专用合同条款范本
合同专用条款(范本)
第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括:□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他:2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。
当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)协议书;(2)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证等修正文件);(3)中标通知书;(4)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程);(5)专用条款;(6)通用条款(广东省建设工程施工合同范本2006年);(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)工程量清单;(10)组成合同的其他文件:招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。
4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人:发包人:佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址:顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人:邮编:528300承包人通讯地址:收件人:邮编:监理单位:通讯地址:收件人:邮编:造价咨询单位:通讯地址:邮政编码:528300收件人:邮编:(2)视为送达的其他方式:无5、工程分包5.1(3)指定分包工程:无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定:(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:提供现场的日期与开工期相同,场地清理、平整等工作由承包人负责办理,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。
(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:由承包人自行解决,费用已包含在投标价中。
(4)提供有关资料的时间:工程地质资料与设计文件同时提供;地下管线资料由承包人自行调查核实,并承担由此引起的责任和损失,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付,发包人可提供可能的协助和方便。
工程合同范本专用条款
工程合同范本专用条款定义和解释:本专用条款中的词语定义与通用条款中的定义相同。
本专用条款中的任何词语或条款的解释应与通用条款中的解释一致。
项目概况:项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]项目内容和范围:[详细描述项目的内容和范围]工期:开工日期:[预计开工日期]竣工日期:[预计竣工日期]工期延误:如果因承包人原因导致工期延误,承包人应承担相应的违约责任,具体违约责任见通用条款。
工程质量:工程质量标准:[按照国家或行业标准执行]验收:工程竣工后,承包人应提交竣工验收申请,发包人应在[约定时间]内组织验收。
如验收不合格,承包人应在规定的时间内整改直至合格。
合同价格和支付:合同总价:[大写金额]支付方式:[详细说明支付的条件、金额和时间节点]预付款:发包人应在[约定时间]内支付承包人一定比例的预付款。
进度款:承包人应按照工程进度提交进度报告,发包人应在[约定时间]内支付相应的进度款。
竣工结算:工程竣工后,承包人应提交竣工结算报告,发包人应在[约定时间]内完成审核并支付剩余款项。
变更和调整:变更的提出:发包人或承包人均可提出变更申请,但应经对方同意。
变更的审批:变更申请应经发包人或其授权代表审批,承包人应按照审批后的变更执行。
变更的费用调整:因变更导致费用增加或减少的,应按照合同约定的原则进行调整。
工程保险:承包人应为工程购买必要的保险,包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。
保险的范围和金额应符合国家和地方的相关规定。
违约责任:承包人的违约责任:承包人未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
发包人的违约责任:发包人未按照合同约定支付款项或提供必要的条件,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
争议解决:本合同的争议解决方式为[选择一种,如仲裁、诉讼等]。
仲裁或诉讼应在[约定地点]进行。
其他条款:保密条款:双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息保密。
合同条款范本(精选5篇)
合同条款范本(精选5篇)合同条款范本第1篇合同编号:________委托方(甲方):________受托方(乙方):________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨,就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜,经友好协商达成如下协议。
第一条甲方责任和义务甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件,有关文件包括:海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等,以便乙方安排换单和提前审核有关文件。
甲方委托乙方代理申报的进口货物,必须按照中华人民共和国海关、商品检验检疫及相关部门对于国家进口货物的有关规定,如实申报。
甲方根据乙方要求,负责提供下列全部或部分单据和文件:报关委托书、报检委托书;手册;正本提单、发票、箱单、合同;报关所需要进口许可证如系危险品,应提供相关文件;其他与进出口货运有关的单据和文件。
由于甲方或下列原因导致货物申报时间的延迟,而造成未能及时清关或货物疏港等,由甲方承担所产生的风险、责任及费用,而乙方不予承担:(1)因买卖双方原因导致提单不能在公司正常换取(如海运费用未结清等);(2)由于甲方未能及时提供进口报关所需的全部资料;(3)因甲方所提供的报关资料失实,而导致的延迟;(4)在清关过程中由于海关等相关部门要求,需要补充或修改有关单证及相关说明资料,而甲方未能及时提供;(5)遇到法定节假日或有关部门不能正常办公;(6)因港口要求和规定而必须输港的货物;(7)其他甲方及不可抗拒原因。
由于非乙方原因造成滞箱费、污箱费、修箱费等费用和责任,由甲方承担,乙方尽量协助甲方协商解决。
第二条乙方责任和义务乙方应及时、合理安排甲方所委托进口货物的换单、申报、运输等事宜。
乙方应及时通知甲方有关报关进度、预计送货时间,以便甲方合理安排仓库装卸。
