(完整版)正监理合同示范文本2012版
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)甲方：（合同项目乙方）乙方：（监理机构甲方）鉴于乙方具备资质，并能够满足甲方的监理需求，双方经友好协商，就甲方的建设工程项目进行监理合作，达成以下协议：一、监理任务范围乙方作为甲方的监理机构，负责对以下建设工程项目进行全过程监理：1. 项目名称：2. 项目地点：3. 工程规模：4. 工程内容：二、监理报酬甲方将按以下方式支付监理报酬给乙方：1. 监理费用总额：2. 支付方式：3. 支付时间节点：三、监理义务乙方作为甲方的监理机构，应履行以下监理义务：1. 监督工程质量，确保施工符合相关法律法规和标准；2. 检查施工图纸和设计文件，提出合理的修改建议；3. 监督工程进度，及时发现并解决施工延误问题；4. 检查材料质量和进场验收；5. 检查施工现场的安全措施；6. 协助甲方与施工单位协调沟通；7. 撰写监理报告，记录工程进展和问题解决情况；8. 提供工程技术咨询和解答。
四、甲方责任甲方应履行以下责任：1. 合理提供施工图纸和设计文件；2. 按照监理要求提供相关工程材料；3. 保障监理人员的施工现场进入权利；4. 及时支付监理费用。
五、保密条款双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密和技术资料，并在合同解除后继续保持保密。
六、争议解决双方在执行本合同过程中产生的争议应友好协商解决，如协商不能解决，则提交相关仲裁机构解决。
七、附件所涉及附件如下：1. 施工图纸和设计文件：2. 工程合同：3. 工程进度安排：4. 工程材料清单：八、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程监理：指对建设工程项目从前期准备、设计、招投标、施工等各个阶段进行监督、检查和指导的行为。
九、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 工程延误：监理机构应及时通知甲方，并与施工单位协商解决；2. 施工质量问题：监理机构应提出整改要求，并监督施工单位进行整改；3.材料质量问题：监理机构应及时通知甲方，并提供合适的替代方案。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律法规的规定，结合建设工程监理领域的实际情况，为规范建设工程监理合同的签订和履行，保障各方当事人的合法权益，特制定本示范文本。
二、合同主体1. 委托方（甲方）：名称：[委托方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[委托方地质]2. 监理方（乙方）：名称：[监理方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[监理方地质]3. 工程项目概况：名称：[工程项目名称]地点：[工程项目地点]建设单位：[建设单位名称]4. 监理任务：详细叙述监理任务的范围、内容和要求。
三、合同条款第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于建设工程监理服务的权利和义务，保障工程的顺利进行。
第二条合同的期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并通过监理终审为止。
第三条费用支付1. 乙方的监理服务费总额为人民币[监理费金额]，甲方应按照约定的支付方式和时间支付给乙方。
2. 如因甲方原因导致工程项目暂停或延误，甲方仍须支付乙方已提供的监理服务费。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方有权依据合同约定，对工程项目进行监理并提出相应的监理意见。
2. 乙方应按照监理任务要求，保证监理工作的质量和效果。
3. 乙方不得将监理任务委托给其他单位或个人，也不得将监理费用转让给其他方。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用。
2. 甲方应提供工程项目的相关资料和信息，确保乙方能够顺利进行监理工作。
3. 甲方应及时处理乙方提出的监理意见，并采取相应措施保证工程质量。
第六条保密义务1. 双方在合作过程中，应严守商业秘密，对对方所知悉的商业和技术秘密予以保密。
2. 本条款终止后，保密义务仍然有效。
第七条争议解决双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【建设工程监理合同示范文本】合同编号：GF-2012-0202甲方：（甲方名称、地址、邮编、法定代表人）乙方：（乙方名称、地址、邮编、法定代表人）背景：本监理合同是甲方委托乙方进行监理工作的约定，双方均同意按照国家相关法律法规和本合同的约定履行各自的责任和义务。
一、监理工作内容及工作期限1. 甲方委托乙方进行建设工程的全过程监理工作，包括但不限于施工前的技术审查、施工现场的监督检查、质量验收、工期控制等工作。
2. 本监理合同有效期为工程建设开始之日起至竣工验收合格并移交使用之日止。
二、甲方责任1. 甲方应向乙方提供工程建设相关的所有文件资料，并保证其真实、完整、有效。
2. 甲方应按时支付监理费用，并按照约定支付乙方的其他合理费用。
三、乙方责任1. 乙方应按照法律法规和本合同的约定，保证独立、客观、公正地进行监理工作。
2. 乙方应指派具备相应资质和经验的工作人员进行监理工作，并保证其严格遵守职业道德和法律法规。
