河北省建筑施工合同示本(合同示范文本)
河北省建设工程施工合同2013年版(示范文本)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书1一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准1五、合同价款1六、项目经理2七、组成合同的文件2八、词语含义2九、承诺2十、签订时间2十一、签订地点2十二、补充协议2十三、合同生效2十四、合同份数2第二部分通用条款41. 总则41. 1 定义41. 2 合同文件及解释71. 3 语言文字81. 4 适用的法律、标准与规范81. 5 通讯联络81. 6 工程分包81. 7 发包人提供资料91. 8 图纸和承包人文件91. 9 投标文件的完备性101. 10 文物和地下障碍物101. 11 事故处理111. 12 专利权111. 13 联合的责任111. 14 保障121. 15 财产121. 16 交通运输122. 发包人132. 1 发包人工作132. 2 发包人代表142. 3 发包人人员142. 4 材料设备的提供142. 5 资金来源证明及支付担保142. 6 发包人支付合同款152. 7 组织竣工验收152. 8 现场统一管理协议152. 9 发包人未尽义务的责任153. 承包人153. 1 承包人工作153. 2 项目经理163. 3 承包人人员173. 4 承包人劳务173. 5 承包人现场查勘193. 6 承包人实施工作193. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排193. 8 承包人对设计图纸的使用和要求193. 9 承包人提供设计图纸及其责任193. 10 承包人为发包人的人员提供配合203. 11 履约担保203. 12 承包人未尽的义务204. 监理工程师204. 1 发包人对监理工程师授权204. 2 监理工程师职权204. 3 监理工程师职权限制214. 4 监理工程师指令214. 5 承包人执行监理工程师指令214. 6 监理工程师代表任命和撤回224. 7 监理工程师职权委托224. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任225. 造价工程师225. 1 发包人对造价工程师授权225. 2 造价工程师职权225. 3 造价工程师职权限制225. 4 造价工程师指令235. 5 承包人执行造价工程师指令235. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任236. 工程质量236. 1 质量的管理236. 2 质量目标246. 3 隐蔽工程和中间验收246. 4 检查和返工256. 5 重新检验和额外检验257. 安全生产、文明施工与环境保护267. 1 安全生产和文明施工267. 2 职业健康277. 3 环境保护288. 工期和进度288. 1 施工组织设计288. 2 进度计划和报告298. 3 开工298. 4 放线308. 5 工期和工期延误308. 6 不利物质条件318. 7 异常恶劣的气候条件328. 8 暂停施工和复工328. 9 加快进度338. 10 竣工日期338. 11 误期赔偿349. 造价349. 1 资金计划和安排349. 2 工程量349. 3 工程计量349. 4 暂列金额359. 5 计日工359. 6 提前竣工奖与误期赔偿费369. 7 合同价款的约定与调整因素379. 8 工程数量的偏差379. 9 工程变更389. 10 合同价款调整方法399. 11 后继法律、法规、规定引起的调整409. 12 支付事项409. 13 预付款419. 14 安全生产、文明施工措施费419. 15 进度款429. 16 索赔439. 17 竣工结算与结算款449. 18 质量保证金4510. 材料与设备4510. 1 发包人供应材料、设备4510. 2 承包人采购材料、设备4610. 3 样品4710. 4 材料与设备专用要求4810. 5 材料、设备的检验4811. 验收和工程试车4811. 1 分部分项工程验收4811. 2 竣工资料4911. 3 竣工验收4911. 4 工程试车5011. 5 提前交付单位工程的验收5111. 6 施工期运行5111. 7 竣工退场5112. 缺陷责任与保修5212. 1 缺陷责任期5212. 2 质量保修5213. 违约5313. 1 发包人违约5313. 2 承包人违约5413. 3 第三人造成的违约5514. 不可抗力5614. 1 不可抗力的因素5614. 2 不可抗力处理程序5614. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担5614. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任5615. 保险5715. 1 工程保险5715. 2 工伤保险5715. 3 其他保险5715. 4 持续保险5715. 5 未按约定投保的补救5715. 6 通知义务5716. 合同争议、解除与终止5816. 1 合同争议5816. 2 合同解除6016. 3 合同解除的支付6116. 4 合同终止6217. 其他6217. 1 缴纳税金、规费6217. 2 保密要求6217. 3 廉政建设63第三部分专用条款651. 总则652. 发包人663. 承包人684. 监理工程师695. 造价工程师696. 工程质量708. 工期和进度709. 造价7110. 材料与设备7411. 验收和工程试车7412. 缺陷责任与保修7513. 违约7514. 不可抗力7615. 保险7616. 合同争议、解决与终止7717. 其他77第四部分附件78附件1承包人承揽工程项目一览表78附件2 房屋建筑工程质量保修书79附件3履约担保81附件4 预付款担保82附件5 支付担保83第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
关于建筑工程施工合同(示范文本
关于建筑工程施工合同(示范文本一、合同开头部分。
这合同一上来呢，就得把甲方（也就是发包方）和乙方（承包方）是谁，给写得清清楚楚。
就像介绍两个人相亲似的，得让大家知道这活儿是谁交给谁干。
比如说，甲方可能是某个想盖大楼的大老板或者大公司，乙方就是那个有本事盖楼的建筑团队。
这双方的名字、地址、联系方式啥的，都得明明白白的，不然到时候想找人都找不到，那不就乱套了嘛。
二、工程概况。
接下来就是说说这个工程是咋回事儿。
这个工程在哪里盖呀？是在繁华的市中心，还是偏远的郊区呢？这就好比是选地儿盖房子，地方不同，难度和成本可能就不一样。
还有这个工程到底是盖个啥，是盖个高楼大厦，还是盖个小别墅，或者是修个大桥啥的，都得详细说清楚。
规模多大也要写，比如说这楼是多少层的，面积有多少平方米，桥有多长多宽等等。
这就像是给这个工程画个像，让大家一看就知道大概是个啥模样。
三、工程承包范围。
这部分可不能含糊。
它得把乙方要干的活儿详细列出来。
比如说，盖楼的话，是只负责打地基、砌墙呢，还是从挖地基开始，一直到把房子装修好都包了呢？是包括水电安装，还是水电另外找人做？就像做菜一样，得说清楚这道菜是你全做，还是只做一部分工序。
要是没写清楚，到时候就容易扯皮，甲方说这个应该你做，乙方说我合同里没写，那就麻烦了。
四、合同工期。
工期就像是给这个工程定个时间表。
啥时候开始干，啥时候得干完，这都得规定好。
比如说，计划2023年3月1日开工，2024年10月1日就得竣工。
这中间还可能会有一些关键的节点时间，像主体结构啥时候得完成呀？就好比是一场长跑比赛，每个阶段都有个小目标。
要是乙方没按时完成，那可能就得承担一些责任，比如说罚款之类的。
不过呢，如果是因为一些不可抗力的因素，像突然来了一场大洪水或者地震，那工期可以适当延长，这也是合理的嘛。
五、质量标准。
质量标准那可是工程的命根子。
这个工程得达到啥样的质量要求呢？是按照国家的某个标准，还是行业里的一些特殊标准呢？比如说，盖楼的话，混凝土的强度得达到多少，墙体的垂直度得在什么范围内，这些都得有明确的规定。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建设工程施工合同(2013)示范文本
