(完整版)通用合同条款

合集下载

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

国际贸易合同条款正规范本(通用版)

国际贸易合同条款正规范本(通用版)

国际贸易合同条款1. 引言国际贸易合同是指不同国家之间进行的贸易交易所使用的合同。

在进行国际贸易时,为了确保双方的权益和义务得到保障,合同中必须明确规定各项条款。

本文将介绍一些常见的国际贸易合同条款,以便于双方在交易过程中能够达成一致。

2. 合同概述国际贸易合同的概述部分应包括内容:•合同标的:明确约定的贸易产品或服务。

•交付方式:规定产品或服务的交付方式,例如货运、电子邮件等。

•交货地点:明确产品或服务的交货地点。

•价格条款:规定产品或服务的价格形式,例如FOB(离岸价)、CIF(到岸价)等。

•有效期限:合同有效期限,双方应在有效期内完全履行合同。

3. 付款方式和条款国际贸易合同中的付款方式和条款是确保交易双方权益的重要部分。

常见的付款方式和条款包括:•付款方式:规定货款支付的方式,例如电汇、承兑汇票等。

•价格固定性:确保合同价格在特定期限内保持不变。

•付款期限:规定货款支付的期限,双方应在约定的期限内支付货款。

•汇率风险:若双方所使用的货币不同,需明确汇率风险责任由谁承担。

•违约责任:明确一方未按时支付货款的违约责任并规定相应的违约金。

4. 产品质量和验收标准确保贸易产品质量和验收标准是国际贸易合同中的关键内容,可以通过方式规定:•质量要求:明确产品的质量标准,例如技术指标、性能参数等。

•报检和验收:规定产品的报检和验收流程,明确由哪一方承担相应费用和风险。

•不合格产品:处理不合格产品的方法,例如退货、换货或进行修复等。

5. 运输和保险条款国际贸易中的物流运输和保险问题需要在合同中明确规定,以确保产品的安全和责任分担:•运输方式:规定产品的运输方式,例如海运、空运、陆运等。

•运输费用:明确由哪一方承担产品的运输费用。

•保险责任:明确在运输过程中产品损失或损坏的保险责任由谁承担。

•损失责任:规定在产品运输过程中的损失责任分担和追究方式。

6. 争议解决条款争议解决是国际贸易合同中不可避免的问题,合同中应约定内容:•选择管辖法院:双方应约定在合同中选择管辖争议的法院。

通用合同条款(简约版)

通用合同条款(简约版)

通用合同条款1、合同价格和费用1.1 签约合同价格:指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。

采用招标发包的工程,其合同价应为投标人的中标价1. 2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1. 3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

1. 4 暂列金额:招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,包括以计日工方式支付的金额。

1. 5 暂估价:招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。

1..6 计日工:是指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1. 7 质量保证金:是指发包人与承包人在合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

2、承包人在收到发包人提供的图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知监理人。

监理人接到该通知后,应立即就此做出决定,并通知承包人和发包人。

3、在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。

一旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告当地文物行政部门,同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