乙方应积极协助甲方解决在报关过程中出现的各种问题和状况,包括文件的提供、解释、说明等工作。
合同范本免责条款
合同范本免责条款________________________________________一、免责条款1.1 不可抗力(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等;(2)政府行为,如战争、封锁、禁运等;(3)其他不可抗力事件,如网络故障、电力中断等。
1.2 信息准确性甲方在此声明,对于乙方提供的信息的准确性、完整性、合法性、有效性不承担任何责任。
乙方应自行核实信息的真实性,并对因信息不准确而产生的损失承担责任。
1.3 第三方行为甲方对于第三方因违反法律规定或合同约定而对乙方造成损失的行为,不承担任何责任。
1.4 技术风险甲方不对乙方在使用过程中由于技术问题导致的损失承担责任,包括但不限于软件故障、硬件损坏、数据丢失等。
1.5 法律变更如因法律法规的变更导致本合同无法履行,双方互不承担违约责任。
二、名词解释2.1 不可抗力:指在合同履行过程中,因不可预见、不可避免且不能克服的客观情况,使得一方无法履行合同义务。
2.2 法律法规变更:指在合同有效期内,国家或地方颁布的法律法规发生变更,导致合同无法履行或部分条款失效。
2.3 第三方行为:指除甲方、乙方以外的其他单位或个人,其行为可能导致乙方遭受损失。
2.4 技术风险:指在合同履行过程中,由于技术原因可能导致的风险,如软件故障、硬件损坏、数据丢失等。
三、其他条款3.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
3.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____年____月____日。
专用合同条款(范本,仅供参考)
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人: 名 称: ________资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱:— 通信地址: 1.1.4设计人: 名 称: ________ 资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱: _____ 通信地址: 永久占地包括:施工图纸。
临时占地包括:详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括:现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称:厶:发包人提供国外标准、规范的份数:J__: 发包人提供国外标准、规范的名称:J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为: 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门:发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点:另行通知:开工前7日: 肆套,其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为: 5日内承包人提供的文件的数量为: 按总包要求 承包人提供的文件的形式为: 纸质版 发包人审批承包人文件的期限: 5日内按有关规定执行 :发包人指定的接收人为:另行通知。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。
专用条款合同范本
专用条款合同范本一、合同双方1. 甲方(发包方):名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表姓名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方(承包方):名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表姓名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方联系电话]二、项目概况1. 项目名称:[项目具体名称]2. 项目地点:[项目实施地点]3. 项目内容:[详细描述项目的工作范围和要求]三、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
2. 支付方式:预付款:合同签订后[X]个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款,即人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
进度款:乙方按照合同约定的进度完成工作后,向甲方提交进度报告和付款申请,甲方在收到申请后的[X]个工作日内进行审核,审核通过后向乙方支付合同总价的[X]%作为进度款。
竣工款:项目竣工并经甲方验收合格后,乙方提交竣工报告和结算申请,甲方在收到申请后的[X]个工作日内进行审核,审核通过后向乙方支付合同总价的[X]%作为竣工款。
质量保证金:合同总价的[X]%作为质量保证金,在质保期届满后,如项目无质量问题,甲方将质量保证金无息退还给乙方。
四、工期1. 本项目的工期为[具体工期]天,自合同生效之日起计算。
2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应按照每延误一天向甲方支付合同总价的[X]%作为违约金。
如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误,双方应协商解决。
五、质量标准1. 本项目的质量标准为[具体质量标准],乙方应严格按照质量标准进行施工和验收。
2. 如项目质量不符合质量标准,乙方应负责返工,直至达到质量标准为止,返工费用由乙方承担。
如因质量问题给甲方造成损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、双方责任1. 甲方责任:按照合同约定向乙方支付合同价款。
提供项目所需的相关资料和文件。
协助乙方协调与项目相关的各方关系。
2017专用合同(4篇)_合同范本
2017专用合同(4篇)合同编号:_________出质人(甲方):_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________质权人(乙方):_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________根据《担保法》和《商标专用权质押登记程序》的规定,甲乙双方遵循自愿和诚实信用的原则,经协商一致,达成协议如下:一、为了_________,甲方将其已注册的使用在《商标注册用商品和服务国际分类》第_________类_________商品上的第_________号_________商标质押给乙方,作为_________的担保。
商标图样:二、根据国家工商局指定的_________商标评估机构的评估,该商标的实际价值为人民币_________元。