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8一、工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8二、工程承包范围,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8三、合同工期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8四、质量标准,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9五、合同价款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9六、项目经理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9七、组成合同的文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9八、词语含义,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9九、承诺,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 10十、签订时间,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十一、签订地点,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十二、补充协议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十三、合同生效,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十四、合同份数,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10第二部分通用条款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 121. 总则1.1 定义,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 121.2 合同文件及解释,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 151.3 语言文字,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 161.4 适用的法律、标准与规范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 161.5 通讯联络,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 161.6 工程分包,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 171.7 发包人提供资料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1711.8 图纸和承包人文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 171.9 投标文件的完备性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 181.10 文物和地下障碍物,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 191.11 事故处理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 191.12 专利权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 191.13 联合的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.14 保障,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.15 财产,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.16 交通运输,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 212. 发包人2.1 发包人工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 222.2 发包人代表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 222.3 发包人人员,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.4 材料设备的提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.5 资金来源证明及支付担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.6 发包人支付合同款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.7 组织竣工验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.8 现场统一管理协议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242.9 发包人未尽义务的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 243. 承包人3.1 承包人工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 243.2 项目经理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 253.3 承包人人员,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 263.4 承包人劳务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 263.5 承包人现场查勘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.6 承包人实施工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.7 承包人实施施工组织设计和工作安排,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.8 承包人对设计图纸的使用和要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.9 承包人提供设计图纸及其责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28 23.10 承包人为发包人的人员提供配合,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 293.11 履约担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 293.12 承包人未尽义务的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 294. 监理工程师4.1 发包人对监理工程师授权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 294.2 监理工程师职权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 304.3 监理工程师职权限制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 304.4 监理工程师指令, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,, 304.5 承包人执行监理工程师指令,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314.6 监理工程师代表任命和撤回,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314.7 监理工程师职权委托,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314.8 监理工程师未尽义务或失误的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 315. 造价工程师5.1 发包人对造价工程师授权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 325.2 造价工程师职权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 325.3 造价工程师职权限制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 325.4 造价工程师指令, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,, 325.5 承包人执行造价工程师指令,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 335.6 造价工程师未尽义务或失误的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 336. 工程质量6.1 质量的管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 336.2 质量目标,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 336.3 隐蔽工程和中间验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 346.4 检查和返工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 356.5 重新检验和额外检验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 357. 