4、承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。

5、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并对该资料的真实性、准确性、完整性负责。

公路工程(合同)通用条款(完整版).doc

公路工程(合同)通用条款(完整版).doc

公路工程合同通用条款第一章总则第一条合同目的和范围1.根据相关法律法规,为了明确公路工程合同中双方的权利义务,保证公路工程的顺利进行,特制定本合同通用条款。

2.本合同适用于各类公路工程的承包、分包、劳务和供货等合同,适用于各类公路工程的建设单位、设计单位、监理单位、承包单位、分包单位、劳务单位和供货单位。

第二条定义和解释3.承包单位:指承担公路工程施工任务的单位,包括总承包单位和分包单位。

4.建设单位:指公路工程的委托人,包括政府机构和企业。

5.监理单位:指由建设单位或委托建设单位聘请的对公路工程施工过程和质量进行监督和检查的单位。

6.供货单位:指为项目供应材料、设备等的单位。

7.分包单位:指承包单位将工程任务的一部分交由其他单位完成的情况。

8.劳务单位:指提供劳务工人的单位。

9.工程变更:指在施工过程中对原设计方案或施工方案进行修改的情况。

10.竣工验收:指公路工程完工后,建设单位和监理单位对工程质量进行验收的过程。

第三条合同生效11.本合同经双方当事人协商确认后,由双方当事人签署并加盖公章生效。

12.合同的补充协议、变更协议、解除协议等,应当采用书面形式,并由双方当事人签署生效。

第二章合同的履行第四条承包单位的权利和义务1.承包单位应当按照合同约定,完成公路工程的设计、施工、验收等任务。

2.承包单位应当按照法律法规要求,配备足够的技术人员和施工人员,并按照安全、环保要求进行施工。

3.承包单位应当按照合同约定,保证工程质量符合设计要求,并承担因施工质量不合格造成的责任。

4.承包单位应当按照合同约定的时间节点,完成工程的各项任务。

第五条建设单位的权利和义务5.建设单位应当按照合同约定支付工程款项,并及时足额支付。

6.建设单位应当按照法律法规要求,向有关政府部门申请工程施工许可,并按照合同约定提供施工图纸、技术文件等。

7.建设单位应当对公路工程的施工过程进行监督,并对承包单位提交的工程质量验收材料进行审核。

2023最新版劳动合同完整版(通用9篇)

2023最新版劳动合同完整版(通用9篇)

2023最新版劳动合同完整版(通用9篇)2023最新版劳动合同完整版(通用9篇)随着人们法律意识的建立,合同出现在我们生活中的次数越来越多,很多人都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编准备的2023最新版劳动合同完整版,欢迎借鉴参考。

2023最新版劳动合同完整版通用(精选篇1)有限公司(以下简称甲方)与(先生/女士,以下简称乙方)双方经友好协商,本着自愿和平等的原则,一致达成下列条款:一、试用期限:自20__年月日起至年月日止。

二、工作岗位:在担任工作。

乙方在签署本合同时,同时收到员工手册,并知悉全文,愿意遵守各项规定三、工作时间:每日八小时,甲方因生产需要加班,应按国家的有关规定支付加班工资。

四、劳动报酬:依照按劳取酬的原则,乙方月收入不低于人民币元,该收入由等构成。

五、劳动纪律:试用期间乙方遵守国家的法律法规,遵守甲方的各项规章制度及员工守则。

乙方如违反企业的规章制度,甲方可以根据情节轻重给予必要的处分。

6、合同解除:乙方在本合同履行期间可在不说明任何原因的情况下辞职,甲方无异议;但乙方辞职必须提前5天通知甲方,否则应承担违约责任。

试用期间甲方如发现乙方不符合录用条件或不适宜甲方工作等情况的,可以随时终止试用,解除本合同,并不因此承担违约责任。

甲方:代表:地址:电话:乙方:身份证号:地址:电话:年月日年月日2023最新版劳动合同完整版通用(精选篇2)甲方(用人单位):乙方(劳动者):名称:姓名:法定代表人:身份证号码:联系地址:联系地址:根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、合同期限二、使用说明一、双方在签订本合同前,应认真阅读本合同书。

本合同一经签订,即具有法律效力,双方必须严格履行。

二、本合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)亲自签章,并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

(完整版)FIDIC合同通用条款

(完整版)FIDIC合同通用条款

FIDIC合同通用条款一、定义和解释(1)业主:指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位,或其指定的负责管理本建设项目的代表机构,以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。

(2)承包人:指其投标已为业主所接受,并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人(单位),以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。

(3)分包人:指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人(单位),或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人(单位),以及取得该当事人单位资格的合法继承人(单位)。

(4)理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。

并在合同专用条款中指名。

(5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。

(6)项目技术负责人:指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

(7)合同:指合同条款(通用和专用)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。

(8)图纸:指理工程师按本合同规定向承包人提供的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料,以及由理工程师签署的变更设计图纸,或由承包人提交并经理工程师批准的施工工艺图、计算书和其他有关技术资料。

(9)工程量清单:指投标书中已标价的工程量清单。

(10)投标书附录:指直接附在投标书(函)之后并构成投标书组成部分的附录。

(11)开工期:指投标书附录中规定的开工期限。

(12)交工日期:指实质上完成本合同工程或某单项工程施工并合格的通过交工验收后,在发给的交工证书上写明的日期。

(13)工期:指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间,均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。

