电工个人劳务合同
电工用工合同范本6篇
电工用工合同范本6篇篇1甲方(用工方):__________________乙方(雇员):____________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方聘用乙方从事电工工作事宜达成以下协议:一、合同期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工作内容及地点1. 乙方应在甲方的安排下,担任电工工作。
2. 乙方的工作地点为__________________。
三、工作时间与休息休假1. 甲方根据工作需要,合理安排乙方的工作时间。
乙方应服从甲方的安排,按时完成工作任务。
2. 甲方应保证乙方享有法定的休息休假权利。
具体安排按照国家法律法规和甲方规定执行。
四、劳动报酬及福利待遇1. 甲方应按照国家和地方规定,支付乙方的劳动报酬。
具体薪资标准、支付方式及时间按照甲方规定执行。
2. 甲方应根据国家法律法规和甲方规定,为乙方提供相应的福利待遇。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应提供符合国家规定的劳动保护和劳动条件,保障乙方在工作中的安全和健康。
2. 甲方应为乙方提供必要的职业危害防护,确保乙方的人身安全。
六、社会保险和住房公积金1. 甲乙双方应按照国家和地方规定参加社会保险,缴纳社会保险费。
2. 甲方应为乙方办理住房公积金相关手续,确保乙方的合法权益。
七、保密条款1. 乙方应对在工作中接触到的甲方商业秘密及其他机密信息予以保密,不得泄露给第三方。
2. 乙方在离职后,仍应履行保密义务。
八、违约责任1. 甲乙双方任何一方违反本合同约定,均应承担违约责任。
具体违约责任按照国家和地方相关法律法规及甲方规定执行。
2. 若乙方在工作中出现重大失误或违法行为,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的法律责任。
九、其他约定事项1. 甲乙双方可在本合同约定其他未尽事宜。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
兼职电工劳动合同7篇
兼职电工劳动合同7篇篇1甲方(雇主):____________________乙方(兼职电工):____________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方聘用乙方从事兼职电工工作事宜达成以下协议:一、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求,从事兼职电工工作。
2. 乙方的工作地点为甲方指定的地点。
二、工作时间及薪酬1. 乙方的工作时间为灵活兼职时间,具体时间根据甲方需要及乙方自身情况进行安排。
2. 乙方的薪酬为_______元/小时,甲方按月支付乙方薪酬。
3. 甲方根据实际工作需要,可调整乙方的工作时间及薪酬。
三、工作职责及要求1. 乙方应按照电工职责要求,履行电工的职责,保证工作质量和安全。
2. 乙方应遵守甲方的安全生产规定和操作规程,确保工作安全。
3. 乙方应积极参加甲方组织的培训和学习,提高自身技能水平。
四、合同期限及续签1. 本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 合同到期前,双方可协商续签合同。
五、违约责任及赔偿1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 因乙方违反合同约定造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
六、合同解除及终止1. 合同期内,甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
2. 乙方在合同期内有特殊情况需要终止合同的,应提前通知甲方,并得到甲方的同意。
3. 甲方在合同期内有权解除合同,但应提前通知乙方,并说明解除原因。
4. 合同到期或双方协商一致解除合同的,本合同即行终止。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(雇主):____________________(签字盖章)乙方(兼职电工):____________________(签字盖章)日期:______年______月______日篇2甲方(用工单位):_________________________乙方(兼职电工):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则,就甲方聘用乙方从事兼职电工工作事宜达成如下协议:一、合同期限本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
水电站发电工劳务位合同5篇
水电站发电工劳务位合同5篇篇1甲方(水电站):____________________乙方(发电工):____________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方在甲方水电站从事发电工作,达成以下劳务合同协议:一、合同期限1. 合同签订日期:____年__月__日。
2. 合同生效日期:____年__月__日。
3. 合同结束日期:____年__月__日。
二、工作内容与地点1. 乙方应在甲方水电站从事发电工作,确保电力设备的正常运行。
2. 乙方应遵守甲方的安全生产规定,按照操作规程进行工作。
三、工作时间与休息休假1. 工作时间:按照甲方的班次安排进行工作,确保水电站正常运行。
2. 休息休假:按照国家法定休息日进行休息,并享受带薪年假。
