营场所3.法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。

主体改变也称为(D),由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。

A.权利移交B.义务分担C.合同变更D.合同转让4.民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是(B)。

A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包5.法律规定合同的诉讼时效为2年。

若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由,则该事由消除后,诉讼时效还有(B)。

A.8个月B.6个月C.3个月D.1个月6.在没有法律和合同根据的情况下,损害他人利益而获得自身利益的行为称为(A)。

A.不当得利B.不当行为C.侵权D.债7.建筑工程开工前,(B)应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位8.建设单位申领施工许可证时,建设资金应当已经落实。

按照规定,建设工期不足一年的,到位资金原则上不少于工程合同价款的(C)。

A.10%B.30%C.50%D.80%9.属于必须招标范围的建设项目,其施工单项合同估算价在(D)以上的,必须招标。

西南大学《建设法规》网上作业及参考答案

西南大学《建设法规》网上作业及参考答案

1:[单选题]1、建设法规调整的社会关系包括( )、经济协作关系及其相关的民事关系。

A:家庭关系B:国家关系C:人民关系D:行政管理关系参考答案:D2:[单选题]2、当地方性法规、规章之间发生冲突时,下述解决办法中正确的是()A:部门规章之间不一致的,适用新规定;同时颁布的,由双发协商B:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决C:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由全国人大法工委裁决D:地发性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,由国务院裁决参考答案:B3:[单选题]3、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务,施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突,应如何适用?()A:适用《甲省简述市场管理条例》B:适用《乙省建筑市场管理条例》C:由国务院裁决适用哪一个D:当事人自由协商适用哪一个参考答案:B4:[单选题]4、建设工程准备阶段包括规划、获取土地使用权、拆迁、()、工程承发包等主要环节A:报建B:勘察设计C:工程施工D:竣工验收参考答案:A5:[单选题]5、下列法律事实中,属于法律行为的是( )。

A:进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B:地基开挖时发现文物而改变设计方案C:发生非典疫情致使施工进度延迟D:施工企业因工程款不到位而拒绝开工参考答案:D6:[单选题]6、工程建设前期阶段的内容包含投资意向、投资机会分析、项目建议书、()、审批立项几个环节。

A:可行性研究B:初步设计C:施工D:竣工验收参考答案:A7:[单选题]7、根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于()A:法律B:部门规章C:行政法规D:单行条例参考答案:B8:[单选题]8、下列与工程建设相关的法律中,属于民法法律部门的是()A:建筑法B:合同法C:招标投标法D:仲裁法参考答案:B9:[单选题]9、法律效力等级是正确使用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()A:国际条约>宪法>行政法规>司法解释B:法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规C:行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D:宪法>法律>行政法规>地方政府规章参考答案:D10:[单选题]10、我国法的形式主要为以宪法为核心的各种规范性文件,下列选项中不属于法的是()A:某省人大制定的地方性法规B:某经济特区人民政府制定的规范性文件C:某市高级人民法院发布的判例D:我国参加的国际条约参考答案:C11:[单选题]11、工程建设前期阶段包含投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究及()几个环节。

建设法规

建设法规

建设法规[单项选择题]1、在建设法规的五个层次中,其法律效力从高到低依次为()。

A.建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设法规、地方建设规章B.建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方建设法规C.建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方建设法规、地方建设规章D.建设法律、建设行政法规、地方建设法规、建设部门规章、地方建设规章参考答案:A参考解析:在建设法规的五个层次中,其法律效力由高到低依次为建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规和地方建设规章。

法律效力高的称为上位法,法律效力低的称为下位法,下位法不得与上位法相抵触,否则其相应规定将被视为无效。

[单项选择题]2、以下各工程中,为房屋建筑工程施工总承包二级企业可以承担的是()。

A.高度120m及以下的构筑物工程B.单跨跨度39m及以上的建筑工程C.建筑面积4万m2及以上的住宅小区或建筑群体D.高度150m及以下的构筑物参考答案:A参考解析:房屋建筑工程施工总承包二级企业可以承包工程范围如下:(1)高度200m及以下的工业、民用建筑工程;(2)高度120m及以下的构筑物工程;(3)建筑面积4万m2及以下的单体工业、民用建筑工程;(4)单跨跨度39m及以下的建筑工程。

[单项选择题]3、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务,经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司,工程施工中因乙公司分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。

对此,正确的处理方式应当是()。

A.业主方只能要求乙赔偿B.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求,但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔C.如果业主方要求甲赔偿,甲能以乙是业主认可的分包商为由而拒绝D.乙可以拒绝甲的追赔要求参考答案:B参考解析:连带责任既可以依合同约定产生,也可以依法律规定产生。