(14)合同价格:指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价格总额。

公路工程(合同)通用条款(完整版)

公路工程(合同)通用条款(完整版)

公路工程合同通用条款(完整版)1. 背景介绍2. 合同主要内容2.1 项目描述2.2 合同价格和支付方式2.3 工期和交付要求2.4 协议变更和解除2.5 合同履行保证2.6 知识产权保护2.7 违约责任和争议解决方式2.8 法律适用和管辖3. 合同条款详解3.1 项目描述本合同所指的公路工程项目描述为:X(具体描述项目的性质、范围、规模等)。

双方应在本合同中明确项目的具体要求和目标。

3.2 合同价格和支付方式3.2.1 合同价格:合同总金额为X(具体金额),价格应包含所有相关的费用,包括但不限于劳力费、材料费、设备费等。

3.2.2 支付方式:支付方式分为(具体支付阶段和比例),双方应按照约定的支付阶段和比例进行支付。

3.3 工期和交付要求3.3.1 工期:工期为X(具体天数),双方应按照约定的工期完成项目建设。

3.3.2 交付要求:在工程竣工后,承包方应将项目交付给业主方,并一并提供项目相关的文件、资料和检测报告等。

3.4 协议变更和解除3.4.1 协议变更:在项目实施过程中,如需变更合同内容,双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和影响。

3.4.2 合同解除:若任何一方违反合同条款,经催告后仍不改正,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

3.5 合同履行保证3.5.1 履行保证金:承包方应在合同签订时支付履行保证金,用于保证其按照合同要求履行义务。

履行保证金金额为X(具体金额)。

3.5.2 履行保证期:履行保证金应在项目竣工并验收合格后的(具体天数)内退还给承包方。

3.6 知识产权保护在项目实施期间,如涉及知识产权,双方应遵守相关法律法规和保护知识产权的原则,并对项目中涉及到的知识产权进行合理的保护和使用。

3.7 违约责任和争议解决方式3.7.1 违约责任:如一方违反合同条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

3.7.2 争议解决:对于因合同履行引起的争议,双方应首先友好协商解决。

通用合同条款

通用合同条款

通用合同条款一、合同缔约方
本合同由以下双方共同缔约:
甲方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
乙方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
本合同旨在明确双方的权利和义务,规范双方之间的合作关系,保
障合同履行的顺利进行。

三、合同内容
1. 合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,至(具体日期)止。

2. 合同履行地点:本合同约定的履行地点为(具体地址)。

3. 合同付款方式:根据合同内容约定,付款方式为(具体方式)。

4. 合同违约责任:任何一方违反本合同约定的,应当承担相应的法
律责任。

四、合同解决争议方式
本合同履行过程中如出现争议,双方应协商解决。

协商不成的,任
何一方均可向双方约定的仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为终局裁决。

五、合同附件
1. (若有附件,请详细列明附件名称及内容)
2. (如有其他需要列明的附件,依次列明)
六、其他约定
(其他双方约定的内容)
甲方(盖章):日期:
乙方(盖章):日期:
以上为本合同的全部内容,双方请认真阅读并确保理解,共同遵守合同约定,如有争议,以书面形式解决。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。

合同生效日期:(具体日期)
(以下空白,用于签字盖章处)。

合同通用条款(一)

合同通用条款(一)

合同通用条款(一)一、合同目的与范围本合同旨在明确双方的权利和义务,保障各方的合法权益。

本合同适用于双方签署的所有业务合作协议、销售合同、劳动合同等。

二、合同形式与签署1.合同形式本合同采用书面形式,双方必须亲笔签署,并加盖公章或个人章。

2.签署顺序双方按照先后顺序签署本合同,签字顺序以履行方先签署为原则。

三、合同条款1.合同约定双方根据自愿原则,在平等互利的基础上签署本合同,共同遵守以下条款。

2.合同生效与期限本合同自双方签字并加盖公章之日起生效,期限为_______年(月/天)。

四、权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务。

(2)甲方有权使用乙方提供的产品或服务。

(3)甲方应根据合同约定,按时支付乙方所提供的产品或服务费用。

2. 乙方权利与义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务。

(2)乙方有权收取甲方支付的产品或服务费用。

(3)乙方应按时提供合格的产品或服务,并确保满足甲方需求。

五、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按合同约定支付费用,甲方应承担利息、滞纳金等违约金,并赔偿乙方因此所造成的实际损失。