四、劳务报酬1. 甲方按照乙方的工作表现及业绩支付劳务报酬。
2. 薪酬结构:基本工资+绩效奖+年终奖。
3. 薪酬支付周期:每月支付基本工资,年终根据绩效情况支付绩效奖和年终奖。
五、保险与福利1. 甲方负责为乙方购买工伤保险。
2. 乙方享受甲方规定的员工福利。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付劳务报酬,乙方有权要求甲方支付拖欠的劳务报酬并支付违约金。
2. 若乙方在工作中违反安全生产规定或操作规程,造成事故或损失,应承担相应的法律责任。
3. 若乙方擅自离职,应承担违约责任,并支付违约金。
七、合同解除与终止1. 合同解除:双方协商一致,可以解除合同。
若一方违反合同约定,另一方有权解除合同。
2. 合同终止:合同到期,双方未续签的,合同自然终止。
八、其他约定1. 双方应对工作内容、工作时间、劳务报酬等事项进行保密,不得泄露给第三方。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(水电站):____________________(盖章)乙方(发电工):____________________(签字)日期:____年__月__日篇2甲方(水电站):_________________________乙方(发电工):_________________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方在甲方水电站从事发电工作,达成以下劳务合同协议:一、合同期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
电工劳务合同模板
电工劳务合同模板甲方(雇主):_____________________地址:_____________________________联系电话:_________________________乙方(劳务提供者):________________身份证号码:______________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本电工劳务合同,共同遵守。
第一条工作内容乙方同意根据甲方的安排,从事以下电工工作:1. 负责日常的电气设备维修、保养工作;2. 参与电气设备的安装、调试工作;3. 完成甲方安排的其他电工相关工作。
第二条工作地点乙方的工作地点为甲方指定的工作场所。
第三条合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条劳务报酬1. 乙方的劳务报酬为____元/小时(或____元/月)。
2. 甲方应于每月的____日前支付上月的劳务报酬。
第五条工作时间和休息休假1. 乙方实行标准工时制,每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时。
2. 乙方享有国家规定的节假日休息权利。
第六条安全生产1. 甲方应提供符合国家安全标准的工作环境和必要的劳动保护用品。
2. 乙方应严格遵守安全生产规章制度,正确使用劳动保护用品。
第七条保密条款乙方在合同期内及合同终止后,对甲方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。
第八条违约责任1. 如甲方未按时支付劳务报酬,应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方违反合同约定,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第九条合同的变更、解除和终止1. 双方协商一致,可以变更或解除本合同。
2. 一方违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。
第十条争议解决合同履行过程中发生的争议,双方应先协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
电工劳务合同范本
电工劳务合同范本空白合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,就电工劳务事宜达成如下协议:一、服务内容:1.1 乙方应按照甲方的要求,为甲方提供电工劳务服务,具体包括但不限于电线敷设、电路维修、电器安装等工作。
1.2 乙方在提供服务过程中,应尽职尽责,确保服务质量和安全。
二、服务期限:2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至_______年______月______日终止。
2.2 服务期限届满后,如双方需继续合作,可协商签订新的合同。
三、服务报酬:3.1 甲方应按照双方约定的服务内容和服务标准,支付乙方相应的劳务报酬。
3.2 乙方应按照甲方的要求,提供相应的发票或收据。
四、保密条款:4.1 双方应对在履行本合同过程中所获得的对方商业秘密和其他保密信息予以保密,不得向任何第三方透露。
4.2 保密期限为本合同终止之日起_______年。
五、违约责任:5.1 若一方未履行本合同规定的义务,构成违约,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 本合同一经签订,任何一方不得擅自解除或 unilaterally amend the contract.六、争议解决:6.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交_______仲裁委员会仲裁。
七、其他:7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:______年______月______日。
电焊工劳务合同(精选5篇)