三、主债权的种类、数额、履行期限_________。
四、甲方质押担保的范围为_________。
五、质押期限为_________年_________个月,自_________年_________月_________日起至________年_________月_________日止。
六、甲方未经乙方同意,不得将该质押商标转让或许可他人使用。
经甲乙双方协商一致后,甲方可以将质押商标转让或许可他人使用,但转让费不得低于该商标的评估价值。
无论转让或许可,甲方所得的转让费或许可费都应当用于清偿所担保的债权。
七、如甲方到期不能履行本合同第三条规定的债务,乙方有权将质押商标拍卖或者变卖,用所得的价款清偿债务。
价款超过部分归甲方所有,不足部分由甲方承担。
八、其他事项 _________。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________ 签订地点:_________甲方:_________地址:_________乙方:_________地址:_________根据《中华人民共和国合同法》,本着互利互惠的原则,就甲方委托乙方配送货物事宜,为了明确双方的责任,经双方协商,特签订本合同。
专用条款合同范本
专用条款合同范本甲方(用人单位):_______________________法定代表人:____________________________地址:__________________________________联系方式:______________________________乙方(劳动者):_________________________性别:__________________________________身份证号码:____________________________地址:__________________________________联系方式:______________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方聘用乙方事宜达成如下协议:一、工作内容和工作地点1. 乙方同意在甲方从事____________工作。
2. 乙方的工作地点为________________。
二、工作时间和休息休假1. 甲方实行每日工作时间不超过______小时,平均每周工作时间不超过______小时的工时制度。
因生产经营需要,甲方可依法延长工作时间,但应按法律规定支付加班加点工资。
2. 甲方应按照法律法规规定,保证乙方享受法定节假日、年休假、婚丧假、探亲假、产假等带薪假期。
三、劳动报酬1. 乙方在试用期间的月工资为__________元。
2. 试用期满后,乙方的月工资为__________元。
3. 甲方应以货币形式按月支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方工资。
4. 甲方支付乙方的工资,不得低于当地最低工资标准。
四、社会保险和福利待遇1. 甲方应为乙方购买社会保险,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,依法缴纳各项社会保险费。
2. 乙方在患病或非因公负伤的医疗期内的工资标准为病假工资,不得低于当地最低工资标准的 80%。
工程合同范本专用条款
工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期延误:如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量1. 质量标准:[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收:工程竣工后,由双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价:[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体比例]支付预付款。
进度款:按照工程进度分阶段支付进度款,每次支付前需经双方确认工程进度。
竣工结算款:工程竣工并验收合格后,支付剩余的竣工结算款。
五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程款项。
协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。
2. 承包方责任与义务:按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。
负责施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全。
提供施工所需的设备、材料和劳动力。
负责工程的竣工验收和保修工作。
六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程造价增加或减少的,双方应按照变更协议进行调整。
七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同生效:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
建设工程专用条款合同模板
建设工程专用条款合同模板以下是一个建设工程专用条款合同模板的示例,您可以根据需要进行修改:甲方(业主):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方就以下建设工程事宜达成一致,特订立本合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围:四、工程期限:开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日总工期为:XX天五、质量标准:六、合同价款:合同总价款为人民币XXX元(大写:XXX元整)。
七、付款方式:(1)预付款:合同总价款的XX%。
(2)进度款:按月支付,每月支付合同总价款的XX%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后支付至合同总价款的XX%。
(4)质保金:合同总价款的XX%,自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
八、工程变更:如因甲方变更设计或增加工程量等原因导致工程变更,双方应协商确定变更后的工程量及相应的费用。
九、违约责任:(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(2)如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(3)如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工、整改并赔偿甲方因此造成的损失。