总承包单位和分包单位之间的责任划分,应当根据双方的合同约定或者各自过错的大小确定;一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向另一方追偿。

建设法规作业1

建设法规作业1

1、甲学校因为教学需要新建一栋教学楼,乙施工单位通过招标方式获得该栋教学楼的施工任务,甲学校与乙施工单位签订施工合同,合同规定乙施工单位须于第二年8月15日前按设计要求完成施工任务。

施工过程中,乙施工单位因为接的项目多,对于教学楼的施工人手不足,于在没有通知甲学校的情况下将教学楼的主体施工部分分包给丙施工单位。

教学楼竣工后,甲学校组织验收,发现教学楼主体结构存在不符合竣工验收的项目,甲学校拒绝接收。

问题1、本例中乙施工单位错误做法有哪些?问题2、本例中甲学校的做法正确吗?具体的法律责任应该怎样区分?问题3、本例中法律关系主体、客体和内容分别是什么?问题1、乙施工单位错误做法有1、将主体工程建设任务分包给丙;2、分包时候并未取得甲的同意,不符合规定。

问题2、甲学校的做法正确,建设单位有权拒绝接收竣工验收不合格的建筑产品;丙要对此事件负主要责任,首先分包主体工程违反规定,其次分包时并未取得甲的同意;丙也需要对此事负一定责任,因为丙并未按有关标准和设计完成相应工程量。

问题三、主体有甲、乙、丙三个单位;客体:教学楼主体部分验收项目;法律关系,略。

2、甲学校因为教学需要新建一栋教学楼,学校希望通过划拨方式获得毗邻学校的一块地作为教学楼建设地,甲学校在获得了建设用地选址意见书后,经有关部门批准、审核后,该学校将建设工程设计方案送规划部门审批,县城乡规划管理部门在审核过程中发现该方案存在不合理性,但在市政府的直接干预下,向学校发放了建设用地规划许可证,据此学校向镇国土局申请用地,经镇政府批准后,镇国土资源局划拨土地给甲学校。

甲学校在建设过程中将教学楼的建筑面积由设计的2000㎡改为2200㎡,由于在建设过程中甲学校在拆迁过程中与原土地业主产生纠纷,原业主举报学校存在的违规行为,市城乡管理部门紧急叫停了该学校建设项目。

问题1、指出该例中存在的违规行为。

问题2、本例中毫无疑问该教学楼是违规建的,在市城乡规划管理部门叫停建设后甲学校是否有补救措施?如有请具体指出,问题3、分析该教学楼建设任务最后可能出现的处理结果。

电大《建设法规#》第一次形考作业(客观题)

电大《建设法规#》第一次形考作业(客观题)

试卷总分:100 得分:89
1.根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。

A.询价
B.单一来源采购
C.框架协议
D.直接确定
【答案】:B
2.下列行为构成侵权之债的有()。

A.路人帮助把受伤工人送至医院
B.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
E.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
【答案】:BC
3.关于招标价格的说法,正确的是()。

A.招标的项目应当采用工程量清单计价
B.招标时可以设定最高投标限价
C.招标时应当编制标底
D.招标时可以设定最低投标限价
【答案】:B
4.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。

A.有效
B.效力待定
C.无效
D.可撤销
【答案】:C
5.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3
B.5
C.2
D.6
【答案】:A
6.关于合同形式的说法,正确的是()。

A.合同必须采用书面形式
B.合同可以采用数据电文形式
C.口头形式属于合同的其他形式。

建设法规形考作业答案

建设法规形考作业答案

建设法规形考作业一1、单选题 4分总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担。

A.全部责任B.次要责任C.主要责任D.同等责任答案:C标准答案:C2、单选题 4分依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15B.20C.30D.40答案:A标准答案:A3、单选题 4分建设工程发生质量事故后,有关单位应向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

时间从发生质量事故时起算,最晚不迟于小时。

A.8B.12C.24D.28答案:C标准答案:C4、单选题 4分评标时,评标委员会对于外省投标人采用了相对于本省投标人苛刻的评标行为,根据招标投标法,这种行为违反了原则A.公开B.公平C.公正D.诚实信用答案:B标准答案:C5、单选题 4分如两个相互订有合同的企业合并,会产生的法律后果。

A.抵消B.混同C.共存D.不同答案:B标准答案:B6、单选题 4分各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D.总监理工程师和工程师代表负责制答案:C标准答案:C7、单选题 4分甲公司欠银行贷款100万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立乙公司,对于公司分离后该笔债务的清偿责任问题的叙述,正确的是。