电焊工劳务合同(精选5篇)电焊工劳务合同第1篇甲方(用人单位):住所:性质:法定代表人(主要负责人):乙方(劳动者):住所:户籍所在地:居民身份证号码:甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳民法典》等法律、法规、规章的规定,经协商一致,自愿订立本劳动合同。
一、合同期限本合同为下列第项:1、固定期限。
本合同自________年____月____日至________年____月____日止。
(其中试用期自________年____月____日至________年____月____日止,期限为个月。
)2、无固定期限。
本合同自________年____月____日起生效。
3、以完成一定的工作任务为期限,自________年____月____日起至工作任务完成时即行终止。
二、工作内容和工作地点甲方根据生产工作任务的需要,安排乙方在部门(地点)承担工作任务。
三、工作时间和休息休假标准工时制,每日工作时间不超过八小时,每周至少休息一天,甲方因生产工作需要安排乙方加班加点的,按国家规定支付加班工资或安排补休。
四、劳动保护和劳动条件1、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章,依法为乙方提供必要的劳动条件,建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准,保障乙方的安全和健康。
2、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产的教育和培训;乙方从事国家规定的就业准入工种(职业)的,应取得相应的职业资格证书,持证上岗。
在工作中严格遵守安全操作规程。
3、甲方安排乙方从事接触职业病危害作业的,甲方应按国家有关规定在乙方上岗前和离岗时进行职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。
4、乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举控告。
五、劳动报酬1、甲方于每月____日前,以货币形式支付乙方工资,不低于当地低工资标准。
个人劳务用工合同范文10篇
个人劳务用工合同范文10篇个人劳务用工合同篇1甲方名称:地址:电话:乙方姓名:身份证号:电话:户口所在地:省县(市、区) 乡村根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款:一、劳动合同期限1、经甲乙双方协商一致,本劳动合同以完成一定工作为期限。
本合同生效日期为20__年6月16日;以乙方完成项目甲方指定劳动工作(任务)为合同终止时间。
二、工作内容2、甲方招用乙方担任普通工岗位(工种)工作。
乙方的上岗证号码为。
三、劳动保护和劳动条件3、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育,对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训。
4、甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
5、甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
四、工资待遇和保险待遇6、乙方月工资(或日工资)为 __0元。
乙方应承担的个人所得税和社会保险个人部分,由甲方在发薪时代扣代缴。
7、甲方应在每月 30 日前发放乙方的工资,如遇特殊情况,可适当延期发放,但延期一般不超过三个月。
甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。
8、乙方加班工资、假期工资及特殊情况下的工资支付按甲方相关规定执行。
9、乙方工作岗位调整发生变动时,工资作相应调整。
10、非因乙方原因所致的的停工、停产,在一个月内的,甲方应按本条第6条标准支付工资;超过一个月的,甲方按不低于本市规定的失业救济标准发给乙方生活费。
五、劳动纪律11、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程,按时完成工作任务。
甲方依法制定的规章制度,应当公开。
六、劳动合同的变更、解除、终止12、如甲方因生产经营情况变化,调整生产任务,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经合同双方协商同意,可以变更劳动合同的相关内容。
电工劳务合同范本(精选5篇)
电工劳务合同范本(精选5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务合同范本(精选5篇)水电气人员要严格执行电气操作规程,严禁违规操作,预防线路事故和人身意外,对供电设备和供水设备进行及时维护,保证供水和供电的正常运行。
电工劳务承包合同范文(热门6篇)
电工劳务承包合同范文(热门6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务承包合同范文(热门6篇)电工劳务承包合同范文第1篇1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
聘用电工劳务合同