安全生产、文明施工与环境保护7.1 安全生产和文明施工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 357.2 职业健康,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . ,,,,,,,,,,,, 377.3 环境保护,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3838. 工期和进度8.1 施工组织设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 388.2 进度计划和报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 388.3 开工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 398.4 放线,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 408.5 工期和工期延误,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 408.6 不利物质条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 418.7 异常恶劣的气候条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 428.8 暂停施工和复工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 428.9 加快进度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 438.10 竣工日期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 448.11 误期赔偿,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 449. 造价9.1 资金计划和安排,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 449.2 工程量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 459.3 工程计量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 459.4 暂列金额,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 469.5 计日工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 469.6 提前竣工奖与误期赔偿费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 479.7 合同价款的约定与调整因素,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 479.8 工程数量的偏差,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 489.9 工程变更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 489.10 合同价款调整方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 499.11 后续法律、法规、规定引起的调整,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 509.12 支付事项,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 509.13 预付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 519.14 安全生产、文明施工措施费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 529.15 进度款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 529.16 索赔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5449.17 竣工结算与结算款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 559.18 质量保证金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5610. 材料与设备10.1 发包人供应材料、工程设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5610.2 承包人采购材料、工程设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5710.3 样品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5810.4 材料与设备专用要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5910.5 材料、设备的检验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5911. 验收和工程试车11.1 分部分项工程验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5911.2 竣工资料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6011.3 竣工验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6011.4 工程试车,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6111.5 提前交付单位工程的验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6211.6 施工期运行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6211.7 竣工退场,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6212. 缺陷责任与保修12.1 缺陷责任期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6312.2 质量保修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6313. 违约13.1 发包人违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6413.2 承包人违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6513.3 第三人造成的违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714. 不可抗力14.1 不可抗力的因素,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714.2 不可抗力处理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714.3 双方对不可抗力引起损伤的承担,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714.4 延迟履行合同发生不可抗力的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68515. 保险15.1 工程保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6815.2 工伤保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6815.3 其他保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6815.4 持续保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6915.5 保险凭证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6915.6 未按约定投保的补救,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6915.7 通知义务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6916. 