A.应当由甲公司承担清偿责任B.应当由乙公司承担清偿责任C.应当由甲公司与乙公司承担连带清偿责任D.甲公司与乙公司均不承担清偿责任答案:A标准答案:C8、单选题 4分因执业活动受到刑事处罚的人员申请建造师注册,在处罚开始之日起到处罚完毕之日止必须满年。

A.2B.3C.4D.5答案:D标准答案:D9、单选题 4分信息管理部门负责与协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进展和项目目标控制的报表和报告。

建设法规作业2

建设法规作业2

建设法规·第二次作业1. 违约金分为法定违约金和()两种。

A.约定违约金B. 非法定违约金C. 事实违约金D. 形式违约金答题: A.B. C. D. 参考答案:A2. ()是在诉讼和司法过程中必须遵循的法定顺序、方式和步骤。

A.诉讼程序B. 民事程序C. 调解程序D. 法定程序答题: A. B. C. D. 参考答案:A3. 建筑工程竣工验收合格后,方可交付使用,未经验收或者验收不合格的,()。

A. 不能正式使用B. 不得进行销售C. 不能进行结算D. 不得交付使用答题:A. B. C. D. 参考答案:D4. 年龄超过()周岁的,其监理工程师证书和印章失效。

A.60B. 65C. 70D. 72 答题: A. B. C. D. 参考答案:B5. 建设工程()是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

A.质量保证金B. 预付款C. 货款D. 押金答题: A. B. C. D. 参考答案:A6. ()是指10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故。

A.特别重大事故B. 重大事故C. 较大事故D. 一般事故答题: A. B. C.D. 参考答案:B7. 工程项目管理服务费应由()与项目管理企业在委托项目管理合同中约定。

A. 施工企业B. 勘察设计企业C. 政府行政部门D. 业主答题: A. B. C. D. 参考答案:D8. 资格预审文件一般包括下列内容:();申请人须知;资格要求;其他业绩要求;资格审查标准和方法;资格预审结果的通知方式。

A. 资格限定B. 资格说明书C. 资格预审申请书D. 资格证明书答题: A.B. C. D. 参考答案:C9. 工程项目承包方式也有多种,主要包括:独立承包、联合承包、()。

A. 总包―分包承包B.转包C. 承包―转包D. 交钥匙工程答题: A. B. C.D. 参考答案:A10. 建设用地规划管理的程序根据国有土地使用权取得方式的不同,分为划拨和()两种情形分别依法进行。

国开作业建设法规-练习二:即学即练85参考(含答案)

国开作业建设法规-练习二:即学即练85参考(含答案)

题目:工程建设活动确保工程建设的安全就是()。

选项A:确保工程建设按照规定时间竣工验收
选项B:确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失
选项C:确保工程建设投资效益最大化
选项D:确保工程建设符合有关适用、安全、经济、美观等各项指标的要求
答案:确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失
题目:社会主义市场经济是法制经济,工程建设活动应当依法行事。

选项A:对
选项B:错
答案:对
题目:社会公共利益是全体社会成员的整体利益,保护社会公共利益是法律的基本出发点,从事工程建设活动不得损害社会公共利益也是维护建设市场秩序的保障。

选项A:对
选项B:错
答案:对
题目:工程建设活动的核心是()。

选项A:工程的规模大小
选项B:工程的成本
选项C:工程的质量和安全
选项D:工程的功能
答案:工程的质量和安全
题目:国务院行政主管部门制定的在全国范围内适用的统一的技术要求指的是()。

选项A:国家法律
选项B:国家标准
选项C:建设法律
选项D:行业标准
答案:国家标准
题目:宪法和法律保护每一个市场主体的合法权益不受侵犯,任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建设活动,这也是维护建设市场秩序的必然要求。

选项A:对
选项B:错
答案:对。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、建设法律关系的构成要素是什么?建设法律关系是由建设法律关系主体、建设法律关系客体、建设法律关系内容这三个要素构成。

建设法律关系主体国家机关、社会组织和自然人。

建设法律关系客体物、行为和智力成果。

建设法律关系内容指建设权利和建设义务。

2、建设法规的法源有哪些?我国建设法规的法源包括宪法法律行政法规地方法规、自治条例和单行条例部门规章地方规章国际条约3、如何理解“工程建设”的含义?工程建设:指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等工程项目的新建、扩建和改建,是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作的总称。