聘用电工劳务合同聘用电工劳务合同1甲方:____________________________________地址:法定代表人或委托代表人:________________________乙方:____________________________________性别:___年龄:______年__月__日居民身份证号码:________________户口所在地________省(市)________区(县)街道(乡镇)家庭住址xxxxxxx:邮政编码________根据《中华人民共和国劳动法》,甲、乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条本合同自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止,合同期满经双方协商同意,可以续订劳动合同,并在劳动合同期满前办理续订手续。
二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任电工岗位(工种)工作。
第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
三、劳动保护和劳动条件第四条执行定时工作制,乙方每周工作xx小时以内,每天工作x小时。
第五条甲方负责对乙方进行相关职业、技术、劳动安全及有关规章制度的教育。
四、劳动报酬第六条甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则。
第七条乙方完成甲方规定的工作任务,并达到质量标准的,甲方每月以货币形式支付乙方工资,工资标准为x元/月。
五、劳动纪律第八条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生规程和工作规范。
爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。
第九条乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予纪律处分,直至解除本合同。
六、劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化,本合同应变更相关内容。
第十一条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
兼职水电工劳务协议书(通用6篇)
兼职水电工劳务协议书(通用6篇)兼职水电工劳务协议书1甲方:乙方:1.安装工程名称:2.工程地点:3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。
5.安装工程总价格:_________元整。
6.安装工程付款进度:第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________元整;第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙水电安装合同范本方工程总价15%,即_________元整;第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________元整;第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________元整;第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________元整;第6期:在工程验收合格后,甲方付设备安装合同范本给乙方工程总价余额的10%,即_________元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时电梯安装合同范本完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。
若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。
若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监门窗安装合同范本工、指导。
乙方应按甲方人员或代表的指示正钢结构安装合同范本确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。
兼职工种电工劳务合同
兼职工种电工劳务合同本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1 甲方(雇主)1.2 乙方(兼职工人)第二条:工作内容2.1 电工工作的具体内容2.2 工作地点2.3 工作时间第三条:劳务报酬3.1 报酬金额3.2 报酬支付方式及时间第四条:工作条件与保障4.1 甲方提供的劳动条件4.2 乙方的工作权益保障第五条:保密条款5.1 双方对合同内容的保密5.2 乙方对甲方商业秘密的保密第六条:合同的变更与解除6.1 合同变更的条件6.2 合同解除的条件第七条:违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任第八条:争议解决8.1 双方协商解决8.2 提交仲裁机构解决第九条:合同的生效、无效和终止9.1 合同生效的条件9.2 合同无效的情形9.3 合同终止的情形第十条:其他约定10.1 双方的其他权利和义务10.2 合同的修改和补充第十一条:法律适用11.1 本合同适用法律第十二条:合同的份数12.1 合同正本及副本份数第十三条:合同签署日期13.1 合同签署日期第十四条:附件14.1 附件内容(如有)第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1 甲方(雇主):指具名填写的合同甲方,雇佣乙方提供劳务的公司或个人。
1.2 乙方(兼职工人):指具名填写的合同乙方,提供劳务给甲方,与甲方建立雇佣关系的自然人。
第二条:工作内容2.1 电工工作的具体内容:乙方负责根据甲方要求进行电工工作,包括但不限于电路安装、维修、检查及保养。
2.2 工作地点:甲方指定的工作地点,除非合同另有规定,乙方应保证工作地点的合理性。