2.乙方违约责任如乙方未按时提供合格的产品或服务,乙方应承担甲方因此遭受的直接损失,并及时补偿甲方。

六、合同解除与终止1.甲方有权解除合同的情况(1)乙方严重违反合同约定,且经甲方书面通知后,仍未改正;或者乙方多次违反合同约定,且在一定期限内未改正。

(2)乙方存在重大违约行为,严重损害甲方利益。

2.乙方有权解除合同的情况(1)甲方严重违反合同约定,且经乙方书面通知后,仍未改正;或者甲方多次违反合同约定,且在一定期限内未改正。

(2)甲方存在重大违约行为,严重损害乙方利益。

七、争议解决如因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,任一方可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、法律适用与其他本合同适用中华人民共和国法律,对于本合同未尽事宜,双方可协商解决并作出补充协议。

(完整版)通用合同条款

(完整版)通用合同条款

(完整版)通用合同条款第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲,以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书:指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书:指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函:指由监理人填写并签署的,名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录:指由监理人填写并签署的、附在投标函后,名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求:指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲:指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单:指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指委托人和(或)监理人。

1.1.2.2 委托人:指与监理人签订合同协议书的当事人,及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人:指与委托人签订合同协议书的当事人,及其合法继承1.1.2.4 委托人代表:指由委托人任命,并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师:指由监理人任命,代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人:指在本工程监理范围内,与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 监理服务:指监理人接受委托人的委托,依照法律、规范标准和监理合同等,对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

公路工程合同通用条款(完整版)(2024精)

公路工程合同通用条款(完整版)(2024精)

公路工程合同通用条款(完整版)第一章总则第1条【合同目的】本合同依据《合同法》第百八十七条的规定,为明确双方权利和义务,保障公路工程建设的顺利进行,特订立本合同。

第2条【合同范围】本合同范围涵盖公路工程建设项目的设计、施工、监理和设备采购等工作内容,以及其他双方协商一致的服务内容。

第3条【合同性质】本合同为采用总承包方式进行的公路工程建设项目所订立。

总承包人承担工程款清偿、工程质量责任和进度控制的责任。

各承包人协助总承包人开展工程建设,按合同责任划分明确各自责任和义务。

第4条【合同剩余】本合同剩余部分仍然有效且具有同等约束力。

第二章合同的签订和生效第5条【合同签订】本合同应由总承包人和业主双方监理机构或代表共同签订,并按实际情况进行备案。

第6条【合同生效】本合同在签署后即刻生效,除非双方协商一致决定解除合同。

第7条【合同负责人】每个承包人应指定一名合同负责人,负责协调和推进各承包人的工作,并与总承包人的项目经理进行沟通和协商。

第三章工程款支付第8条【工程款支付方式】工程款的支付方式按照工程进度和合同约定执行,可以采用预付款、进度款、完工结算款等方式。

第9条【支付条件】第10条【工程款支付期限】工程款的支付期限为工程验收合格后15个工作日内,支付至指定账户。

第四章工程变更和索赔第11条【工程变更】工程变更应根据实际施工情况,经双方协商一致,并以书面形式提出变更要求。

双方应及时处理和审批工程变更,并签署变更合同。

第12条【工程索赔】在下列情况下,承包人可以提出工程索赔要求: 1.业主方要求进行工程变更; 2.因不可抗力或其他非承包人责任原因导致施工进度延误; 3.业主方违反合同约定或变更合同约定。

第13条【索赔的处理】第五章合同违约及解除第14条【违约责任】任何一方未履行或违背合同约定的,应承担违约责任,并进行违约责任的赔偿。

第15条【解除合同】下列情况下,任何一方有权解除合同: 1.对方不能按合同约定完成工程; 2.对方未履行合同义务且拒不改正; 3.对方违反合同条款且造成严重后果。