4、简述建设法律关系的特征。

建设法律关系有综合性和计划性两大特征。

综合性是指其包含民事法律关系、行政法律关系、刑事法律关系多种法律关系。

计划性指建设法律关系受到国家计划指令的影响较大,工程建设的各程序受到的国家干预较多。

5、在计划颁行的建设法律的八个方面,已经制定实施了哪些法律和行政法规《城乡规划法》2007年10月28日通过,自2008年1月1日起施行。

《建筑法》1997年11月1日通过,自1998年3月1日起施行。

《城市房地产管理法》1994年7月5日通过,自1995年1月1日起施行,2007年8月30日修订。

《风景名胜区条例》2006年9月6日通过,自2006年12月1日起施行。

其余四个方面目前尚未制定全国性的法律和条例。

1、什么是工程建设程序?为什么法律法规要对工程建设程序进行规范?工程建设程序:是指一项工程从设想提出到最终投产或交付使用的过程中,各项工作应当遵循的先后顺序。

法律对工程建设程序予以规范,可以保证工程建设的秩序,保证投资效果和工程质量。

2、我国工程建设程序分为哪几个阶段?每个阶段各有哪些内容?工程建设程序分为以下几个阶段:①前期阶段,其中包括投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项等;②准备阶段,包括规划环评、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包;③实施阶段,包括工程勘察设计、设计文件审批、施工准备、工程施工、生产准备;④竣工验收与保修阶段,包括竣工验收、工程保修;5、工程终结阶段,包括生产运营、投资后评价。

3、竣工验收的条件有哪些?工程未通过竣工验收有何后果?竣工验收条件:①完成建设工程设计和合同约定的各项内容②有完整的技术档案和施工管理资料③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告④有与勘察、设计、施工、工程监理相应的建筑工程质量评估报告⑤有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。

未通过竣工验收不能办理产权证,不得交付使用。

14、项目建议书和可行性研究各有什么作用?它们各自包含哪些内容?项目建议书的作用在于论述项目建设的必要性,分析条件可行性,得出获利可能性。

内容:项目必要性与方案、工程建设条件(规模、建设地、资源等)、协作、投资、进度安排、经济效益、环境影响)。

可行性研究的目的主要是对可能的多种方案进行比较论证,同时对建成后的项目的经济效益进行预测和评价。

内容:市场研究、工艺技术方案的研究和财务分析三方面的内容。

5、申请建设工程施工许可证的条件是什么?未取得施工许可证擅自开工有何后果?申请施工许可证的条件:①已经办理该建筑工程用地批准手续②在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证③需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求④已经确定建筑施工企业⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料⑥有保证工程质量和安全的具体措施⑦建设资金已经落实⑧法律、行政法规规定的其他条件未取得施工许可证擅自开工,由建设行政主管部门责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

6、建设项目环境影响评价制度有何意义?环境影响评价的形式有几种?建设项目环境影响评价制度的实施,可以在项目开工建设前就对建设项目建成后可能对环境造成的影响进行分析预测,并提出防止或减轻污染的措施,制定跟踪监测的方案,从而从源头上预防和减少建设项目对环境的危害,有利于保护生态环境。

环境影响评价的形式有:①对重大影响进行全面评价,呈现环境影响报告书②对轻度影响进行专项评价,呈现环境影响报告表③对轻微影响填写环境影响登记表7、初步设计与施工图设计有哪些区别?如果施工图设计未通过审查就开工建设,将会导致什么后果?初步设计和施工图设计的区别:①设计深度不同,施工图设计更加具体,更加具有操作性②初步设计是施工图设计编制的依据,初步设计审查时提出的问题和初步设计遗留的问题,都应在施工图设计中修正和完善;③初步设计阶段编制的是投资概算,而施工图设计阶段编制的是施工图预算。

如果施工图设计未通过审查就开工建设,由建设行政主管部门责令改正,处20万元~50万元的罚款。

1、什么是执业资格制度?它有什么意义?职业资格制度:指依法取得相应资质或资格的单位和个人,才允许其在所规定的范围内从事一定活动的制度。

意义:①保证工程建设主体的能力和水平②规范工程建设主体行为和市场秩序③有利于对工程建设主体的管理2、我国对从事工程建设活动的单位是如何分类的?各类单位是如何定义的?依据我国现行法律法规,从事工程建设活动的从业单位被划分为建设单位、设计单位、建筑业企业和咨询服务机构。