2.3 工作时间:乙方根据甲方的工作需求进行工作,具体工作时间由甲方合理安排,并与乙方协商确定。
第三条:劳务报酬3.1 报酬金额:甲方应支付乙方的劳务报酬为人民币【】元整(大写:【】元整),按【】小时计算,具体金额见附件。
3.2 报酬支付方式及时间:甲方应通过银行转账的方式,将劳务报酬支付给乙方,支付时间为每月底。
个人电工用工合同协议书
个人电工用工合同协议书甲方(雇主):__________身份证号码:_____________联系方式:_____________乙方(电工):__________身份证号码:_____________联系方式:_____________鉴于甲方需要电工服务,乙方愿意提供此类服务,双方本着平等、自愿的原则,就乙方向甲方提供电工服务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方的要求完成位于______________(地址)的电工工作,包括但不限于__________(具体工作内容)。
2. 乙方应确保所提供服务符合国家相关电工作业标准,保证工程质量和安全。
3. 乙方应自备所需的工具和设备,并负责其安全和维护。
二、工期安排1. 乙方应在____________(日期)开始工作,预计在____________(日期)完成所有工作。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,双方协商确定新的工期。
三、报酬及支付方式1. 甲方同意支付乙方人民币__________元作为本次服务的报酬。
2. 甲方应于乙方完成工作并验收合格后一次性支付上述报酬。
3. 如工作需分期完成,甲方应按约定的进度支付相应比例的报酬。
四、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工作或工作质量不符合要求,应承担迟延履行或重新施工的责任。
2. 如甲方未按约定时间支付报酬,应向乙方支付违约金,违约金的数额为应付报酬的_______%。
五、安全责任1. 乙方必须遵守安全生产规定,采取必要的安全防护措施,确保工作安全。
2. 如因乙方操作不当造成人身伤害或财产损失,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章,即具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方签字:__________日期:____年____月____日乙方签字:__________日期:____年____月____日。
兼职工种电工劳务协议
兼职工种电工劳务协议本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1:兼职工种电工1.2:劳务协议第二条:双方信息2.1:甲方信息2.2:乙方信息第三条:工作内容与要求3.1:工作职责3.2:工作标准3.3:工作时间第四条:劳务报酬4.1:报酬标准4.2:报酬支付方式4.3:报酬支付时间第五条:工作地点与条件5.1:工作地点5.2:工作条件第六条:劳动保护与安全6.1:劳动保护措施6.2:安全生产要求第七条:保密协议7.1:保密内容7.2:保密期限7.3:违约责任第八条:合同期限8.1:合同开始日期8.2:合同结束日期第九条:合同终止与解除9.1:合同终止条件9.2:合同解除程序第十条:违约责任10.1:甲方违约责任10.2:乙方违约责任第十一条:争议解决11.1:争议解决方式11.2:仲裁机构第十二条:法律适用12.1:合同适用法律12.2:法律解释第十三条:其他条款13.1:合同的修改与补充13.2:通知与送达13.3:附件第十四条:合同的签署与生效14.1:签署日期14.2:签署地点14.3:合同生效条件第一部分:合同如下:第一条:定义与术语解释1.1:兼职工种电工1.1.1:兼职:指乙方在不影响其他全职工作的情况下,为甲方提供电工劳务服务。
1.1.2:电工:指具备电力线路、设备安装、维修等专业技能和知识的人员。
1.2:劳务协议1.2.1:本协议是甲乙双方为明确双方在电工劳务服务过程中的权利和义务,经协商一致所签订的书面文件。
第二条:双方信息2.1:甲方信息2.1.1:甲方全称:_____________2.1.2:甲方地址:_____________2.1.3:甲方联系人:_____________2.1.4:甲方联系电话:_____________2.2:乙方信息2.2.1:乙方姓名:_____________2.2.2:乙方身份证号码:_____________2.2.3:乙方联系电话:_____________2.2.4:乙方紧急联系人:_____________2.2.5:乙方紧急联系电话:_____________第三条:工作内容与要求3.1:工作职责3.1.1:乙方应按照甲方的要求,完成甲方分配的电工劳务工作。
电工劳务用工合同范本
电工劳务用工合同范本甲方(用人单位):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(劳务人员):姓名:性别:身份证号码:地址:联系电话:一、劳务内容乙方同意在甲方指定的工作场所,按照甲方的要求,从事电工相关工作,包括但不限于电气设备安装、维修、维护、检测等。
二、劳务期限本合同的劳务期限自____年__月__日起至____年__月__日止,合同期满,经双方协商一致,可以续签。
三、劳务报酬2. 甲方应在每月的[具体日期]前向乙方支付上月的劳务报酬。
四、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间按照甲方的工作安排执行,一般为[具体工作时间]。
2. 乙方享有国家规定的法定节假日、年假等休息休假权利。
五、甲方的权利和义务1. 为乙方提供必要的工作条件和劳动保护用品。