3. 乙方应及时向甲方报告工程建设的进展情况，并提出相应的建议和意见。
4. 乙方应及时解答甲方提出的问题，并协助甲方解决在工程建设过程中出现的问题。
四、合同变更和解除1. 如有变更本合同事项，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因，导致本合同无法履行，双方应在发生该事由后及时通知对方，并协商解决办法。
如协商不成，可根据相关法律法规进行解除合同。
五、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国相关法律法规。
对于因本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，则提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。
六、附件所涉及附件如下：1. 具体工程的施工合同和设计文件。
2. 监理工作计划和报告。
3. 监理费用的结算方式和标准。
4. 监理人员的资格证书和履历。
七、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程：指土木、水利、交通、市政、房屋建筑等工程。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同概述本合同由监理方（以下简称“甲方”）与被监理方（以下简称“乙方”）订立，旨在规范并约束双方在建设工程监理过程中的权利和义务。
二、合同条款2.1 服务内容1. 乙方作为甲方的监理人员，将按照国家法律法规、建设工程监理规范和本合同约定，对甲方承建的工程进行监督、检查、管理和协调，并提供相关技术咨询与服务。
2.2 合同期限1. 本合同有效期自双方签订之日起，至工程竣工验收合格之日止。
2.3 工作内容与要求1. 乙方应全程参与甲方工程的施工过程，对工程质量、安全、进度、合同履行等进行监督和检查，提出必要的修改和改进意见，并向甲方提供技术支持与咨询。
2.4 工作报告与验收1. 乙方每季度向甲方提交工作报告，报告内容应包括工程进展、质量问题、安全管理情况、工程变更等，以及对工程施工进行的监督和检查情况。
2.5 合同变更1. 如工程发生变更，双方应及时与合同约定的程序进行协商和变更，并签订书面补充协议。
2.6 质量及安全责任1. 乙方应对工程施工过程中出现的质量问题负责，对施工工序进行把关和检验，并及时提出处理意见。
对工程安全事故负有举报和预警责任。
2.7 合同费用1. 甲方按照合同约定向乙方支付合理的监理费用，并按时支付。
2.8 违约与解除1. 任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任；违约方在收到相应违约通知后，应立即纠正违约行为，如无法纠正，则守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约损失。
三、其他事项1. 本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
四、附件无以上为建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)，供参考使用。
请各方根据实际情况进行合同内容的具体约定和修改，确保合同的合法性和有效性。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本合同编号：GF-2012-0202甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟进行建设工程，为确保工程质量和进度的监督管理，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是规定甲方与乙方之间，关于建设工程的监理服务的权利义务、服务内容和合同期限等方面的约定，以确保工程质量和进度的监督管理。
第二条服务内容乙方作为建设工程监理机构，提供以下监理服务：1. 监督管理工程施工过程，确保建设工程按照批准的设计文件进行；2. 监督工程质量，确保符合国家相关标准和规范；3. 监督工程进度，及时纠正工期延误；4. 监督合同约定的支付情况，确保合同履行的合法性和及时性；5. 提供必要的技术支持和咨询服务；6. 完成监理报告的编制和提交。
第三条合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为建设工程的施工周期。
第四条合同价款甲方按照合同实际工程量向乙方支付约定的监理服务费，具体金额和支付方式如下：1. 监理服务费总额为合同实际工程造价的百分之X（具体比例根据实际情况商定）；2. 监理服务费按照工程进度进行分期支付，每个支付节点支付比例为X%（具体比例根据实际情况商定）。
第五条保密责任双方在履行合同期间应保守商业秘密，不得向第三方泄露或使用。
第六条违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决因本合同发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可提交相关仲裁机构或法院解决。
第八条附则1. 所涉及附件如下：（1）工程设计文件（2）工程合同书（3）施工任务书（4）监理报告模板（5）支付申请书2. 如下所涉及的法律名词及注释：（1）建设工程：指房屋建筑工程、市政工程、水利水电工程、环境工程等各类工程项目。