(4)如因甲方未按照约定支付工程款,甲方应支付违约金,每日违约金为未付工程款的X%。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第X种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(3)未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
合同条款范本
合同条款范本一、合同双方甲方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(姓名)联系电话:(联系电话)乙方:(公司名称或个人姓名)地址住址:(地址住址)法定代表人身份证号码:(姓名身份证号码)联系电话:(联系电话)二、合同标的及内容本合同标的为:(具体描述合同所涉及的物品、服务或项目内容)双方约定,甲方将向乙方提供以下服务物品:(详细列明服务或物品的具体内容、数量、规格等)三、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币(大写):______元整(小写:______元)。
2. 乙方应按照以下方式向甲方支付合同款项:(1)一次性支付:乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方支付全部合同款项。
(2)分期支付:乙方应按照以下分期支付计划向甲方支付合同款项:a. 第一期:在合同签订后____个工作日内支付合同总金额的____;b. 第二期:在(具体事件或时间节点)支付合同总金额的____;c. 以此类推,直至合同款项全部支付完毕。
四、履行期限及地点1. 履行期限:本合同自签订之日起生效,至____年____月____日止。
2. 履行地点:甲方应在(具体地点)完成本合同约定的服务物品交付。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)甲方应按照合同约定提供合格的服务物品;(2)甲方有权按照约定收取合同款项;(3)甲方应保证所提供的服务物品符合相关法律法规的规定;(4)其他根据本合同应享有的权利和承担的义务。
2. 乙方的权利和义务:(1)乙方有权按照合同约定获得甲方提供的服务物品;(2)乙方应按照约定支付合同款项;(3)乙方应协助甲方完成合同约定的服务物品交付;(4)其他根据本合同应享有的权利和承担的义务。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定提供服务物品,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未按照合同约定支付合同款项,应承担违约责任,并向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向(约定管辖法院或仲裁机构)申请仲裁提起诉讼。
专用合同条款范本
专用合同条款范本一、词语定义及合同文件1. 词语定义本合同中的词语定义与通用合同条款中的定义相同。
2. 合同文件及解释顺序合同文件的组成及解释顺序与通用合同条款相同。
二、双方的权利和义务1. 发包方的权利和义务发包方应履行通用合同条款中约定的义务,并承担相应责任。
发包方有权要求承包方按合同约定进行施工、竣工和保修。
发包方应按合同约定及时支付合同价款。
2. 承包方的权利和义务承包方应履行通用合同条款中约定的义务,并承担相应责任。
承包方有权要求发包方提供必要的施工条件和协助。
承包方应按合同约定的工期、质量标准完成工程。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包方应提交施工组织设计,经发包方批准后实施。
如需变更施工组织设计,应经发包方同意。
2. 工期开工日期:[具体日期]竣工日期:[具体日期]工期延误:如因承包方原因导致工期延误,应承担相应责任。
四、质量与验收1. 工程质量标准执行[具体质量标准]。
如工程质量不符合要求,承包方应负责返工直至合格。
2. 验收发包方应在[具体时间]内组织验收。
如验收不合格,承包方应在规定时间内整改直至合格。
五、合同价款与支付1. 合同价款及调整合同价款为[具体金额]。
如发生合同价款调整,应按通用合同条款中的约定执行。
2. 支付方式发包方应按[具体支付方式和时间]支付合同价款。
承包方应提供相应的发票和收据。
六、竣工结算1. 竣工结算申请承包方应在[具体时间]内提交竣工结算申请。
2. 竣工结算审核发包方应在[具体时间]内完成竣工结算审核。
3. 竣工结算款支付发包方应在审核完成后[具体时间]内支付竣工结算款。
七、违约责任1. 发包方的违约责任如发包方未按合同约定支付合同价款,应承担违约责任。
2. 承包方的违约责任如承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。
八、争议解决1. 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同范本的专用条款
合同范本的专用条款
甲方(全称):
法定代表人:
地址:
联系方式:
乙方(全称):
法定代表人:
地址:
联系方式:
一、合作内容
详细描述合作的具体内容、范围、要求等。
二、合作期限
自 [起始日期] 起至 [结束日期] 止。
三、双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务
明确甲方享有的权利,如监督、检查等。
详细列出甲方应承担的义务,如提供资源、支付款项等。
2. 乙方的权利和义务
明确乙方享有的权利,如获得报酬等。
详细列出乙方应承担的义务,如按时完成工作、保证质量等。
四、价款及支付方式
1. 总价款为 [具体金额] 。
2. 支付方式及时间安排:[具体说明支付的阶段、金额和时间]。
五、质量标准
明确合作成果应达到的质量标准和验收方式。
六、违约责任
1. 若甲方未能履行其义务,应承担 [具体违约责任] 。
2. 若乙方未能履行其义务,应承担 [具体违约责任] 。
七、争议解决
如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,提交 [仲裁机构/法院] 进行仲裁/诉讼。
八、其他条款
可根据具体情况约定保密条款、不可抗力条款等其他相关条款。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
日期:
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
日期:。
专用合同条款范本
专用合同条款范本一、词语定义及合同文件1. 词语定义双方在专用合同条款中赋予的含义与通用合同条款中的定义相同。
2. 合同文件及解释顺序合同文件的组成及解释顺序如下:[列出合同文件的具体构成]3. 语言文字和适用法律本合同文件使用的语言文字为[语言]。
适用的法律为[法律名称]。