2. 按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。
3. 对乙方的工作进行监督、检查和指导。
六、乙方的权利和义务1. 按照甲方的要求和标准完成劳务工作。
2. 严格遵守甲方的各项规章制度和操作规程,确保安全生产。
3. 爱护甲方的财产,保守甲方的商业秘密。
4. 接受甲方的培训和考核。
七、劳动保护和工作条件甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。
八、合同的解除和终止1. 经双方协商一致,可以解除本合同。
2. 乙方有下列情形之一的,甲方可以随时解除本合同:(1)严重违反甲方规章制度的;(2)严重失职、营私舞弊,给甲方造成重大损害的;(3)被依法追究刑事责任的。
3. 本合同期满或双方约定的终止条件出现时,本合同终止。
九、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付劳务报酬的,应当向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方违反合同约定给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
十一、其他条款1. 本合同未尽事宜,可由双方协商补充。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
个人电工合同协议书范本
个人电工合同协议书范本
甲方(雇主):________
乙方(电工):________
一、合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在电工服务项目中的权利、义务和责任,确保服务质量,避免纠纷,保障双方的合法权益。
二、服务内容
乙方应按照甲方的要求,提供以下电工服务:
1. 电路设计、布线、安装;
2. 电器设备的安装与调试;
3. 电路故障检测与维修;
4. 其他约定的电工服务项目。
三、服务标准
乙方应遵守国家有关电气安装规范和操作规程,确保服务质量,保证电气系统安全稳定运行。
四、服务时间
乙方应在________年____月____日前完成上述服务内容。
五、报酬及支付方式
1. 甲方应支付乙方服务费用共计人民币________元;
2. 甲方于乙方提供服务前支付________元作为定金;
3. 服务完成后,甲方应在验收合格后支付剩余款项。
六、违约责任
如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决
因履行本合同所发生的任何争议,甲乙双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效;
3. 未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。
九、附件
本合同附有乙方的资质证明、服务报价单等相关文件。
甲方(签字):________ 日期:____年____月____日
乙方(签字):________ 日期:____年____月____日。
电工焊工劳务合同模板
电工焊工劳务合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!电工焊工劳务合同模板甲方(雇主):乙方(雇员):根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,签订本劳务合同,共同遵守以下条款:一、工作内容1.1 乙方在甲方指导下,负责进行电工和焊工工作,包括但不限于电路布线、设备安装、维修保养、焊接作业等。
二、工作时间和地点2.1 乙方工作时间按照甲方制定的工作时间表执行,如需加班,双方另有约定。
2.2 乙方工作地点为甲方指定的项目现场。
三、劳动报酬3.1 乙方工资按小时计,具体工资标准双方协商确定。
3.2 乙方加班工资按照劳动法规定执行。
3.3 乙方工资支付周期为每月一次,双方可协商支付方式。
四、社会保险和福利待遇4.1 甲方按照国家和地方规定为乙方缴纳社会保险。
4.2 乙方享有国家法定节假日、年假、病假等休假待遇。
4.3 乙方在工作中发生意外伤害,甲方应按照国家和地方规定承担相应责任。
五、合同期限5.1 本合同期限为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。
六、解除和终止合同6.1 双方协商一致,可以解除或终止本合同。
6.2 乙方违反合同规定,甲方有权解除合同。
6.3 合同期满,本合同自行终止。
七、违约责任7.1 双方违反合同规定,应承担相应的违约责任。
7.2 乙方工作中因故意或过失给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(雇主):乙方(雇员):签订日期:____年__月__日。
农电工劳务合同
甲方(用人单位):名称:________________________地址:________________________法定代表人:__________________乙方(劳动者):姓名:________________________身份证号码:__________________户口所在地:__________________根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方在甲方处从事农电工工作事宜,达成如下协议:第一条劳务合同期限1. 本合同期限自年月日起至年月日止,共计____个月。
2. 试用期自年月日起至年月日止,共计____个月。
第二条工作内容和工作地点1. 乙方在甲方处担任农电工,负责农村电力设施的维护、安装、检修及配电等工作。