（2）监理服务：指建设工程监理机构对工程质量、工程进度、合同履行等进行监督管理的服务。
标准监理合同范本2012
标准监理合同范本2012甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担监理业务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：________________1.4 工程总投资：________________二、监理范围及内容2.1 监理范围：________________2.2 监理内容：________________三、监理依据3.1 国家及地方有关工程建设的法律、法规、规章；3.2 工程建设强制性标准；3.3 甲方与施工单位签订的施工合同；3.4 经审查批准的施工图设计文件；3.5 甲方与乙方签订的监理合同；3.6 甲方提供的其他相关资料。
四、监理期限4.1 监理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
五、监理费用及支付方式5.1 监理费用：________________5.2 支付方式：________________六、甲方的权利和义务6.1 提供与监理业务有关的资料；6.2 按照约定支付监理费用；6.3 对乙方的监理工作提出意见和建议；6.4 不得干预乙方的正常监理工作；6.5 甲方应履行的其他权利和义务。
七、乙方的权利和义务7.1 按照约定开展监理工作；7.2 不得泄露甲方的商业秘密；7.3 乙方应履行的其他权利和义务。
八、违约责任8.1 甲方违约：________________8.2 乙方违约：________________九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；10.3 其他约定事项：________________甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
监理2012合同模板
监理2012合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！监理2012合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行监理事宜，达成如下协议：一、监理范围与内容1.1 监理范围：__________1.2 监理内容：__________二、监理期限2.1 监理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、监理费用3.1 乙方应按照甲方要求，完成监理工作。
监理费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。
3.2 甲方应在监理期限开始前一次性支付监理费用。
四、乙方义务4.1 乙方应按照合同约定，认真履行监理职责，确保监理工作的质量和进度。
4.2 乙方应保持与甲方的良好沟通，及时报告监理进展和存在的问题。
4.3 乙方应对监理过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密。
五、甲方义务5.1 甲方应按照合同约定，支付监理费用。
5.2 甲方应提供乙方开展监理工作所需的相关资料和条件。
5.3 甲方应对乙方的工作给予必要的支持和配合。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定履行监理职责的，甲方有权要求乙方改正，并按照合同约定承担违约责任。
6.2 甲方未按照合同约定支付监理费用的，乙方有权拒绝履行监理职责，并有权要求甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日 签订日期：____年__月__日这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)1. 合同基本信息本合同由监理人和被监理人签订，监理人根据合同的约定对被监理人的建设工程进行监督、检查、评审等职责。
本合同的签订基于真实、公正、平等的原则，双方应遵守国家有关法律法规、规章制度以及工程监理行业的规定。
2. 合同条款及解释2.1 工程范围的定义被监理人与监理人在本合同中对工程范围进行了明确的定义，包括建设项目的位置、规模、设计要求等内容。
2.2 监理报酬及支付方式本合同规定了监理报酬的金额及支付方式，包括工程款支付、备忘录支付、阶段性支付等。
监理报酬支付的时间、方式以及支付的资金来源等都进行了明确规定。
2.3 监理工作的内容及要求本合同详细了监理人的职责，并明确了监理工作应遵守的原则、规范、技术标准等要求。
双方还对监理人的监理工作进行了具体的描述，包括工作计划、监理文件、现场检查、工程质量评审等。
3. 所涉及的附件如下：3.1 建设工程监理合同附件一：工程范围定义表3.2 建设工程监理合同附件二：监理报酬支付方式表3.3 建设工程监理合同附件三：监理工作内容表4. 所涉及的法律名词及注释如下：4.1 工程范围-指建设项目的位置、规模、设计要求等相关内容。
4.2 监理报酬-监理人为履行监理职责而获得的报酬。
4.3 监理工作-监理人对被监理人的建设工程进行监督、检查、评审等的工作。
5. 在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：5.1 困难：工程进展缓慢，无法按照预定计划进行监理工作。