(完整版)合同文本通用示范条款

(完整版)合同文本通用示范条款

合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。

2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。

3.甲方签订本合同的目的在于。

二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。

2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。

如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。

三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。

双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。

2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。

(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。

(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。

3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。

4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。

四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。

2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。

与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。

五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。

劳务合同范本完整版(通用5篇)

劳务合同范本完整版(通用5篇)

劳务合同范本完整版(通用5篇)劳务合同1 甲方:项目责任人:乙方:联系电话:依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程劳务用工事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:二、工程地点:三、劳务施工内容:四、工期用工开始日期_____年____月____日,用工结束日期_____年____月____日。

五、结算方式:采用以下第______种结算方式。

第一种结算方式:包干单价。

每平方米单价______元。

根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。

第二种结算方式:计时工资。

乙方的工资标准为_____元/天。

甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。

第三种结算方式:计件工资。

结算标准______元/工日。

根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。

1、无论采用上述何种结算方式,甲方均先向乙方支付生活费。

具体支付办法为:签订本合同次月开始,每月支付一次,标准为_____元/人。

乙方完成本合同全部施工内容,并达到本合同约定要求后,经双方确认结算金额,甲方一次性将结算余额全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春节,则甲方于春节前20天向乙方结算已完工程量80%的人工工资,其余20%待乙方全部完成本合同施工内容后,一次结算。

2、乙方承担本合同之外的施工内容,事前须征得甲方书面同意,事后7日内向甲方签证确认,否则甲方不予结算工资。

3、乙方人员增加,须经甲方书面同意,否则增加的人员甲方不予结算工资。

4、乙方施工结束后,若人工费超过合同总价,超出部分由乙方承担。

六、文明施工、标准化管理施工现场乙方必须达到_____级文明工地要求;必须达到_____级标化工地要求。

七、双方责任甲方责任1、编制施工组织设计和施工方案,对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育,并提供施工图纸。

2、提供施工临时设施和水、电源,提供乙方人员的住宿。

3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。

若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

合同协议书及通用条款(1)

合同协议书及通用条款(1)

合同协议书及通用条款(1)1. 协议方本协议由以下两个方面签署并遵守:•甲方:___________(公司名称或个人姓名),以下简称“甲方”。

•乙方:___________(公司名称或个人姓名),以下简称“乙方”。

2. 合同目的本合同的目的是规定甲、乙双方之间的合作关系,以及合同期内各自的权利和义务。

双方应当共同遵守合同协议书及通用条款的规定。

3. 合同期限本协议的有效期限为_________________(起始日期至终止日期),即合同期为_________________。

4. 甲方的义务甲方同意按本合同规定提供以下协议项下服务:•___________;•___________;•___________。

5. 乙方的义务乙方同意按本合同规定提供以下协议项下服务:•___________;•___________;•___________。

6. 保密协议在协议期间和协议终止后,双方应当对各自拥有的商业和技术机密予以保密,不得擅自泄露或向第三方披露。

7. 违约和解决方案若甲、乙方有一方违反本合同规定,应当另一方书面通知违约方,并要求其立即停止违约行为。

如该违约行为造成经济损失,违约方应当承担相应的法律责任并进行经济赔偿。

8. 协议终止经任一方通知,或合同期满,本合同自动终止。

在终止时,双方应清算各自在合同协议项下的权利和义务,不得因此擅自或损害另一方权益。

9. 法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律,对于本合同的解释和争议的解决应当协商解决。

若协商无果,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 其他条款•___________;•___________;•___________。

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

各方各得一份有效原件。

甲方签章/盖章:_________________ 日期:_________________ 乙方签章/盖章:_________________ 日期:_________________。

合作合同范本(通用)带附加条款

合作合同范本(通用)带附加条款

合作合同范本(通用)甲方:______________________乙方:______________________第一条合作内容1.2双方应按照本合同约定,共同出资、共同经营、共同承担风险、共同分享利润。

第二条合作期限2.1本合同的期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2双方同意,在本合同期限届满前,如双方均无异议,本合同自动续期____年。