2. 工作地点:________________________3. 工作内容具体包括:________________________第三条工作时间与休息休假1. 乙方实行标准工作时间制度,每日工作时间为____小时,每周工作时间为____小时。
2. 乙方享有国家法定节假日、休息日及年休假等带薪休假。
3. 乙方在法定休息日及国家法定节假日加班,甲方应支付不低于工资的300%的加班费。
第四条劳动保护和劳动条件1. 甲方应按照国家有关劳动安全、劳动保护的规定,为乙方提供必要的安全防护设施和个人防护用品。
2. 甲方应定期对乙方进行安全生产教育和技能培训,确保乙方具备从事农电工工作的基本技能和安全意识。
3. 甲方应保证乙方在工作过程中的人身安全和健康。
第五条劳动报酬1. 乙方月工资为人民币____元,按月支付。
2. 甲方按国家规定为乙方缴纳社会保险费,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
3. 乙方在工作期间发生工伤事故,甲方应依法承担相应的责任。
第六条违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:
电
工
劳
动
合
同
甲方名称:
身份证号:
甲方地址:
法定代表:
乙方姓名:
身份证号:
户籍地址:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及国家有关法律法规,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同。
1、劳动安全:
乙方上班前,按国家劳动法给乙方员工购买伤残意外保险,乙方上班后要义务提供安全用具和安全防护用品;确保乙方人身安全。
2、岗位、合同期限
第一条甲方聘用乙方任职岗位,合同期限自年月日至年月日。
3、职业要求与工作纪律
第二条乙方应如实向甲方提供个人相关信息,自觉遵守甲方制定的工作纪律、执勤规范和各项规章制度。
第三条乙方的岗位职责是:对所负责范围内的电气电路设备运行
全面负责,检修(甲方管辖区域)范围内电气电路系统,确保辖区电气系统设备安全运行,以及完成公司规章制度中规定的其他具体相关职责。
第四条乙方按照甲方规章制度和相关考勤规定上下班、休息休假。
具体要求:
(1)每天上午上班时间9:00~13:00下午15:00~19:00工作时间不超出9小时。
(2)每周一至星期六上班。
(3)超出正常上班时间按加班时计算(加班1小时算2.0小时,累计8小时算一天)。
第五条乙方工作地点:。
如甲方工作需要或工作地点迁移提前通知乙方(搬迁所有的经费均有甲方承担;搬家给乙方照成经济损失,乙方可以向甲方索取路费、误工、劳务补贴等)。
4、劳动报酬与考核
①事假:事假1天(不到1天算1天,超出1天扣除当天工资的200﹪)如有特殊情况除外;
②病假:病假3天(病假3天不扣当天工资,超出3天扣除当天工资200﹪)如有严重(见医院病历证明)可以根据病况调整假期;
③工伤:轻伤可以根据伤情调整休息时间;重伤:根据(国家伤残鉴定中心)相关条例实施;
第六条甲方与乙方商议报酬具体如下:
5、打突击
5.1、包往返车费(以票面为准×2);
5.2、月薪制度:9000.00∕月;每月乙方出勤不能低于27~28天。
超出的均按350.00∕天计算;
5.3、按天制度:甲方要保证乙方每月出勤25~28天。
(超出天数350.00/天计算,没活每天按200.00/天计算)。
5.4、甲方有活乙方必须上班,除了个人有紧要事务需要办理,但事先必须要请假(假分:事假、病假)如无故不上班按旷工处理。
6、长期(在开工时开始到工程无法施工结束)
6.1、包往返车费(以票面为准×2);
6.2、月薪制度:8000.00∕月;每月乙方出勤不能低于27~28天。
超出的均按350.00∕天计算;
6.3、按天制度:甲方要保证乙方每月出勤25~28天。
(有出勤300.00/天计算,没活每天按200.00/天计算);
6.4、甲方有活乙方必须上班,除了个人有紧要事务需要办理,但事先必须要请假(事假、病假)如无故不上班按旷工处理。
第七条甲方每月日前支付乙方上月工资的80%。
其余20%依据工期结果发放。
7、合同的变更、解除、续订
第八条订立本合同所依据的法律法规和政策变化,依照新的法律法规和政策执行。
第九条订立合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,或经甲乙双方协商同意,可以书面变更本合同。
第十条甲乙双方经协商一致,应在合同期满前三十日内以书面形式续订本合同。
8、违约责任及其他
第十一条试用期内,甲乙双方可随时解除本合同。
由于乙方(正式员工)在合同期内由于个人原因辞职的或非正常离职的,并以此给甲方工作秩序等方面带来影响的,甲方有权利扣除乙方当月工资及绩效考
核工资。
第十二条甲方每月没有按时发放员工工资或拖欠员工,乙方可以解除双方劳动关系,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,清算员工误工费和拖欠的工资,以及相应中所产生的其它费用均由甲方负责。
第十三条其他违约责任:。
第十四条乙方因非职责范围内的行为被追究民事、刑事责任的,甲方不承担责任。
第十五条甲方制定的工作纪律、职业规范和规章制度均视为本合同有效组成部分。
第十六条发生劳动争议后,经劳动争议调解委员会调解不成的,当事人可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
对裁决不服的,可在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
第十七条本合同经甲方签字盖章、乙方签字生效。
第十八条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(签字):
签订日期:年月日年月日。