解决办法：与被监理人协商调整时间计划，确保监理工作能够按时进行。
5.2 困难：被监理人对监理工作产生异议，拒绝配合监理人员的工作。
解决办法：与被监理人进行沟通，解释监理工作的重要性，并寻求上级主管部门的支持和协助。
5.3 困难：工程质量问题频发，影响监理人的工作效果。
解决办法：加强与施工单位的沟通与协调，督促其加强质量管理，并及时报告相关主管部门。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（监理人）：【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作，甲乙方根据有关法律、法规和管理办法，通过友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：一、监理范围及任务1.1 监理范围：【详细描述监理范围，包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务：【具体监理任务，例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式：【详细描述监理工作方式，包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求：【监理工作的具体要求，例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用：【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式：【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务：【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任：【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式：【列明争议解决方式，例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会：【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用：【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更：【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止：【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则：【补充说明其他相关事宜】附件列表：1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释：1. 合同：指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理：指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人：指工程监理的委托方，即甲方。
4. 监理人：指受委托对工程进行监督和管理的一方，即乙方。
5. 施工合同：指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工延期：当施工方无法按时完成工程时，应及时与甲方沟通，协商合理的延期方案。
监理合同范本 2012
监理合同范本 2012甲方（委托方）： _________乙方（监理方）： _________鉴于：2. 乙方是一家专业的工程监理公司，具备相应的资质和经验，愿意接受甲方的委托，对项目进行监理。
第一条监理范围及内容1.1 乙方应按照国家有关法律法规、技术规范和行业标准，以及甲方提供的项目设计文件、施工图纸等资料，对项目的施工过程进行全程监理。
1.2 监理内容包括但不限于：施工质量、进度、安全、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
第二条监理费用2.1 甲方应支付乙方监理费用共计人民币_______元（大写：_______元整），具体支付方式和时间见附件。
第三条监理期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。
第四条甲方权利与义务4.1 提供项目设计文件、施工图纸等资料，并对其真实性、准确性负责。
4.2 按照合同约定支付监理费用。
4.3 为乙方履行监理职责提供必要的条件，包括但不限于：工作场所、办公设备、食宿等。
4.4 对乙方的监理工作提出意见和建议，并有权要求乙方改正。
第五条乙方权利与义务5.1 按照国家有关法律法规、技术规范和行业标准，以及甲方提供的项目设计文件、施工图纸等资料，认真履行监理职责。
5.2 保守甲方的商业秘密，不得泄露与项目有关的信息。
5.3 对监理过程中发现的问题，及时向甲方报告，并提出整改建议。
5.4 在监理过程中，如因乙方原因导致项目出现质量、安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2012年版工程监理合同
2012年版工程监理合同示范文本甲方（委托人）：乙方（监理人）：鉴于甲方计划开展建设工程，并希望聘请专业监理机构对该工程进行监理，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容1.1 监理范围：本合同适用于甲方委托的工程项目的监理工作。