3、各级施工总承包企业的业务范围是如何规定的?各级施工总承包企业的业务范围以房屋建设工程为例分别如下:2特级企业:可承担各类房屋建筑工程的施工。

一级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工①40层以下、各类跨度的房屋建筑工程②高度240米及以下的构筑物4㎡及以下的住宅小区或建筑群体×10③建筑面积20二级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工①28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程②高度120米及以下的构筑物4㎡及以下的住宅小区或建筑群体10×③建筑面积12三级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工①14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程②高度70米及以下的构筑物4㎡及以下的住宅小区或建筑群体。

10 建筑面积6×③4、我国对外商投资建筑业企业在我国承包工程的范围有哪些限制?外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程:①全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;②由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的过继招标授予的建设项目;③外资等于或者超过50%的中外联合建设项目,及外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目;④由中国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准,可以由中外建筑企业联合承揽。

5、我国对从事工程建设活动的专业技术人员是如何分类的?各类专业技术人员如何定义?我国对从事建设活动的专业技术人员分类及定义如下:①注册咨询工程师:是指通过考试取得《注册咨询工程师(投资)执业资格证书》,经过注册登记后,在经济建设中从事工程咨询业务的专业技术人员。

②注册建筑师:是指依法取得中华人民共和国注册建筑师证书并从事房屋建筑设计及相关业务的人员。

③勘察设计注册工程师:是指经考试取得中华人民共和国勘察设计注册工程师资格证书,并按照本规定注册,取得勘察设计注册工程师注册执业证书和执业印章,从事建设工程勘察、设计及相关业务活动的专业技术人员。

④注册结构工程师:是指依法取得中华人民共和国注册结构工程师执业资格证书和注册证书,从事房屋结构、桥梁结构及塔架结构等工程设计及相关业务的专业技术人员。

⑤注册建造师:是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书,并按照本规定注册,取得建造师注册证书和执业印章,担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。

⑥注册造价工程师:是指通过全国造价工程师职业资格统一考试或者资格认定、资格互认,取得中华人民共和国造价工程师执业资格,并按照本办法注册取得造价工程师注册执业证书和执业印章,从事工程造价活动的专业人员。

⑦注册监理工程师:是指是指通过考试取得中华人民共和国监理工程师资格证书,并按照本规定注册,取得注册监理工程师注册执业证书和执业印章,从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。

⑧注册房地产估价师:是指通过全国房地产估价师执业资格考试或者资格认定、资格互认,取得中华人民共和国房地产估价师执业资格,并按照本办法注册,取得房地产估价师注册证书,从事房地产估价活动的人员。

⑨注册房地产经纪人:是指通过全国房地产经纪人执业资格考试,取得房地产经纪人员相应职业资格证书并经注册生效后,在房地产交易中从事居间、代理等经济活动的人员。

⑩注册城市规划师:是指通过全国统一考试,取得注册城市规划执业资格证书,并经注册登记后从事城市规划业务工 3作的专业技术人员。

⑾物业管理师:是指经全国统一考试,取得《中华人民共和国物业管理师资格证书》,并依法注册取得《中华人民共和国物业管理师注册证》,从事物业管理工作的专业技术人员。

⑿注册安全工程师:是指取得中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书,在生产经营单位从事安全生产管理、安全技术工作或者在安全生产中介机构从事安全生产专业服务工作,并按照本规定注册取得中华人民共和国注册安全工程师执业证和执业印章的人员。

人保部、发改委注册咨询工程师安监总局注册安全工程师建设部、人保部注册建筑师、注册结构工程师、注册房地产经纪人、注册城市规划师、物业管理师建设部注册监理工程师、注册房地产估价师建设部及水利、交通、铁路部门勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价工程师6、注册建造师分为几个等级?各级的执业范围如何?注册建造师分为两级,一级注册建造师可担任特级、一级建筑业企业业务范围内建设工程项目施工的项目经理,二级注册建造师则只许担任二级及二级以下建筑业企业业务范围内建设工程项目施工的项目经理。

一、二级注册建造师还可以从事其他施工活动的管理工作及法律、法规规定的其他业务工作。

7、注册建筑师、注册结构工程师的执业范围是什么?二者各分为几个等级?注册建筑师分为一级和二级两个等级。

执业范围为建筑设计、建筑设计技术咨询、建筑物调查与鉴定、对本人主持设计的项目进行施工指导和监督、国务院建设行政主管部门规定的其他业务。

注册结构师分为一级和二级两个级别。

执业范围为结构工程设计,结构工程设计技术咨询,建筑物、构筑物、工程设施等调查和鉴定,对本人主持设计的项目进行施工指导和监督、建设部和国务院有关部门规定的其他业务。

8、工程建设活动中的特种作业人员应具备哪些条件?工程建设活动中的特种作业人员应具备的条件:①年满十八岁以上。

相关文档
最新文档