合同争议、解除与终止16.1 合同争议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6916.2 合同解除,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7116.3 合同解除的支付,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7216.4 合同终止,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7317. 其他17.1 缴纳税金、规费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7417.2 保密要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7417.3 廉政建设,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 75 第三部分专用条款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76 1．总则,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76 2．发包人,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 78 3．承包人,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80 4．监理工程师,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 82 5．造价工程师,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83 6．工程质量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84 8．工期和进度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84 9．造价,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85 10．材料与设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89 11．验收和工程试车,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89612．缺陷责任期和保修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90 13．违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90 14．不可抗力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92 15．保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 16．合同争议、解除与终止,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 17．其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 94第四部分附件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95附件 1 承包人承揽项目一览表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 96附件 2 房屋建筑工程质量保修书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 97附件 3 履约担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100附件4 预付款担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 101附件5 支付担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, 1027第一部分协议书发包人: （全称）承包人: （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北省建设工程合同示范文件
河北省建设工程合同示范文件《河北省建设工程合同示范文本》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的河北省建设工程项目，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：河北省XXX工程1.2 工程地点：河北省XXX市（县、区）1.3 工程性质：新建/改建/扩建1.4 工程规模：建筑面积XXX平方米，层数XXX层1.5 工程用途：住宅/商业/办公/其他1.6 工程质量标准：符合国家及地方现行施工验收规范和质量评定标准，达到合格等级。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：XXX元整（小写）：￥XXX元。
2.2 乙方在合同签订后按照甲方提供的施工图纸及工程量清单进行报价，甲方审核确认后作为合同价款。
三、工程期限3.1 本工程自合同签订之日起，总工期为XXX天。
3.2 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策性调整等）导致工程延期，甲乙双方协商解决。
四、工程款支付4.1 甲方按照合同约定向乙方支付工程款。
4.2 工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；工程进度达到80%时，甲方支付合同总价款的50%；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余款项。
五、工程质量及保修5.1 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工验收规范和质量评定标准进行施工。
5.2 工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起计算，住宅工程为2年，其他工程为1年。
5.3 保修期内，如发生非人为因素导致的工程质量问题，乙方应无偿予以修复。
六、违约责任6.1 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，甲方应支付相应的违约金。
6.2 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，乙方应支付相应的违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。
河北省施工合同示范合同
河北省建设工程施工合同示范文本（以下简称“施工合同”）第一部分：协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.4 工程立项、规划批准文件号：1.5 资金来源：二、工程承包范围2.1 承包范围：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，发包人按实际完成工程量支付相应款项。
（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等，并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款，并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务，不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止：合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
河北省建设工程施工合同(2013)示范文本