1.2 监理内容：乙方应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对甲方的建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设过程进行协调和监督。
第二条合同期限本合同自双方签字之日起生效，至工程监理工作完成并经甲方验收合格后终止。
第三条监理人义务与责任3.1 乙方应按照合同约定，按时完成监理工作，并保证监理工作的质量。
3.2 乙方应遵守国家法律法规、工程建设标准和相关政策，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和造价的控制。
3.3 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告监理工作进展情况，并对甲方提出的问题给予及时解答。
第四条委托人义务与责任4.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付监理费用。
4.2 甲方应向乙方提供与工程相关的资料、文件和信息，并保证所提供资料的质量达到工程监理要求。
4.3 甲方应对乙方在监理过程中发现的问题给予及时解决，并按照乙方的建议采取改进措施。
第五条监理费用5.1 监理费用的计算方式：根据工程项目的规模、复杂程度和乙方的监理方案，双方协商确定监理费用。
5.2 监理费用的支付方式：甲方按照双方约定的时间和方式向乙方支付监理费用。
第六条合同的变更与终止6.1 合同的变更：双方同意，合同的变更应书面签订补充协议，并经双方盖章确认。
6.2 合同的终止：合同终止的条件和方式按照双方约定执行。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上为2012年版工程监理合同示范文本的主要内容，具体条款和细节可能因项目的具体需求和双方的协商而有所不同。
建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)
建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)本合同由甲方和乙方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理暂行规定》及相关法律、法规订立，合法、有效。
本合同标的为：甲方聘请乙方为其建设工程的监理单位，在建设工程的全过程中提供监理服务，共同维护建设工程质量，保证建设工程按照设计要求、技术标准和施工方案进行施工，达到预定的使用要求和经济效益。
第一条监理服务1.乙方应按照国家有关法律、法规、标准及行业规范，在监理范围内提供建设工程监理服务。
2.乙方应对建设工程进行全过程监理，并对设计文件、施工图纸是否符合规定和规范进行审查、查证。
3.乙方应对建设工程施工计划、施工质量、机械设备、材料、工程质量检验、验收及竣工验收等进行监理。
4.乙方应主持施工现场的监理工作，对施工质量和安全生产状况进行检查，督促施工单位进行质量控制和安全管理。
第二条监理费用1.监理费用由甲方承担。
监理费用总额为建设工程合同价款的 2%。
监理费用总额不得超过 1000 万元。
2.监理费用应在下列各项工程款项支付中，优先列支：–第一批货款–设备安装款–主体工程结算款–余额结算款第三条监理报告1.乙方应在监理过程中，按照监理合同约定，及时向甲方提供监理报告。
监理报告要求真实、准确、详实、完整，对施工过程中的问题提出建设性意见，并提出整改意见。
2.乙方应在下列情况下向甲方提供监理报告：–施工现场质量状况差，或者超出设计要求的允许范围。
–施工单位或者施工人员存在违反法律、法规和工程质量监督管理要求的行为。
–建设工程发生重大质量事故。
–其他建设工程发生重大问题。
第四条保密协议1.双方在本合同项下执行的全部业务活动及相关的商业信息，必须严格保密，不得对外泄露。
2.本合同涉及的所有技术、商业、财务、管理、客户等信息以及双方共享的其他信息，均视为保密信息。
甲方和乙方对保密信息应进行明确规定。
3.双方未经另一方事先书面同意，不得向任何第三方透露保密信息的全部或部分内容。
监理合同示范文本2012说明
监理合同示范文本2012说明咱来说说监理合同示范文本2012哈。
一、为啥要有这个示范文本呢？这就好比是给大家画了个标准的框框。
你想啊，在工程建设里，监理可是个挺重要的角色，就像个大管家，得看着工程是不是按规矩来，质量是不是达标啥的。
以前没有这么个标准文本的时候，大家签监理合同那叫一个乱，各说各的理，条款也不统一，很容易就产生矛盾。
有了这个2012版的示范文本呢，就像是给大家一个统一的模板，让业主（就是工程的老板啦）和监理单位签合同的时候能更规范，减少那些扯皮的事儿。
二、这个示范文本都有啥内容呢？1. 合同双方的权利和义务。
对于监理单位来说，它的权利就是可以按照合同要求对工程进行监督管理。
比如说，它能检查工程的进度、质量，有权要求施工方改正不符合要求的地方。
它的义务呢，就得派出合格的监理人员，按照规定的程序和标准来办事。
要是监理人员偷懒或者不专业，那可不行。
业主这边呢，权利就是要求监理单位好好干活，按照合同保障工程的顺利进行。
义务就是给监理单位支付报酬，提供必要的工程资料啥的。
就像你请个保姆，你得给人家工钱，还得把家里的情况告诉人家，这样保姆才能把活干好。
2. 监理的工作范围和内容。
工作范围可广了。
从工程一开始的准备阶段，像审查施工图纸、检查施工场地的条件，到工程建设过程中的质量控制、进度控制、造价控制。