第三条出资及股权比例3.2甲方出资人民币____元,占出资总额的____%;乙方出资人民币____元,占出资总额的____%。

3.3双方应在本合同签订之日起____个工作日内,将各自出资部分汇入双方共同指定的银行账户。

第四条经营管理4.1双方应共同经营管理合作业务,共同制定经营计划、营销策略、财务预算等。

4.2双方应各自指派代表组成经营管理团队,共同负责合作业务的日常经营管理。

4.3重大事项(包括但不限于重大投资、重大合同、重大资产处置等)应当经双方协商一致后方可实施。

第五条利润分配5.1合作业务的净利润按照双方出资比例进行分配。

5.2双方同意,在扣除必要费用后,每半年进行一次利润分配。

第六条风险承担6.1双方同意,合作业务的风险由双方共同承担。

6.2双方应按照出资比例分担合作业务的亏损。

第七条保密条款7.1双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密,应当予以保密,不得泄露给任何第三方。

7.2本合同的签订、履行、终止或解除,不影响双方在保密方面的权利和义务。

第八条违约责任8.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。

8.2违约金的具体数额为:______________________。

第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三台县八洞镇付家垭村日间照料中心建设项目施工合同年月日第一节通用合同条款以国家现行的工程招标文件合同通用条款为准。

第二节专用合同条款专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加的新条款,两者应对照阅读。

一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1. 一般约定1.1.5补充:签约合同价并不等于最终结算价,根据该项目的投资组成,承包方在发包方的指示下优先实施国补资金建设内容,自筹资金建设部分视其资金到位情况由发包方指示承包方实施。

1.4合同文件的优先顺序(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单;(8)投标函及投标函附录(9)其他合同文件。

2. 发包人义务2.3 提供施工用地承包方向当地政府申请施工用地,发包方负责协调工程用地范围内的占地、青苗和林木等,承包人应节约用地。

临时占地、青苗和林木等费用已包含在工程量清单报价中,不再另行计费。

3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1监理人在行使下列权力前,必须得到发包人的批准。

①批准工程的分包;②确定延长完工期限;③确定变更内容和范围;④确定暂停施工;⑤工程量的增减;⑥其它发包方认为应进行研究的问题。

3.1.2 监理人发出的任何指示均无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.10 其他义务负责工程全部设备设施的试运行4.2 履约担保合同履约担保金额为万元,差额保证金万元,民工工资支付担保金万元,共计万元;由承包人的基本帐户转入发包人帐户。

4.4 联合体承包人不组建联合体。

4.5 承包人项目经理4.5.1承包人应在接到开工通知后7天内指派项目经理到职。

承包人更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换7天前通知发包人和监理人。

承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得监理人同意,并委派符合资质条件的代表代行其职责。

4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开工通知后7天内,向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及各工种技术工人的安排状况。

承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

6. 施工设备和临时设施6.1.2施工临时设施由承包人自行设计、施工和维护,并承担费用。

6.2发包人无施工设备租用给承包人。

7. 交通运输7.2 场内施工道路场内道路由承包人自行设计、施工和维护,并承担费用。

8. 测量放线承包人负责施工过程中的施工测量放线工作。

承包人发现发包人提供的资料有误或与实际有偏差时,应及时通知监理人和发包人。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护承包人负责全部施工安全、治安保卫及环境保护责任。

10. 进度计划10.1 合同进度计划施工控制性进度计划需经发包人同意。

11. 开工和竣工11.1 开工本合同开工日期为2016年月日。

11.2 竣工本合同全部工程竣工日期为2016年月日。

11.3 发包人的工期延误在履行合同过程中,由于发包人的原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期,但发包人不增加费用。