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (8)一、工程概况 (8)二、工程承包范围 (8)三、合同工期 (8)四、质量标准 (9)五、合同价款 (9)六、项目经理 (9)七、组成合同的文件 (9)八、词语含义 (9)九、承诺 (10)十、签订时间 (10)十一、签订地点 (10)十二、补充协议 (10)十三、合同生效 (10)十四、合同份数 (10)第二部分通用条款 (12)1.总则1.1定义 (12)1.2合同文件及解释 (15)1.3语言文字 (16)1.4 适用的法律、标准与规范 (16)1.5通讯联络 (16)1.6工程分包 (17)1.7发包人提供资料 (17)11.8图纸和承包人文件 (17)1.9投标文件的完备性 (18)1.10文物和地下障碍物 (19)1.11事故处理 (19)1.12专利权 (19)1.13联合的责任 (20)1.14保障 (20)1.15财产 (20)1.16交通运输 (21)2.发包人2.1发包人工作 (22)2.2发包人代表 (22)2.3 发包人人员 (23)2.4材料设备的提供 (23)2.5资金来源证明及支付担保 (23)2.6发包人支付合同款 (23)2.7组织竣工验收 (23)2.8现场统一管理协议 (24)2.9发包人未尽义务的责任 (24)3.承包人3.1承包人工作 (24)3.2项目经理 (25)3.3 承包人人员 (26)3.4 承包人劳务 (26)3.5 承包人现场查勘 (28)3.6 承包人实施工作 (28)3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28)3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28)3.9承包人提供设计图纸及其责任 (28)23.10承包人为发包人的人员提供配合 (29)3.11履约担保 (29)3.12承包人未尽义务的责任 (29)4.监理工程师4.1发包人对监理工程师授权 (29)4.2监理工程师职权 (30)4.3监理工程师职权限制 (30)4.4监理工程师指令 (30)4.5承包人执行监理工程师指令 (31)4.6监理工程师代表任命和撤回 (31)4.7监理工程师职权委托 (31)4.8监理工程师未尽义务或失误的责任 (31)5.造价工程师5.1发包人对造价工程师授权 (32)5.2造价工程师职权 (32)5.3造价工程师职权限制 (32)5.4造价工程师指令 (32)5.5承包人执行造价工程师指令 (33)5.6造价工程师未尽义务或失误的责任 (33)6.工程质量6.1质量的管理 (33)6.2质量目标 (33)6.3隐蔽工程和中间验收 (34)6.4检查和返工 (35)6.5重新检验和额外检验 (35)7.安全生产、文明施工与环境保护7.1安全生产和文明施工 (35)7.2职业健康 (37)7.3环境保护 (38)38.工期和进度8.1施工组织设计 (38)8.2进度计划和报告 (38)8.3开工 (39)8.4 放线 (40)8.5工期和工期延误 (40)8.6不利物质条件 (41)8.7异常恶劣的气候条件 (42)8.8暂停施工和复工 (42)8.9加快进度 (43)8.10竣工日期 (44)8.11误期赔偿 (44)9.造价9.1资金计划和安排 (44)9.2工程量 (45)9.3工程计量 (45)9.4暂列金额 (46)9.5计日工 (46)9.6提前竣工奖与误期赔偿费 (47)9.7合同价款的约定与调整因素 (47)9.8工程数量的偏差 (48)9.9工程变更 (48)9.10合同价款调整方法 (49)9.11后续法律、法规、规定引起的调整 (50)9.12支付事项 (50)9.13预付款 (51)9.14安全生产、文明施工措施费 (52)9.15进度款 (52)9.16索赔 (54)49.17竣工结算与结算款 (55)9.18质量保证金 (56)10.材料与设备10.1发包人供应材料、工程设备 (56)10.2承包人采购材料、工程设备 (57)10.3样品 (58)10.4材料与设备专用要求 (59)10.5材料、设备的检验 (59)11.验收和工程试车11.1分部分项工程验收 (59)11.2竣工资料 (60)11.3竣工验收 (60)11.4 工程试车 (61)11.5提前交付单位工程的验收 (62)11.6施工期运行 (62)11.7 竣工退场 (62)12.缺陷责任与保修12.1缺陷责任期 (63)12.2质量保修 (63)13.违约13.1发包人违约 (64)13.2 承包人违约 (65)13.3第三人造成的违约 (67)14.不可抗力14.1不可抗力的因素 (67)14.2不可抗力处理程序 (67)14.3双方对不可抗力引起损伤的承担 (67)14.4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (68)515.保险15.1工程保险 (68)15.2工伤保险 (68)15.3其他保险 (68)15.4 持续保险 (69)15.5保险凭证 (69)15.6未按约定投保的补救 (69)15.7通知义务 (69)16.合同争议、解除与终止16.1合同争议 (69)16.2 合同解除 (71)16.3合同解除的支付 (72)16.4 合同终止 (73)17.其他17.1 缴纳税金、规费 (74)17.2 保密要求 (74)17.3廉政建设 (75)第三部分专用条款 (76)1．总则 (76)2．发包人 (78)3．承包人 (80)4．监理工程师 (82)5．造价工程师 (83)6．工程质量 (84)8．工期和进度 (84)9．造价 (85)10．材料与设备 (89)11．验收和工程试车 (89)612．缺陷责任期和保修 (90)13．违约 (90)14．不可抗力 (92)15．保险 (93)16．合同争议、解除与终止 (93)17．其他 (94)第四部分附件 (95)附件 1 承包人承揽项目一览表 (96)附件 2 房屋建筑工程质量保修书 (97)附件3 履约担保 (100)附件4 预付款担保 (101)附件5 支付担保 (102)7第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
建筑工程施工合同示范文本(8篇)
建筑工程施工合同示范文本发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将常青花园二小区35#楼部分项目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。
为了明确双方各自的责任，本着公平、公正、诚信守则的原则，经双方协商一致同。
意签定以下施工合同条款，保证信守执行。
一、承包范围及工作内容1.本工程所含所有抹灰、镶贴、屋面（防水工程除外）、楼地面及室外散水台阶工程;2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;3.承包范围内所有成品及半成品的养护、维修;4.乙方自备承包范围内所需小型工具如：铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、安全帽等;5.乙方负责返工所需材料及人工费用。
二、结算方式约定1.本工程人工费按设计图纸及有关规范一次性包干，包干总价为人民币肆拾万元整，不再存在其它费用;如一次性验收通过，甲方奖励乙方人民币壹万元。
2.甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元，乙方所属项目全部完工,经验收达到优质标准后付至总价95%，余款作为本工程维修保证金，待工程交付使用后付清;3.甲乙双方协商包干价中，已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。
4.分包价格均为包干价，不存在其他任何费用。
三、质量要求本工程质量等级为“楚天杯”。
乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关规范要求及施工技术交底施工，服从业主和甲方现场管理人员的指挥，如发现乙方有违背质量要求的施工情况，甲方除责令停工整改外，其所造成的一切损失均由乙方承担，情节严重的将追究其他责任，并且甲方拒付工程款。
四、施工工期要求：1.工期主要按甲方形象进度执行，总工期为一百二十天。
2.乙方在施工过程中不得以任何理由推迟工期，若有延误，乙方自愿每天罚款500_____1000元人民币，属甲方原因，工期顺延。
3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。
河北省建设工程施工合同示范文本
三、合同期限
3.1工程开工日期：____年__月__日
3.2工程竣工日期：____年__月__日
3.3工期总日历天数：____天
四、合同价款及支付方式
4.1合同价款：人民币XX元整（大写：_________________________元整）
4.2.5质保金：剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、工程质量管理
5.1乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量合格；
5.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题及时进行整改；
5.3甲方有权对工程进度、质量进行监督检查，乙方应予以配合。
河北省建设工1.1工程名称：河北省XX市XX项目
1.2工程地点：河北省XX市XX区
1.3工程类型：住宅建筑/商业建筑/办公建筑等
1.4工程规模：总占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
1.5工程承包范围：土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程等
二、合同主体
2.1发包方（以下简称“甲方”）：河北省XX市XX房地产开发有限公司
7.2在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。
八、争议解决
8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