比如说质量控制吧，监理得检查建筑材料合不合格，施工工艺对不对。
进度控制呢，就像盯着工人是不是按时干活，有没有拖延工期的情况。
造价控制就是看看钱花得有没有超支，工程变更的时候钱怎么算之类的。
还有工程的安全管理也是监理的事儿。
现在安全可重要了，监理得督促施工方做好安全措施，要是出了安全事故，监理也可能有责任呢。
3. 监理的报酬和支付方式。
报酬得说得清清楚楚。
是按工程总价的一定比例算呢，还是按照固定的金额来给。
支付方式也有讲究，一般不会一下子全给了，可能会分阶段，像工程开始的时候给一部分，工程进行到一半再给一部分，最后验收合格了再结清。
2012监理合同范本
2012监理合同范本合同编号：__________第一章：定义与解释1.1 定义1.1.1 “合同”指本文件及其附件，包括所有附录和补充协议。
1.1.2 “甲方”指合同开头指定的委托方。
1.1.3 “乙方”指甲方聘请的监理方。
1.1.4 “工程”指甲方委托乙方监理的项目。
1.2 解释1.2.1 本合同的条款应根据其上下文进行合理解释。
1.2.2 除非另有规定，本合同中的条款对甲乙双方具有同等的约束力。
第二章：监理服务的范围与内容2.1 监理服务范围2.1.1 乙方应提供与工程相关的监理服务。
2.1.2 监理服务应包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督。
2.2 监理服务内容2.2.1 乙方应制定监理计划，并提交甲方批准。
2.2.2 乙方应定期向甲方报告工程进展情况。
第三章：监理责任与义务3.1 乙方的责任3.1.1 乙方应按照合同规定提供专业的监理服务。
3.1.2 乙方应确保其监理行为符合相关法律法规。
3.2 乙方的义务3.2.1 乙方应保持独立性和客观性。
3.2.2 乙方应保守甲方的商业秘密。
第四章：监理费用与支付4.1 监理费用4.1.1 甲方应支付乙方监理费用，费用标准详见附件。
4.1.2 监理费用包括乙方提供服务的所有费用。
4.2 支付方式4.2.1 甲方应按照合同规定的时间和方式支付监理费用。
4.2.2 乙方应向甲方提供正规发票。
第五章：合同的变更与终止5.1 合同变更5.1.1 任何一方要求变更合同，应书面通知对方。
5.1.2 变更内容经双方协商一致后，以书面形式确认。
5.2 合同终止5.2.1 在合同履行期间，任何一方违反合同条款，另一方有权终止合同。
5.2.2 合同终止后，双方应按照合同规定处理后续事宜。
第六章：违约与责任6.1 违约定义6.1.1 违约指任何一方未履行其在合同项下的义务。
6.1.2 违约行为包括但不限于不履行、迟延履行或履行不符合约定。
6.2 违约责任6.2.1 违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
监理合同范本2012
监理合同范本20122012,0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定(,,,第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原1则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称: ; 2. 工程地点: ; 3. 工程规模: ; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件 1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;25. 通用条件;6. 附录，即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名: ，身份证号码: ，注册号: 。
五、签约酬金签约酬金(大写):(, )。
包括:1. 监理酬金: 。
2. 相关服务酬金: 。
其中:(1)勘察阶段服务酬金: 。
3(2)设计阶段服务酬金: 。
(3)保修阶段服务酬金: 。
(4)其他相关服务酬金: 。
六、期限 1. 监理期限:自年月日始，至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
4七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间: 年月日。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
建设工程监理合同(示范文本) 编号：GF-2012-0202甲方：[监理单位名称]地址：[监理单位地址]电话：[监理单位联系电话]乙方：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]电话：[建设单位联系电话]丙方：[施工单位名称]地址：[施工单位地址]电话：[施工单位联系电话]鉴于甲方与乙方、丙方共同承担建设工程的监理工作，为明确双方之间的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、互利、友好的原则，经协商一致，达成如下监理合同：第一条监理服务内容1.1 甲方依据本合同约定，对工程项目进行全过程监理，负责监督施工单位执行设计文件，保证工程质量符合国家法律、法规和工程建设标准。
1.2 甲方应当协助乙方、丙方开展施工现场管理，发现工程质量问题及时提出整改意见。
1.3 具体监理服务内容包括但不限于以下方面：（1）协助乙方编制工程质量管理计划；（2）审核工程施工图纸及技术文件，提出修改意见；（3）监督施工单位按照设计要求进行施工；（4）检验施工单位所提交材料和施工质量验收资料等。