11.5 承包人的工期延误承包方的工期延误,逾期完工违约金额为每天元。

12. 暂停施工12.2 发包人暂停施工的责任应根据具体问题,具体分析,确定暂停施工的责任。

12.3 监理人的暂停施工指示确定暂停施工应与发包人协商确定。

(紧急情况例外)12.5 暂停施工持续56天以上除非特殊事件,本工程不允许暂停施工持续14天以上。

15. 变更15.2 变更的范围和内容变更合同中任何一项工作内容,只限于经业主确认的变更通知书。

15.3.3 变更指示(1)只限于经发包人确认的变更通知15.4 变更的估价原则15.4.3工程量清单报价范围内的项目单价不调整。

工程量清单报价外的项目,按四川省2014年《水利水电建筑工程预算定额》和《水利水电工程施工机械台班费定额》编制后,按中标价与控制价的比例下浮执行。

其中在编制项目单价时,投标书中已有材料单价的,按投标书中的材料单价执行,投标书中没有相关材料单价的,按投标时市场价计取计算。

15.6 暂列金额本合同不设暂列金。

15.7 计日工本合同不安排计日工。

16. 价格调整16.1 物价波动引起的价格调整本款修改为:在合同执行期内清单报价单价不作任何调整。

16.2法律变化引起的价格调整在合同执行期内,清单报价单价不作任何调整。

17. 计量与支付17.1 计量17.1.2本款补充为:监理人或发包人的现场代表复核后的工程量须经发包人确认。

17.1.3 计量周期隐蔽工程完工后即计量,其余工程每月计量一次。

17. 2 预付款17.2.1预付款本工程不支付预付款。

17.3工程进度付款17.3.1付款周期施工期间,发包人支付两次进度款,进度款按不超过已完成工程量的70%计付。

17.4 质量保证金17.4.1项中专用合同条款中规定的数额为“合同总价的10%”。

17.5竣工结算工程完工验收合格后办理工程结算,审计前按结算工程款的70%支付工程款,审计后审计金额扣留10%的质量保修金外,支付剩余工程款。

17. 6 最终结清17.6.2 最终结清证书和支付时间将本款中的支付时间改为:待工程验收后一年、审计期满2个月、无质量问题后按有关规定支付保留金。

20.保险20.1删除此条,代之为“保险自愿,风险自担”。

20.6 对各项保险的一般要求20.6.4 承包人将保险费全额计入工程量清单报价中。

21. 不可抗力21.3.1删除此条,代之为:不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由承包人承担。

22.违约22.1 承包人违约22.1.3承包人违约解除合同将本款中的“监理人发出整改通知28天后”改为“监理人(发包人)发出整改通知7天后”。

22. 2 发包人违约删除本款中22.2.2项“承包人有权暂停施工”。

23. 索赔23.4承包人超工期时,发包人按1000元/天向承包人索赔。

24. 争议的解决24.1本款中的仲裁机构为三台县仲裁委员会。

25.补充25.1压证施工:建造师、技术负责人实行压证施工制度。

25.2如投标人在投标报价时有单项遗漏,则视为已包含在其他报价中,此项费用在工程结算时不再计取任何费用。

25.3由于承包人原因造成工程较大质量问题的,发包人除要求承包人返工外,可单次处以承包人2000~10000元罚款。

附件一:合同协议书合同协议书(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),通过竞争性谈判,我方已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目工程施工的申报。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中选通知书;(2)报价函及报价函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单;(8)其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价:人民币(大写) 元(¥ )。

4.承包人项目负责人: _______。

5.工程质量符合标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工,工期为_______日历天。

9.本协议书一式_______份,合同双方各执一份。

10.合同未尽事直,双方另行签订补充协议。

补充协议是合同的组成部分。

发包人:________(盖单位章) 承包人:____________(盖单位章)法定代表人或其他委托代理人:_____(签字) 法定代表人或其他委托代理人:_____(签字)______年______月______日______年______月______日附件二: 安全、文明施工责任书安全、文明施工责任协议书发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称): (以下简称乙方) 为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理,创建文明施工工地,防止人员伤亡、火灾、治安及重大经济损失事故的发生,经双方协商签订本协议书。

一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评标。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

6、安全文明施工措施费用按照有关规定及时进行支付和结算。

7、严格按照安全、文明施工的要求,明确发包人的职责,加强对施工现场的管理。

8、委托监理单位负责对本工程安全、文明施工进行全过程的监督、检查。

二、承包人职责1、严格遵守国家、四川省、绵阳市有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,按相关规定配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。

各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守各项安全生产的管理规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评标。

3、建立健全安全生产责任制。

从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。

项目负责人是安全生产的第一责任人。

现场设置的安全机构,应按相关规定配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。

对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。

施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目负责人必须承担管理责任。

相关文档
最新文档