8.2如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________
六、安全生产管理
6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全；
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。
六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定：双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局第一部分协议书发包人:中国联合网络通信有限公司廊坊数据分公司承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：中国联通华北（廊坊）基地建设工程1号、2号机房楼桩基础工程施工工程地点：工程内容：招标文件及施工图纸范围内所标注的桩基础工程施工工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：30天。
自 2012年7月20日开始施工，至2012年8月18日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
第二部分通用条款一、总则1定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2020年12月
------完整版工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书................................................................. 错误!未定义书签。
一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。
二、工程承包范围........................................................................ 错误!未定义书签。
三、合同工期................................................................................ 错误!未定义书签。
四、质量标准................................................................................ 错误!未定义书签。
五、合同价款................................................................................ 错误!未定义书签。
六、项目经理................................................................................ 错误!未定义书签。
七、组成合同的文件.................................................................... 错误!未定义书签。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方（甲方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
乙方（乙方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证，并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工，乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下，为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议。
第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条工程规模：______________第四条工程工期：______________第五条工程价格：______________第六条施工资金支付方式：______________第七条材料采购方式及价格：______________第八条质量要求及验收标准：______________第九条施工安全及责任：______________第十条工程变更及索赔：______________第十一条竣工验收标准：______________第十二条违约责任：______________第十三条其他约定事项：______________第十四条合同解释权：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同签订日期为：______________年______________月______________日。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________以上是本建设工程施工合同的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 保险 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (82)12. 缺陷责任与保修 (83)13. 违约 (83)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (86)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3履约担保 (93)附件4 预付款担保 (94)附件5 支付担保 (95)第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。
本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。
本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。
2. 合同主体2.1 甲方名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]2.2 乙方名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。
起始日期：[起始日期]竣工日期：[竣工日期]工期计算方式：[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为：总价：[工程总价]付款方式：[付款方式]分期付款：[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。
具体细则如下：材料质量：[材料质量标准]施工质量：[施工质量标准]质量保证期限：[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。
双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。
8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定，甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。
分担方式如下：甲方承担的风险：[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险：[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
如果协商无果，应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。
10. 其他条款本合同还包含以下其他条款：变更和解除：任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。
合同的生效和终止：本合同自双方代表签字之日起生效，直至工程完工并经甲方验收合格后终止。
违约责任：一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
通知方式：双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河北省建筑施工合同示本(合
同示范文本)
Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract is the basis for safeguarding their own rights
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-028922
河北省建筑施工合同示本(合同示范文本)
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
本合同订立地点：
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱: 电子邮箱:
这里填写您的名字
本文档文字均可以自由修改。