1.4 甲方应当在监理服务期间，对乙、丙双方因监理服务失职而造成的损失承担相应的赔偿责任。
第二条工程建设合同的履行2.1 工程建设合同的履行应当符合国家法律、法规和行政法规的规定，包括但不限于《建设工程质量管理条例》等相关规定。
2.2 乙、丙双方应当保证按照本合同约定的时间节点及要求，及时提交相关材料和质量验收资料等，并积极配合甲方开展监理工作。
2.3 乙、丙双方未经甲方书面同意，不得擅自变更施工计划、施工图纸及其他施工方案。
第三条费用支付3.1 监理服务费为[监理服务费]万元，由乙方负担，具体支付日期及方式详见以下约定。
3.2 监理服务费的支付方式为：（1）乙方应当按照监理合同约定的时间节点，及时足额支付监理服务费；（2）乙方若未能按照约定时间支付监理服务费，每逾期一天应当支付滞纳金[滞纳金]元。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)协议编号：GF-2012-0202甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方计划开展建设工程，并希望聘请专业监理机构对该工程进行监理，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方对其建设工程进行全过程监理，确保工程的质量、安全、进度和符合法律法规的要求。
第二条合同范围1. 此合同适用于甲方的所有建设工程项目，具体工程项目的信息将另行确认并作为附件。
2. 乙方的监理职责包括但不限于以下内容：(1) 对工程设计文件进行审查，并提出合理化建议；(2) 对工程施工过程进行监督、检查，确保施工符合设计要求；(3) 对施工过程中出现的问题进行及时处理和咨询；(4) 对工程质量进行评估和检验，确保其达到法律法规的要求；(5) 对工程进度进行监控和调控，确保工程按时完成；(6) 对工程材料和设备进行检验，确保其质量合格；(7) 对工程交付、验收过程进行监督。
第三条合同期限本合同有效期为[起始日期]至[终止日期]，期满后双方无特殊情况或其他协议的情况下，不得擅自终止合同。
第四条合同费用1. 甲方应按照合同约定，向乙方支付监理费用。
2. 监理费用的具体金额和支付方式将另行确认并作为附件。
第五条保密条款1. 乙方在履行本合同过程中，应对甲方的商业秘密和其他涉密信息予以保密。
2. 甲方同样应保密乙方在履行本合同过程中所获得的商业秘密和其他涉密信息。
第六条争议解决1. 本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在诉讼期间，本合同其他条款仍须继续执行。
第七条其他条款1. 本合同如需修改、补充或解释，应经双方书面协商一致，签订补充协议。
2. 本合同附件为不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一经签字盖章即生效，各方各执一份，具有同等法律效力。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]鉴于甲方拟进行建设工程，为确保工程质量、安全和合法合规，甲乙双方依法自愿达成合作协议，共同遵守以下条款：第一条合同目的本合同的目的是确定甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务、责任及双方的权益保障，以确保工程的质量、安全和合规。
第二条监理范围1. 甲方委托乙方进行建设工程的监理工作；2. 监理范围包括但不限于：工程设计审查、施工过程监督、工程质量验收、安全监管以及相关工程文件管理等。
第三条合同期限本合同的有效期为 [合同期限]，自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
第四条服务报酬1. 甲方向乙方支付的监理服务报酬为 [金额]，支付方式及时间安排双方另行协商；2. 如工程发生设计变更或工程范围增减等情况，监理服务报酬将进行相应调整。
第五条合同的生效与变更1. 本合同自双方签署之日起生效；2. 任何与本合同有关的变更或补充协议，须经甲乙双方书面协商并签署生效。
第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任；2. 无论何种情况下，违约方应承担因违约行为给对方造成的一切损失，并赔偿其因此所产生的一切费用。
第七条解决争议和法律适用1. 合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决；2. 协商不成时，争议应提交仲裁委员会进行仲裁；3. 本合同的解释和适用以及与本合同有关的争议，适用 [适用法律的名称] 。
附件：1. 工程设计文件2. 工程施工方案3. 工程质量验收标准4. 监理报告模板5. 相关法律法规法律名词及注释：1. 建设工程：指向甲方提供的具体工程项目。