二、双方的权利和义务1. 业主的权利和义务[具体列出业主的权利和义务]2. 承包人的权利和义务[具体列出承包人的权利和义务]三、工程变更1. 工程变更的范围和内容[详细说明工程变更的范围和内容]2. 工程变更的程序和要求[说明工程变更的提出、审批和实施程序]3. 工程变更的费用计算和调整[约定工程变更费用的计算方法和调整原则]四、工期1. 工期延误[明确工期延误的责任和处理方式]2. 工期提前[约定工期提前的奖励和措施]3. 工期调整[说明工期调整的条件和程序]五、质量与验收1. 工程质量标准[明确工程质量标准和验收要求] 2. 中间验收[约定中间验收的部位和程序]3. 竣工验收[说明竣工验收的程序和要求]六、合同价款与支付1. 合同价款的确定和调整[说明合同价款的构成和确定方法] 2. 支付方式和时间[约定支付的方式、比例和时间节点] 3. 预付款[约定预付款的金额和支付条件]七、材料和设备供应1. 材料和设备的供应方式[说明材料和设备的供应方和责任] 2. 材料和设备的验收[约定材料和设备的验收程序和标准]八、竣工验收1. 竣工验收的条件和程序[明确竣工验收的条件和程序]2. 竣工结算[说明竣工结算的编制和审批程序]九、质量保证和保修1. 质量保证期[约定质量保证期的长度和范围] 2. 保修责任[明确保修责任和维修义务]十、违约责任1. 双方的违约责任[具体列出双方的违约责任]2. 违约金和赔偿金的计算[说明违约金和赔偿金的计算方法]十一、争议解决1. 争议的解决方式[约定争议解决的方式,如仲裁或诉讼] 2. 争议解决的地点[明确争议解决的地点]十二、其他条款1. 保险[约定工程保险的种类和范围]2. 保密条款[如有需要,约定保密条款]3. 廉政条款[如有需要,约定廉政条款]4. 不可抗力[说明不可抗力的范围和处理方式] 5. 合同份数[说明合同的份数和保存方式]。
标准施工合同范本专用条款怎么写
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
合同条款范本(精选5篇)
合同条款范本(精选5篇)以下是五个合同条款范本:
合同条款范本一:租赁合同
甲方:(出租方)
乙方:(承租方)
租赁物:(具体描述租赁的物品)
租赁期限:(起始日期至结束日期)
租金:(具体金额或计算方式)
保证金:(具体金额或计算方式)
其他条款:(根据实际情况添加)
合同条款范本二:销售合同
卖方:(出售方)
买方:(购买方)
商品:(具体描述要出售的商品)
数量:(具体数量)
价格:(具体金额或计算方式)
配送方式:(具体方式)
其他条款:(根据实际情况添加)合同条款范本三:劳动合同
雇主:(雇主姓名/公司名称)
雇员:(雇员姓名)
职位:(具体职位)
工作地点:(具体地点)
工作时间:(具体时间)
薪资:(具体金额或计算方式)
福利待遇:(具体待遇)
其他条款:(根据实际情况添加)合同条款范本四:借款合同
借款人:(借款人姓名/公司名称)出借人:(出借人姓名/公司名称)借款金额:(具体金额)
借款利率:(具体利率)
借款期限:(具体期限)
逾期利息:(具体利率)
其他条款:(根据实际情况添加)
合同条款范本五:合作协议
甲方:(合作方一)
乙方:(合作方二)
合作内容:(具体描述合作内容)
合作期限:(起始日期至结束日期)
责任分担:(具体责任分担方式)
利益分享:(具体利益分享方式)
解约条款:(具体解约条件)
其他条款:(根据实际情况添加)
注意:以上仅为合同条款的基本范本,具体合同内容需要根据实际情况进行调整和完善。
在实际签订合同前,建议咨询法律专业人士以确保合同的合法性和有效性。
合同范本 专用合同条款
合同范本专用合同条款
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
鉴于甲方与乙方就______________事宜达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守,共同遵守以下条款:
第一条合同目的
甲方与乙方双方就______________事宜,经友好协商,达成一致意见,特订立本合同。
第二条合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,至______________止。
第三条合同内容
1. 甲方______________。
2. 乙方______________。
第四条合同履行
1. 甲方应______________。
2. 乙方应______________。
第五条合同变更
经双方协商一致,对本合同内容进行变更的,应当签订书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。
第六条合同解除
1. 本合同在履行过程中,如因不可抗力因素导致不能履行的,应及时通知对方,并在合理期限内提供书面证明,免责解除合同。
2. 本合同在履行过程中,如一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未改正的,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任。
第七条争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方有权向______________仲裁机构申请仲裁。
第八条其他
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
签订日期:______________签订日期:______________。
合同范本 专用合同条款
合同范本专用合同条款地址:_____________法定代表人:_____________电话:__________________________地址:_____________法定代表人:_____________电话:__________________________鉴于甲方具有_____________的资质和能力,乙方拟委托甲方进行_____________业务,双方经友好协商,达成如下合同:第一条业务内容甲方接受乙方委托,负责_____________业务的_____________工作。
第二条委托期限本次委托期限自_____________年月日起至_____________年月日止。
第三条委托费用乙方委托甲方进行上述业务,应支付相应的委托费用,具体金额为_____________。
第四条保密条款双方在合作过程中所获得的对方商业秘密及相关信息,应予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
第五条违约责任若一方未能履行合同义务,应向对方支付违约金,违约金金额为合同总额的_____________%。
第六条合同变更经双方协商一致,可以对本合同的内容进行变更,但变更后的合同内容应经双方签字确认后生效。
第七条合同解除本合同在委托期限届满后自动解除,如需继续合作,需另行签订新的合同。
第八条争议解决因本合同引起的一切争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