2. 监理工作：指乙方按照合同要求对建设工程进行监督、检查和评估等工作。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，提出合理的解决办法，并协调各方面力量尽快推进工程进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1．工程名称：；2．工程地点：；3．工程规模：；4．工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1．协议书；2．中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3．投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4．专用条件；5．通用条件；6．附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：；注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：（￥）。
包括：1．监理酬金：/ 。
2．相关服务酬金：/ 。
其中：(1)勘察阶段服务酬金：/ 。
(2)设计阶段服务酬金：/ 。
(3)保修阶段服务酬金：/ 。
(4)其他相关服务酬金：/ 。
六、期限1．监理期限：自年月日始，至年月日止。
2．相关服务期限：（1)勘察阶段服务期限自/年/ 月/日始，至_/_年__/_月_/_日止。
(2)设计阶段服务期限自/年/ 月/日始，至_/_年__/_月_/_日止。
(3)保修阶段服务期限自/年/ 月/日始，至_/_年__/_月_/_日止。
(4)其他相关服务期限自/年/ 月/日始，至_/_年__/_月_/_日止。
七、双方承诺1．监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2．委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1．订立时间：____年____月____日。
2．订立地点：。
3．本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1．定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1_1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1. 10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1. 11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1. 12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1. 13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1. 14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1. 15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1. 16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1. 17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1. 18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：(1)协议书；(2)中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；(3)专用条件及附录A、附录B；(4)通用条件；(5)投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2．监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。
2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托入主持的图纸会审和设计交底会议；(3)参加由委托入主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；(8)检查施工承包人的试验室；(9)审核施工分包人资质条件；(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；(17)验收隐蔽工程、分部分项工程；(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：(1)适用的法律、行政法规及部门规章；(2)与工程有关的标准；(3)工程设计及有关文件；(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。
2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理及机构。
配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人舅』具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：(1)严重过失行为的；(2)有违法行为不能履行职责的；(3)涉嫌犯罪的；(4)不能胜任岗位职责的；(5)严重违反职业道德的；(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务3.1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更，应及时通知承包人。
3.2提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。