第九条其他本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:_____________ 签订日期:_____________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:施工组织设计:施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:(1)《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2)《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知(杭建工发〔2011〕130号)(3)《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》(杭建工发【2012】426号)(4)《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》(杭政办函(2011)32号)(5)《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》(杭建工发【2011】237号)(6)《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市【2011】198号)(7)《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》(杭建市【2012】240号)(8)新工艺、新技术的约定:(9)其他:1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:(1)按通用条款约定;1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(或项目发承包基本情况表);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件:①施工组织设计;②其他:1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
本工程的超大件:本工程的超重件:1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:(除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是;允许调整合同价格的工程量偏差范围:;调整合同价格的修正时间:。
2. 发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表,同时配备1-2名相关人员到岗履职。
2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:。
发包人是否提供支付担保:。
发包人提供支付担保的形式:。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:。
承包人需要提交的竣工资料套数:。
承包人提交的竣工资料的费用承担:。
承包人提交的竣工资料移交时间:。
承包人提交的竣工资料形式要求:。
(6)承包人应履行的其他义务:。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:(1)承包人确需更换项目经理的,继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定:。
(2)承包人擅自更换项目经理的违约责任:。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:。
3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的,继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定:。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:。
主体结构、关键性工作的范围:。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:。
其他关于分包的约定:。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保:。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。
关于监理人的监理权限:。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3)。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:。
关于工程奖项的约定:5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:。
监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评定达到“合格”标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:(1)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定,并办理相关审批手续。
(2)承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染,需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
(3)其他:。
(4)上述手续办理费用约定如下:。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定,按以下第()种方式约定:(1)发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%,剩余部分支付按以下第()种方式约定:①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他:。
(2)其他:。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后()天内提供详细施工组织设计(施工方案)和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①重大设计变更引起的工期延误;②其他:。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:(1)施工场地周围地下管线;(2)地下障碍物和污染物;(3)邻近建筑物、构筑物的保护要求;(4)其他。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:;。
7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:。
8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。
8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。
8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所:。
施工现场需要配备的试验设备:。
施工现场需要具备的其他试验条件:。